当前位置:文档之家› 工程补充协议书(终版)

工程补充协议书(终版)

建设工程施工承包补充协议书

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,为了依法维护甲乙双方的合法权益,现就“室内外消防工程”补充现场实际所增加的工程施工承、发包事项及原材料上涨事宜,经甲乙双方协商一致,特签订本建设工程施工承包补充协议书。

1、工程名称:。

2、工程地点:。

3、工程承包变更范围及内容说明:

3.1材料丢失现象(工程内容:报警系统配管穿线已完成,现场大部分报警线路已不见,部分明配钢管丢失或损坏;12处消防喷淋主管被拆卸及部分卡箍、阀门丢失;附楼部分镀锌铁皮风管丢失)。

3.2原材料上涨(工程内容:镀锌钢管由2350元/吨,因原材料上涨导致上涨为5500元/吨;消防水箱、消防泵组及控制柜、消防风机、消防水炮等设备都因3C认证、流向监控图及原材料上涨导致上涨15%;电线电缆及阀门管件、挡烟垂壁、保温材料等因原材料上涨导致价格上涨20%)。

3.3劳务人工费用(劳务人员工资费用上涨)

4、工程承包方式:包工包料,按工程量清单计价(经甲方确认)总价包干。

5、协议价款:本补充协议书中所列工程采用固定总价合同方式。综合以上因素甲方同意乙方按原合同额提高20%结算,合同协议总价款调整为:5472000.00元(伍佰肆拾柒万贰仟元整)。

6、清单编制:以设计图示变更及签证确认为依据,仍按本工程主体工程招投标中相关规则执行。其中:计价作如下调整。

6.1人工工日单价计取:设计新增加(原主合同范围外)的工程,清单综合单价中人工工日单价按103元/工日计取。原主合同范围内的工程,清单综合单价中人工工日单价按72元/工日计取。

6.2签证独立计时工按103元/工日计取(不含规费和税金)。

7、协议价款支付:

7.1 在本补充协议书经甲乙双方签章后,自签章之日起满7天(日历天)后,在7日(日历天)内,甲方拨付乙方500000.00元(伍拾万元整),本次付款乙方不开具发票,只提供收据,乙方接到付款后3日内准备工人材料进场施工。

7.2甲方在乙方工程施工完毕前再拨付300000.00元(叁拾万元整)。

7.3剩余工程款待竣工完成(不含消防局验收)后一个月内支付。

8、其他:

8.1本补充协议书与室内外消防工程的《建设工程施工合同》具有同等法律效力。

8.2凡本补充协议书中末作明确约定的条款,其《建设工程合同》中相关条款(协议书、专用条款、通用条款)适应本协议书;凡本补充协议书中已作明

确约定的条款,如与《建设工程施工合同》中相关条款(协议书、专用条款、通用条款)约定不一致时,均以本补充协议书中明确约定为准。

8.3本补充协议书一式肆份,甲乙双方各执贰份。

8.4 本补充协议书自双方签章之日起生效。

发包人:承包人:

(公章)(公章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人(签名)委托代理人(签名)

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

时间:年月日时间:年月日

工程补充协议书模板(标准版)

编号:GR-WR-75555 工程补充协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程补充协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 工程补充协议书范本1 甲方(发包方):***** 乙方(承包方):***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上,经友好协商,本着诚实守信、公平公正的原则,达成以下补充协议: 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区,名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设,先建设涂料生产车间,再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天,从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式 项目按照包干方式承建,总承包金额为970万元,大写

玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元,大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元,大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式:涂料生产车间基础工程完工后支付100万元,大写壹佰万元整,主体钢结构完工后支付100万元,大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元,大写壹佰万元整,办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%,剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收,于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付,未付金额从应当支付之日起计算滞纳金,滞纳金的计算方式为:每月按所欠工程款的2%计算,直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。 五、违约责任

施工补充协议书范本

施工补充协议书范本 施工合同补充协议范本【1】 甲方:____________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价: 1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程: 1、甲供材料有:钢筋、商品砼。 2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付: 1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:

施工合同变更补充协议书(样本)

