合同编号：XXX项目前期总包合同
甲：
乙：
二○一年月
XXX项目前期总包合同
为明确甲乙双的权利与义务，保护双的合法权益，根据《中华人民国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
1．定义
1.1.甲：指XXXX，或其合法受让人。
1.2.乙：指中国能源建设集团省电力设计院有限公司，或经甲同意的其合法受让人。
1.3.双：甲和乙合称双。
1.4.项目：指位于XXX项目。
1.5.合同：指甲乙双签署的本文件，包括合同的附件。
1.6.技术服务：指乙接受甲的委托，根据甲的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲提供合同约定的技术服务成果。
1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。
1.8.技术文件：指甲根据合同约定向乙提供的所有报告、图纸、标准、规等技术文件。
1.9.合同总价：指根据合同规定乙在正确地、完全地履行合同义务后甲应支付给乙的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。
1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“”是指7天。
1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。
2．技术服务的容、质量标准
2.1.技术服务的容：
2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置案和项目建设案；进行工程投资估算和财务评价。
2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、安全批文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。
2.2.本合同技术服务执行以下质量标准：
2.2.1.中华人民国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规程》及其他的标准和行业标准。
2.2.2.技术服务成果应通过专家会议评审，并获得相应主管部门批复同意/登记备案。2.2.
3.技术服务应同时符合本合同约定的质量标准、及行业标准；以上标准不一致的以最格、最保守、最高规格的标准的规定为准。
3．技术服务成果交付时间及费用（含审查费）
4．合同总价及支付式
4.1合同总价：人民币元整（￥）。(本合同履行过程当中,
如经甲乙双协商,某项批文或证明文件由甲自行获取,则该项费用在合同总额中剔除)
4.2. 支付式
4.2.1. 合同生效且乙提交相应金额的发票后10天，甲向乙支付合同总价的20%（即
元整）作为预付款。
4.2.2. 甲根据合同规定的履行时间划分三个时间段，第一个时间段为合同签订日至XXXX 年XX月XX日，第二个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，第三个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。乙完成1~16项（不含第7项）中单项工作，并提供相应金额的发票后，甲分三次向乙支付各时间段已完成单项工作剩余80%的费用，支付时间为各时间段结束之日起10天。
4.2.3. 乙在XXXX年XX月XX日前完成核准所需所有工作(不含第7项)并提供相应金额发票后，甲根据本合同第4.2.2款规定向乙支付合同剩余费用(不含第7项)；乙在XXXX年XX月XX日之后45天完成1-16项(不含第7项)所有工作并提供相应金额发票后10天，甲按照本合同第8.2款在未付款扣除相应的违约金后向乙支付剩余款项。乙在XXXX年XX月XX日之后45天仍未完成1-16项(不含第7项)所有工作，甲按照本合同第8.2款规定处理。
4.2.4. 乙在XXXX年XX月XX日前完成第7项评审工作，并提供相应金额的发票后10天，甲向乙支付该单项工作60%的费用，乙获取该项工作最终批文并提供相应金额的发票后10天，甲向乙支付该单项工作20%的费用。
5．知识产权
5.1.乙保证对向甲提交的技术服务成果享有完全的知识产权，乙向甲交付合同约定的技术服务成果时，则技术服务成果的所有权（含技术服务成果所附的著作权等知识产权）转移至甲。
5.2.乙利用甲提供的技术文件和工作条件所完成除按合同要求外的其他技术成果，归甲乙双共同所有。
5.3.甲利用乙提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归甲所有。
5.4.乙的知识产权保证义务：乙保证甲不会因使用乙提交的技术服务成果而遭到来自任第三的关于知识产权面的侵权指控、权利主或提出异议；乙应保护甲免受由此产生的任诉讼、索赔、要求、费用(含律师费)等损害。
6．保密
6.1.保密容及要求：乙保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属于甲或其关联公司的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经甲同意，不得向任第三泄露。
6.2.保密期间：至该等保密容可以通过公开渠道获取为止。
7．转包、分包、转让
7.1.合同约定的可行性研究报告技术服务容，应当由乙完成，未经甲的书面同意，乙不得将合同约定的行性研究报告技术服务容转包或分包给任第三。
7.2.乙有权将除风电场可行性研究报告外其他专题报告委托给第三。
7.3.甲有权将合同或其在合同中的任一或所有权利转让给甲的关联公司。
8．违约责任
8.1甲或乙违反合同规定造成损失的应承担违约责任;
