甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方经友好协商,签订此合同。
一、工程概况
1、工程项目:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、工期要求:工期从年月日起至年月
日止(除人力不可抗拒因素外),如因其他因素(不是乙方因素)造成的工程延误则工期顺延。备注:甲方资金不到位,工期延期由甲方自行负责。
二、工程承包方式
1、本工程采用包工包料的承包方式,乙方负责按工程设施图整理统计报甲方确认的材料清单作为合同附件。
2、工程承包范围内的所有通风风管、通风配件、安装材料由乙方提供;乙方提供的配件、风管及安装用材均为合格品,并保证其使用功能。
三、质量及验收
1、安装质量标准:乙方严格按《通风与空调工程施工质量验收规范》()规定和甲方提供的施工图(甲方签字盖章有效)及相关行业标准作为安装工程质量验收标准。
2、乙方于工程完工后周内申报甲方进行系统验收。
四、合同价款
1、本工程合同价款为人民币元整(大写:)。此价格包含教学楼、体育馆图纸以内施工的全部设备、材料等一切费用。
2、合同价款的调整:经业主和甲方确认的增加工程,工程变更(设计变更及技术核定)及现场签证按业主和甲方签字确认的工作量及价格另行结算。
五、运输方法及费用承担
乙方负责风管的供货和施工,施工费用、运输费用、运输费用、安装人工费、辅材费用、上下车费用等均包含在乙方单价中。
六、工程款的支付、
1、甲方付乙方预付款元整,大写:
2、风管主体完工,风机进场后再付总共款的%,即人民币元整。
3、工程安装完毕,付到工程合同总价的%。
4、验收合格后,月内一次性付清总工程款的%。
5、剩余工程款的%作为工程质保金,工程一年保修期完后支付。
6、付款方式,采用现金支付,由乙方提供正规发票。
七、甲方职责
1、提出施工进度,交叉施工及成品保护要求,协调乙方与其他施工单位的关系。
2、给乙方提供进场施工条件:包括施工场地、施工用电、用水等。
3、甲方协调处理安装配合事项及办理签证,并负责施工图会审,及时出具设计变更通知单等相关事项。
4、对材料及安装指令进行监督把关。
5、对进度进行检查监督。
八、乙方职责
1、确保所施工的通风系统工程的质量和工期,并负责安装期间乙方设备、器材、半成品及成品
保护保管工作。
2、乙方须对进场人员进行安全文明教育,严格遵守国家安全生产相关管理规定,服从总包单位管理,并按照现场规章制度、安全文明操作规定做到文明安全施工,严格执行作业规程及技术安全措施。一切安全事故由乙方承担。
3、主动搞好与土建方和其他参建方的协调工作,按时出席甲方支持的现场施工协调会,配合落实会议要求。
4、乙方自备所用的施工机具。
5、对现有施工图进行核对,主动与甲方到现场进行会勘。若发生施工图与现场不符或施工图不合理处,乙方应向甲方提出建议,经甲方与有关单位以书面形式签证确认后再实施。
6、及时向甲方提供施工报审的相关资料,验收时提供相关的竣工资料,参与甲方调试和竣工验收。
7、严格按国家现行的通风规范施工,工程质量应符合现行行业标准,乙方必须自行完成施工,不得转包、分包。若未验收合格,一切损失由乙方自行负责。
8、所有进场材料,乙方应向甲方提供相应的材料合格证和检测报告。
9、乙方承担的工程进行保修保养,从竣工之日起算起。
九、违约与争议
1、乙方不能按协议工期完工,每逾一天,乙方付给甲方施工费的的逾期违约金。
2、因乙方违约使协议不能履行,甲方有权立即终止或解除全部协议。乙方还应向甲方承担全部违约责任。甲方保留进一步追究由此造成的其他经济损失的权利。
3、甲乙双方发生争议,应友好协商解决。如协商不成,任何一方可向经济合同仲裁相关申请仲裁。
十、合同解决办法
反执行本合同所发生的或与合同有关的一切争议,双方应友好协商解决,协商未果向守约放所在地的人民法院起诉。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字、盖章后生效。
甲方
单位名称:
法定代表人:
委托代表人:
电话:
日期:年月日
乙方
单位名称:
法定代表人:
委托代表人:
电话:
日期:年月日
签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):
一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款期限的,也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金,由于“定金”具有特定法律含义,请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容,法院将无法将其作为定金看待。
八、合同形式:
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认,以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同是成立并有效的,但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦,应当尽量的避免;
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;