附属工程施工合同

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，

每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：详见招标文件。

4、工程期限：日历日

4.1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。

4.2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，

并以书面形式确定：

4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;

4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作

较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重

新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程

量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整(详见招标文件和投标报价书)。

6、工程价款：通过公开竞标本工程价款(大写) 元人民币。

结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

二、合同组成部分：

1、工程施工合同协议条款;

2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要;

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;

3、招标文件;

4、投标报价书;

5、施工图纸;

(2)调查的方法。在网络已经非常发达的今天，通过网络搜索，了解对方的情况是一个有效的途径。同时，通过查询工商年检登记，到对方住所实地调查、向对方业务往来单位咨询等也是调查的方法。

6、工程变更通知单;

7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

甲方(公章)：乙方(公章)：

签约代表：签约代表：

签约时间：年月日

签约地点：

感谢您的阅读，祝您生活愉快。