8.2若因乙原因,乙未按合同规定要求提交专题报告批文,每拖延一天,应向甲支付合同总价的千分之一的违约金;累计迟延期限超过45天，甲可以单面终止合同，停止支付剩余合同款项，并要求乙返还相关的预付款及赔偿因设计延误给甲所造成的损失；
8.3 若甲不能按合同规定的金额和日期向乙支付设计费,每逾期支付一天,应向乙支付合同总价的千分之一的逾期违约金,且乙提交设计文件的时间顺延; 逾期超过45天（非工作日）以上时，乙有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲。
8.4 在合同履行期间,甲要求终止或解除合同（除本合同第8.2款规定的情形）,甲将根据乙已进行的实际工作量支付费用。
8.5 在合同履行期间,乙要求终止或解除合同,乙应双倍退还甲已付的全部设计费。
9．联系人
9.1.双确定，在合同有效期，甲指定（：：）为甲联系人，乙指定（：：）为乙联系人。
9.2.联系人承担以下责任：
9.2.1.沟通技术服务进度；
9.2.2.提交及接收技术文件和技术服务成果。
9.3.一变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一。一未及时通知另一上述变更，给另一造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
10．不可抗力
10.1.不可抗力指火灾、地震、洪水、暴乱、战争等不能预见、不能克服、无法避免的客观情况。
10.2.因不可抗力原因造成合同一无法履行合同的，根据不可抗力的影响，遭受不可抗力的一全部或部分免责。设计无正当理由单迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
10.3.遭受不可抗力的一应在不可抗力事件发生后尽快通知对，并于事件发生后10天，以书面形式向对提交有关政府就该不可抗力的发生出具的证明文件。
11．合同的变更
11.1.合同的变更必须由双协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，甲可以向乙提出变更合同的请求，乙应当在7天书面答复；逾期未予答复的，视为同意：
11.1.1.政策发生变化；
11.1.2.项目发生原则性变化。
12．争议解决
12.1.双因履行合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁，仲裁地点为市。
12.2.由仲裁委员会根据该委员会届时有效的仲裁程序/规则进行仲裁。
12.3.仲裁裁决为终局裁定，对双都有约束力。
12.4.由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉承担。
12.5.在进行仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。
13．其他
13.1.合同在执行过程中出现的未尽事宜，协商解决，并签订补充协议。
13.2.合同签订、履行过程中所涉及的所有文件均应采用书面形式，若书面文件容涉及变更、调整、补充、确认本合同容，则该书面文件在盖章并经法定代表人或其授权人签字后生效。
13.3.合同自双盖章并由法定代表人或其授权人签字之日起生效。
13.4.合同一式八份，正本二份，副本六份，若正本与副本不一致的，以正本为准；双各持有正本壹份、副本三份。（以下无正文）
合同签署页
甲名称：（盖章）乙名称：
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
税号：税号：
日期：年月日日期：年月日
技术咨询服务协议 项目名称：XXX风电场项目 委托方（甲方）：北京国际工程承包有限公司 受托方（乙方）： 签订时间：二〇一一年六月二十六日 签订地点：北京华贸中心 有效期限：2011-6-26—2012-6-25 中华人民共和国科学技术部监制
填写说明 一、本合同书根据国家科技部发布的示范文本编制，适用于技术咨询工程。 二、合同条款中带“□”的内容，为选择性条款，请在选定内容后面的“□”中打“√”或打“×”。 三、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容，可另行附页。 四、本合同中签约方约定无需填写的条款，可在该条款处注明，尽量不留空白。 五、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的委托证明。 六、通过中介机构签订本合同的，应将中介合同作为本合同的附件。 鉴于： 本合同签约各方就本合同书中所描述的技术咨询内容、工作条件、费用支付、验收标准、风险责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同属守。 第一条签约方 甲方（委托方）：北京 XXX国际工程承包有限公司 乙方（受托方）： 第二条合同性质 本合同属于技术咨询合同。 第三条签约时间和地点 本合同由上述签约方于2011年 6 月28 日在北京签订。 第四条项目名称（用简明、规范的专业术语概括本合同针对的特定技术项目）XXX风电场项目
第五条咨询内容 5．1 本合同所要解决的特定技术问题是： 对XXX风电场建设项目进行调查，提供可行性论证、技术预测、专题技术调查及分析评价报告等活动。 5．2 咨询要求： 1.对甲方所提问题的回复准确及时； 2.总结性报告能客观反映项目情况。 5．3 咨询方式： 乙方派遣专业技术人员和定期提供总结性报告。 5.4 双方各自职责 5.4.1 甲方职责 5.4.1.1在合同履行期内，甲方应向乙方提供项目相关资料，具体见附件确认表。 5.4.1.2甲方提供协作事项的时间和形式: 自合同订立之日起提供相关协作事项，甲方派出相关人员并直接提供相关资料。 5.4.2 乙方职责 5.4.2.1 对技术项目进行调查，参与甲方工程立项工作，讨论项目方案、可行性分析，给出技术上的意见； 5.4.2.2发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，应当及时通知甲方补充、修改； 5.4.2.3设计阶段，对于图纸的合理性给出指导性意见； 5.4.2.4协助甲方招投标工作；
