GF—2000—0203
建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）
工程测量、工程物探]
工程名称：远景钨业物探找水及打井工程
工程地名：衡南县川口镇
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：综合类甲级
发包人：衡阳远景钨业有限公司
勘察人：核工业衡阳第二地质工程勘察院
签订日期：
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局制定
发包人：衡阳远景钨业有限公司
勘察人：核工业衡阳第二地质工程勘察院
发包人委托勘察人承担：远景钨业物探找水及打井任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：远景钨业物探找水及打井工程
1. 2 工程建设地点：衡南县川口镇
1. 3工程规模、特征： EH4物探，预计物探测点20-40个，井
日出水量200t/d，符合生产用水标准。
1. 4 工程勘察任务委托文号、日期：
1. 5 工程勘察任务（内容）与技术要求： EH4连续电导率成像，
共20-40个观测点，钻井约200m，井日出水量200t/d，符合生产用水标准。
1.6 承担方式包出水，包成孔，包护壁管购买及安装，水泵
安装。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2. 1 提供本工程批准文件(复印件)、以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2. 2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。
2. 3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需规划放线的坐标与标高资料。
2. 4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。提供电源接口，并承担其费用。提供区域水文地质资料
2. 5 负责施工地的拆迁、青苗补偿及现场协调工作。
2. 6 负责购买水泵、水样送检分析及用水管道的购买及铺设，并对水泵质量负责。
第三条：勘察人向发包人提交物探成果资料并对其质量负责。
勘察人负责按物探找水并打设200t/d的水井一口。包出水，包成孔，包护壁管购买及安装，水泵安装，并承担未出水的风险。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4. 1 开工提交勘察成果资料的时间
4. 1. 1 本工程的物探打井工作定于年月日开工，2013 年月日提交物探成果资料，工期为天，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4. 1. 2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4. 2 收费标准及付费方式
4. 2. 2本工程按总价包干形式，包干费为 200000.00 元（大写贰拾万元整），未出水按零元计价，出水量未到达预计要求按50%收费，决算审定后一周内付至物探打井工程结算价款的95%，留5%作质保金，待保修期满后一次性无息付清，保修期为一年。
第五条：发包人、勘察人责任
5. 1 发包人责任
5. 1. 1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5. 1. 2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担责任。
5. 1. 3 发包人及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、提供电源水源、挖好排水沟以及水上作业用船等），并承担其费用。
5. 1. 4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5. 1. 5 工程水文地质勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证
明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5. 1. 6 勘察过程中的任务变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5. 1. 7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。
5. 1. 8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见
6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费.
5. 1. 9 发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不提泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5. 1. 10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5. 2 勘察人责任
5. 2. 1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程水文地质勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5. 2. 2 由于勘察人提供的水文地质勘察成果资料质量不合格，
勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的‰
5. 2. 3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5. 2. 4 水文勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改水文勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5. 2. 5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5. 2. 6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条：违约责任
