当前位置:文档之家› 沟渠施工合同

沟渠施工合同

xx县xxx镇xxxx村美丽乡村建设项目

河道沟渠整治

建设单位:xx县xxx镇人民政府

承包单位:xxxxxxxxxx建筑工程有限公司

日期: 2018年5月10日

合同协议书

发包人(全称):xxxxx人民政府

承包人(全称): xxxxxxxxxx建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xxx县xxxxxx镇xxxx 村美丽乡村建设项目河道沟渠整治工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

1、工程概况

(1)工程名称:xxxxxxxxxxx。

(2)工程地点:xxxxxxxx。

(3)工程内容:xxxx 。

(4)资金来源:财政资金。

(5)工程承包范围:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件

(2)中标通知书;

(3)投标函及其附录;

(4)专用合同条款及其附件;

(5)通用合同条款;

(6)技术标准和要求;

(7)设计施工图纸;

(8)承包人有关人员、设备投入、施工组织设计;

(9)构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定为准。

3、本合同总价为人民币(大写)叁佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分(小写:¥3888888.88元)。

4、承包人项目经理:xxxxxx。

5、工程质量符合标准。

6、承包人承诺按照法律规定及合同文件的规定承担本合同工程的施工、竣工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

7、付款方式:按照工程进度拨付工程款,工程完成总工程量xxxx%,支付合同约定总工程款xxxx%,工程竣工结算完毕支付合同约定总工程款xxxx%,工程审计结束后支付剩余工程款,并按总工程款5%预留质保金,一年后工程无质量问题无息支付。

8、质量保证金,保证金限额为造价审计单位确定的最终工程造价的5%,质保期从实际交工之日起计算为一年,一年无质量缺陷,无利息退回质保金。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10、本项目如有变更,超出设计图纸之外的变更,经甲方同意,双方签字确认之后,另行计算。

11、承包人应按照监理人或甲方代表指示开工,工期为

(日历)天。

12、施工操作过程中,必须严格按施工规范、设计图纸及甲方要求的施工方案科学组织施工,严禁随意自行修改。凡未按规定作业导致工程量增加的,不予计量计价;因施工不当造成工程结构损害或不合格的,由承包人承担因此引起的损失。

13、施工单位人生意外伤害险由承包人投保,其费用由承包人支付。

14、施工单位所有安全责任事故和经济损失由承包人自行负责。

15、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交(竣)工验收合格、缺陷责任期满工程缺陷修复完毕及保修期

终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

16、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

17、本合同—式肆份,合同双方各执贰份。

发包人: xxxx县xxxx镇人民政府承包人:xxxxxxxx建筑工程有限公司

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

年月日年月日

道路维修施工合同范本

道路维修施工合同范本 道路施工时一项重大的工程,那么道路维修施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的道路维修施工合同范文,感谢您的欣赏。 道路维修施工合同范文一 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 20xx年8.5洪灾,沿路路面损毁严重,边沟堵塞,坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便,经村两委研究决定,对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商同意签订本合同。 第一条:工程概况 (一)工程名称:道路维修。 (二)工程地点:。 (三)工程范围:全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复) (四)工程总造价:经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元,大写万元整。 第二条:工程期限 根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止,若遇特殊情况,工期顺延。

第三条:工程质量 乙方根据甲方的要求进行施工,确保工程质量。 第四条:工程款结算及支付方式: 本合同的工程量是暂定数量,待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。 第五条:乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 第六条:其他约定 (一)本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 (二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效。 (三)本合同一式两份,甲、乙双方各存一份。 发包方(签章):承包方(签章): 法定代表人:法定代表人: 年月日 道路维修施工合同范文二 甲方: 乙方: 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、合同包干金额:15000.00元(大写:壹万伍仟元整),如增加工

工程合同签订必须注意的问题

工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同?如何认定其效力? 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同,将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的,可认定为企业内部承包合同;当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由,主张该内部承包合同无效的,不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力? 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,与承包人签订建设工程施工合同的,应认定合同无效;但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的,可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的,不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力? 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致,但并不违反法律、行政法规强制性规定的,该约定应认定有效。

4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力? 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的,该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间? 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后,仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延? 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的,该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格,能否再以质量问题提出抗辩,主张延期或不予支付工程价款?