施工合同变更补充协议书 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则,经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。 一、工程建设地址:嵩县城关镇西关村 二、工程概况: 工程名称:叠翠苑6#楼 建筑面积:建筑面积暂定为26518㎡(含地下室面积) 机构类型:框剪结构,地上二十四层,地下一层为地下室 三、工程承建范围: 1.施工内容:施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气(含 弱电埋管)、消防等全部工作。 2.施工范围:上下水、电至外墙散水外一米。 四、工程承包方式:包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价,即1290元/㎡

(此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金,不含社保金,社保金由甲方交纳)工程造价暂定为人民币34208220元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距,甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价,在施工期间如出现材料价格波动,主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准,超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算,人工费调整按53元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目: 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门; 6.2电梯及电梯安装、调试; 6.3弱电调试及中央空调的安装调试; 6.4煤气及煤气安装、调试; 6.5卫生洁具; 6.6景观照明; 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管(包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞)等。 7.基中部分主辅材料的要求如下;

小区工程施工合同补充协议书范本

编号:_____________小区工程施工合同补充协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 联系人: 电话: 本工程采取邀请招标的方式,经过招标程序,确定由乙方承建。为进一步明确责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行,经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及市有关规定,根据本工程的具体情况,签定本补充协议。如施工总承包合同(指政府备案合同)与本补充协议有不相符合的地方,以本补充协议为准。 一、定义 1.甲方: 2.乙方: 3.设计单位: 4.工程质量监督单位: 5.监理单位: 6.本工程: 7.本协议: 8.合同价款:以双方签订的补充协议中的结算值为准 9.工程总价:工程竣工验收后,按合同要求实际结算后应支付乙方的价款总额 10.规范、标准:现行的国家颁发的“建筑工程施工及验收规范”和“建筑安装工程质量检验评定标准”及甲方的收楼标准,直至令发包人、业主满意。 11.补充条款:在施工图出全后,双方确认的施工图预算构成本合同的补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。 二、合同文件内容及解释程序

构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本协议的文件及优先解释次序如下: 1.本协议签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2.本协议及补充条款; 3.中标通知书(或定标书); 4.招标过程中双方来往的书面文件; 5.投标人的投标书及附件; 6.本协议专用条款 7.分包工程竣工验收工作程序; 8.本协议通用条款; 9.标准、规范及有关技术文件; 10.图纸; 三、工程内容和承包范围 1.工程内容: 2.建筑面积:㎡ 3.承包范围:按发包人提供的工程施工图中除以下所列项目之外的工程内容。以下所列项目中的预埋(留)、暗配及构件(或设备、部件等)安装及调整后的堵补由乙方负责承包施工,甲方不予增加工程款。 由发包人另行分包的工程如下:

土方合同补充协议书完整版

编号:TQC/K995 土方合同补充协议书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

土方合同补充协议书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容,经协商一致,达成如下协议: 一、承包范围外的零星工程及新增内容

工程补充协议书范本

工程补充协议书范本 发包人(发包方): 承包人(承包方): 为了补充和完善《建设工程施工合同》的有关事宜,根据市场机制调整双方的权利和义务,鼓励施工企业开展技术创新,节约费用。经双方充分协商,在 自愿、平等、互利的基础上签订的,双方承诺将严格遵守本协议约定: 工程名称 工程名称: 工程地址: 工程造价、承包的范围和方式 2.1XX项目工程合同价:合同承包总价为xx,(),总建筑面积,合同优惠率为xx,详见下表: (略) 2.2工程承包范围: 2.2.1、承包人负责包括但不限于土建、水、强电、暖通、消防(消火栓系统、喷淋系统及通风排烟系统)、弱电(只计管、盒预埋)等施工图纸和发包人有关说明(包括招标文件、招标答疑)范围内的建筑安装工程。 2.2.2、本工程铝合金门窗、塑钢门窗、电梯由招标单位另行组织专业招标,不在此发标范围内。铝合金门窗、塑钢门窗工程配合费按每平方米伍元整(5元/㎡)计取(配合内容:提供垂直运输设备、提供一间现场临时仓库、提供临时水电),电梯配合费(包括井道脚手架搭拆、垂直运输设施的使用、不小于6m㎡的三相五线导线、施工电源箱提供到每个电梯机房、预留孔洞的整改、电梯洞 口的安全防护等相关工作的费用,并提供一间现场临时仓库)每台陆仟元整(6000元),列入税前造价。其他未列工程不在计取配合费,但不排除总承包商 的无条件配合义务。

