四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同
第三条合同工期
开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款
4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。
上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。
钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和
支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。
砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。
第五条合同价款的结算和支付
5．1结算、决算资料：
5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。
5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。
5．2合同价款的结算和决算：
5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5．3合同价款的支付：
5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的
70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。
5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6．2重大伤亡及其他安全事故处理：
6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6．2．2按照有关规定，分包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。分包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6．3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：轻伤不超过3%，不准出现重伤及伤亡事故。
第七条工程质量、验收与保修
7．1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、分包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得分包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7．2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向分包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因分包人原因造成窝工的，由分包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7．3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由分包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，分包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7．4对本工程的质量标准，双方约定如下：符合国家现行规定的合格标准。
第八条工期延误
8．1对于以下原因造成完工日期推迟的，经分包人施工代表确认，工期相应顺延。
a．因战争、动乱、自然灾害或非分包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b．设计变更和工程量增加；
c．分包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
d．承包人以书面形式提出申请，但仍未能从分包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
e．一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
f．分包人同意工期顺延的其他情况。
8．2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向分包人施工代表提出书面报告，分包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；分包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8．3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方协商处理。
第九条文明施工
9．1分包人、承包人应严格执行各级政府制定的相关规定，加强科学管理，坚持文明施工。
9．2分包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如分包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由分包人按照标准予以补偿。
9．3
第十条材料机具供应
本工程由分包人提供的机械设备为：自配电房至三级配电箱的电线及配电箱；土石方开挖回填用的挖机，装载机；砼浇注入模的一切机具。
承包人自备的工具为：电焊机、振动器、振动棒及从三级电箱（或活动电箱）到机具使用点的不超过100m电线线材，后期打磨用的磨光机等各种相应手上工具、斗车、胶水管等，需要钢筋制安的段落自备制安机具。
双方确认防护用具由_承包人_承担。
10．2由承包人自备的工具须其自带入现场，由分包人提供的机械设备、防护用具由分包人采购并供应到施工现场（400米内）。
10．3承包人应遵守和执行分包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与分包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的分包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
10．4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：甲乙双方各自维护自己的机具，但甲方提供电工指导安装、拆除。
第十一条文物保护
对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知分包人，分包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由分包人承担。
第十二条分包人的权利及义务
12．1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12．2负责于合同签定日提供施工图纸一套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12．3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12．4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12．5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12．6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，分包人在安全、质量、工期、场容
等方面发现有违反合同约定内容的，分包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
12．7负责组织工程的验收工作。
12．8本工程分包人施工代表为___兰桂林，负责日常施工的管理、协调工作。分包人也可委托费刚、张淼有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务
13．1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
