钢结构合同协议书轻工 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
钢结构制作安装工程分包合同
建设单位(以下称甲方):
施工单位(以下称乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:
第1条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程面积:约2900平方米,按实际面积为准。
工程内容:钢结构及维护部分的安装
承包范围:所有钢结构主体、维护工程的安装,乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓)
开工日期:2012年月号
竣工日期:2012年月号
总日历日期:
实际施工个日历天
质量要求:安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 要求。
合同价款:价款的计算按45/平方米,约2900平方米,结算按实际面积为准。
乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装,不得转包。
第2条甲方工作
甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
第3条乙方工作
乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第4条检查和返工
在工程竣工前
5天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。
第5条工程质量等级
本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第6条工程预付款、工程款支付及结算
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。
工程款支付,工程款分四阶段支付
(1)乙方进入工地3天内甲方付总造价的10%
(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;
(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的80%;(5)竣工验收后10天内支付到总价的95%,其余作为预留保修金。(6)预留保修金在保修期后无息返还。
第7条保修
保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限:自竣工验收通过之日起一年。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则,双方另定协议。
第8条争议
双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列原则处理:
1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。
如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
第9条违约
如有违约,应按合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。
第10条安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第11条不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
第12条合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
第13条合同份数本合同正本一式二份,双方各执一份。本合同副本一式四份,双方各执二份。
甲方(盖章)乙方(盖章)地址:地址:
法定代表人法定代表人? 日期日期