排水沟工程施工合同最新版本

明光万里红牡丹园园区 排水沟工程合同 发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程 2、工程地点:安徽省明光市管店镇 3、工程范围:项目园区内砖砌排水沟施工 4、承包方式:甲方仅提供水泥砂石材料,其他均由乙方负责采购及施工 5、工艺及技术要求包括但不仅限于:高度1000mm;净宽度600mm;两侧240mm 砖砌体排水沟,含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶,沟底铺设厚10CM砂浆等工作。 6、施工要求:乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁 发的质量验收规范、标准和规定要求,组织施工,确保工程总体坚实、牢固,水泥砂浆抹面,保证抹面的厚度,不得有裂缝、脱落、空鼓现象,整体外观 达到直线段顺直、无起伏。 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a 发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸; b设计变更或工程量增加; c 不可抗力;连续2天以上雨雪天;

三、质量标准 工程质量标准:合格。 四、工程量及合同价款 本合同采用固定单价,计量支付的方式。 本工程除发包方提供的材料以为,工程单价105元/M(不含税金)按上述技术要求施工,若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M,若减少100mm 单价则随之减少10元/M,以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。 五、工程款结算及支付 1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方,待工程竣工验收合格后,甲方支付95%工程款,工程质量保修期满后,支付总额的5%。(质量保修期为1年)。 六、施工管理 1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接,承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。 2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员,不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚,并更换施工方管理及施工人员。 3、施工方施工人员在进行施工时,应做到量材而用,对于浪费材料现象,一经发现,将按原材料的5倍进行处罚。 6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动,对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。 7、乙方作好安全防护,并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。 8、对于施工过程中出现的质量问题,项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复,如果在验收时未整改的,对乙方工长和质量员进行500元/次处罚,由此造成的工期延误由乙方负责。 9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单,在规定的时间完成整改。否则处罚500元/次。 10、本工程必须达到合格标准,若因施工方原因未达到,甲方将对施工方处以1万元的罚款,并承担因此造成发包方的损失。

工程施工合同签订审批表(新)

工程施工合同签订审批表 NO : 工程名称 发包单位 工程规模 合同造价(元) 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅,对工程的可靠性多方研究了解,且保证:1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗,如果发生,基层单位负责人(签字人)要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容,贯彻执行公司QES 管理体系,争创优质工程。 基层单位负责人签名: 年 月 日 商 务 部 生产部意见: 签名: 年 月 日 商务部负责人意见: 签名: 年 月 日 法律顾问意见: 签名: 年 月 日 总经理审批意见: 签名: 年 月 日 董事会审批意见: 签名: 年 月 日

工程施工合同(分包)签订审批表 NO : 工程名称 分包单位 工程规模 合同造价(元) 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅,对工程的可靠性多方研究了解,且保证:1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗,如果发生,基层单位负责人(签字人)要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容,贯彻执行公司QES 管理体系,争创优质工程。 基层单位负责人签名: 年 月 日 商 务 部 生产部意见: 签名: 年 月 日 商务部负责人意见: 签名: 年 月 日 法律顾问意见: 签名: 年 月 日 合同主管副总经理 审批意见: 签名: 年 月 日 总经理审批意见: 签名: 年 月 日

工程施工合同(分包)签订审批表 NO:工程名称 分包单位 工程规模合同造价(元) 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅,对工程的可靠性多方研究了解,且保证:1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗,如果发生,基层单位负责人(签字人)要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容,贯彻执行公司QES管理体系,争创优质工程。 基层单位负责人签名: 年月日 商务部负责人意见: 签名: 年月日生产部意见: 签名: 年月日 合同主管副总经理 审批意见: 签名: 年月日总经理审批意见: 签名: 年月日

工程包干合同(精华版)

装修施工合同 合同编号: 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及相关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。 1、工程概况 工程名称: 工程地点: 2、承包范围及承包方式 2.1承包范围:工程包含标的内所有水电路改造(电箱及空开、照明、插座、电气设备用电及线路接驳、给水、下水管道制作);轻质隔墙制作、墙面涂刷、前厅新风系统、厨房排烟系统、风扇安装、门扇制作安装;防水工程;石材铺贴;吊顶工程; 2.2承包方式为大包干:即包工、包料、包安全、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生,工程造价一次性包干、包死。 3、合同价款 合同价款:(小写)人民币:¥ (大写)人民币: 3.1合同价款由包发人和承包人依据中标通知书的中标价或双方协商的造价进行约定。承包人承诺合同价款不低于其成本价。 3.2合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。 3.3 承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现成条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明

