合同编号: HＮ
设备买卖合同书
买受人：扬子江药业集团上海海尼药业有限公司出卖人: 上海智众机械设备有限公司
签订日期: 年月日
签订地点：省市
设备买卖合同
买受人（甲方）:扬子江药业集团上海海尼药业有限公司
出卖人(乙方）：上海智众机械设备有限公司
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,甲乙双方就甲方向乙方购买平板式铝塑泡罩包装机事宜,经平等协商一致，自愿达成如下协议：
一、合同标的名称、品牌、规格、数量、质量、价格、交货时间等:
１、名称、规格、数量、价格等:
2、质量技术要求：设备应符合甲方技术要求及招标文件,同时乙方配合甲方完成对设备的DQ、IQ、ＯQ验证。
3、合同总价：360０0元整(大写叁万陆仟圆整)，价格中包括材料费、设备制作费、运输费、安装调试费、培训指导费、税费等一切相关费用。
4、交货时间：合同签订并收到预付款后30天内送货至甲方工厂并安装调试完毕。
５、交货地点：上海市浦东新区沪南公路39９９号。
二、甲、乙双方的权利、义务:
1、甲方负责按照本合同约定支付合同价款。
2、乙方负责按照本合同约定的交货时间交货并保证达到本合同约定的质量技术要求。
3、乙方负责将本合同标的免费送到甲方指定地点。
4、乙方在接到甲方通知后2４小时内派技术人员前来甲方现场指导设备安装工作，待设备安装到位具备调试条件后，甲方通知乙方前来调试，乙方在接到甲方通知后２4小时内派技术人员前来甲方现场进行设备调试工作，并在到达甲方现场１0日内完成调试工作,保证设备运行时各项技术指标均满足合同和标书要求,设备能顺利交付使用。
5、若设备需在甲方现场由乙方安装施工的,乙方在甲方施工过程中,特种作业人员必须持有特种作业相关资质证书。乙方应自费为其工作人员缴纳工伤保险或购买意外伤害保险。在施工过程中所发生的安全事故和因此发生的责任和费用由乙方自行承担。
６、乙方负责免费为甲方培训操作人员,形成培训教材,并确保培训效果。
7、双方商定本合同标的产品保修期为壹年，保修期自安装调试验收合格之日起计算。
8、保修期内,乙方保证在接到甲方的维修通知后４8小时内派人到场完成调换或维修工作,并承担相关的费用。
三、付款方式及期限:
甲方负责分３期以银行汇款的方式付款,付款时间以银行汇出时间为准:
1、合同签订生效后甲方预付合同总价款３０%的货款给乙方;
2、货到甲方工厂安装调试验收合格后１个月内甲方支付给乙
方60%货款;乙方在甲方付款前需开具合同全额的税率１
７%增值税专用发票;
3、余款作为质保金，待保修期满设备无质量问题时一次付清。
四、特别约定:无
五、违约责任：
1、乙方延期交货，须征得甲方的同意，同时,每延期一天应支付本合同价款总额的千分之三的违约金；如延期超过1５天,自15+１天起每延期一天应支付本合同价款总额百分之三的违约金,且甲方有权解除合同,乙方应在收到解除合同通知后1０日内返还甲方已付款项，并赔偿甲方损失。
2、交付的货物如不符合本合同约定的质量要求，乙方负责无条件更换并承担相关费用;如因更换造成延期交货，应按本合同约定承担违约责任；另外在货到并具备调试条件之日起十日内,乙方若仍不能确保所供货物满足合同约定的质量技术要求,则甲方有权解除合同，乙方应在收到解除合同通知后十日内返还甲方已付款项,并赔偿甲方损失。
3、乙方不能在本合同约定的时间内完成调试工作,每延期一天支付本合同价款总额的百分之三的违约金;如延期超过15天，则甲方有权解除合同，乙方应在收到解除合同通知后十日内返还甲方已付款项，并赔偿甲方损失。
4、保修期内乙方未能按照本合同约定派人到场维修，则甲方有权请人维修，因此产生的维修费用由甲方在质保金中扣除,不足部分由乙方承担。
5、保修期内经两次维修本合同标的产品仍不符合合同约定的质量要求，则甲方有权根据具体情况选择要求乙方维修或退货,乙方应在收到甲方书面通知后七天内负责按照甲方的要求完成相关工作。
6、乙方交付的设备若侵犯第三方的知识产权,由此产生的责任由乙方承担，且甲方因此受到的损失也由乙方承担。
７、乙方违反本合同其他约定，每违约壹项次，向甲方支付本合同总价５%的违约金。
六、其他：
1、在履行本合同过程中,如发生不可抗力事件，根据不可抗力事件造成的影响顺延合同履行期,如果不可抗力事件持续时间超过1０天,本合同是否履行双方另行商定。
2、本合同附件包括招、投标文件及相关答疑文件等,经乙方签字确认的招、投标文件是合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。当招、投标文件发生冲突时，按高标准或有利于甲方的方案执行。在履行本合同过程中发生的争议,双方应友好协商解决；协商不了，向甲方住所地人民法院提起诉讼。
3、在签订和履行本合同过程中，如乙方给甲方人员回扣或物（礼)品,则甲方有权要求乙方支付本合同价款总额30％的违约金。
4、本合同未尽事宜,按照国家法律、法规的规定执行。
5、本合同一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文)
甲方:扬子江药业集团上海海尼药业有限公司乙方：上海智众机械设备有限公司
法定代表人：徐镜人法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话/ 传真：－5678/5777 电话/传真:
开户银行:农行浦东新区周浦支行开户银行：上海浦东发展银行春申
支行