6. 1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给予勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6. 2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6. 3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解
除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%勘察费。
6. 4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费千分之一的逾期违约金。
6. 5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6. 6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：如本次水文勘察工作量有增加，则增加的工程量的单价，双方协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第九条：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察
人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式肆份，发包人贰份、勘察人贰份。
发包人名称：勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
日期：日期：
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日见证日期：年月日
龙源电力集团股份有限公司 云南龙源风电项目 云南陆良仕官（49.5MW）风电项目 打井承包合同
承包合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方协条商量在云南省龙源风力发电有限公司打深井一眼，按照《中华人民共和国合同法》的要求，结合本工程具体情况，双方达以下协议： 一、工程内容与质量要求： （一）乙方负责施工供水井一眼，包含敷设管道，井深为米左右，该井出水量按10m3/天，（±1 m3/天）进行设计和施工。 （二）成井质量要求 1、供水井竣工后抽出的水量原则上不小于10 m3/天（按常规抽水检测方法检测）。以日出水量10 m3/天为标准。 2、甲方不管乙方井深（根据岩石含水情况，乙方可以增减孔深），只要水量，但必须保证清澈、透明、无杂质，乙方不包水质量。（拟建变电站，位置较高，高差在450米左右，且钻井比较深，岩石是含矿物质不是人为因素能抗拒的）。 3、设计钻孔孔径、孔深、止水位置，根据岩石的变化，下入相应规格的套管、滤管。 4、钻井设计结构按10 m3/天出水量进行设计，开孔口径
Φ146mm套管，安泵段口径Φ130mm滤管，终孔口径110mm，全孔均下入相应口径套管或滤管护壁。 5、水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测。但乙方不包水质，不包检测后饮用水标准。 6、乙方安装深水泵抽水至井口及配带控制箱。 7、如乙方无法按质量要求按时完成打井施工，甲方将不支付乙方任何费用。 二、施工地点： 陆良仕官风电场升压站，要求打井位置为风场升压站三公里内施工。 三、合同价款与付款方式： （一）合同价款 按照国家现行收费标准优惠收费，本工程款为包干价： 1、冷水井按10 m3/天（±1 m3/天）设计与施工，当抽出的水量为10 m3/天时，价款为￥260000.00元（大写：贰拾陆万元整）。 （二）付款方式 合同生效，供水井施工初步验收合格后七日内，付工程款的60%，即￥156000.00 元（大写：壹拾伍万陆仟元整）给乙方，水质由乙方送往云南省曲靖市疾病预防控制中心并作饮用水全分析或经当地卫生防疫部门检测后，付工程款的
甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费：
工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款 %共计 元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余 %工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的 %滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
深水井工程施工合同 甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费： 工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款%共计元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余%工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的%滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定
1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 双方签约： 甲方：（章）乙方：（章） 签约代表人（签章）：签约代表人：（签章） 签订日期：年月日
水井施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