了,在合同价款中已予以充分考虑。 3.4 合同价款(总价或单价)中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、临时设施、临时道路的修建安装、安全文明施工、水电费等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏,概由承包人负责。 3.5 除合同另有约定外,按照国家现行税法和有关部门现行规定,承包人需缴纳一切税金和费用,均已包含在合同价款中。 3.6 合同价款确定方式为固定总价方式,任何一方不得擅自改变,除按本合同约定办理的工程变更或按合同约定办理的有效现场签证外,结算时一律不予调整。 3.7合同图纸间存在矛盾或表述不清,发包人应作出必要的澄清,但此澄清不作为工程变更。 3.8合同价款已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格的涨跌的可能和相关因素,承包人承诺该市场风险完全由其承担。 4、质量 本工程验收标准为:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准执行,工程质量要求达到标准。 5、工期 5.1 开工日期:,竣工日期:(含节假日在内),合同工期总日历天数天(法定节假日、雨雪天均包含在内)。 5.2 如遇到以下情况者,承包人提出工期顺延的签证要求,经监理工程师初步审查、发包人代表确认后,工期相应顺延: (1)发包人同意调整工期的设计变更和工程量增加; (2)发包人书面同意的工期顺延的其它情况。 以上签证项目,承包人必须在事件发生后三天内办理签证手续,即承包人在事件发生后三天内提出工期顺延的书面签证要求,否则,监理工程师不进行初步审查、发包人代表不予确认,即不予办理工期顺延签证。 6、发包人责任 6.1有权审核承包人编制的工程总进度计划、工程进度月(季)报表。 6.2发包人或其委托的监理单位负责现场的配合管理和协调工作、有权监督检查工程质量、

建筑工程维修施工合同

合同编号:《建设工程维修施工合同》 建设单位:河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司施工单位:罗洪生施工队 签约地点:河北省保定市新市区秀兰集团 签订日期:

兴隆县秀兰城市花园小区维修施工合同 建设单位:河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司(以下简称甲方)施工单位:罗洪生施工队(以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商,由乙方承揽兴隆-秀兰城市花园小区维修工程,本着诚信互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,达成如下协议: 第一条:工程概况 一、工程名称:兴隆-秀兰城市花园小区维修工程 二、工程地点:兴隆-秀兰城市花园小区院内 三、工程维修范围: 1、太阳能改造: (1)太阳能水管及保温老化,漏水现象严重。 (2)屋面出水管管件老化,管件断裂,现象普遍。 (3)太阳能固定拉线断开较多,如遇大风可能致使太阳能掉落,存在隐患,需修补。 (4)屋面出水管低,易倒灌,致使户内漏水。 2、雨水管维修: (1)冬季冻裂现象较多。 (2)固定卡松动老化造成雨水管断裂,高空倾斜,存在安全隐患。 (3)伸缩节开裂较多,部分雨漏管未接到地面。 3、不锈钢栏杆维修:

(1)栏杆损坏部位较多,需更换。 (2)加固所有焊点。 (3)需增加支撑立杆。 4、小区热力维修 5、屋顶出屋面门安装锁工程 四、合同期限2015年5月15日-2015年8月15日。 第二条:工程承包形式 包工、包料、包工期、包质量。 第三条:合同价款 1、太阳能改造:每台维修造价需169.5元,共476台,总造价为80682。.(详见附件1) 2、雨水管维修:每处维修造价需101元,共76处,总造价为7676元。(详见附件2) 3、不锈钢栏杆维修:总造价为5504元。(详见附件3) 4、小区热力维修:总造价为17740元。(详见附件4) 5、屋顶出屋面门安装锁工程:总造价为860元。(详见附件5) 以上维修工程暂定总造价为112462元。(最终造价以实际发生为准) 第四条:结算方式 完成总维修量80%付暂定总造价款50%。工程竣工,经甲方项目部及监理验收合格、出具验收合格单后,付至维修工程结算价的95%,维修工程结算价的5%作为质保金。付款时施工队提供相应的建筑发票,质保金的期限为一年。第五条:工程质量

沟渠施工合同

xx县xxx镇xxxx村美丽乡村建设项目 河道沟渠整治 施 工 合 同 书 建设单位:xx县xxx镇人民政府 承包单位:xxxxxxxxxx建筑工程有限公司 日期: 2018年5月10日