银行账号:０3４185 银行账号：7地址:上海市浦东新区周浦镇沪南路３９9９号地址:上海市莘朱路816弄１0号
日期：日期：
合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定 【问题提示】 1、如何理解建设工程质保期与质保金的法律概念。 2、质保期的起算日期如何确定 3、合同约定的预留质保金的期限和建设工程的质量保修期限有何区别。 【要点提示】 1、建设工程质保金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。质保金是工程款中的一部分，质保金的数额、期限由双方约定， 2、建设项目的质保期，自竣工验收合格之日起计算。 3、保修期，就是承包方保证修理的期间。质保期，就是承包方保证质量的期间。 【案情】 原告（反诉被告）某环境工程技术有限公司诉称：2005年12月20日原、被告双方签订《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及其相关技术服务》合同书，约定由原告负责向被告承建的西安市临潼区污水处理厂提供设备供货。合同生效后，原告依合同交货总价值为973.066万元，由于被告未按约支付工程款，原告于2007年11月12日提起诉讼，经西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院判决被告应依约支付原告工程款100.9782万元。2008年12月20日，原告向西安市临潼区人民法院提起诉讼，临潼区法院作出（2009）临民初字427号民事判决书：解除原、被告双方于2005年12月20日签订的《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及相关技术服务》合同中的供货条款，判令被告支付原告工程款162.3768万元。现依据原、被告双方签订的合同及法院判决认定的事实，质保期限已满，被告应按合同约定一次性付清原告的质保金129.691万元。被告反诉该工程设备存在质量问题，但从被告反诉所述的事实和理由以及提交的证据材料均不能证明原告提供的工程设备存在质量问题。被告所述的通知及问题并未在西安市中院及陕西省高院生效判决中认定，且均发生在2007年12月19日之前，即该工程经三方验收并交付建设单位使用之前。双方在合同中也明确约定，若出现质量问题，被告应提交质量权威部门检测或者鉴定部门的鉴定报告来证明，且质保期限的起算日期也经生效判决确认。被告要求扣减质保金103.157万元根本无事实依据。从其所依据的证据来看，反诉请求不符合双方签订的合同约定，并未提交任何所谓修复或更换的记录单，产生的修复费用如何计算等问题也是不清的，更未得到原告的认可和确认。故对其反诉请求法院驳回。 被告(反诉原告)某设计研究院有限公司辩称：原告起诉要求被告支付建设工程合同质保金的请求，不符合双方合同书的约定及法律规定。合同约定质保金的支付以“全部设备安装完毕，单机调试和设备联动调试验收合格”为前提条
合同编号：需方(以下简称“甲方”): 供方(以下简称“乙方”)： 甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买事宜，达成以下设备购销合同范本,双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格 序号产品名称及牌号或商标产地或国别规格、型号计量单位数量单价金额(元) 1 2 3 合计金额￥大写： (含税价) 卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。 二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。乙方在本合同签订前5日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。 三、设备购销合同范本的交货： 1、交货日期：甲方支付预付款后个工作日。 2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。 3、交货地点：。 四、卖方对质量负责的条件及期限： 1、设备自安装、调试合格之日起保质期年。 在保质期内因设备本身的质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达买方现场，卖方负责免费修理、更换零部件或退换。在质保期内，卖方应对设备出现的质量及安全问题负责处理、解决。 2、乙方提供年免费维修，如在设备使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时到达甲方现场，在设备使用过程中发生的有关技术性问题，卖方在接到买方通知后24小时内给予答复。 3、因设备质量问题发生争议，由甲方所在地的技术单位进行质量鉴定。 五、设备的包装、发运及运输：
