甲方：________________________________________
乙方：________________________________________
为了加强施工临时用电、用水管理，做到科学用电、用水，节约能源，降低工程成本，及用电、用水安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—1999）、《建设工程施工现场管理规定》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电、用水进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电、用水安全。
一、甲方的权利、责任和义务
1．为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电、用水安全，防止触电和电气火灾事故发生，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电、用水进行安全检查和指导。
2．审阅乙方临时用电、用水申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。3．负责提供施工电源、水源，并把施工电源、水源送到施工地点。并对乙方的使用情况进行监督检查。
4．甲方有权按照有关临时用电、用水标准对乙方的临时用电、用水设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电、用水中存在隐患必须责成乙方予以整改。
二、乙方的权利、责任和义务
1．严格执行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电、用水负全面管理责任。
2．向甲方提供、书面的临时用电、用水申请。用电、用水设备容量不能大于申请容量的20%，如有变动必须重新办理用电申请手续。否则一经发现，乙方支付甲方________元/次的违约金，给甲方造成损失的，还应予以赔偿。
3．保证配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。违反本条，甲方有权停止提供施工电源，且乙方应立即纠正，达到安全用电标准。
4．乙方在投入使用前，应会同甲方检查验收，并经双方签字后方可投入使用。使用过程中如遇到危及系统运行的设备故障时，应立即停止使用，并报甲方备案，故障未彻底排除前，不得通电试运行。未及时通知甲方而造成的损失由乙方承担全部责任。
5．乙方在接电、水时，必须按甲方指定位置接，不得私自乱接，严重违章者甲方有权停止供电供水，限期整改，并按本协议第二条第2款承担违约责任。
6．执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，接受甲方安全监督与检查，确保安全用电。
7．乙方办理施工用电、用水协议后根据承揽的工程大小向甲方工程部缴纳5000元—10000元保证金，待工程竣工验收后，无本协议项下的违约行为的，应一次返还。
8．乙方在用电过程中，不得私自转让给第三者，否则甲方有权中断供电、供水并处以2000元以上罚款，给甲方造成损失的还应予以赔偿。
9．乙方因用电施工单位管理不善，造成水、电系统及设备损坏，造成工程停电所发生的一切费用，由乙方负责；造成建设单位供电系统事故的，要追究乙方的责任，并进行赔偿。
10．乙方用电、用水数量，每月由甲方和乙方双方联合抄表一次，双方签字确认。乙方用电、用水进行按月结算，在收到甲方工程部电费、水费收费通知单5个工作日内，必须全额交付电费、水费。逾期不交付电费、水费的，应支付本月交费5‰每天的滞纳金，经催告乙方在5日内仍不交付电费、水费和滞纳金的，甲方有权停止供电、供水，并从保证金中扣除，不足部分从工程进度款中扣除，由此造成的一切损失由施工单位承担。
11．施工用电暂按每度电________元执行。变压器损耗、线路损耗由乙方负责，损耗按照用户用电量的15%进行计量和对总损耗按用户用电比例进行分摊两种。施工用水暂定________元/吨执行。
12．乙方应遵守用电、用水管理制度，严格履行法定及约定义务。
三、争议
当甲、乙双方发生争议时，应首先通过协商予以解决，协商不成的应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本协议书一式肆份，甲、乙双方签字盖章即生效，各保存两份。本协议书自生效之日至工程合同终止之日终止。
甲方：乙方：
甲方负责人签字：乙方负责人签字：
联系人：联系人：
电话：电话：
日期：日期：
建筑工程合作协议书范文 甲方： 乙方：XXXXXX 形象策划有限公司 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙 方设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1服务内容： 项目尺寸P数单价合计 2.协议总额为RMB 元，大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及 咨询等；甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按协议 规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作；乙方须遵守甲方商业（资料）机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在 双方沟通基础上进行修改至完善；
若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认 可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计 方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。4.甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：年月日前。 三、付款方式 1 .本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即 RMB 元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至乙方开户行：中 国XX银行北京建XX支行乙方开户名称：XXXXXX形象策划有限公司银行帐号：或通过XX银行现金快速汇款至：XX银行存 折号码：3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1.甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。 2.甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清