水井施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了解决生产、生活用水需要，甲方委托乙方在指定场地施工水井一口，经双方平等协商，就打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 甲方建厂场地内，由甲方指定大体位置，乙方根据经验确定具体位置，但不能影响甲方生产或施工。 二、施工相关要求 1、技术要求：保证枯水期正常用水，最小出水量为4立方米/小时，出水不能间断。 2、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 3、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、工期要求
开工日期为12月22日，完工日期为12月27日，在工程结束后一周内提交成井报告。 四、双方责任 1、甲方负责提供用电接口，其他所有事项如：打井设备、建井材料及施工人员、打井施工等由乙方负责。 2、乙方应承担打井过程中的风险，若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，损失由乙方自行承担。 五、工程价款 采用总价承包，总价款为人民币元（含税），大写：。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含设备进出场费、深水泵、辅助材料费、人工费、运杂费、打井风险费等全部费用。 六、付款方式 乙方工程完工，并试抽水48小时，保证甲方要求出水量，经双方确认合格，并由乙方出具工程正规发票后，由山东电力管道工程公司 7 天内向乙方一次性付清全款。 七、工程验收
工程完工后，当乙方向甲方提出工程验收，甲方应积极配合联系有关人员在完工当天组织验收。经确认合格后，乙方即可清场退出。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自行承担损失。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自行承担损失。 九、合同生效与终止： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商处理，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 双方签约： 甲方：乙方： 签约代表人：（签章）签约代表人：（签章） 签订日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水井维修合同样板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方：龙泉修井队 地址： 电话： 法定代表人： 甲方委托乙方对指定的事故水井进行泵管及水泵的打捞，经双方充分协商，特订立本合同, 以便共同遵守，互相监督、制约。 第一条、待修水井目前情况 1、 乙方应根据甲方的要求对水井进行施工 2、 乙方应在其技术、设备、能力范围内尽一切可能，对甲方水井进行修复。 第三条、技术资料提供 1、 甲方应在乙方施工前，向乙方提供有效的有关待维修水井的技术资料。 2、 乙方应在水井维修结束后， 向甲方提交修复水井的有关情况以及井口深度、口径、 静水 位等资料，以便甲方建立水井档案。 3、 在乙方施工过程中，若发现甲方提供的有关待修水井的技术资料， 数据有误，乙方不承 担责任。 第四条、验收标准和步骤 1、 对所要施工的水井，乙方只需将井中掉入的泵管及水泵捞出或只捞出泵管未捞出水泵， 施工即为合格。 2、 乙方修出水井后，甲乙方认为符合合同规定，甲乙双方遵照本合同签字验收。 3、 经甲乙双方验收后的水井由甲方负责保管、封存。 第五条、 工程费用 1、经甲乙双方协商，该眼水井维修工程费柴仟元整。 第六条、 结算方式及期限 本合同签订后，甲方应向乙方支付贰仟元 (2000.00)的派工作业费。乙方将井中所掉入泵管及 水泵捞出或只捞出泵管，甲方向乙方支付除预付金外的伍仟元整( 5000.00)施工费用。 第七条、 甲方的义务 1、 该井的原始情况与实际情况不符时，后果由甲方自行承担。 2、 若乙方在施工过程中发现该井有翻砂、井壁管破裂等情况，后果由甲方自行承担。 3、 在施工过程中，甲方不及时履行合同规定，乙方有权自行解除本合同。 第八条、 乙方的义务 1、 乙方应在本合同签订起第三日内到达施工现场。 2、 乙方尽本单位技术、设备和力量将该井掉入泵管及水泵捞出 .。 3、 乙方在特殊原因下， 无法将该井中所掉入泵管及水泵捞出， 不退还贰仟(2000.00)的派工 作业费。 第九条、 本合同自签订之日起双方不得随意变更和解除，本合同如有未尽事宜，双 方应根据有关法规做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。 甲方： 地址： 电话： 法定代表人
井建施工承包合同书
井建施工承包合同书 发包方：汝州市福瑞硅石有限公司（以下简称甲方）企业法人： 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经现场勘查，查看证件、手续，结合本工程具体情况，为明确在施工过程中双方责任、权利和义务，确保安全施工，保证工程顺利进行，甲、乙双方就汝州市产业集聚区西南1号院（厂房内）打井工程事项友好协商，达成如下承包合同： 一、承保范围、工程规格及技术 1、井位地点：汝州市产业集聚区西南1号院（厂房内） 2、该项目有直径2.0M，深约200M水井六眼，乙方承担部分项目的施工任务。 3、政府行为和自然因素造成的停工、误工不能算为工期，政府行为停工超过一月视为甲方违约。 4、技术要求：该工程为竖井，直径2.0M，井深约200M左右，井筒采用砼C200MM支护，壁厚200MM，井筒中心偏差按照国家标准执行。 二、甲方的责任及义务 1、甲方提供建设具体位置，并绘图指定地点。 2、甲方负责提供场地、《三通一平》及场地平整，职工住宿方、协调地方、工、农等一切关系、政府职能部门的手续审批和相关事宜，确保乙方正常施工，甲方应派专人负责工程进程事宜并监督施工。
3、甲方负责农民庄稼赔青苗、树木、以免施工单位和村民发生矛盾。 4、甲方负责提供爆破品。并协助乙方办理爆破证件等，费用归乙方。 三、乙方的责任及义务 1、乙方有义务提供各种证件、《资质证明》、职工身份证件、特殊工种必须持证上岗，否则后果自负。 2、乙方负责对工人进项安全知识培训、教育，特别注意危险品、爆破物品的管理及使用，爆破款项乙方负担。 3、乙方须听从甲方管理人员的指导、指挥，凡因管理不善，造成的一切后果乙方自行负责。 4、乙方在施工工程中，要精心操作，保证井壁光滑、平整、无蜂窝。 四、工程造价 1、每米井筒壹万贰仟元（岩石以上每米造价壹万贰仟元，岩石以下每米造价壹万贰仟肆佰元）。 2、井口处（地面以上每米按两米计算）风机风道每米按井筒价格计算，井架墎子和绞车机座每立方米800元（国家标准）。 3、临时水仓按井筒价格。 4、施工工程中，若井下出水量超过2m3/小时，甲方应付乙方闭水费用（按井筒价格的1/3上浮付款，超出2/m3小时，双方协商解决）。 5、每口井深按约200米计算，若井深未达200米，出水量达到甲方所需水量，乙方经甲方同意停工，甲方应按200米结算工程款，