1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。 2、包装上注明货物品种及数量。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。 3、设备在发运手续办理完毕后24小时内发货到甲方，乙方通知甲方准备接货。 六、设备的安装、调试及验收： 1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。 2、安装由甲乙双方现场安装调节器试，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。 3、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。 七、付款方式： 1、签订设备购销合同范本后个工作日内支付合同总金额 %的预付款。 2、设备到达交货地点后，经甲方指定人员初步检验，甲方在检验符合合同附件所规定的数量、规格、型号后个工作内支付合同金额的 %。
合同编号：YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际
面积为准总建筑面积：暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围： 1.给排水安装：图纸内的全部内容， 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，
空气净化器销售合同协 议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
销售合同 甲方：北京百福康环保科技有限公司乙方： 地址：北京市大兴区星光工业园区地址： 联系人：（授权）陈强签约人： 甲乙双方就销售“怡福源”牌空气净化器事宜，经友好协商签订本合同，内容如下： 一、货物及规格： 赠送滤芯40套。 二、交货期、交货地点及方式： 自合同签定后 7 日内，将空气净化器送至乙方单位，由甲方交货地点： 三、验收标准： 依据本合同所列的产品规格型号，进行验收。 四、合同价格及结算方式： 合同总价人民币 129480元（大写：人民币壹拾贰万玖仟肆佰捌拾圆整）。 合同签订后，乙方向甲方预付合同总额的50%即人民币 64740元为预付款，货到乙方指定地点验收合格后，乙方向甲方支付合同总额的50%。 汇款信息： 开户行：中国建设银行北京朝阳支行
账号：1100 1018 7000 5302 7542 户名：北京百福康环保科技有限公司 五、合同违约处理： 合同签订后，甲方要严格按照合同规定生产此设备，未经乙方书面同意，甲方不得更改设备配置，如有更改，乙方有权要求进行相应赔偿。 合同签订后，乙方应严格按照合同规定安装设备并付给甲方货款，如无故违反本合同规定，不给甲方付款，乙方应向甲方赔偿合同总款10%的违约金。 六、售后服务： 甲方负责产品免费维护两年，两年内产品发生的非人为损坏甲方负责免费更换新机，两年后如仍需甲方维护，甲方收取相应的耗材成本。 七、此合同自20 年月日起至20 年月日至。 八、本合同一式两份，中文书写，一经签署，具有法律效力。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 20 年月日 20 年月日
质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方（以下简称 甲方）乙方（以下简称乙方）本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有 关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理；
3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。
设备购销合同 合同编号： 买受人：（以下简称甲方）出卖人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙、双方经协商一致，特此签订本合同，以资双方共同遵照执行。 2付款方式 2.1 设备总价包括设备造价、运输费、保险费及安装调试费。 2.2 合同签订生效后，甲方预付款30％即，乙方安排生产。本合同项下货物全部生 产完成，乙方接到甲方的发货通知，甲方需支付乙方货款60%即。乙方负责运输到甲方指定地点，经甲方验收合格后，甲方需支付乙方剩余货款10%即后，乙方负责安装调试交付使用，乙方安装人员在没有经过甲方同意，安装人员不得撤离安装现场。 2.3 按以下第一种方式结算： ①银行电汇②现金③支票 3交货及运输 3.1运输费用由乙方承担，送货至甲方指定地点。请填写安装地点： 3.2 交货期：合同签订生效后，甲方基础施工完毕，乙方在接到甲方发货通知后3日内发 货，乙方负责安装调试。 4货物验收 4.1 甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。 4.2 乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份,说明书 等常规资料各一份。 4.3 交货后1个工作日内，甲方应及时安排上述货物的验收。 5产品质量 5.1 设备保修期为设备验收合格后保修个月，保修个月; 设备