编号：_____________施工临时用水用电合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
供方（甲方）：________________________________ 用方（乙方）：________________________________ 借用方因自身需要，使用甲方供给电能和提供水源，为明确供、用双方在电力、水力供给与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供用，经甲、乙双方协商一致，鉴定本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时搭线用电、用水相关信息： 用方临时搭线用电、用水地点：________________________________ 供电方向用电方供电柜为：________________________________ 供水方向用水供水点：________________________________ 二、临时用电期限：自________年________月________日至________年________月________日止。 三、用电性质：________________，执行电价为：________________元/度； 用水性质：________________，执行水价为：________________元/立方； 水电价格若市场价格有所变动将相应调整。 四、用电方用电负荷：________________；电能表计为：________________； 用水需供水管径：________________：水表计为：________________； 五、结算方式： 1、电费按临时安装的电能表电量乘以协议规定电价进行结算，即实际使用电表计量的电量X协议规定电价； 2、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算，即实际使用水表计量的水量X协议规
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
总包方：________________________________________ 分包方：________________________________________ 本工程总包范围内的分包单位________________________有限公司自________年________月________日已进驻现场进行正式施工，为统一现场临时用水用电管理，确保施工用水用电的正常，经双方协商，签订以下协议： 1．分包单位在进场前预交工程总造价的0.3%作为临时用水用电费用。总包单位每月依据分包单位用电设备、人员数量、用水情况综合考虑进行费用分摊，当发生费用超出预交费用时应立即补交。 2．分包单位现场用水用电服从总包单位统一调度和管理，总包单位对分包单位生产用电线路分别挂表记数，分包单位要有专业维修电工。总包单位在施工现场给分包单位指定水源，规定管径、阀门数量及管道位置、走向，分包单位自行引接施工用水管道。 3．分包单位在使用总包提供的总电源箱时，应向工程技术部提出申请，分包按指定回路接分电箱，不得扰乱管理次序，造成电器损害或大面积停电，责任自负。 4．分包单位负责本单位的配电线路和设备的维护；负责水源后管道、管件的维护、修理，确保整个现场的正常用水用电，杜绝浪费，保证安全。 5．分包单位的用电设备和线路应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定，并做好对用电设备的安全防护工作，责任落实到人。 6．分包单位接受各项安全检查，对检查中提出的须整改的安全隐患及非正常用水现象应立即进行整改。
7．因施工需要，现场增设50KW以上大容量用电设备及现场须使用新的水源时，应以书面形式向总包工程技术部申报，经批准后方可使用。 8．分包单位现场维护电工和水暖工有义务对总包现场供配电和供水设施进行维护和抢修线路故障。 9．本协议一式贰份，总、分包单位各执壹份，一经签定，双方自觉遵守，对于违者将依据《总承包管理制度》中有关规定予以处罚。 总包方（章）分包方（章） 负责人（签字）：负责人（签字）： 日期：日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为了加强施工临时用电、用水管理，做到科学用电、用水，节约能源，降低工程成本，及用电、用水安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—1999）、《建设工程施工现场管理规定》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电、用水进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电、用水安全。 一、甲方的权利、责任和义务 1．为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电、用水安全，防止触电和电气火灾事故发生，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电、用水进行安全检查和指导。 2．审阅乙方临时用电、用水申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。3．负责提供施工电源、水源，并把施工电源、水源送到施工地点。并对乙方的使用情况进行监督检查。 4．甲方有权按照有关临时用电、用水标准对乙方的临时用电、用水设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电、用水中存在隐患必须责成乙方予以整改。 二、乙方的权利、责任和义务 1．严格执行国家标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电、用水负全面管理责任。 2．向甲方提供、书面的临时用电、用水申请。用电、用水设备容量不能大于申请容量的20%，如有变动必须重新办理用电申请手续。否则一经发现，乙方支付甲方________元/次的违约金，给甲方造成损失的，还应予以赔偿。