13．2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
13．3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ ％，服从分包人的统筹安排，统一调动。
13．4当分包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响分包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向分包人出具书面通知，并办理变更手续。
13．5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得分包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用分包人提供的机械设备及其工具。
13．6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守分包人现场管理规定，服从分包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向分包人提供有关情况和资料。
13．7承包人确认_______ 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条违约责任
14．1分包人违约责任
14．1．1由于分包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方可作为决算依据。分包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
14．1．2由于分包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由分包人承担。
14．1．3超过约定的支付时间，分包人不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向分包人发出要求付款通知，分包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。分包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议的，承包人有权书面告知分包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14．1．4分包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14．2承包人违约责任
14．2．1因承包人原因造成分包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，分包人可以终止合同，并要求承包人在3 日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但分包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或分包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认，签认后的工程量按实际价款的70%作为最终结算价款。
14．2．2承包人未安排分包人选定的施工队伍进场，分包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，分包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
14．2．3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工、料损失一概由承包人承担。
第十五条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“√”）：（）1．向本市仲裁委员会申请仲裁。
（）2．向本市人民法院起诉。
第十六条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十七条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
分包方代表（签字盖章）___________________
合同签订日期：________年_______月______日
承包方代表（签字盖章）___________________
身份证号码：
合同签订日期：________年_______月______日
合同签约地点：_____省____市高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
工程资料承包合同甲方：项目部 甲方： *** 身份证号码： ****************** 乙方：身份证号码： 甲方承包位于的工程，为确保工程质量，快速、优质、安全完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议： 一、承包方式 甲方以包干（工程量单价计价）的方式将*******************工程工程技术资料交由乙方编制和整理。 二、承包内容 包括但不限于以下内容： 1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料、中间计量资料、竣工图、审计资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档； 2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复； 3、负责本工程所有建筑材料实验送检（主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验，混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验，钢筋的焊接实验等），整理、归档实验检测报告和材料；（不包含实验送检费用） 4、汇总整理各专业分包单位的资料，与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。 三、承包价格 1、*******************工程竣工验收资料（设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安
全资料、中间计量资料、竣工图以及竣工备案资料的编制、整理和归档；
）按竣工结算的完成工程款的 %计算，已包含乙方编制资料人工工资。 2、*******************工程现场及工程量的有关资料（包括施工材料取样、实验送检资料编制，施工实际发生工程量数据采集、工程量签证、工程量申报、工程量解说及审计资料直到工程竣工审计完成）按工程竣工结算工程款的 %计算，已包含乙方编制资料人工工资。 由以上两点确定*******************工程总承包价格的按工程竣工结算工程款的 %计算。 四、付款方式 经双方协商一致，乙方同意甲方按工程进度分期付款如下: 1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后，向乙方支付一万元做为人员安排及人工工资备用； 2、工程完成每次进度付款后以进度付的%计算得出金额的80%进行付款，并通过协商减去进场付款； 3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格，向乙方支付资料款的 %； 4、竣工验收资料备案完成（包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案）且所有资料进入档案馆后(竣工结算的完成)一个月内一次性付清乙方剩余资料费，如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案，则甲方在竣工验收四个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。 五、甲方义务 1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材及装订费用等（不单独配备设备，施工期采用共用，工程完工后由甲方移交乙方保管，竣工结算后返还甲方）； 2、为乙方现场资料员提供住宿及伙食；