在质保期内免费进行保修，设备保证期不少于自交货起个月。 5.2 设备如使用非原装的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。 6售后服务 乙方须向甲方提供以下售后服务： 6.1 无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养 的培训。 6.2 无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。 6.3 无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。 6.4 根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。 6.5 在保修期内及时无偿提供备用机。 7 对产品质量提出异议的时间和方法 7.1 甲方在验收过程中，如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定，有权在收货后的15 日内向乙方提出异议；否则视为甲方已接收该产品，并认为所交产品符合合同规定。 7.2 乙方在接到甲方的异议后，应在 15 日内处理完毕。如乙方逾期不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备，因此所产生的一切直接责任和直接费用均由乙方承担。 7.3 无论甲方是否提出异议，乙方作为设备的供货单位，均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，确保其提供的设备为合格产品且质量满足工程需要。 8 违约责任 8.1 甲方须承担的违约责任 8.1.1 甲方如无正当理由而单方变更设备颜色、品种、规格、型号、质量或包装要求等，应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.2 甲方如无正当理由而单方退货的，甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.3 甲方如未按本合同规定的日期向乙方付款，则应赔偿乙方因此所遭受的直接经济损失。 8.1.4 乙方送货或代运的本合同内的产品，甲方如无正当理由而拒绝接货，则甲方应赔偿乙方因此所遭受的直接损失。 8.2 乙方须承担的违约责任 8.2.1 乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料(或产品或设备)颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。 8.2.2 乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货,则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的千分之一/日的标准向甲方支付违约金。 8.2.3 乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐；如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的 5% 向甲方支付违约金。 8.2.4 乙方的设备包装不符合本合同规定时，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违
家用电器购买合同样本 导读：本文是关于家用电器购买合同样本，希望能帮助到您！ 家用电器购买合同范文一 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购冰箱、电视、风扇等家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。 一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表: 合同总价款为： 注：以上价格含运费、税费。 二、交货地点： 交货时间： 三、运输费用承担：由乙方负责 四、付款方式：(详细方式)银行转账考虑预留质保金事宜 五、合理损耗计算方法：无履行合同期限、地点和方式条款验收方式条款质量标准条款售后服务承诺条款 六、违约责任：(具体内容及违约赔偿标准需约定)如乙方 七、争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。 八、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：地址：地址：电话：电话：签订地点： 签订时间：年月日 家用电器购买合同范文二 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，甲方向乙方购买家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。 一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额见下表: 注：以上价格含运费、税费。 二、交货地点：甲方指定地点 交货时间：合同签定后一个月内 三、运输费用承担：由乙方负责 四、付款方式：银行转账 五、违约责任：如乙方的产品质量不合格，甲方在30天内 六、争议的解决本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。 七、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人 九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方：