合同协议书 发包人(全称):xxxxx人民政府 承包人(全称): xxxxxxxxxx建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xxx县xxxxxx镇xxxx 村美丽乡村建设项目河道沟渠整治工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 1、工程概况 (1)工程名称:xxxxxxxxxxx。 (2)工程地点:xxxxxxxx。 (3)工程内容:xxxx 。 (4)资金来源:财政资金。 (5)工程承包范围:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。 2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件 (2)中标通知书; (3)投标函及其附录; (4)专用合同条款及其附件; (5)通用合同条款; (6)技术标准和要求; (7)设计施工图纸; (8)承包人有关人员、设备投入、施工组织设计; (9)构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定为准。 3、本合同总价为人民币(大写)叁佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分(小写:¥3888888.88元)。 4、承包人项目经理:xxxxxx。 5、工程质量符合标准。 6、承包人承诺按照法律规定及合同文件的规定承担本合同工程的施工、竣工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。 7、付款方式:按照工程进度拨付工程款,工程完成总工程量xxxx%,支付合同约定总工程款xxxx%,工程竣工结算完毕支付合同约定总工程款xxxx%,工程审计结束后支付剩余工程款,并按总工程款5%预留质保金,一年后工程无质量问题无息支付。 8、质量保证金,保证金限额为造价审计单位确定的最终工程造价的5%,质保期从实际交工之日起计算为一年,一年无质量缺陷,无利息退回质保金。 9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10、本项目如有变更,超出设计图纸之外的变更,经甲方同意,双方签字确认之后,另行计算。 11、承包人应按照监理人或甲方代表指示开工,工期为 (日历)天。 12、施工操作过程中,必须严格按施工规范、设计图纸及甲方要求的施工方案科学组织施工,严禁随意自行修改。凡未按规定作业导致工程量增加的,不予计量计价;因施工不当造成工程结构损害或不合格的,由承包人承担因此引起的损失。 13、施工单位人生意外伤害险由承包人投保,其费用由承包人支付。 14、施工单位所有安全责任事故和经济损失由承包人自行负责。 15、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交(竣)工验收合格、缺陷责任期满工程缺陷修复完毕及保修期

综合单价包干合同范本

编号:_____________综合单价包干合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

合同价款、竣工结算、付款方式 1。1。合同价款: 1。1。1。根据图纸、招标文件和工程承包范围,本合同实行固定单价包干,包干单价为元/(单位);暂定总价为:元(大写:)。 1。1。2。本合同固定单价(含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用,以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一切风险。包括但不限於本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、甲供材料保管及场内运输费、材料送检抽样检验费、建设工程交易综合服务费、质监费、规费及政策性文件规定的各项费用),不因市场风险、政策风险、自然灾害等因素进行调整。 1。1。3。在合同履行过程中,如根据设计要求取消或增加工程量清单中的项目,工程量根据实际增减调整,固定单价均不作调整。 1。2。竣工结算 1。2。1。工程竣工验收合格后14天内,乙方应向甲方提交4份分包工程竣工结算报告及结算资料。 1。2。2。工程竣工结算报告及资料经甲方确认后28天内,甲方与乙方办理完成分包工程结算。 1。2。3。为方便双方核对,减少核对时间,乙方上报的结算金额,不得高出最终审定的结算金额的3%,否则,乙方向甲方

支付超出部分的造价咨询费用,咨询费用=(乙方上报结算金额-审定结算金额×1。05)×5%,并在最终工程结算总价款中扣除。 1。2。4。工程量:以实际数量计算。 1。3。付款方式(可根据各专业具体定) 1。3。1。合同签定并交付履约保证金后15个工作日内预付合同总价的%。 1。3。2。进场后分批支付至进场货款的%(以楼栋供完为一批次)。 1。3。3。全部安装结束支付至暂定合同总价的%; 1。3。4。竣工验收合格交付后付至结算总价的%; 1。3。5。余款3%分二年支付:经政府有关部门竣工验收合格1年保修期满后支付%,竣工验收满2年支付%。 1。3。6。尽管有上述时间规定,乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需的相关资料和票据。甲方只在收到所有合格的支付凭证后,才向乙方支付。 1。3。7。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据,或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求造成付款延误,甲方不承担逾期付款的责任。 23。1本合同价款采用:综合单价包干。 综合单价的组成,包括但不限于:施工设备、劳务、材料、安装、质保、管理、利润、规费、税金以及合同条款规定的保险、

工程维修合同范本

建筑维修施工合同 合同编号: 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方房屋维修工作,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《合同法》有关规定,签订本合同,具体条款如下: 第1条工程概况 1.1工程名称:房屋维修工程 1.2工程范围: 1.3工期: 1.4质量标准:达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1: 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后,甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作,协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理,积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工