打井工程协议书3篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面WTT小雅给大家带来打井工程协议书，供大家参考! 打井工程协议书范文一 甲方： 乙方： 监证方： 根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同： 一、工程名称： 二、工程位置： 三、建设内容： 1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作; 2、安装φ 井壁管米，滤水管米及滤料回填; 3、配套安装型潜水电泵一台; 4、3 4米井房一座; 5、设低压线路米。 四、承包方式及合同价： 实行总价承包方式。合同总价。
五、各方职责： (一)甲方职责 1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案; 2、负责工程监督检查及有关协调工作; 3、负责组织工程的验收工作; 4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作; (二)乙方职责： 1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准; 2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务; 3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作; 4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效; 5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。 (三)监证方职责： 1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料; 2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作; 3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;
国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测井建设工程第2标段 施工合同 发包方： 承包方：
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为圆满完成甲方承担的国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测井建设工程第2标段水井施工任务，经甲乙双方在平等自愿的基础上友好协商，乙方自愿在对实地进行踏勘及分析水文地质资料的基础上，分包承担甲方部分水井施工工程，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着各负其责，互相配合的原则，经协商一致同意达成以下条款，并共同遵守： 第一条施工地点和任务 一、工程名称：国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测 井建设工程第2标 二、工程地点：云南省临沧市 三、工程量：施工水文地质监测井11口，总进尺约1715.0米。 四、工作内容：人员设备进出场、水井凿井、洗井、成井、下管、填砾、抽水试验、取水样、岩土样。施工过程中乙方须认真观测和做好各项原始记录。 第二条技术质量要求 一、按照相关国家标准和《国家地下水监测工程（水利部分）云南省监测井建设工程第2标段技术要求》执行。 二、成井质量按照《水文水井地质钻探规程》（DZ/T0148-2014）和《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）执行。 第三条工程价款及付款办法 一、工程价款 1、本工程采用阶梯进尺每米综合单价的形式： 0-50m阶梯段（含50m）工程承包综合单价为元/进尺米； 50-100m阶梯段（含100m）工程承包综合单价为元/进尺米； 100-300m阶梯段（含300m）工程承包综合单价为元/进尺米； 最终按甲方实际验收工程量进行结算。工程单价不因地质条件、
GF—2000—0203 建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井） 工程测量、工程物探] 工程名称：远景钨业物探找水及打井工程 工程地名：衡南县川口镇 合同编号： （由勘察人编填） 勘察证书等级：综合类甲级 发包人：衡阳远景钨业有限公司 勘察人：核工业衡阳第二地质工程勘察院 签订日期： 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定
发包人：衡阳远景钨业有限公司 勘察人：核工业衡阳第二地质工程勘察院 发包人委托勘察人承担：远景钨业物探找水及打井任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：远景钨业物探找水及打井工程 1. 2 工程建设地点：衡南县川口镇 1. 3工程规模、特征： EH4物探，预计物探测点20-40个，井 日出水量200t/d，符合生产用水标准。 1. 4 工程勘察任务委托文号、日期： 1. 5 工程勘察任务（内容）与技术要求： EH4连续电导率成像， 共20-40个观测点，钻井约200m，井日出水量200t/d，符合生产用水标准。 1.6 承担方式包出水，包成孔，包护壁管购买及安装，水泵 安装。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2. 1 提供本工程批准文件(复印件)、以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2. 