2020 年设备购销合同范本(2020 版) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
2020 年设备购销合同范本(2020 版) 签约地： 甲方(买方)：乙方(卖方)： 1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备)： 本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。 2.设备的交付期乙方在合同生效的天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7 条规定执行。 3.设备运输、安装和验收 3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。
3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后天内安装调试完成。 3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 4.付款方式 甲方在合同生效后内先以方式预付货款计; 安装调试验收合格正常使用后以方式付货款的计，在两个月后、三个月内付清。 5.伴随服务 5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
可编辑可修改，欢迎下载 工程质量保证金协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 合同协议模板
设备购销合同范本 3 篇订立合同双方： 买方：（以下简称甲方） 买方法定（负责）代表人：签约人：买方承办单位：联系人：联系电话：买方地址：传真电话：卖方：（以下简称乙方）卖方法定（负责）代表人：签约人：卖方营业执照：代理销售证明：卖方承办单位：销售经理：联系电话：卖方地址：传真电话：银行开户许可证：开户行：帐号：根据《中华人民共和国合同法》及第一条标的甲方本次购买乙方ups 不间断电源部，合同标的额：万元。第二条合同产品的单价、数量（详见供货清单） ups 不间断电源单价：元，共部，总价为：元。（该总价为包干价，包括：运输、保修、服务等费税）。 第三条合同产品技术标准和质量要求合同产品的质量要达到第四条合同产品的交付： 1、交货时间和期限：合同签定后周内交货; 2、交货地点：由甲方指定地点; 3、交货方式：现场交接。 第五条结算 1、合同产品运到甲方指定地点并由甲方验收合格后15 日内甲方向乙方支付总货款的60%（即人民币：）。 2、货到1 个月内如双方对合同产品质量无异议且产品运行稳定，甲方向乙方支付总货款的35%（即人民币：）。
3、合同满一年，甲方向乙方支付剩余尾款，即总货款的5%（即人民币：）。 第六条付款方式全部合同价款，由甲方以电汇或汇票方式汇至乙方帐户内。第七条乙方保证与承诺1、乙方保证所供合同产品符合本合同第二条及所提供的技术之规定。否则，甲方有权退货，乙方退还已收甲方全部货款并向甲方支付总货款20%的赔偿金。如乙方延迟交货，每迟一天，乙方向甲方支付迟交货款的0.1%的违约金，但罚款总额不超过迟交部分货款的5%; 2、乙方对合同产品实行主机三年免费保修，保修期从安装验收合格起计算，保修期外，合同产品的维修，乙方按成本价格收费。 乙方其他承诺： 电池一年现场包换; 设备安装调试由乙方负责; 设备出现故障乙方提供 2 小时应答，24 小时内赶赴现场维修; 售后服务电话： 第八条技术培训 培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附 第九条不可抗力 任何一方由于自然灾害和不可抗力的原因而影响本合同履行时，应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，经对方同意，允许延期履行、部分履行或者不履行合同。 第十条解决争议 当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。 ①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁; ②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十一条附则 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签盖章之日起生效。
【关键字】买卖 机械设备买卖合同模板 合同编号：_________________ 买方：___________________________ 法定住址：_______________________ 法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ 委托代理人：_____________________ 身份证号码：_____________________ 通讯地址：_______________________ 邮政编码：_______________________ 联系人：_________________________ 电话：___________________________ 传真：___________________________ 帐号：___________________________ 