项目合伙协议书 合伙人: 卢虎身份证号码: 合伙人: 苟正平身份证号码: 合伙人: 苟正奎身份证号码: 一、合伙宗旨 利用合伙人自身能力，自愿合伙，建立项目股份合作制，实行共同投资、共同经营、共担风险、共享利益。各合伙人为项目原始股东，以占项目总股份的比例为限，对项目承担风险责任，享受利益分红，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。 二、合伙承包项目和范围 承包项目名称：紫云县猫营镇卫生院建设项目。 项目范围：施工管理，项目竣工后的预结算，项目质保期间的管理，项目尾款的收取等。 二：合伙人，及主要出资方式、负责工作分配方式。 1、卢虎主要对上级领导和应酬。 2、苟正平和苟正奎为前期工程股入方，共同出资（各自出资占50%）工地上材料用费和开支，要确保工程顺利进行施工。 3、施工顺利进行过程中，卢虎要向甲方及时催拨进度款。 4、:盈余分配工程拨进度款之后，在不影响工程进度的情况下，股入方要把股金抽回。 四：除开项目所有开支，剩余利润分配。 1:卢虎应酬金5%。利润分红占50%。
2:苟正平利润分红占25%。 3:苟正奎利润分红占25%。 五、责任承担，如该项目合伙亏欠的情况下，根据以上的所得利润，分摊，承担责任。 六：监管资金方式，用三个人的名字开一个银行账户。 七：一切合理开支，都由收据和发票进行支付。 八：为了促朋友之间的友谊，和加强经济，技术合作，充分发挥和利用个人的富余资金，以及掌握技术和市场信息，较好的进行经济合作。以达到促进友谊和提高经济效益的目得。 八、退伙情况。 1、合伙人在紫云县猫营镇卫生院建设项目未结束时不得擅自退伙。 2、除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名： ①因故意或重大过失给合伙企业造成经济损失; ②执行合伙企业事务时有不正当行为，侵吞其它合伙人利益; ③合伙协议约定的其他事由。 合伙人除名退伙后，其他合伙人与该退伙人清算时，先应扣除此除名退伙人造成的经济损失补偿给其它合伙人后，再按退伙时的财务状况进行结算。 九、其他 1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准; 2、本协议一式叁份，合伙人各执壹份。此协议待项目全部清算完毕即中止。
合同编号： XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二○一年月
XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3.双方：甲方和乙方合称双方。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1.技术服务的内容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司 工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 签订日期：2014年9月 签定地点：北京市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展有限公司 承包方：山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
合同编号：光伏发电项目开发合作协议 签约各方： 甲方：（以下简称甲方）地址： 乙方：（以下简称乙方）地址： 签订日期：年月日
甲方是从事光伏发电项目投资、建设及运营管理的专业化公司。乙方拥有【地名/项目名】光伏发电项目（以下简称项目）的开发资源。本着平等合作，互利共赢的原则，经双方友好协商，就合作开发上述项目达成一致，形成本协议，以期恪守： 一、合作内容 1、地域范围：甲乙双方合作项目市场领域原则上在等地域范围开展；如超越该地域范围开发，乙方应事先沟通，经甲方确认许可后方可进行。 2、业务范围：以屋顶分布式光伏电站为主，兼顾其他类型电站。 3、具体项目内容以附件形式进行书面确认。 二、合作模式 1、经甲方授权，乙方以甲方名义逐步开展项目的前期资料收集（如厂区总平面图、厂房结构图、屋顶业主方简介等）、合同签署、备案、电力接入审批、电力并网验收等各项工作，协助甲方处理与当地政府、电力公司、屋顶业主等对外关系，确保项目顺利建设、并网发电并投入正常运营。 2、为方便乙方开展工作，甲方授权乙方：“乙方可代表甲方就项目开发和屋顶业主方、电力公司和当地相关政府部门开展联络接洽工作”。确因工作需要，其他个别事项需要乙方代表甲方代为处理的，本着一事一授权原则由甲方另行出具授权书。 3、双方合作过程中，包括但不限于对外的合同、协议、承诺函、履约文件等正式文本均由甲方或甲方下属子公司负责签署。 4、甲方为乙方提供必要的授权和技术、商务支持。
5、项目开发成功，达到进场条件后，甲方负责项目的投资、建设和运营。 6、双方约定：本协议所涉及的合作内容在同一行业内均为排他性合作。 三、开发标准 1、甲方可根据市场行情的变化相机调整项目投资标准和投资要求，原则上调整频率不高于2次/年，标准调整后应及时告知乙方。 2、乙方应根据甲方的投资标准和投资要求确定项目开发标准，确保项目开发后做到“手续合规”、“技术可行”、“风险可控”、“回报合理”。 四、费用支付 A、在项目具备进场施工条件后7个工作日内，按设计装机容量核算， 甲方支付20%； B、在项目进场施工后7个工作日内，按设计装机容量核算，甲方支 付20%； C、在项目并网发电通过验收且签订购售电协议后7个工作日内，按实 际装机容量核算，甲方支付至70%； D、在项目公司收到首笔电费后7个工作日内，甲方付清余款。 3、乙方应在甲方付款前开具相应正式发票。