编号：_____________市政工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人: （以下简称甲方） 承包人: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________A、B组团市政工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 工程名称：________________________________________ 工程地点：________________________________________ 工程内容：________________________________________ 二、承包方式及范围 承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过。 承包范围：图纸范围内明示及暗示的全部工作内容及清单内容。 三、合同工期 合同工期：绝对工期 90日历天 开工日期：暂定__________年__________月__________日，具体开工日期以甲方批复的时间为准。 完工日期：__________年__________月__________日 乙方承诺按照绝对工期90个日历天内完成全部施工任务，且须达到初验合格的条件，小区市政工程与外围大市政管网的接驳手续及相关费用均包含在合同价格内。因乙方原因造成的工期延误，乙方须按__________元/天向甲方支付工期延误违约金，所发生的违约金由甲方在结算款中扣除；非乙方原因造成的工期延误，工期相应予以顺延，费用不予补偿。
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
临时供水合同 甲 方： ___________________________ 乙 方： ___________________________ 签订日期： ____ 年 _____ 月 _____ 日 编号 号：
供水方（甲方）： 用水方（乙方）： 用方因经营需要，使用甲方提供的水源，为明确供、用双方在水力供给与使用中的权利和义务， 经甲、乙双方协商一致，签订本协议，共同信守，严格履行。 一、用方临时用水相关信息 用方临时用水地点： 二、临时用水期限：自年月日至年月日止； 三、用水性质：，执行水价为：元/立方；若水价市场价格有所变动将按变动 幅度进行相应的调整。 四、用水方需供水管径：。水表初始读数为：。 五、结算方式： 1、水费按临时安装的水表量乘以协议规定水价进行结算。 3、采用月结方式，即每月5日前（遇休息日前移）结算，结算时开具收据。 六、用方用电用水前须向供方预交保证金元，借用结束时多退少补。 七、产权分界点 用水方临时连接点（水表）及以外的用水管路及设施属用方资产；连接点以内的管路及设施属供水 方资产。水搭建、计量仪表等所需材料均由用方承担；
第2页共3页
八、安全责任 1、属用方产权的设施，由用方负责，并由用方承担因此引起的所有安全责任； 2、因用水方供水管道泄露导致的用水损耗，均全部由用水方承担全部责任； 3、临时用水，用方必须与自来水公司协调，得到相关部门认可后方可实施，若造成供方因此而引发的责任或罚款，必须由用方全部承担，甲方概不负责。 九、本协议一式两份，自签订之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
编号：_________________ 临时用水安全合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
为了进一步落实水资源使用权限，促进水资源优化配置，高效利用水资源，更好地维护供用水双方利益，经供用水方双方共同协商，签订本用水安全协议。 一、名称：________________ 二、位置：________________ 三、甲方责任 1.负责有偿向乙方提供生产、生活所需用水。 2.以水表计量处为分界点，水表（含水表）上游部分由甲方负责管理。水表下游属乙方负责管理。 四、乙方责任 1.乙方人员应遵循甲方供用水管理制度。
2.在供用水期间，乙方应做好安全、文明的管理使用工作。 3.乙方造成供水设备、水表非正常损坏的，乙方负责维修恢复并按合同赔偿。 4.乙方在用水过程中造成甲方或者其他第三方损失的，乙方负责赔偿。 5.未经甲方同意，乙方不得在其管线上增加第三方用水单位或大量增加用水量。 6.在外部供水紧张时，未按甲方合理调配使用水资源的计划用水或存在大量浪费水资源的现象并造成甲方无法正常用水，乙方负责赔偿。 7.乙方应当严格按照供用水合同规定，合理有效用水。 五、其他事项 1.本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。 2.本协议自签订之日起开始生效。 3.本协议一式两份，甲、乙双方各执1份，具有同等法律效力。
建筑工程施工合同协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、诚信公平的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就本建筑工程施工事项经协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况及合同价款的确定 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包的工程内容：本工程施工图纸范围内（消防、电梯、土方、打桩、护坡、甲方另行分包)乙方从褥垫层开始施工，主体结构、装饰装修、安装工程，地下室工程及设计变更的全部内容。 4、工程承包方式：包工包料。 5、结构形式：框剪结构，地下层，地上层共栋。 6、承包规模：高层暂定约万平方米，建筑面积以实际施工图纸为最后决算的面积为准。 7、合同工期：承包工程按18个月，开工日期暂定为年 月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准（含招标文件）。 8、质量等级：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB--50300）工程质量达到合格。