2.3承包方式:承包人经过对承包范围内工程的充分核实,在保证工期和工 程质量合格的前提下,采取新技术和科学管理,降低成本、提高效益。承包人 向发包人承诺实行工程造价包干,包工包料,合同价一次包死(主体部分钢筋及甲方指定材料除外),工程合同总价。合同总价中已考虑工程材料、政策性调整、工资调整等风险费用。若有工程变更(包括增加与减少),计算办法见3.1,并 执行合同优惠率。本合同协议书约定工程总价款包含全部工程量内容,承包人 无论何种原因没有列入总价款中的工程,发包人都没有增加支付的义务,并认 为该项目已包含在总承包价款中,本工程竣工结算时,只计算变更部分,不再 对预算书、标底价及中标价进行重新核对。 2.4主体部分钢筋及招标单位指定材料调价差的办法: 主体部分钢筋按照郑州市造价办公室公布的各季度材料信息与《郑州市建设工程材料基准价格信息》(____年月份)进行差价调整,不执行合同的优惠率。非主体部分钢筋及铁件等不予调整;发生非发包人原因的工期拖延时,如果钢 筋价格上涨,按原价格执行;如果价格下降,按下降后的价格执行。钢筋数量 以发包人标底数量为准,各季度数量按承包人经监理单位和发包人批准的施工 组织设计中计划完成的工程量为依据(如单层工程量跨季度,则按工程量跨季度的比例进行分摊)。承包人须在主体结顶前一周内与监理单位及发包人确认主体工程的形象进度,作为竣工结算时钢筋调差的依据。发包人指定材料表中的材料,实际施工时由发包人重新指定品牌和单价,并根据实际指定价调增调减, 数量以发包人标底数量为准,价差不再执行合同优惠率;除主体部分钢筋及发 包人

工程施工合同补充协议书(标准版)

编号:HL202041535 工程施工合同补充协议书(标准版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

工程施工合同补充协议书 发包人:________ 承包人:________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称:________ 2.工程地址:________ 3.建筑面积:________ 4.结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5.设计单位:________ 6.监理单位: ________ 二.工程内容及承包范围 1.外墙面砖改为外墙漆 2.客厅推拉门取消

3.本工程为满七层,结构找坡 4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5.外墙40×40深灰色栅格取消 6.厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。 7.其余均按原图施工 三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记) 1.开、竣工日期 1.1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四.付款方式 本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制 板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。 五.合同生效与终止、争议处理 1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。 2.本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

工程补充协议书范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 工程补充协议书(标准版) Model Supplementary Engineering Agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

工程补充协议书(标准版) 工程补充协议书范本1 甲方(发包方):***** 乙方(承包方):***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上,经友好协商,本着诚实守信、公平公正的原则,达成以下补充协议: 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区,名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。 二、工期及建设时序 本项目分两期建设,先建设涂料生产车间,再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天,从2014_____年___月___日开始至_____年___月___日止。 三、付款金额及付款方式

项目按照包干方式承建,总承包金额为970万元,大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元,大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元,大写伍佰肆拾万元整。) 工程款支付方式:涂料生产车间基础工程完工后支付100万元,大写壹佰万元整,主体钢结构完工后支付100万元,大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元,大写壹佰万元整,办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%,剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收,于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付,未付金额从应当支付之日起计算滞纳金,滞纳金的计算方式为:每月按所欠工程款的2%计算,直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。 四、其他约定 修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、

2020工程补充协议范本

2020工程补充协议范本 【篇一】 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同 达成以下补充协议: 一、工程造价: 1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程 结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程 结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体 封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______ 月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月 平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工 程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价 差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发 价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在 定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另 行协商。 6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环 庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计 的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监 理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