XX项目合作协议书 项目协议书由：项目出资人和项目技术负责人 合伙人：甲：，身份证号：_____籍贯：_____ 合伙人：乙：，身份证号：_____籍贯：_____ 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下：第一条甲乙双方自愿合伙经营，总投资为×万元，甲出资×万元，乙出资×万元及技术和客源支持，各占投资总额的×％、×％。 第二条本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。在合作期间合作人出资的为共有财产，不得随意分割。合作终止后，各合作人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 第五条企业盈余按照各自的投资比例分配。 第六条企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。 第七条他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第八条每年项目产品总销售利润的本分之十进行固定投入。销售利润分红，一年一次。 第九条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字之日起生效。 第十条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理和日常事务。 第十一条本协议有效期暂定三年，自双方签字之日起计算，即从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。第十二条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。 第十三条本协议到期后，双方未提出终止协议要求的，视为同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将乙方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。 第十四条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十五条出现下列事项，合伙终止： 一方合伙人有违反本协议的，另一方有权解除合作协议；
合同编号：XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二o—年月
XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1. 甲方：指XXXX或其合法受让人。 1.2. 乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3. 双方：甲方和乙方合称双方。 14 项目：指位于XXX项目。 1.5. 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6. 技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可 行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7. 技术服务成果：指合同第3 条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项 目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8. 技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9. 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人 工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10. 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24 小时；“周”是指7 天。 1.11. 元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1. 技术服务的内容： 2.1.1. 进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对 项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批 2.1.2. 文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。 22 本合同技术服务执行以下质量标准： 2.2.1. 中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