4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标,落实质量责任制,确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理:乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育,并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核,相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商,协商不成时,双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表:代表: 合同订立时间:年月日

沟渠维修施工合同

沟渠维修施工合同 犍为县清溪镇和平村沟渠改建工程 施工合同 甲方:犍为县清溪镇和平村村民委员会 乙方:李道华 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、等国家相关的法律法规,双方本着诚实信用~公平合理的原则~签订和平村提灌站沟渠改建工程施工协议: 第一条工程概况 改建沟渠全长1.1公里~宽0.5-1米~深 0.4-0.8米~沟底为混凝土。 第二条承包方式 1.采用固定总价法双包~即包工、包料, 2.在施工工程中由于设计变更或增加工程量~其增加部分价款在投标文件中载明价格的按投标文件价格执行~未载明价格的按09定额以及乐山市场信息价格执行。 3.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督~并协助乙方对施工现场的水、电使用,其费用由乙方负责,,以及涉及的农户地界、青苗赔偿进行协调解决工作。 第三条安全施工 乙方在施工期间严格按照工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等~以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志。 第四条工程日期

总工期为50日历天~即2010年11月10日至2010年12月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误~其完工期限顺延。 第五条工程质量 工程质量标准: 合格 第六条工程总价及付款方式 工程合同总价:金额,大写,: 陆拾玖万柒仟柒佰元整,人民币,,小写,,:74元。 付款方式:工程款由公司全额垫付~工程完工经犍为县交通局验收合格~上级拨款后支付。 履约保证金:缴纳履约保证金壹万元~工程完工后退还乙方。 质量保证金:合同总价的5%作为质量保证金。工程完工一年后一次性退还乙方。 第五条违约责任 如单方违约~罚工程总款的20%的违约金。 本合同一式四份~经甲、乙双方代表签字之日起生效~同具法律效力。如有未尽事宜~双方协商解决。 甲方:犍为县清溪镇南岸村村民委员会,盖章, 法定代表: ,签字, 电话: 乙方:四川万通路桥建筑安装有限公司,盖章, 法定代表或其委托代理人: ,签字, 电话: 2011年05月11日 犍为县清溪镇南岸村清南路改建工程

施工合同签订的时间(3)_合同大全.doc

施工合同签订的时间(3)_合同大全 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章,以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 篇二建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 一、开工日期的约定 合同约定的开工日期,一般为工期开始计算的相对日期。如开工日期基本已确定,并按此日期做开工准备的,则应约定具体的开工日期;如开工日期尚未确定,则合同约定时应注明,“具体以取

得施工许可证后甲方或监理发出的开工令为准”。开工令发出的日期并非开工日期,按施工合同示范文本应当还有7日的准备期。 建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准。但如果发包人签发的《开工报告》确认的开工时间并不具备开工条件时,如早于建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确认的开工时间,则以建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确定的开工时间作为建设工程开工时间;又如发包人签发《开工报告》后,迟延向承包人提交施工资料、施工场地,则开工时间以发包人实际提交施工资料、施工场地的时间计算。 二、竣工日期的约定 合同约定的竣工日期,一般为承包人完成工程的相对日期或绝对日期。在没有特殊约定的情况下,竣工日期为工程通过竣工验收的日期。《建设工程施工合同》示范文本(GF-1999-0201)通用条款中约定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期;需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。但实践中发包人为了规避风险,往往会要求对竣工日期做特别的约定,具体表现在 1竣工日期,特别约定为建设工程档案的备案日期。 2竣工日期,特别约定为竣工验收后再维修整改完成的日期。 3竣工日期,特别约定为竣工验收后物业公司再行验收整改合格的日期。 4竣工日期,特别约定为可能在承包工程范围外的消防验收、规划验收等各部单位或分部验收完成的日期。 如某住宅工程施工合同中约定,工程全部竣工验收及质量合格,需符合三个条件(1)工程通过质监站参与的竣工验收,质量合格;(2)乙方竣工资料齐全,