小型农田水利建设工程施工合同 （示范文本） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程项目一览表（附件1） 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期： 开工日期：2011年月日； 竣工日期：2012年月日； 合同工期总日历天数天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 （1）组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合； （2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； （3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；
（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要； （5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 （1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； （2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复； （3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； （4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工 1、安全施工与检查 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标
( )项目 土建及铺装劳务班组分包协议书甲方：四川XXXXXXXXXX工程有限公司乙方： 协议签署日期：年月日
土建及铺装劳务班组分包协议书 甲方：四川XXXXXXXX工程有限公司 乙方： 遵循平等、自愿、诚信和互利的原则，经甲、乙双方协商一致，甲方同意将项目的土建及装饰工程部分的劳务工作，以清单包干的形式承包给乙方施工。结合本工程的具体情况，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利进行，经甲、乙方协商共同签订该协议，供双方共同遵守。 1、工程概况： 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：施工合同中的土建部分工作； 1.4 承包方式：人工费单价包干； 1.5 工期：不超过建设单位要求甲方完工时间； 1.6 若乙方在施工过程中，不能保证的工期、质量、安全及违反国家法规而退场。甲方有权拒付工程余款，并随时有权单方面解除协议。 2、承包单价 2.1 协议综合单价合同，最终结算金额为“经甲方确认的实际完成工程量”乘以“本协议综合单价”(指本协议附件一《项目人工费清单定价》所列单价。)； 2.2 本合同双方签字后，加盖公司公章方有效。 3、工程款支付： 3.1 乙方应遵照甲方财务制度完善相关手续；本合同暂定总价（含税）。付款方式：
乙方请款前应提供相应的等额发票。若乙方提供的发票未通过财务审核，则甲方有权暂停支付。 付款细则参照甲方与业主方的主体合同约定。 3.2工程全部竣工经建设方及监理方验收合格后，甲方支付至结算款的%，剩余的%作为保修金； 3.3工程保修金在保修期满后，结算保修项后天内一次性免息付清； 乙方应遵照甲方财务制度完善相关手续，乙方提供劳务发票（□增值税普通发票/□增值税专用发票）税率。 乙方需对提供税票的真实性及合法性承担终生责任。若因乙方提供的税票问题导致的甲方经济损失，由乙方承担相关的经济责任和赔偿（从应结算金额中扣除）；若因此对甲方造成的经济损失较大无法从应结算金额中足额抵扣的，甲方有权向乙方追责。 3.4保修期满，无质量问题，甲方顺利移交建设方后付清余款。保修金不计息； 4、价款变更：因施工内容变更，需要重新认价时，由乙方出具认价报告并经甲方相关人员签字确认，否则结算时不予办理。 5、工程竣工决算： 5.1 工程竣工验收合格后，由乙方报送叁份该分项工程结算书； 5.2 结算手续： 5.2.1 结算书应附上协议书复印件、变更或增加工程内容认价回复，合同外变更、增加的工程量须经过工程副总签字后方可认可，签字时间有效期为一周，未办理签字手续的合同外一律不予认可，由此造成的损失自行承担； 5.2.2 甲方工程部、项目部、乙方共同签名收方原始记录壹份、复印件两份； 5.3 结算时间：
水利水电项目分包合同样本 (合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017924
水利水电项目分包合同样本(合同示范文 本) 水利水电项目分包合同范文一 经甲乙双方共同协商，现就工程项目水电部分分包事宜达成以下共识; 一、工程概况: 1.工程名称: 2.工程地址: 3.开工日期: 4.竣工日期: 二、承包范围: 按甲方提供的图纸和设计变更及甲方指定的项目 三、承包方式: 包工不包料
四、工程造价及付款方式: 按甲方中标价(水电人工部分)的 %包干，乙方自负盈亏。按乙方每月实际完成工作量的90%给付。其余款项待工程竣工后甲方在30天内和乙方结算并付清。 五、工程质量及工期: 1. 乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。 2. 每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。 3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成，每超过1小时处罚元。 4.开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制 5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打，否则每米处罚元。 6.工期应随主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：合同编号： 监理人：定地点： 签定时间： ________ 年M 日 依据〈〈中华人民共和国合同法》，似下简称发 包人）与（以下简称监理人）， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程规模及特性 4.工程总投资: 静态: 动态： 5.工程总工期: （二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务 （三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
（四）工程建设监理的期限自 ______ 年M 日至________________ 年 月日。 （五）建设监理报酬为（大写）■元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。 （一）监理委托函或中标函。 （二）监理合同书。 （三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 （四）专用合同条款。 （五）通用合同条款。 （六）监理招标书（或委托书）。 （七）监理投标书（或监理大纲）。 上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协 议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本，各执。 发包人：（公章）监理人：债章） 法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）委托代理人：（签章）委托代理人：（签章）
页7页共第1 工程分包合同 以下简称甲甲方：项目部 方 以下简称乙身份证号：乙方: 方 “建筑安全法”“经济合同法”，依照中华人民共和国“建筑法”， 楼工程单项工程施工任务发“幸福佳苑”的有关规定，甲方现将# 包给乙方完成；在平等、自愿、互惠、互利的原则下，经甲乙双方共同协商，达成以下合同条例；
幸福佳苑”∶“一、工程名称 ∶陕西省铜川市三里洞二、工程地址 :三、承包内容 模二装、基础、主体、、铜川市“幸福佳苑”二期工程楼任务中的#1板工程的制作、安装、拆除、清理、混凝土面层打磨等工程；）构造柱、门窗过梁、梁、板的模板制作、安装、拆除、清理、刷（1、堆码，不论砼量多与少；合同内容隔离剂等（含模板拆除后的建渣）中包括∶机具安装，工具（裁板机、电锯、手锯、刨床、鱼线、线球、靠尺、铁丝、铁钉、夹具、高强丝杆（套）模板内衬、ＰＶＣ套管、、安全防护三级箱以下的电线、开关、场内转运、运输工具（手推车）用品、施工现场材料转运、施工现场清理和文明施工、模板支称架的