分布式光伏发电项目合作委托开发协议 甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 鉴于： （1）甲方致力于分布式光伏项目、储能产业项目、多能互补项目、园区综合能源解决方案等智慧清洁能源项目的开发和建设。公司技术研发涉足新能源发电及相关领域，包括分布式电源、智能微网、智慧能效、储能应用、多能互补、工业节能、海水淡化、智慧城市等绿色能源项目，为大量用户提供了优质解决方案。 （2）乙方专业从事地区新能源项目的开发、建设、运维等业务。 （3）甲、乙双方同意合作，共同开发、建设位于双方约定区域内的光伏项目。据此，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等互利的基础上，就甲乙双方开展合作的方式、相关权利义务等达成如下约定，以供甲乙双方遵照执行：
第一条合作内容及委托开发方式 1.1 双方一致同意在地区（下称“协议开发区域”）光伏发电项目的开发建设中竭诚合作。甲方充分发挥项目投资、电站建设、电站并网和运营管理等方面的技术优势，乙方负责协助甲方取得目标项目的相关/必要审批手续。为此，双方应互相协助，共同发展，结成战略合作伙伴。 乙方应做好项目前期勘察、信息收集及业主沟通工作，并为项目顺利备案建设、并网办理有关政府所需手续，并为项目实施提供全程服务工作。 1.2 本协议针对以下项目： 1.3 甲方应在收到乙方推荐的项目基础资料后10日内派遣专业人员对乙方所推荐的项目进行实地踏勘、调查，并完成项目的可行性研究及经济评价。对符合甲方内控要求的项目，列入目标项目（以下简称“目标项目”），该目标项目即属于双方合作范畴内的项目。甲方应最迟于项目可行性研究及经济评价完成后30日内，书面通知（简称“项目立项通知”）乙方该项目评审结果；逾期未通知的，则视为该项目属于双方合作范畴内的“目标项目”。
咨询服务合同-模板 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
咨询服务合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《合同法》和其它相关法律、法规，就项目的咨询及技术服务事宜进行合作，经协商达成如下约定： 一、服务范围 甲方聘请乙方针对____ __项目（或事宜）为甲方提供咨询及技术服务。具体服务内容如下： 1、甲方负责对该项目进行整体策划和运作，负责项目咨询、产品宣传、市 场推广等。 2、甲方负责对该项目进行相关技术服务及售后服务工作。接受乙方的指 导、监督及相关指令，按时、按质、按量完成任务。在提供服务时，不得从事有损乙方公司形象和利益的行为。 3、当乙方为了启动和稳定市场而开展促销活动时，甲方应给予积极配合和 支持。 4、当项目在后续运营出现问题，甲方应积极配合乙方协调处理。 二、服务期间（项目完成期限）及收费 1．委托服务期间自______年______月至______年______月止。 2．本项服务的收费标准为人民币______元，甲方于签约后一次性支付给乙方。 3. 甲方应以转帐方式支付至以下乙方指定的银行帐户： 乙方帐号： 开户名称：公司 开户银行： 开户银行地址： 三、甲方乙方的基本义务
（一）甲方的基本义务 1．与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。 2．如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方。 3．按照约定支付服务费。 4．向乙方提出的要求不应与国家现行法律规定相冲突。 （二）乙方的基本义务 1．必须遵守职业道德和执业纪律。 2．应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。 3．应当及时向甲方发表意见建议；按时完成提交项目报告。 4．对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密，否则应承担违约责任。 四、生效、违约处理及其他约定事项 1 ．本协议在双方签字并盖章后生效。 2．双方之间发生争议的，应首先友好协商解决，如无法通过协商解决时，则提交甲方所在地人民法院解决。 3. 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方：乙方： 瑞斯康达科技发展股份有限公司 授权代表：授权代表： 日期：日期：
公司项目合作协议范本 公司进行项目合作是商业盈利的主要方式，下面我跟大家分享几篇合作协议书，希望对大家有所帮助! 公司项目合作协议范本一 甲方：_________ 乙方：_________ 经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展，使中国秘书尽早走向职业化，达成如下合作协议： 一、甲方授权乙方为_________省_________市_________合作基地。同时为了维护双方的合法权益，乙方一次性向甲方交纳履约保证金_________元。 二、甲方职责： 1.向乙方提供合作范围内的《授权书》; 2.向乙方颁发_________合作基地的铜牌; 3.负责协助乙方办理_________证书; 4.向乙方提供甲方的办学许可证、收费许可证复印件等有关证明文件; 5.负责学生入学资格的审核、面试及录取工作; 6.负责乙方教学大纲的制定及教学质量的监督和检查; 7.学生在甲方学习期满成绩合格者，由甲方负责毕业证书的发放; 8.精品秘书班、现代高等秘书班的学生学习期满成绩合格者，甲方负责安排就业。 三、乙方职责： 1.负责在当地办理合作办学的有关手续; 2.负责在当地的招生宣传、报名及入学资格的初步审定等事宜，并及时与甲方联系安排学生入学注册; 3.负责学生在乙方学习期间的教学及生活管理，并提供教学所需要的教室及教学设施; 4.乙方必须严格执行甲方所制定的教学大纲，并及时向甲方通报教学计划的执行情况 ;