电子信箱：_______________________ 卖方：___________________________ 法定住址：_______________________ 法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ 委托代理人：_____________________ 身份证号码：_____________________ 通讯地址：_______________________ 邮政编码：_______________________ 联系人：_________________________ 电话：___________________________ 传真：___________________________ 帐号：___________________________ 电子信箱：_______________________ 鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权； 鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料； 鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行， 机械设备买卖合同。 一、合同目标 本合同目标为用于_________项目的_________设备。
2020年小家电购销合同范本 为大家提供《2020年小家电购销合同范本》，欢迎阅读。 【篇一】2020年小家电购销合同范本购货方： 供货方： 兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议： 一、产品清单 二、应付总金额(RMB)：1000000元 三、付款方式：现金 四、包装要求：无 五、到货日期：20xx年10月20日 六、到货地点：黑龙江省依兰县凌志手机通讯 七、运输方式：客运运费负担：供货方 八、双方约定事项 1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。 2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。 九、产品质量承诺 自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，一年内保修，终身维修，终身提供技术支持。 十、不可抗力及争议解决方式 1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2.双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。 十一、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。 十二、合同生效及失效
本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效供货方：____________________购货方：(盖章)____________地址：______________________地址：______________________电话：______________________电话：______________________授权代表：__________________授权代表：__________________________年_______月_______日________年_______月_______日 【篇二】2020年小家电购销合同范本卖方：(以下简称甲方) 买方：(以下简称甲方) 一、甲乙，双方经平等协商，遵循自愿、城实信用原则，就家电、家具产品购销达成以下协议： 二、产品质量：甲方出售的产品质量符合国家标注和行业标准。 三、交货： 1.交货时间：甲方应在年月日前向乙方交付货物。 2.交货地点： 3.乙方指定收货人身份证号码： 4.甲方交货时，乙方指定收货人应向甲方出具书面收货证明。 四、安装和验收： 1.甲方应在交货后个工作日内将产品调试和安装完毕，乙方有义务予以协助配合，对甲方的安装调试工作有异议的，乙方应以书面形式通知甲方。 2.交易产品安装调试完毕后，乙方应在当天内向甲方出具书面验收证明，乙方逾期未出具验收证明的视为验收合格。 五、付款结算：支付时间 六、本合同一式两份，双方各执一份，双方意思表达真实，合同在甲方委托代理人签字盖章并经乙方签字盖章生效。 甲方：乙方： 经办人：经办人： 年月日年月日
编号：_____________ 污水处理系统采购安装 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 第一章合同内容及技术要求 1. 项目概况： XX煤矿设计为综合机械化采煤的现代化矿井，由XX有限公司（XX有限责任公司和XX公司合资经营）开发建设，矿井设计生产能力为120万t/a，配套洗煤厂和瓦斯发电厂，初步设计按一采一备达到120万t/a生产能力考虑。XX有限公司成立以来，就XX煤矿筹备处的建设开展了大量的前期工作；20XX年XX月中旬正式成立了XX煤矿筹备处，矿井建设工作全面启动。 2. 合同内容： XX煤矿矿井水处理站、净水站、生活污水处理站系统（施工图设计、设备采购及安装、土建工程施工）净化水处理站施工图设计、设备制造、供货及安装、土建工程（含取水设施）及（交钥匙工程） 3. 合同范围： ①、矿井水处理站、净水站、生活污水处理站配置方案及所需设备、材料的设计和制造。 ②、所有产品竣工、调试、运行及相关技术服务。 ③、对维修人员和操作人员的技术培训。 ④、货物随机标准附件、操作和维修专用工具和易损件的提供。 ⑤、正常运行两年所需服务的提供。 ⑥、产品的检查及验收。 ⑦、土建工程（含取水设施）、安装工程施工图设计及工程施工。