2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。 2. 3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需规划放线的坐标与标高资料。 2. 4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。提供电源接口，并承担其费用。提供区域水文地质资料 2. 5 负责施工地的拆迁、青苗补偿及现场协调工作。 2. 6 负责购买水泵、水样送检分析及用水管道的购买及铺设，并对水泵质量负责。 第三条：勘察人向发包人提交物探成果资料并对其质量负责。 勘察人负责按物探找水并打设200t/d的水井一口。包出水，包成孔，包护壁管购买及安装，水泵安装，并承担未出水的风险。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4. 1 开工提交勘察成果资料的时间 4. 1. 1 本工程的物探打井工作定于年月日开工，2013 年月日提交物探成果资料，工期为天，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4. 1. 2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4. 2 收费标准及付费方式
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 农村土地承包合同正式版
农村土地承包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 发包方：_____ 村民委员会（以下简称甲方） 承包方：_____ （以下简称乙方） 为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。 一、土地的面积、位置
甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于_____ 乡____村面积_____ 亩（具体面积、位置以合同附图为准）农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起 _____ ，西至_____ ，北至_____ ，南至_____.附图已经甲乙双方签确认。 二、土地用途及承包形式 1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。 2.承包形式：个人承包经营。 三、土地的承包经营期限 该地承包经营期限为____年，自_____ 年____月____日至_____ 年____月___ 日止。 四、地上物的处置
编号：_______________ 生产饮用水打钻水井施工承包合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方: 乙方: 为了解决生产、生活用水需要，甲方委托乙方在指定场地施工水井一口，经双方平等协商，就打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 甲方建厂场地内，由甲方指定大体位置，乙方根据经验确定具体位置，但不能影响甲方生产或施 工。 二、施工相关要求 1、技术要求：保证枯水期正常用水，最小岀水量为4立方米/小时，岀水不能间断。 2、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 3、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、工期要求 开工日期为月日，完工日期为月日，在工程结束后一周内提交成井报告。 四、双方责任 1、甲方负责提供用电接口，其他所有事项如：打井设备、建井材料及施工人员、打井施工等由 乙方负责。 2、乙方应承担打井过程中的风险，若打水失败（未岀水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，损失由乙方自行承担。
五、工程价款
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含设备进岀场费、深水泵、辅助材料费、人工费、运杂费、打井风险费等全部费用。 六、付款方式 乙方工程完工，并试抽水48小时，保证甲方要求岀水量，经双方确认合格，并由乙方岀具工程正规发票后，由山东电力管道工程公司天内向乙方一次性付清全款。 七、工程验收 工程完工后，当乙方向甲方提岀工程验收，甲方应积极配合联系有关人员在完工当天组织验收。经确认合格后，乙方即可清场退岀。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自行承担损失。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自行承担损失。 九、合同生效与终止 本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商处理，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 甲方： 签约代表人: 日期：乙方： 签约代表人: 日期：
合同编号： 合同审批号： 建设工程施工合同 （深水井施工合同） 填写注意事项： 1、使用黑色钢笔或签字笔正笔楷书填写，并且书写工整，字迹清晰，不得随意涂改。 2、合同内容需填写完整。对标有符号“□”的条款，应根据双方约定的内容在符号“□”内分别打上“√”或“×”；合同空白地方均应填满，如无内容则应以斜线划去或注明“此处空白”、“下文空白”。 3、合同协议书中有关于工期、合同总价等工程基本情况的约定，而专用条款中也有这些内容的详细约定，应注意保持合同协议书与专用条款的内容前后一致。 4、仔细阅读通用条款，如对通用条款有不同约定，应在专用条款中约定明确。