5.负责学生在乙方学习期间的安全并承担由此产生的相关责任; 6.乙方办学、培训期间自行管理，自负盈亏，并承担相应的责任和义务。 四、项目名称： (一)精品秘书班合作项目： 1.生源定位：专科、本科毕业生(年龄在26周岁以下); 2.开班条件：每班不少于_________人; 3.合作模式：实施"半年+半年"教学方式; 4.收费标准及结算办法：每年每生学费_________元。前半年在乙方开班由乙方收取学费_________元，为保证教学正常进行，乙方可以预留_________元，余款全部交于甲方，甲方从开学后第三个月开始每月向乙方支付_________元，直至余款付清;后半年学生在甲方学习的学费_________元由甲方负责收取。如乙方不能独立开班而直接将学生送到甲方学习，则甲方按该生全年学费的15%向乙方返利。 (二)校际直升合作项目： 1.生源定位：初中毕业生; 2.开班条件：每班不少于_________人; 3.合作模式："2+3"五年专或"2+2+2"六年本; 4.招生与管理：乙方招生时可使用"校际合作，直升北秘"宣传语，学生前两年在乙方学习，期间的一切教学活动由乙方负责。学生入学后须在甲方注册，甲方将进行全程教学监控。学生前两年学业证书由乙方负责颁发，成绩合格者经面试由甲方直接录取，其后在甲方完成大专或本科阶段的相应课程。如乙方不具备独立开班条件亦可将学生直接送入甲方完成"五年专"或"六年本"学业。 5.收费标准及结算办法：前两年学费由乙方根据当地情况自定并收取，同时向甲方缴纳学费的15%教学质量保证金(不足一万元按一万元收取)，为有利于双方长久合作，学生后期到甲方学习期间，甲方每年按学费的15%向乙方返利。 (三)现代办公管理证书培训项目： 1.生源定位：在职秘书及办公管理人员及在校大学生; 2.教学管理：甲方负责制订教学计划并提供师资培训及教材;乙方负责组织招生及正常教学活动;
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
关于合作开发建设风力发电项目协议书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国再生能源法》精神，为充分开发利用县风能资源，加快区域再生能源发电产业建设，甲乙双方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，并基于甲方与人民政府于年月日签订的《合作开发建设风力发电项目协议书》，经充分协商，达成如下协议： 一、合作基础 人民政府欢迎有限公司在区域开发利用风能资源，建设风力发电项目，并为项目开发和建设工作提供大力支持。 二、合作范围及规模 甲方鼓励乙方在区域开发建设风场发电，同意乙方调研该区域风力资源、合理开发建设风力发电项目。 乙方拟在县投资建设 MW风电项目，总投资人民币约亿元。 三、合作双方责任与义务 1.甲方责任与义务 （1）确定乙方从事开发项目的具体区域，并协调乙方与所在区域镇村的企地关系；在测风数据完备可靠的基础上协助乙方完善开发规划，使之符合省再生资源规划及其开发要求；协助乙方办理开发项目的有关手续。 （2）协助乙方快速推进项目前期工作，待项目符合条件后协助报送上级发改部门，并全力协助列入国家新能源核准计划。项目核准后，协调乙方与相关部门的
关系，创造良好的投资环境，推进项目建设顺利开展。 （3）对于乙方向甲方提供的相关数据，具有保密义务及责任。未经乙方同意，不得提供给第三方。 （4）在乙方完成申请报告、可研及附件编制工作后，全力协助乙方完成向上申报及核准工作。 （5）为乙方在县境内设立的合资公司及项目建设提供关于土地、税收、道路、供电、供水等方面所有国家规定的优惠政策。 2.乙方责任与义务 （1）本协议签署后，将设立项目开发工作机构，负责按本协议要求在区域有序开展项目的前期工作。 （2）项目核准之前应签订人民政府、有限公司及有限公司三方合作开发协议。 （3）乙方经过实地勘察及测风，确认区域的风力资源具有较大的开发价值后，应加快项目前期工作，力争早日开工建设。 （4）申报路条工作由有限公司先行开展。有限公司和有限公司要在项目核准之前在县成立合资公司，全面负责办理核准文件有关事项和风电场开发建设工作，并在半年内完成上级报批核准手续，在项目核准后，一年内必须完成项目建设，实现并网发电。 四、本协议未尽事宜，按照《可再生能源法》和相关法律的规定，双方另行协商，并在补充协议中予以完善。 五、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。 六、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
项目顾问咨询服务合同 甲方:XX投资有限公司 乙方:XX管理顾问公司 甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方为其提供管理咨询服务事项达成如下协议: 一、甲方因经营管理的需要,委托乙方作为企业管理咨询顾问,为甲方提供专业管理咨询服务。 二、乙方应按照本协议书的附件《项目建议书》记述的内容并按照项目进度实施管理咨询项目。 三、本咨询项目的工作时间按每周五个工作日计算,从乙方项目组正式进驻甲方现场开始,到乙方提交正式咨询报告止(具体时间为1999年月日至月日),共计40个工作日。其中,乙方可根据具体情况适当调整项目进度安排,以保证项目质量。 四、乙方应在甲方预付款到帐后三日内派出项目组进驻甲方工作现场,开始实施项目。 五、为了确保项目的顺利进行,甲方应提供必要的配合和项目支持: 1、指定1-2人加入项目组配合乙方工作。 2、向乙方提供与管理项目有关的以及有助于对甲方获得全面了解的各种真实完整的资料。 3、根据具体条件提供计算机和通讯等必要的办公