工程合同终止协议书范本

工程合同终止协议书范本 工程合同终止协议书范本一甲方:熊昌益、熊进伟、熊杰等3家 乙方:熊昌勇 甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同),占地总面积243平方米,乙方签订合同后至截止,完成了部分工程量,现由于多种原因双方自愿解除原施工合同,现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议: 1、甲方要求收回该工程,乙方同意甲方收回,原签订的工程承包合同(3份)同时作废。 2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写:捌万元整),乙方放弃其它一切权利。 3、签订解除合同后,乙方在3日内退出施工现场,并将施工现场交给甲方。 4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担,甲方不承担任何责任和费用。 5、本协议一式五份,双方签字生效,任何一方违约,付守约方违约金3万元(大写:叁万元)。

协议补充:略 各方签名: 工程合同终止协议书范本二一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。 二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。 三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善xx年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善xx年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。 四、乙方原合同完成工作内容(-------------等)工程造价: 1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。 2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。 五、工程款支付: 1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本

土方工程协议书(协议范本)

( 协议范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 土方工程协议书(协议范本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

土方工程协议书(协议范本) 发包人:____________(以下简称甲方) 承包人:____________(以下简称乙方) 经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。 三、承包价格:开挖、运输土方________元/m3(石砂)。 四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求: 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。 六、安全要求: 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

工程施工合同补充协议范本

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 承包方(乙方): 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》,双方经协商一致,现达成以下补充协议:

第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为:(1)本补充协议及附件; (2)招标文件;(3)中标通知书;(4)投标文件;(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程,包括(但不仅限于)土石方工程及回填土工程、基础(桩基础部分除外)及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用,包括(但不限于)夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验(包括必要的破坏性实验)以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期,+0.00(天)、主体封顶(天)、全部竣工(天),要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划,确保所承包工程按期完工,乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定,双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工

土石方工程安全协议书

附件1: 安全生产责任协议书 为落实工程安全生产的管理要求,确保工程建设的顺利进行,经甲乙双方共同协商,同意明确如下协议: 一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地,明确承包人安全生产管理的责任区域和要求,承包人负责施工现场的安全管理工作,并建立工程安全保证体系,报发包人备案。 二、发包人应积极组织和督促承包人开展创安全生产无事故活动;及时传达和部署上级的有关精神和要求,定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。 三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查,定期组织考核;对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人,发包人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生你的违章、违法行为和存在的问题,发包人有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理。 四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的,发包人派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理;发包人可按其造成的后果及影响,对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时,还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理,责任违约的经济处理幅度按承包人的工程造价2%来确定,最低为1000元,最高至10万元人民币(从承包人工程款中扣除)事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带

经济损失全部由承包人承担。 五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理,落实各项安全防护措施,确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。 六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案,制定和组织落实各项的施工安全技术措施,并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。 七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人,专(兼)职安全干部,并报发包人备案;建立健全安全生产保证体系,落实各级安全责任制,完善各项安全生产制度(包括奖惩制度);按照“谁施工谁负责”的原则,负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。 八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围,明确要求,签订管理协议;要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育;做好上岗前的安全培训,特殊工种作业人员必须做到持证上岗;进入本市施工的外省市特殊作业人员,还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育,禁止实习、学习人员现场作业。 九、承包人要按照“安全自查,隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。 十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导,检查和督促,

工程施工合同补充协议范本 (2)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程施工合同补充协议范本 (2) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

工程施工合同补充协议范本 甲方:______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日

发包方(以下称甲方):_ 法定代表人: 身份证号码: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 承包方(以下称乙方):_ 法定代表人: 身份证号码: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴丁《■〉(合同编号 以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。_ 一、工程概况 1、工程名称:______________________ 2、工程地点:__________________________ 3、工程内容:_________________________ 4、工程承包方式: 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期:_____ 年日。(以甲方下发的书面通知的时间为准);— 风险提示:关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接 收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成

土方合同补充协议书范本3篇

土方合同补充协议书范本3篇 Model of supplementary agreement for earthwork contr act 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