合同协议书 建设单位（简称发包人）： 施工单位（简称承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并订立本合同协议书： 第一条：施工地点及工程设计 一、项目名称：深水井施工。 一、施工地点： 二、施工内容及要求： 2.1、含设计、找井位、成孔、下管安装、洗井、水泵及其配套电气的安装、调试，抽水试验、水质试验、封井等全部内容。 2.2、深水井成孔的直径（一般为 mm）、井壁管下端岩层以下采用 *5mm 钢管，上端岩层以上采用2 *4.5mm钢管，岩层以下出水口范围内需对井壁管钻滤孔形成花管，实际花管长度根据实际岩层以下井深确定；深水井滤料规格直径2-3毫米，填砾数量不得少于设计用量。 2.3、若实际施工时，承包人根据地质情况，深水井方案采用非全程钢管井壁管时，承包人应对深水井施工过程中及使用过程中出现的塌井、塌壁承担全部责任，并采用合理方案无条件恢复深水井直至达到发包人的使用要求，发包人不予增加其他任何费用。 2.4、承包人必须确保水源来自岩层以下，保证枯水期正常供水，确保每口井每小时最小出水量；深井成型后，须作72小时以上连续抽水试验。 2.5、深水井水质必须达到生活饮用水三级标准，承包人按行业规范检验标准，完成水质检验，并向发包人提交水质检验合格报告。 2.6、承包人确保枯水期流量不低于10方/小时； 三、工程量及含税综合单价： 3.1、工程量：每口深水井设计尺寸为米以上，共口深水井。 3.2、按验收合格，实际达产达标深水井的实际深度办理结算，但最大结算工程量不得大于深水井的设计尺寸。 3.3、合同履约过程中对承包人实施的不出水的深水井、完工验收时不能达产达标的深水井、水质不满足要求的深水井，发包人不支付任何费用，所造成损
水井施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 因甲方用水之需，特委托乙方进行水井施工，为明确责任，分工协作，双方本照诚实守信的原则，订立本合同，以共同遵照执行。 一、工程名称及地点： 1、施工的水井采用空气冲击钻成孔工艺。 2、工程位于：。 二、工程规格： 1、空气冲击钻成孔口径为：开孔？260mm下？219mn护壁管，终孔口径? 200mm。 2、遇岩石破碎情况需下护壁管时，其终孔口径应随护壁管的口径而定。 3、成井深度预计150-200mm ，如水量大于30m3/h 或岩石破碎不能继续施工时可提前终孔。 4、当水井施工至合同约定深度仍为含水层位，应予以打穿，乙方并计取工作量。 5、成井护壁管选用相应口径的铁管，一般为？ 219mm镀锌直缝焊管或无缝钢管，厚度应大于4.5mm ，采用铁管时滤水管应采用桥式滤水管或气割套管进水。 三、工程工期： 1 、本次工程自年月日至年月日。 2、增加工程量或受不可抗力因素影响时，则工期顺延。
四、工程量及工程造价： 1 、本次预计施工的水井为1 孔。 2、工程造价经双方协商为550 元/ 米（含水井勘察费），最终以丈量的孔内钻杆总长度为井的总工作量 可修改编辑
3、本次预计的工程总费用为：8.25 万元人民币。 五、付款及结算方式： 1、合同签定后，甲方预付工程款：肆万元人民币，用于乙方材料 采购等。 2、工程结束满足要求后一星期内付清全部工程款。 3、如果井深在100 米以内水量满足甲方要求并终孔时，乙方按单井5.5 万元取费。 4、如水井施工深度在100 米以内时，钻进过程中遇岩石层破碎难 以继续施工，水量亦能满足本合同的约定时，甲方应按最低单井5.0 万元的费用支付乙方水井工程款。 5、打井成功后，配套完成？20PVC井壁管200米，配套16卅3+1铜缆220 米, 控制器1 台，32 方250 米杨程水泵1 台及水泵上水管，配套资金约 8 万元。 六、双方责任： （一）甲方责任： 1 、指定工程联系人一名电话作为与乙方有关工程事项的联系及工程量的确认。 2、负责协商解决由本工程而引起的周边关系及可能发生的与当地相关主管部门的关系，并承担相应费用。 3、按本合同的付款方式支付乙方工程款，以确保工程顺利进行，若过期不付，甲方按总工程额的每日5%。支付乙方滞纳金。 4、解决乙方施工中出现的自身难以解决的问题。如地盘、道路的平整等。
深水井工程承包合同 发包方 （建设单位） 承包方 （施工单位） 签订日期
发包方（以下简称甲方） 立合同单位： 承包方（以下简称乙方） 依据国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称 二、工程地点 三、工程内容 1、井数 2、井深 3、井径 4、井管 5、水量要求 四、开竣工日期：工程自年月日开工，至年月日竣工验收。 五、工程总造价（大写） 第二条取费标准 一、本工程项目费用按现行有关合法“价费”文规定收费。所有成井材料及加工由乙方承担，若经双方协商须甲方提供某顶材料时，在结算时其费用扣除。 二、工程费用详见工程预算表。 三、若变更设计，可按有关规定调整合同工程价格，施工结束后，根据实际工作量和岩土级别进行了结算。 第三条价款支付与结算 一、合同签订后，开前甲方应预付给乙方万元工程备料款。 二、成孔结束，下管前甲方应支付给乙方万元工程进度款。 三、其余万元尾款，待工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交成井报
告时一次性结清。 第四条工程变更 本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由双方协议签证，方可变更。 第五条双方责任 一、甲方 1、在施工前必须做好施工现场的“三通一平”（水、电、路通，场地平整）及地下原有管道、线路及其他障碍物的清理迁移工作，负责协议周边关系。 2、负责解决乙方施工人员住宿、照明和生活用水问题。 3、施工过程中如乙方发生人身、机械等事故，应积极配合协助抢救，所需费用由乙方支付。如因施工环境造成的事故由甲方负责。 4、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续。 5、按双方约定经金融机构结转工程款。 6、工程开工后，甲方派同志为工地代表，随时对工程质量进度及材料质量进行检验。发现问题及时向乙方施工负责人提出意见，共同解决工程施工问题，并及时办理有关验收签证手续。 二、乙方责任 1、乙方进入工地后应自觉遵守甲方一切规章制度。 2、保证工程质量，严格按设计施工。 3、注意安全生产，确保如期竣工。 4、乙方派同志为工程施工负责人，负责按合同、设计组织施工，并经常向甲方反映施工情况。 5、工程结束时，乙方负责在天内向甲方提供成井报告二份，以备存档。 第六条违约责任 乙方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 甲方的责任：