施工工程合同包干单价样板

施工工程合同——包干单价样板 合同编号: 建?设?工?程?施?工?合?同 工程名称:?工程 工程地点:?市?路?号 发?包?方: 承?包?方: 签订日期: 发包方:?(以下简称甲方) 承包方:?(以下简称乙方) 甲方将?工程交由乙方承包。为了明确双方的权利、义务和责任,根据《中华人民共和国》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订合同如下: 一、工程地点:?市?路?号。 二、工程名称:?工程。 三、工程内容:乙方按□甲方提供的施工图□甲方要求完成 施工内容。 四、承包方式:□包工包料。□除?由甲方提供外,其余包工包料。□主材由甲方提供,乙方包人工、辅材。 五、工程造价及计价依据: 本工程预算造价暂定为人民币?元整,增加的签证工程的造价不作为进度款拨付的依据,最终结算造价根据实际施工工程量乘以包干单价计算。本合同约定包干单价详见合同所附《?工程包干单价清单》。 本合同约定的包干单价不受设备材料价格、人工费、政策性调整等任何因素影响。按本合同约定方式计算的结算总造价已包含乙方为完成本合同项下工程所需的人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他费用等一切费用。承包人的施工方案只作为完成施工任务的技术方案不作为计价依据。 六、施工工期: 本工程施工工期为?日历天,自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。 出现以下合同约定工期延误的情形时,乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后,甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述,是否符合工期延误的合同约定条件,由甲方总工室签字盖章后认定:

1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的; □(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的; 3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的; 4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%,并对关键工序有实质性影响的; 5、不可抗力; 6、因与其他施工队交叉作业造成的停工; □(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天,50mm以上雨量的,且下雨时间超过4小时可顺延半天,以此类推。 出现以上工期顺延情况的,乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续,否则甲方不予延期。因上述情况延误工期,甲方给予工期顺延签证后,则不再承担乙方窝工、停工费等费用。 七、设计变更: 1、乙方必须认真核准现场与图纸的各类数据关系,若现场实际情况与设计不符或图纸相互矛盾时,乙方应及时通知甲方和设计单位到现场处理,乙方不通知而盲目施工造成损失的,责任由乙方承担。 2、所有设计变更均由设计单位、甲方以书面形式通知乙方,任何以口头通知形式的设计变更,乙方均不得执行。 3、因设计变更而甲方事先未发出预告函(通知)造成乙方返工或损失的,甲、乙双方在此项变更实施前?5天内办理签证,由此给乙方造成的损失由甲方承担;乙方接到甲方书面预告函(通知)后不按变更内容执行导致返工或损失的乙方自负。 4、设计与现场地形情况不符时,乙方应立即停止不符之处的施工并及时以书面形式向甲方提出,否则造成的损失由乙方自负。 5、因设计变更造成的局部停工而其他部位仍可正常施工且不影响下道工序施工的不予工期签证,如因此造成整体停工或影响下道工序施工的经监理及甲方确认后给予工期顺延签证。 八、设备材料的说明要求、材料供应方式及要求 钢铁厂、武钢、昆钢、柳钢、水钢);□其他材料:?。乙方应在使用□水泥、□商品砼、□钢筋之前向甲方申报所使用的品牌,经甲方同意后方可使用,否则不给予计取结算。 □甲供材料(如有)1、由甲方提供的材料设备,应在货到工地前一天通知乙方,双方共同验收并办理交接手续交由乙方保管、施工。乙方使用甲供材料的损耗量不得超过定额对应子目材料损耗量,否则超出的损耗由乙方承担,相应费用按甲供材料采购价(以甲方提供采购合同或付款单据为准)乘以超出定额部分的损耗量计算后从结算价中扣除。

维修改造工程施工合同

维修改造工程施工合同 建设单位(以下简称甲方: 施工单位(以下简称乙方): 据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,为明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经甲、乙双方协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点: (二)工程内容:具体详见附件一维修改造项目维修内容 第二条 根据预算暂定为人民币大写: (小写):(最终以甲乙双方确认的结算值为准) 第三条合同工期 1.双方商定总工期天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收。 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算。 (三)属于乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。(二)材料设备附有出场的合格证明,材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的%,甲方付总造价的%给乙方;(二)乙方完成工程量的%,甲方再付总造价的%给乙方;(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的%;(四)剩余%工程款在竣工验收之日后天一次结清。 第七条责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水道路畅通; 2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解

沟渠维修施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 沟渠维修施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