4 服务内容及责任 4.1 乙方技术人员应向甲方进行技术交底，详细讲解图纸、工艺流程、操作规程、设备性能及有关注意事项等，解答合同范围内甲方提出的问题。 4.2 乙方技术人员给甲方提供合同范围内全面的、正确的技术服务并进行必要示范。 5. 质量保证期 质量保证期为该设备正式投入运行验收后12个月。如果在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合，或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合适的材料等），甲方有权根据有关质检部门出具的检验书，在货物质量保证期内向乙方提出索赔。乙方应对提供设备的使用 性能担保，对产品的质量担保，对设备运行可靠性担保。 6. 付款条件及方式 （1）竣工验收合格后支付合同总价格50%的工程款； （2）申请环保部门验收合格后支付至合同总价的80%工程款。 （3）项目验收合格后正常运行一年支付至合同总价的100%工程款（如运行成本费用达不到投标承诺，在+5%范围内不于扣款，每多超1%扣工程款5万元）。7. 其他 交货地点： XX煤矿。 交货期：合同签订后90工作日。 8．详细技术要求见技术协议书 9. 合同报价 9.1 乙方所执行的标准，除本合同文件要求的外，有国家标准和部颁标准的必
工程质量保证金协议 甲方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 1
合同编号：YT-FS-1509-16 设备销售合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备销售合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出卖方(以下简称甲方) 购买方(以下简称乙方) 双方根据《合同法》等相关法律法规规定，经友好协商，签订本合同后信守下列条款，共同严格履行。甲方向乙方销售如下产品： 合计人民币(大写)： 贰万肆仟壹佰捌拾陆元整 小写(合计)： 小写(合计)￥24186 相关条款： 第一条合同必须填写工整，不得涂改，并经甲、乙双方指定有关负责人签字盖章后方可生效，否则合同无效。 第二条交货时间：
交货地点： 第三条付款方式： 第四条质量保证与验收：甲方所代理货物保证原厂正货，原厂包装及未使用过的新货，享受厂家承诺保修，否则乙方无条件退货。乙方在验收中如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定条件不符，须在产品到货后七日内提出书面异议和处理意见，否则视为验收合格。 第五条保修：。 第六条违约责任约定： 第七条解决合同纠纷的方式：双方协商或调解不成由提起诉讼方所在地的法院裁决。 第八条本合同一式份，甲、乙双方各执一份，交一份。双方签字生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月
设备买卖合同 项目名称： 合同编号： 合同签订地： 买方：卖方： 法定代表人：法定代表人： 联系人：联系人： 地址：地址： 电话：电话： 开户行：开户行： 帐号：帐号： 税号：税号： 买、卖双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，就买方向卖方购买相关设备等事宜，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。 1 合同设备 1.1 买方同意从卖方购买设备（见下表），包括但不限于为保证合同设备安全稳定地操作所需要的全部设备、材料和产品备件（以下简称设备），以及合同设备装配、安 1.1.1卖方提供设备的详细清单见本合同技术协议。 1.1.2卖方提供的技术资料的具体内容，详见本合同技术协议。 1.1.3卖方提供的全部设备的技术性能和对本合同设备的技术保证，详见本合同技术协议。 1.1.4卖方派遣有经验的、健康称职的技术人员到买方工厂对合同设备的施工、安装、试车、投料试生产与考核进行技术指导。其人数、技术服务范围和待遇条件等详见本合同技术协议。 1.1.5本合同签订后，根据买方的要求，在合同约定以外的全部备品备件卖方有义务以优惠价格提供给买方，详细备品备件价格表详见本合同技术协议。 1.1.6卖方提供的设备的具体质量标准，详见本合同技术协议。