编号：QJ-HT-0069 土地承包管理合同范本(官 方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
土地承包管理合同范本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 土地承包管理合同范本一 甲方：村民委员会 乙方： 根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同： 一、甲方将位于村民委员会(组)所有的，以北、现以西与毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用，其四至为： 东至：现西边; 南至：与村荒山相隔的通往上山的道路; 西至：这两座山顶东西分水岭一线; 北至：从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。
二、乙方承包后，承包使用期五十年不变，即从二oo年月日起至二o 五年月日终止。 三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币元整，付款方式为： 四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。 五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。 六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权，保护其合法权益不受侵犯，对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。 七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。 八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发现问题及时书面通知乙方。 九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全
降水井施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致同意签订本合同。 第一条：工程名称、地点、范围及内容数量 1、工程名称 2、工程地点： 3、工程内容：场地清理、冲孔、下设吸水井点管、灌填粗砂滤料、洗井。第 二条：工程价款 1、综合单价为每延米元，深度米，共设井点个。此单价为最终 结算单价，任何一方不得以任何理由要求修改。 2、合同价款已包括为了实施和完成本合同内容所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、临时设施、管理、安全及保险、措施费、利润等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 4、结算方式：乙方打完所有井点付总价款70%，基槽开挖完成后付总价款90%，余款待甲方停止降水后结清（付款履行甲方内部付款程序）。 第三条：施工期限本合同签定日乙方向甲方交纳施工保证金5000元，乙方进 场五天后返还。乙方于年月日进场，工期为天，每延迟一天罚款500 元。 第四条：工程质量及乙方责任
1、乙方要严格按甲、乙双方共同商定的施工方案和技术要求进行施工。施工期间如达不到降水要求，需要增加降水点甲方不再另行增加费用。 2、质保期限：从降水井使用日期开始至降水完工日。质保期内如出现坍塌等质量问题，坏井修复或重打均由乙方负责，费用由乙方承担。 3、乙方在施工中发生质量问题，未经甲方现场技术负责人研究做出处理方案前，乙方不得擅自处理，如因乙方原因出现的工程质量问题，一切费用全部由乙方承担。若是因甲方原因导致质量问题，由甲方自负其责。 4、由于乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，且在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方立即退场，并无权要求支付任何费用。 第五条：材料供应和验收 1、所有材料均由乙方自行采购。乙方自行采购的材料、半成品必须附有产品合格证明书等且经甲方同意后才能用于本工程。 2、甲方认为乙方采购的材料需要检验时，应允许复检，复检费用由乙方承担。 第六条：施工管理 1、服从甲方管理、积极配合甲方工作，不得以任何形式转让、转包工程。 2、指定主要负责人及现场负责人，不得随意变动，如确需变动应征得甲方同意。 3、严格遵守上级有关部门制定的施工安全管理规定，安全责任到位、文明施工，施工中的一切安全事故一律由乙方自行解决、与甲方无关，甲方不负连带责任。
水井施工合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
水井施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了解决生产、生活用水需要，甲方委托乙方在指定场地施工水井一口，经双方平等协商，就打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 甲方建厂场地内，由甲方指定大体位置，乙方根据经验确定具体位置，但不能影响甲方生产或施工。 二、施工相关要求 1、技术要求：保证枯水期正常用水，最小出水量为4立方米/小时，出水不能间断。 2、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 3、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、工期要求 开工日期为12月22日，完工日期为12月27日，在工程结束后一周内提交成井报告。 四、双方责任 1、甲方负责提供用电接口，其他所有事项如：打井设备、建井材料及施工人员、打井施工等由乙方负责。 2、乙方应承担打井过程中的风险，若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，损失由乙方自行承担。 五、工程价款