、安排两人以上配合搭设、拆除、清理（含模板拆除后的建渣）等；2 、安装完成后要派人随时检查，维修，整改，后浇带3管理人员放线；页7页共2第 的模板安装、拆除、支架搭设、拆除、清理（注：多次施工不单独计、主体和二装完成后外露元钉、铁丝的清除，胀模砼的；4工算程量） 、甲方施工放线时乙方剔打和清理，砼墙体、梁、板的表面打磨等；5 人无条件配合，若乙方无人，甲方施工人员另外请人配3必须安排2— 合，所发生的费用乙方在二日内以现金交于劳务项目部，否则在工程合同单价均包含该工程中的单6、模板定位工作等；款中以双倍扣除；项工程所有以上内容；自负盈亏，合同内容之内的工作在双方。
编号：_________ 水利工程承包合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______年______月______日
发包人：____________________合同编号：______________________ 监理人：____________________签定地点：______________________ 签定时间：________年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称：_____________________________________________________ 2.工程地点：______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资：静态：_______________________________________________ 动态：____________________________________________ 5.工程总工期：___________________________________________________ (二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
平昌县东风水库 施工合同 工程名称：平昌县东风水库除险加固工程 发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林 合同签订时间：年月日 合同签订地点：东风水库项目部 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：东风水库除险加固工程 工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容：按照设计要求的内容 质量等级：必须保证合格，争创优良
合同价款：陆拾万元整（600000.00元整） 二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量） 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数：1套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑 和打印，感谢您的 下载 甲方： ________________ ___ 乙方：________ ___________ 日期：________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
工程合同 甲方：**************以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）*********** 由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体， 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响********* 的安全。经****** 同意，对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：***** 工程 2、建设地点：**** 3、工程内容：***** 。 4、合同工期：****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围：****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压 1.2 米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准：合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),
水利水电工程标准施工合同 (范本) 中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版） 中华人民共和国水利部 <水利水电工程标准施工招标文件>（2009年版）
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用合同条款 (3) 1. 一般约定 (3) 2. 发包人的义务 (7) 3. 监理人 (8) 4. 承包人 (9) 5. 材料和工程设备 (13) 6. 施工设备和临时设施 (15) 7. 交通运输 (15) 8. 测量放线 (16) 9. 施工安全、治安保卫和环境保护 (17) 10. 进度计划 (20) 11. 开工和竣工（完工） (21) 12. 暂停施工 (22) 13. 工程质量 (24) 14. 试验和检验 (26) 15. 变更 (27) 16. 价格调整 (29) 17. 计量与支付 (31) 18. 竣工验收（验收） (35) 19. 缺陷责任与保修责任 (37) 20. 保险 (39) 21. 不可抗力 (40) 22. 违约 (41) 23. 索赔 (44) 24．争议的解决 (45) 第三部分专用合同条款 (47) 1. 一般约定 (47)
2. 发包人的一般义务和责任 (47) 3. 监理人 (48) 4. 承包人 (48) 5. 材料和工程设备 (48) 6.施工设备和临时设施 (49) 7. 交通运输 (49) 8. 测量放线 (49) 9. 施工安全、治安保卫和环境保护 (50) 11. 开工和竣工（完工） (50) 12. 暂停施工 (50) 13. 工程质量 (51) 14. 试验和检验 (51) 15. 变更 (51) 16. 价格调整 (51) 17. 计量与支付 (52) 18. 竣工验收 (53) 19. 缺陷责任与保修责任 (54) 20. 保险 (54) 24. 争议的解决 (54) 第四节合同附件 (55) 1. 工程量清单 (55)
建设工程施工劳务分包合同 水电班组 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包价格：按现行建筑面积计算规则设计图纸计算为元/㎡ 4、工程结构形式：框剪 二、乙方承包范围内容： 1、本工程内所有的电气安装，电器设备安装，全部通电调试到位（含弱、强电、电视、电话、监控、网络、线路、的暗管预埋穿钢丝及预留、预埋）。 2、空调机空墙套管预埋安装。 3、所有主线必须有配电底压屏下接头通电，调试（含接线）。 4、本工程所有桥架安装。 5、本工程内所有电梯井内井道灯插座安装，并通电到位。 6、所有配电箱、框安装、接线、通电调试。 7、本工程内所有应急电源线路及所有灯具安装，并通电调试。 8、所有防雷接地系统安装。
9、所有短头电线连接使用，所有PVC管接长使用，短桥架加长、加固使用等，材料充分利用使用。 10、本工程内所有给排水、阳台屋面排水、空调机排水的安装及预留、预埋。 11、所有承包施工段内进出水管道及各种阀安装和水表安装。 12、所有配套安装的支架制作安装、所有穿墙套管安装。 13、所在地下室排污设施的安装。 14、本工程从进场开始后的所有临时水电设备安装、维护及拆除。 15、工程所有电气、机械设备的维护维修。 16、协助资料员完善各项安装工程的技术资料的收集和整理直至归档交档的全部工作。 17、未完善部分详见附录（二十一）为合同承包内容。 三、施工工期： 以项目部下达的施工进度计划为准，乙方按甲方制订的施工进度计划保质保量完成。乙方不能完成甲方所制订的施工进度计划，每推迟一天按贰仟元罚款，如果超过天，甲方有权辞退每推迟一天按贰仟元罚款，如果超过天，甲方有权辞退，并扣除已完成工程量价款的 %作为延误该工程的罚款。 四、质量标准 工程质量：按有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程质量必须达到市优质量评定等级。如未达到合格标准，必须返工外，另给予总合同价 %的罚款。 五、甲方义务