9、合同价款的确定：执行2012《河北省建筑工程综合预算基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、<河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费率>，执行12定额二类取费，材料单价参照当地当月的造价信息价，造价信息上没有的，由乙方统一报价，甲方确认。甲方确认的价格系到达工地并符合市场价。 10、计算依据：施工图纸、变更、签证、工程洽谈、技术核定单、会议纪要等。 11、本工程验收完甲方60天内完成决算审核。如不能按时完成审核按乙方上报工程款执行。 12、本工程暂定价为：元 第二条：工程付款办法 工程施工至地上五层封顶（不含二次结构），在收到乙方申请后三日内，甲方核定完工程量并付已完工程量的80%工程款，工程五层以上的所有工程，以月形象进度付款。每月的25日乙方向甲方上报本月已完成的工程量，甲方、监理在月底前完成审核，次月5日之前付给乙方经审核确定的工程量的80%，依次类推。在甲方、监理验收、审核期间，乙方不得停工。主体工程封顶之后，经质检站、甲方、乙方、监理验收5日内付至主体工程已完成工程量的90%，二次结构、装修按月进度支付已完工程量的80%，单位工程竣工验收完30日内结算审核完毕，然后15日付至单位工程总价款的97%，留3%作为工程质量保修金。 第三条：质量保修期及保修金支付方式
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
施工队安装施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日发包方（甲方）负责人：
承包方（乙方）： 负责人： 发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地 规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内 完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工 日 期。
（1）总工期____ 天，_______ 年______ 月 _____ 日开始，_______ 年_____ 月______ 日结束。 （2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天 _______ 元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。 （3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。 4、承包范围： 5、承包方式： 第二条、双方责任和义务 甲方责任和义务 1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。 2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。 3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。 4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。 5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。 乙方责任和义务 1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。 2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种 操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，
临时水电协议书 篇一：临时用水用电协议书 临时用水用电协议书 供水电单位（以下简称甲方）： 用水电单位（以下简称乙方）： 乙方因施工生活区需要向甲方借用水源、电源,甲乙双方本着“平等，诚实，信用”的原则，经过友好协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 1、单价 由于乙方属于特种用水及甲方定额用水情况，水单价：7.20(元/吨)。鉴于甲方总表是分时电表及损耗情况，电单价：1.50(元/度)。 2、预付款及结算方式 乙方在双方签订协议后，即向甲方交纳水电预付款2000元（两仟元）。水电结算方式为按月结算，每月30日甲方向乙方提供当月双方共同确认的水表、电表的实际发生量，乙方根据当月实际用水量及用电量按实结账，同时甲方向乙方开具相应月份的水、电费用收据。 3、乙方保证水电仅用于生活方面需要，不得随意改变水电用途，由此导致的用电事故及超额损耗，乙方负责。 4、乙方应遵守国家节能政策，节水节电，由于乙方用水用电不当导致的损耗、火灾、触电等事故，乙方负责。
5、协议生效及终止 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。在乙方施工完毕，支付完水电费用，甲方中断水电后，本协议自动终止。以上条款望双方共同遵守，如有未尽事宜另行协商。 甲方名称：乙方名称： 负责人：负责人： 日期：20XX年4月17日日期：20XX年4月17日 篇二：施工临时水电申请、协议书 施工临时用水用电协议书 项目名称：****************工程 甲方：**********办公室 乙方：*************工程总公司 因乙方施工用水电需要向甲方借用水电源，根据双方协商，甲方向乙方提供一个400a的电源接驳点和一个水源接驳点，具体个数根据双方后续协商而定。乙方按照国家规定“三级配电，两级保护”的原则以及按照淮安市安全检查站的要求，自行铺放电缆及配电箱，且在一级配电箱内安装电表用以计量用电。为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家有关的政策、法规，保障施工的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20XX）的要求，结合施工现场的实际情况，甲乙双方达成一致，订立本施工临时用水用电协议。协议双方须共同守信，严格履行。 一、临时用水电管理
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有― 楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平■,公 正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：0 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成 竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从年—日至_________________ 年日止，共天。 四、工程议价：人民币元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在楼加建楼房。