土方合同补充协议书范本3篇 小泰温馨提示:买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买 受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调 整及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:土方合同补充协议书范文 2、篇章2:土方合同补充协议书范文 3、篇章3:土方合同补充协议书范文 挖土、填土、运输的工作量通常都用立方米计算,有时 也简称土方。那么土方合同补充协议书是怎样的呢?以下是在 小泰为大家整理的土方合同补充协议书范文,感谢您的阅读。篇章1:土方合同补充协议书范文 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确甲、乙双方权利和义务,本着互利共赢,平等合作的原则,就如下事宜达成合作协议:

第一条委托人委托居间人就中房房地产土方清运工程推荐土方运输车队进行土方运输工程。 第二条居间期限:与土方运输合同期相同(附件:土方运输合同一份)。 第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,委托人需如实把每天土方运输车队实际运输车次告知居间人,并按如下支付居间费用支付给居间人: (1)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的,其中元/车作为居间费用支付给居间人。 (2)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的,其中元/车作为居间费用支付给居间人。 第四条委托人应在合同成立后按实际运输土方车次支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。 第五条本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商一致; 2.因不可抗力致使不能实现合同目的; 3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

工程补充协议书完整版

工程补充协议书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

工程补充协议书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 工程补充协议书范本1 甲方(发包方):***** 乙方(承包方):***** 甲乙上方在签订《***区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上,经友好协商,本着诚实守信、公平公正的原则,达成以下补充协议: 一、项目名称地址 本合同项目位于***区港桥工业园区,名称为重庆**建材及工业塑料包装工程。

建设工程施工合同补充协议书新版

合同编号________ 建设工程施工合同补充协议书新版 甲方:__________ 乙方:__________ 签订时间:__________ 签订地点:__________ 温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士,感谢您的阅读下载!

发包人:(以下简称“甲方”) 承包人:(以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议,以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用,补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时,按补充协议约定执行。 一、工程概况: 1.1工程名称:。 1.2工程概况:本工程建筑总面积约平方米,其中商住建筑面积平方米,其它平方米,均为层住宅楼,均为砼剪力抗震墙结构,基础采用桩管基础。 二、承包方式 2.1、本工程实行工程施工总承包,即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外),工程建筑面积按约平方米计算,以本协议签订前甲方提供的图纸为准,经双方协商,工程预算总价为人民币)(? 万元),工程结算总造价按本协议5.1条确定。 2.3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后,在同等条件下优先给乙方施工,若甲方委托第二家单位施工,则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外),该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。

消防工程补充协议书

工程编号: 合同编号: ******大厦施工总承包 -消防工程补充协议书 工程名称:******大厦-消防工程 工程地点:深圳市宝安中心***路***路交界处 发包人: 承包人: 日期:

合同补充协议书 发包人(全称):(简称甲方) 承包人(全称):(简称乙方) 甲乙双方经友好协商,在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。原合同与本协议不一致的,以本协议条款约定为准。具体补充条款如下: 一、工程概况: 1、工程名称:******大厦-消防工程 2、工程地点:深圳市宝安中心区***与**路交界处 3、工程内容:室内外建筑消防工程 4、面积用途:55730.2平方米,超甲级写字楼,初步规划为地下三层+一层夹层停车库,地上部分23层,高度100米内。 二、承包范围: 1、承包范围包括消防电控系统(含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消 防对讲系统、防火门监控系统)、消防水系统(含室内消火栓、喷淋系统)、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保; 2.消防电系统: 2.1消防施工范围:对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙(板)电线导管预留、预埋的检查、确认(位置、标高等参数);消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设;消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装;负责消防系统的所有明配电线管订货及安装;火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试;火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试;消防联动调试;系统防雷接地、设备防雷接地安装;配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作(含控制回路);负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装(如果需敷设)及接线、调试工作;负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设(规格、型号由电梯公司提供),接线工作由电梯安装单位完成;负责完成从消防水箱液位控制

土建工程施工合同补充协议完整版

土建工程施工合同补充协 议完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

土建工程施工合同补充协议完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:____________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价: 1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。

2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间

相关主题