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水利工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：____________________合同编号： ______________________ 监理人：____________________签定地点：______________________ 签定时间：________年____月____日 依据《民法典》，_____________________(以下简称发包人)与 _____________(以下简称监理人)， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称：_____________________________________________________ 2.工程地点： ______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资：静态： _______________________________________________ 动态：____________________________________________ 5.工程总工期：___________________________________________________ (二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 (三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 (四)工程建设监理的期限自________年____月____日至________年____月____日。 (五)建设监理报酬为(大写)______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。 (一)监理委托函或中标函。
合同编号：YT-FS-6590-34 水利水电项目分包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水利水电项目分包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 经甲乙双方共同协商，现就工程项目水电部分分包事宜达成以下共识; 一、工程概况: 1.工程名称: 2.工程地址: 3.开工日期: 4.竣工日期: 二、承包范围: 按甲方提供的图纸和设计变更及甲方指定的项目 三、承包方式: 包工不包料 四、工程造价及付款方式: 按甲方中标价(水电人工部分)的 %包干，乙方自负盈亏。按乙方每月实际完
成工作量的90%给付。其余款项待工程竣工后甲方在30天内和乙方结算并付清。 五、工程质量及工期: 1. 乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。 2. 每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。 3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成，每超过1小时处罚元。 4.开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制 5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打，否则每米处罚元。 6.工期应随主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延按被延误工种的处罚金处罚乙方。 六、双方责任:
水电工程班组承包合同（初稿） 发包方：闽侯县峰峰豆制品有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）家庭地址 身份证号码 因工程施工的需要，甲方同意乙方在本单位所属的工地进行包干，为了加快工程进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产的责任意识，明确和完善甲、乙双方责任；根据有关法律法规，公平、公正、平等的原则，经甲、乙双方协同意，特签定此协议书，希双方共同遵守！ 一、工程名称：闽侯县峰峰豆制品有限公司。 二、工程幢号：6#、7#厂房 三、分项承包的工程名称：水电安装。 四、承包形式、承包范围及工作内容： 1)、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、（乙方负责按图向甲方提供材料清单）除甲方提供的材料外,包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（含现场临时用电、供水管线安装与维护工作）。 2）承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3）、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内外排水、电器、消防、弱电、防雷等的全部安装工程。具体如下：
A）、给排水部分：给水部分：接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。 B）、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从弱电井/总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井、线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、）依设计图纸安装到位，乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装. C）、安全帽等劳动保护用具 五、工程量计算方法： 按工程施工图纸建筑面积每平方米元计算。如乙方延工期按每平方米元计算。如再延期超30天按照每平方米元计算。 注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关 工期要求：乙方必须按照甲方总体进度计划，合理安排施工，按时完成各部位施工任务，如乙方不能按时完成或故意拖延工期，甲方有权终止合同，乙方应承担由此而造成的损失；工期提前和延迟的奖罚标准为500元/天，因发包方原因造成的工期延误，经项目部签证，工期可顺延；总工期为7个月，自开工之日算起至竣工验收止。 六、工程质量要求：确保各分项工程达到验收合格标准。
四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同 第三条合同工期 开工日期_____ 年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。第四条合同价款 4．1合同价款为：下部基础：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 上部墙身：_________元/m3（人民币），大写：_________元/m3。 钢筋制安：_________元/t（人民币），大写：_________元/t。