施工合同 甲方:犍为县清溪镇和平村村民委员会 乙方:李道华 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、等国家相关的法律法规;双方本着诚实信用,公平合理的原则,签订和平村提灌站沟渠改建工程施工协议: 第_条工程概况 改建沟渠全长1.1公里,宽0.5-1米,深0.4-0.8米,沟底为混凝土。 第二条承包方式 1.采用固定总价法双包,即包工、包料; 2.在施工工程中由于设计变更或增加工程量,其增加部分价款 在投标文件中载明价格的按投标文件价格执行,未载明价格的按 09定额以及乐山市场信息价格执行。 3.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督, 并协助乙方对施工现场的水、电使用(其费用由乙方负责);以及涉及的农户地界、青苗赔偿进行协调解决工作。 第三条安全施工 乙方在施工期间严格按照工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等,以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两

头设立安全警示标志。 第四条工程日期 总工期为50日历天,即2010年11月10日至2010年12 月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延 误,其完工期限顺延。 第五条工程质量 工程质量标准:合格 第六条工程总价及付款方式 工程合同总价:金额(大写):陆拾玖万梁仟梁佰元整(人 民币)(小写)¥ : 74元。 付款方式:工程款由公司全额垫付,工程完工经犍为县交通局验收合格,上级拨款后支付。 履约保证金:缴纳履约保证金壹万元,工程完工后退还乙方。 质量保证金:合同总价的5%作为质量保证金。工程完工一 年后一次性退还乙方。 第五条违约责任 如单方违约,罚工程总款的20%的违约金。 本合同一式四份,经甲、乙双方代表签字之日起生效,同具 法律效力。如有未尽事宜,双方协商解决。 甲方:犍为县清溪镇南岸村村民委员会(盖章) 法定代表:(签字) 电话:

建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答

建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答 1?经过公开招标签订建设工程施工合同后,如果出现需要变更工期、工程造价等条款的法定事由,后续的补充协议是否需要后续备案? 【律师解答】 (1)按照《招标投标法》和最高人民法院法释(2004) 14号《司法解释》的规定,经过招标的工程承包合同备案后,后续的补充协议也需要备案; (2)如果补充协议没有经过备案,容易被认定为“黑白合同”,导致结算时引起争议。 2.发包方要求“带资”和“垫资”,如何签订风险控制条款? 【律师解答】 (1)要明确约定带资、垫资的利息,利息要等于或高于银行贷款的利率; (2)工程付款的时间约定应约定在工程竣工后的6个月内(行使优先权的期限); (3)尽量约定按月形象进度支付工程款; (4)和分包商、材料商签合同时,尽量将带资、垫资的风险转移。 3.承包人如何签订固定总价合同? 【律师解答】 (1)签订固定总价合同时,要约定价款的可调因素,如材料价格上涨超过一定的幅度时,对工程价款做相应调整等; (2)在工程报价时,以施工图为基础,认真核算工程量,而不能以扩

初图为基础报价,因扩初图一般都会改动。 4.发包人的“协助义务”,能否在《施工承包合同》中明确约定? 【律师解答】 (1)《合同法》第二百五十九条规定:承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同; (2)发包人的协助义务主要是根据法律规定或者合同约定及行业惯例; (3)建设工程施工合同中,发包人必须协助的义务有很多种,为避免发生争议,应在施工合同中明确约定。 5.发包方指定承包方签订分包合同,该如何处理? 【律师解答】(1)明确承包人对于分包工程的管理权利; (2)明确分包工程的价款结算方式; (3)明确分包工程的工期延误责任; (4)明确分包工程的质量缺陷责任的分担。 6.因资质问题而导致合同被认定无效,哪几种情况可以补正? 【律师解答】 (1)最高人民法院(2004)14号《司法解释》第5条仅规定了超越资质签订建设工程施工合同,但是在工程竣工前取得相应资质,工程施工合同应认定为有效; (2 )根据其他相关司法解释的规定,如果未取得建筑施工资质,