设备。 4、为乙方食、宿、交通提供方便,并采用包干形式承担此部分费用(见项目建议书)。经双方协商,甲方亦可将此费用于本协议签订之日后三日内一次性支付乙方包干使用。 六、甲、乙双方应在项目开始时协商确定甲方应向乙方提供的材料及资料清单。 七、乙方在提交咨询报告初稿并进行解释后,甲方应在五日内就有关问题向乙方提出书面意见,与乙方共同修改报告,最后由乙方按照咨询服务业的标准定稿。 八、乙方根据甲方的意见在对咨询文本进行修订后,即作为正式文本提交甲方,甲方应就最终完成情况向乙方签写报告正式文本收取确认书。 九、本咨询项目的成果即最后文本的产权在甲方支付所有咨询款项后归甲方所有,但甲方不得向其它咨询类公司和投资类公司公开。 十、乙方不得以任何形式(口授、文字资料、电子文档、电子邮件)就双方合作有关事项泄密。这些事项包括: 1、甲方委托事项,包括甲方公司名称、委托内容以及项目建议书的所有内容; 2、在提供咨询服务过程中所接触的所有甲方信息、资料、数据,包括企业战略、财务、融资渠道与安排、项目
YOUR LOGO 项目合作协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
项目合作协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 为使_________项目（以下简称本项目）在_________实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。 一、土地问题 1．土地位置及出让方式：甲方同意本项目进入_________实现产业化。初步确定项目建设地点位于_________占地约 _________亩。其中独自使用面积_________亩，代征道路面积_________亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。 2．土地价格：为体现对本项目的支持，甲方初步确定以_________元人民币／亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为_________元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计_________元，由_________参照项目单位纳税_________财政收益部分给予相同额度的扶持。 3．付款方式：_________规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，
XX风力发电项目PC施工总包合同 合同编号：JLDN -FD-C-201X-04 XXXX 风力发电场建筑、安装工程 施工总承包合同 发包人：XXXX 承包人： 签订日期：二零一七年十月
目录 第一章一样条款 第1条施工总承包合同范畴及概况 第2条承包方式 第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规第4条合同说明顺序 第5条图纸 第二章双方及监理工程师权益义务 第6条工程师工作 第7条甲方及甲方代表工作 第8条乙方及乙方项目经理工作 第三章施工组织设计和工期 第9条进度打算 第10条延期开工 第11条暂停施工 第12条工期延误 第13条工期提早 第四章质量与验收 第14条检查和返工 第15条工程质量、合同文件 第16条隐藏工程和中间验收 第17条验收和重新检查 第18条机组启动试运 第五章安全、文明施工与环境爱护 第19条安全、文明施工治理 第20条环境爱护治理 第21条爱护第三方人员和动物 第22条关于安全、文明施工与环境爱护的奖惩第六章合同价款与支付 第23条合同价款及调整
第24条工程款预付 第25条工程量的核实确认 第26条工程款支付 第七章材料设备供应 第27条甲方供应材料设备 第28条乙方采购材料设备 第八章工程变更 第29条工程变更 第30条确定变更价款 第九章竣工与结算 第31条竣工验收 第32条竣工结算 第33条保修 第十章争议、违约和索赔 第34条争议 第35条违约 第36条索赔 第十一章其它 第37条专利技术、专门工艺和合理化建议 第38条地下障碍和文物 第39条不可抗力 第40条保险 第41条工程停建或缓建 第42条补充条款 第43条合同的生效与终止 第44条合同份数 第45条合同附件 1．附件一合同组价一览表； 2．附件二 XXXX进度打算； 3．附件三工程质量保修书； 4．附件四安全文明生产协议书。
风电场风力发电机组安装工程施工合同 -----------------------作者： -----------------------日期：
民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02 合同编号（乙方）：熙和集团 工程名称：民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机 组安装工程 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 签订日期：2014年9月 签定地点：市海淀区
协议书 发包方：大唐威武新能源发展 承包方：熙和集团 大唐威武新能源发展（业主名称，以下简称“业主”）为实施民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受熙和集团（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规 b.参考资料中包括的技术规 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（￥ 2200万元）该价格为本合同约定工程围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模：300MW。 4. 承包商项目经理：吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