4．2工作内容包括：班组所属段落的模板安拆；砼浇注（若遇泵车施工时：包括泵车支垫及钢管的来回运输，泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好）；砼的振捣成型抹平、扫毛；砼养护（不少于7天的不间断浇水养护）；有需要的搭设操作架和支撑架；基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工；泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失；砼运输车进入现场后的指挥协调；砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理；拆模后的垃圾清理；如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作；砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作，包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内；结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。 砼材料的损耗不得超过1％,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的钢模板上打眼，或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作，领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%，木枋不得超过10%，钢管扣件不得超过3%，超出部分照价赔偿。 第五条合同价款的结算和支付 5．1结算、决算资料： 5．1．1分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。 5．1．2承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。 5．2合同价款的结算和决算： 5．2．1分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5．2．2工程交工后28日内，承包人向分包人递交完整的决算资料，分包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5．3合同价款的支付： 5．3．1 分期支付劳务费的，每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ％，余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后30 日内付清。 5．3．2合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6．1安全施工：分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6．2重大伤亡及其他安全事故处理： 6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢
水电组劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就西欧龙城9#、10#楼及街面房水电工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：西欧龙城9#、10#楼及街面房 2、工程地点：汇龙镇人民路北侧、建设路东侧 3、工程内容：西欧龙城9#、10#楼及街面房水、电、消防、现场临时水电工程 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料方式承包。 2、甲方责任及义务： （1）提供施工图纸，图纸会审，设计变更各1份，并进行技术交底； （2）满足施工需要的电源； （3）提供垂直运输机械； （4）在施工中负责技术指导，技术复核以及质量监督检查，解决施工中存在的技术疑难问题； （5）对施工现场施工人员进行安全技术交底； （6）确保施工材料供应。 3、乙方必须自备施工所需机具和工具，满足施工需要。 三、承包范围： 西欧龙城9#、10#楼及街面房施工图纸所示所有水、电、消防及现场临时水电工程的施工。
四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。 2、配合其他土建班组及时完成隐蔽及预埋工作。并做到不影响下道工序的按时施工。 3、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。 4、捣制砼时派人跟班看护预埋线管及预留洞，防止线管被混凝土封堵及预留洞的位移，如发生以上现象均水电班组自己负责疏通，返工材料由水电组自己负责。每个楼层施工完毕，应及时将剩余线管、管件等材料收回仓库，并将水电组施工所留垃圾清理干净，以不影响施工的验收，否则将由项目部派人清理，发生人工从当月生活费中扣除，垃圾运至地面甲方指定地点堆放。 5、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。 五、承包价格: 1、根据建筑面积元/㎡。 2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整。 3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等）、暂住证费、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。 - 2 -
水利工程施工合同 发包人(全称）：(以下简称甲方) 承包人（全称)：（以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容: 工程项目一览表（附件1) 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期：开工日期：__＿_＿_年___月___日; 竣工日期：＿__＿__年_＿_月___日；合同工期总日历天数___天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 (1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合; (2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(3)提供施工所需水、电线路,保证施工期间的需要; (4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要; (5)组织质量监督小组,负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 (1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； (2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复; (3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； (4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工
编号：_______________ 水利工程承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 为确保工程施工顺利进行，甲方选择乙方作为施工队伍进行承包施工，为明确双方职责，经双方 协商，签订如下施工协议书。
一、工程名称： 二、工程范围及工作内容： 工程范围：桩号_____________ 至__________ （施工界线现场划定） 施工内容：草皮移植、碎石垫层及土工布铺设、砼预制块护坡、齿坎盖顶砌筑，以及为完成上述工作所必需的临时工程等。 三、工期要求：要求乙方在__________ 月______ 日前进场，_________ 年______ 月 ______ 日全面完成；如 果业主对工期往后调整，项目部也作相应调整。 四、承包方式：包工包料。 五、应达到的质量等级：优良。 六、工程价款 本工程以实际完成的工程量进行计量结算，采取单价承包。其中①砼预制块护坡施工单价 _元 /m3-，此单价为综合单价，其单价包括：预制块由预制场运输至施工现场及道路维修、人工清坡、 土工布及碎石垫层铺设、砼预制块铺设等项目。②齿坎盖顶浆砌石施工单价_______ 元/m3，此 单价为综合单价，其单价包括：地槽开挖、材料运输、土工布层铺设、砌筑等所有工作。③格埂 砼浇筑单价_________ 元/m3，此单价为综合单价，包括场地平整、砼场内运输及道路维修、土方开挖、土工布铺设、砼浇筑养护等项目 本合同综合单价一次性包死，价格不作调整。以上单价及总价均含税金（税率%）。 七、甲方职责 1、有关业主的证件、批件属甲方办理的，由甲方办理，发生的费用由甲方支付。 2、甲方协助乙方办理临时户口，协助处理地方关系，其费用由乙方负责。 3、负责同业主、监理、设计、质检等部门的协调工作。