小工程施工合同书_小工程施工合同书样本 近年来，我国小工程施工越来越多，你知道小工程施工合同书是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的小工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 小工程施工合同书范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 (一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx (二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期 30天 4、工程造价 工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)： 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 6、承包方式 按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建 设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人 民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖 南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标 准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价， 信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
临时用水合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 编号 号：
用电方（乙方）：__________________________________ 为了明确甲乙双方在水的供应和使用中的权利和义务，确保安全、经济、合理、有序地供水和用水，根据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》等有关法律、法规和规章，经双方协商，订立本合同，以便共同遵守。 第一条用水基本情况 1、临时用水地址：__________________ 。用水四至范围（即乙方用水区域四周边界）是 __________________________________ （可制订详图作为附件）。 2、临时用水性质：_________ 用水，执行_________ 供水价格。 3、临时用水量：约为__________ 立方米／日， _______ 立方米／月。 4、计费总水表安装地点为：___________________ （可制订详图作为附件）。 5、安装计费总水表共__________ 具，注册号为 _________________ 。 6、临时用水期限：自_______ 年_________ 月________ 日至________ 年________ 月_________ 日止。 第二条供水方式和质量 1、在合同有效期内，甲方通过城市公共供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水。 2、乙方不能间断用水或者对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及水处理设备。 3、甲方保证城市公共供水管网水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。 4、甲方保证在计费总水表处的水压大于等于____________ 兆帕。 第三条用水计量、水价及水费结算方式 1、用水计量 （1）用水的计量器具为：口 ______ 计量表；口_________ IC卡计量表；□其他：_________________
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。如有争议，需双方协商解决。 一、工程概况： 1．甲方装饰场地需系合法场所。 2．装饰施工地点： 3．装饰施工内容： 4．承包方式：__________________________________________________ 5．施工价格：￥________元/平方； 双方约定，施工以双方协定内容图案为标准。如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款按实际情况另计。 二、施工工期： 自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工。 工期________天。如因天气或其他不可抗拒因素无法施工的，工期顺延。 三、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更合同书》确定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 四、工程验收以及后续维护 1．工程竣工后乙方及时通知甲方验收，甲方在验收完毕后结清所有工程款。如果工程出现质量
问题，乙方需无条件返工，产生费用由乙方承担。 2．乙方对所施工项目质量从竣工之日起免费维护________年。（因人为损坏及不可抗拒因素造成的问题（如地震，房屋开裂倒塌或墙壁脱落等）不在维护范围之内。） 五、工程款付款方式： 1. 合同签订后开工前甲方预付工程款________元人民币给乙方。 2. 工期过半甲方向乙方支付________%总工程款。 3. 竣工当天结清所有款项，甲方不得已任何理由拖欠乙方施工工程款。 4. 双方款项往来均应出具收据并由代表签字盖章。 六、本合同一式________份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 代表人签字：代表人签字： 年月日年月日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。