协议编号：光伏发电项目合作协议 年月日
本协议由下列三方于2019年【】月【】日在【】签署。 甲方：XX资产管理有限公司(以下简称“甲方”) 住所： 法定代表人： 联系人： 联系方式： 乙方：XX集团有限公司(以下简称“乙方”) 住所： 法定代表人： 联系人： 联系方式： 丙方：XX科技有限公司 (以下简称“丙方”) 住所： 法定代表人： 联系人： 联系方式：
鉴于： 1、乙方持有HC新能源有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权，项目公司持有位于XX省XX市XX县30MW光伏电站项目（以下简称“沂源项目”或“项目”）； 2、甲方拟出资收购项目公司及沂源项目。其中项目公司将项目建 /W； 3、丙方在项目建设期间为乙方提供融资服务，作为融资方为乙方项目建设所需资金。乙方须在项目建设期将所持有的项目公司股权及项目公司未来发电收益权100%质押给丙方。相关质押合同乙方与丙方另行签署。 4、甲方拟通过受让项目公司100%股权，并按照约定单价向项目公司注资，注资资金用于偿付项目建设期项目公司由于享受丙方融资服务所产生的对丙方的债务，实现项目资产收购。以下条款中所涉及的股权转让定义为：项目公司的100%股权及所附带的全部光伏电站资产的转让。 5、在本协议经双方签署之后，乙方需按照甲方的投资要求、技术标准、工程建设标准以及工程验收标准负责沂源项目的投资建设直至并网发电；在项目全部并网发电，满足本协议所述条件后，甲方出资受让项目公司全部股东在该项目公司中的100%股权。 故经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，双方达成协议如下，以资信守。
项目技术咨询、服务合同 甲方（委托方）：__________________________________________ 乙方（服务方）：__________________________________________ 鉴于甲方（委托方）就______________________________ 项目的资料收集、技术 咨询、现场服务等工作需要由乙方（服务方）提供技术服务、且乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。 一、范围及内容 1、收集________________________________ 项目的相关资料； 2、服务方协助委托方做好项目各项服务工作，含技术咨询、处理问题等工作； 二、技术指标 1、执行国家相关规程、规范； 2、资料做到准确、可靠，为委托方提供周密的服务。 三、进度要求 1、服务方应按照委托方的要求，提供详细的技术资料；按照委托方要求进行期中和期后的服务工作； 2、服务方必须确保资料提供的时效性，不得滞后，不得影响委托方的工期。 四、技术咨询、服务费及支付方式 1、技术咨询、服务费 经双方协商，本项目的技术服务咨询费为______ 元（大写：人民币_______ 元整）。服务方应提供技术咨询服务类发票。 2、付款方式 （1）、本合同签订后十日内，委托方支付服务方合同总价的30%作为定金；（2））服务方完成委托方要求的现场技术服务后，委托方支付服务方合同总价的70% 五、双方责任及权利 （一）、委托方责任和权利 1、委托方有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容； 2、委托方有权阐述对具体问题的意见和建议；
项目合作协议书范本 甲方：_______________ 乙方：_______________ 甲乙双方经友好协商，决定发挥和利用各自的资源优势，就___________(项目编号：___________)的项目展开合作。本着共赢互利、公平公正的原则，甲、乙双方达成的合作框架协议如下： 一、合作具体内容 (一)甲方负责事项： 1.甲方有义务协助乙方做好项目前期的商务、技术咨询工作，积极配合乙方进行开展相关的业务活动，甲方有权了解客户的相关信息资料。 2.甲方配合及协助乙方做好投标中的商务工作，提供此次项目所需的资质文件等资料，甲方有权了解项目投标内容中的相关情况资料，并有权对标书中虚假、隐瞒的商务、技术应答及承诺予与拒绝。 (二)乙方负责事项： 1.针对此次合作项目，乙方以甲方名义对外开展业务工作，做好客户公关工作，此项目所发生的公关应酬、标书制作等一切费用由乙方承担。 2.乙方负责该项目投标文件的编写工作，如需要甲方编写投标文件的，则要收取加班费￥______元。 3. 乙方负责提供该项目的投标保证金，并在投标的开标日前五天汇款到达甲方指定的帐户上，否则，项目导致失败甲方概不负责。 4. 在未取得甲方同意的前提下，乙方不得擅自以甲方名义开展与这次合作项目以外的其他业务。 5. 乙方不能使用甲方的资质原件作为质押或担保用途，并承担因此而发生的后果。 6. 第一次与甲方合作的公司，乙方需向甲方提交营业执照副本、主要资质证书复印件、法人代表身份证复印件、公司最近的财务年度报表、公司简介和主要业绩、合作项目情况等复印件备案。 7. 若此项目中标，乙方不得无故不与客户签定项目合同，否则，甲方有权没收乙方的投标保证金，并追究由此而产生的一切后果。 8. 若此项目中标后，乙方再与甲方签定该项目的详细转包实施合同。 二、合作项目的利润分成
工程总承包（EPC）总承包合同
第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1
2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3
发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方