2 合同价格 2.1 卖方按本合同第一条规定提供合同设备和“技术资料”的总价为： 人民币：大写：（小写￥）。 上述合同总价的分项价格如下： 2.1.1设备和材料费： 2.1.2备品备件费： 2.1.3许可证和专有技术费： 2.1.4设计和技术资料费： 2.1.5技术服务费和培训费： 2.2上述合同总价中还包括但不限于运输费、保险费、包装费、装车费以及将货物运到买方指定地点以前的一切费用和技术资料交付以前的一切费用。 3 结算： 3.1 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效。合同生效之日起 5 日内，买方应将合同总金额的20%即人民币元作为预付款支付卖方。 3.2 卖方发货前，买方将合同总金额的50%即人民币元作为第二期货款支付卖方。同时卖方在收到第二期货款后七日内开具合同总额的100%增值税发票邮寄给买方。 3.3买方自收到卖方设备按本合同第7.9条验收合格后，将合同总金额的25%，即人民币元作为第三期货款支付卖方。 3.4质保期满后，在卖方履行了质保期义务的前提下，买方支付预留合同总金额的5%，即人民币元的质保金。 3.5买方同意卖方对上述款项开具以下第（A）款规定的发票。 A增值税专用发票； B普通销售发票。 3.6卖方需在开具增值税专用发票前须向买方核实开票信息，以书面资料为准。 3.7 付款方式：银行电汇/银行转账/银行承兑汇票。 4 合同设备运输 4.1 双方约定，本合同设备的运输方式为：卖方负责合同设备的运输，其运输费、保险费已计入应由买方支付的设备总价内统一结算。 收货单位：邮编：_______ _ _____ 地址（交货地址）：_ _ 电话：_ _传真：________ ______ 联系人：_ _ 4.2 所有设备的交货应单机成套，安装用的专用工具、技术材料、易损备件应随主设备一同交付。卖方应根据货物的特点和需要，负责进行适当的包装及采取特殊保护措施（如加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施），以保证货物安全无损地运抵安装地点。
篇一：灯具购销合同(范本) 灯具产品购销合同（范本） 合同编号： 甲方（需方）：北京市建筑工程装饰有限公司海南分公司乙方（供方）：福建新文行灯饰有限公司 甲、乙双方在平等、自愿的基础上就灯具购销事宜达成一致意见，现依据《中华人民共和国》的有关规定，特签定如下合同条款，以共同遵守： 一、灯具的型号、规格、数量、单价（详见附表）。 二、本合同的总价为人民币大写：捌拾伍万元整，小写：850000元。最 终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。 三、产品质量要求、技术标准：按gb7000.1-1996和甲、乙双方确认的方 案（图纸）以及甲方设计签字确认的样品生产，产品质保期为两年（不含光源）。 四、包装标准及要求：按乙方产品出厂包装标准包装。 五、交货期限：2010年12月20到第一批货，最后一批到货日期为2010 年12月30日。 六、交货地点及方式：地点为甲方工地（海南万宁喜来登酒店工地现场）， 方式为落地交货，甲方委托刘建民和张英进为工地现场收货人。七、运输方式、费用及保险费用：由乙方负责承担。八、付款方式：
1、合同签定后，甲方在三日内支付合同总金额的30%作为合同预付款； 2、在乙方所有货物送到现场，经双方验收无误后，甲方7日支付合同总金额的60％。 3、工程竣工验收后，甲乙双方一月内进行结算，结算后7日内付至结算价95%，余5%的货款作为质保金，在质保期满后七天内一次性付清； 4、甲方支付全部货款，须以银行电汇方式汇至合同所载明的或乙方书面 指定的银行帐户方为有效货款。九、安装与验收： 1、甲方如要求乙方提供安装服务，甲方需负责乙方所派安装技术人员的往返交通费用和食宿费用及配合安装并提供安装所需的照明、脚手架或升降机等设施； 2、乙方货到工地现场由乙方组织甲方进行验收，如有质量问题或所供产品不符合设计要求，乙方负责免费更换并承担由此造成的所有损失。十、违约责任： 1、甲方如不能按合同第八条约定付款，属甲方违约，每延期一天付款，应支付合同总金额的1‰违约金给乙方； 2、乙方如不能按合同第五条约定交货，属乙方违约，每延期一天交货，应支付合同总金额的1‰违约金给甲方。十一、解决合同纠纷的方式： 与本合同有关的一切争议，甲、乙双方本着相互信任的原则协商解决，如经协商无法解决将依法向人民法院起诉解决。十二、其他约定事项： 1、本合同附表为合同不可分割部分，如有未尽事宜，双方另行签定补充协议； 2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方代表签章后生效。 甲方：乙方：福建新文行灯饰有限公司单位地址：单位地址：福建泉州市泉港区联系电话：联系电话：0595-********法人代表或委托人：法人代表或委托人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：日期：附表： 篇二：照明灯具购销合同范本
质保金合同样本 质保金合同样本一 委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方) 建设单位：_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意
意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_____________ 签订地点：_____________ 丙方(签章)：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________ 附件： 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。 开户行：_________(盖章) 专户帐号：______________