建筑工程施工包干合同

建筑工程施工包干合同 发包方:承包方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关规定,双方在平等、自愿的基础上,就建筑工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 承包方为发包方建设市区镇街号房屋一幢(共层,每层具体高度、结构等以施工图为准,施工图纸作为本合同的附件一)。 二、合同工期 开工日期: ______年___月___日,竣工日期:______年___月___日,本合同工期共___天。三、工程造价、支付时间 本工程造价为:人民币___拾___万___仟___ 佰___拾___元(¥______元),本合同的造价为包干价,包括整个工程所需的原材料、设施、设备等。 发包方支付工程款的时间:____________________________________________ _________________________________________________________________ ______________________________________________________________。 四、发包方的权利、义务 1、负责平整施工场地工作,使施工场地具备施工条件。 2、负责将施工所需的水源、电线路接至施工现场,但所用水、电费由承包方承担。 3、有权监督工程进度,检验工程质量。 4、按时交付工程款。 五、承包方的权利、义务 1、负责工程施工图纸的设计并自行提供施工工具、设备进行施工。 2、工程所需要的原材料(如水泥、沙、石等)、施工人员由承包方采购、聘用,但原材料须经发包方认可后方可使用。 3、根据工程需要,提供照明、防护围栏(含每层楼)等设施并确保施工的安全。施工期间,如造成施工人员或其他人的人身伤亡、财产损失的由承包方承担一切责任。 4、在工程竣工前,负责对已完成工程的保护工作,期间如发生损坏,承包方要自费修复完好。 5、承包方要确保该工程不影响、不损坏地下管线、邻近建筑物、古树名木等;否则,承包方应自行赔偿受害人的一切损失。 6、保证按时、按质竣工,竣工时需经发包方验收合格。工程质量不合格的部份,承包方应无偿修复。 六、本合同如有未尽之事宜,应友好协商达成补充协议,补充协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。 七、本合同附件为本合同的组成部分。附件二,承包方承揽工程项目一览表;附件三,承包方供应原材料、设备一览表。 八、本合同自双方签订之日起生效,本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 发包方:承包方: 身份证号:身份证号: 住址:住址: 签约地点:

公路维修施工合同

公路维修施工合同 篇一:农村公路维修工程合同 道路维修合同 甲方:共合镇人民政府 乙方: 由于今年雨水较多,镇内南环路保民到共合段公里道路损毁严重,为了方便交通,保持通车顺畅,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。 一、维修路段:保民到共合段南环路约公里。 二、维修标准: 1、清理完所有路边塌方; 2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平; 3、整个路面铺设沙石,厚度不低于10CM,路面宽度不小于4米; 4,完善路边排水沟,确保沟内水流通畅。 三、维修时限:工期从XX年8月20日至9月20日。 四、工程造价:工程由乙方包工包料,工程总造价206,元。 五、验收:维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。 六:付款方式:维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。

七、权利和责任 1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。 2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。 3、维修工程验收合格后,甲方必须在当年内一次性付清工程款,。 4、如乙方在维修过程中,出现任何事故,一切由乙方自行承担,甲方不负任何责任。 八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。 XX 甲方:共合镇人民政府负责人:乙方承包人:年8月15日 篇二:路面维修工程施工合同 路面维修工程施工合同 合同编号: (前期临时) 甲方(发包人): 乙方(承包人): 签订日期: 二府庄村路面维修工程施工合同 甲方:陕西中原房地产开发有限公司 乙方:西安春磊建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规

水渠维修合同范本

水渠维修合同范本 篇一:水渠维修合同 元林村星子堰水渠维修合同 建设单位:元林村两委会(以下简称甲方) 施工单位:吴议发(以下简称乙方) 甲方有星子堰水渠维修工程一处,经讨论承包给乙方进行施工,为了明确责任,按时、按质、按量完成施工任务,经双方共同协商,签订如下合同条款,供双方共同遵守执行。 一、工程名称:星子堰水渠维修工程。 二、工程价格:工程总造价二万元。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。 三、承包形式:包工包料。 四、双方职责及义务: 1、甲方职责及义务:负责测量放线,技术指导;按工程施工进度付款。 2、乙方职责及义务:严格按甲方技术要求进行施工,并根据甲 方的要求,按时完成各项工程任务。 五、质量要求:必须达到镇水管站的设计标准。 六、开工至竣工时间:20XX年10月10日至12月10日。 七、工程结算及付款:经验收合格后,甲方在1个月内一次性付清工

程款。 八、本工程合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。 甲方:元林村村民委员会 乙方: 签订日期:20XX年9月20日 篇二:XXX水渠维修工程合同 XXX水渠维修工程 合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲、乙双方本着互惠互利的原则,甲方同意将XXX水渠维修工程建设发包给乙方承建。根据《合同法》、《建设法》的有关规定,经双方协商一致达成如下协议: 一、工程项目名称和内容: 1、工程名称:XXX水渠维修工程 2、工程地点:XXX 二、承包方式和工程单价及付款办法: 1、本工程承包方式:包工包料。 2、工程造价:按实际建筑数量,实做实收,按预算、决算执行。 3、付款方式:工程竣工验收合格后,20XX年月日内付清工程款。 三、甲方负责项目: 1、负责工地三通一平(即:水、电、路);

相关主题