采用总价承包，总价款为人民币元（含税），大 写：。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含设备进出场费、深水泵、辅助材料费、人工费、运杂费、打井风险费等全部费用。 六、付款方式 乙方工程完工，并试抽水48小时，保证甲方要求出水量，经双方确认合格，并由乙方出具工程正规发票后，由山东电力管道工程公司 7 天内向乙方一次性付清全款。七、工程验收 工程完工后，当乙方向甲方提出工程验收，甲方应积极配合联系有关人员在完工当天组织验收。经确认合格后，乙方即可清场退出。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自行承担损失。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自行承担损失。 九、合同生效与终止： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方代表协商处理，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 双方签约： 甲方：乙方： 签约代表人：（签章）签约代表人：（签章） 签订日期：年月日
深水井工程打井合同协议 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 甲方为解决灌溉及生活用水，新打一眼米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成，经双方充分协商，签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：深水井工程 2、工程地点： 3、工程内容及承包范围：钻孔、井管安装，投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。 5、工程标准： （1）根据周边地质资料，预计水井深度左右，实际成井深度由乙方根据施中的地质情况而定。 （2）所用井管材料为：。 （3）出水量：吨/小时，水温。 （4）水质标准：符合生活饮用水标准。（近似周边水井水质） （5）止水方法：粘土球封闭。 （6）滤料：采用优质石英砂，要求符合成井填砾要求。 （7）水泵型号为。 第三条甲方的权利和义务 1、于开工日期前，为乙方提供200平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。 2、保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。 3、免费提供施工所用电、水、泥浆的排放和住所。 4、负责现场井位的确定。 5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。 6、按本合同第六条的规定，支付工程价款和有关费用。 第四条乙方的权利和义务
1、根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。 2、保证按合同技术要求的条款进行施工，接受甲方及监理人员的监督。 3、自备凿井工具为甲方施工，机具运输费用自理。 4、施工中的安全事故由乙方负责。 5、于竣工前向甲方提供成井的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。 6、按时开工，按时竣工并交付甲方验收。 第五条工程验收 1、工程竣工后，甲方必须在两日内组织验收。如不验收并使用的，此井视为合格井。 2、验收标准按照本合同第一条第5项的约定和有关规定执行。 第六条工程价款及支付 1、工程价款。水井施工单价为元/米。 2、水泵价款为元。 3、支付方式及支付期限：合同签订施工机械和人员进场后支付工程总造价的60%工程款。成井出水交验时结清所有工程款。 4、如因甲方取水手续或人为原因，使工程中途不能施工，甲方补助乙方元。 第七条本合同未尽事宜或在履行本合同过程中对个别条款确需变更的，双方可另行协商作出补充协议。 第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 本合同于年月日由双方签字、盖章生效。 甲方：乙方：
深水井工程施工合同协 议书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
深水井工程施工合同甲方： 乙方： 因甲方工程施工需要，甲方委托乙方打井施工事宜，经甲乙双方平等协商，达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井眼，计划总深度米。 2、尺寸要求：井口直径：厘米，泵直径厘米。单井深度不少于米，最小孔径不小于厘米。 3、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量大于立方米/小时以上。 4、施工中若遇岩石地质，经甲方确认，由乙方自行解决，费用按下约定打井工料费计算。 5、按相关施工项目标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 1、甲方负责乙方机械设备进出通道。如因纠纷而倒至乙方无法钻井施工工作，甲方应按每天元人民币赔偿乙方损失。 2、乙方负责提供打井设备、建井材料及施工人员并负责安全施工。 四、工程价款 1、打井工料费： 泥土地质按每米深度元。岩石地质按每米深度元结算。 2、设备费： 工程总价款为人民币元，大写：。 工程总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含水泵、辅助材料费、人工
费、运杂费等全部费用。 五、付款方式 1、乙方工程完工，并试抽水48小时，经双方确认合格，甲方将首付工程款 %共计元给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用月，若再无问题，付清剩余 %工程款。共计元给乙方。 3、工程结算款以方式支付。甲方如有拖欠乙方款项，乙方可按工程总价款的 %滞纳金向甲方索要和处罚。 六、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用水、电由甲方提供。 3、乙方施工完成后，即安装用电试抽水任务，费用由甲方负责。 七、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 八、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 双方签约： 甲方：（章）乙方：（章） 签约代表人（签章）：签约代表人：（签章）