当前位置:文档之家› 安装工程承包合同实用版

安装工程承包合同实用版

安装工程承包合同甲方(发包方):法定代表人:乙方(承包方):法定代表人:按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿协商,签订本合同以共同遵守。

一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:具体安装内容见甲方工程技术部下发给乙方的任务分工清单。

为便于现场施工组织管理,甲方在项目施工阶段若需对施工详细界面作局部调整,乙方必须积极、无条件服从。

4、乙方不得以任何形式将本工程转包,如甲方发现乙方有擅自转包现象,甲方将令其限期整改,否则甲方有权终止合同,令其退出,并有权向乙方提出索赔。

二、合同工程造价的确定及结算1、综合单价部分:(1)动力电缆:元/米工作内容包括材料卸车、材料倒运、揭(盖)盖板、电缆敷设、10KV以下(不含10KV)电缆终端(中间)头制作、安装及定额中所含所有工作内容、安装所用辅材费、脚手架搭拆费、超高费、吊装机械费等一切费用。

(2)控制电缆(含所有信号电缆):元/米工作内容包括材料卸车、材料倒运、揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头制作、安装及定额中所含所有工作内容、安装所用辅材费、脚手架搭拆费、超高费、吊装机械费等一切费用。

(3)镀锌电缆桥架制作、安装:元/吨工作内容包括材料卸车、材料倒运、附件运输和安装、补刷同材质油漆及××定额中所含所有工作内容、安装所用辅材费、脚手架搭拆费、超高费、吊装机械费等一切费用。

(4)电气配管:元/吨工作内容包括材料卸车、材料倒运、管道敷设、土方开挖及回填、墙面凿沟、路面开挖、管件及安装(包括套管)补刷同材质油漆及××定额中所含所有工作内容、安装所用辅材费、脚手架搭拆费、超高费、吊装机械费等一切费用。

(5)电气钢结构制作、安装:元/吨工作内容包括材料卸车、材料倒运、除锈、补刷同材质油漆及定额中所含所有工作内容、安装所用辅材费、脚手架搭拆费、超高费、吊装机械费等一切费用。

2、电气设备安装部分:按甲方投标单价“工程量清单”中相应设备安装单价下浮 %计算,对现场设备安装的变化决算中不予调整。

3、其他电气安装部分(含通讯、仪表、工业电视和火灾报警):定额,直接费下浮%。

4、工程造价按照1~3条款计算,结算时以施工蓝图及业主方的有效签证为依据按照1~3条款计算。

各种规费由乙方承担(按工作量比例摊销);水电费已含在工程造价内由乙方承担;税金在结算时由甲方代缴代扣,甲方向乙方提供免税证明。

5、措施费和配合单体、联动试车费用已含在1~3条款计算的工程造价内,结算时不予计算。

三、工期要求1、开工日期:暂定为年月日,具体的开工日期以开工报告为准。

2、竣工日期:暂定为年月日,整个系统无负荷联动试车结束,移交业主同意接收为止。

如甲方或其他原因影响,工期相应顺延,顺延期间本合同条款仍然有效。

3、乙方应严格遵守甲方每月排定的施工进度计划,在甲乙双方认同的施工网络计划时间内组织施工。

若因乙方原因造成的工程脱期,乙方必须采取有效措施,尽力抢回,如无法抢回,乙方每拖延一天,甲方按每天2000元作为工期罚款。

超过十天以上,甲方有权终止合同,并由此造成的一切损失费用均由乙方承担。

四、工程质量1、本工程施工质量由监理公司进行监理,乙方必须按照GB/T19000-IS09002《质量管理和质量保证》系列标准建立,完善质量保证体系,依法承担施工企业对工程质量的控制职责。

服从甲方质量管理,接受因施工质量问题而产生的质量罚款。

2、质量等级:甲方将会同监理单位按现行的工程质量检验评定标准,评定工程质量等级。

本工程质量等级必须达到100%合格,并确保优良。

达不到优良乙方承诺以合同结算价的2%扣款。

3、乙方必须接受监理单位、业主和甲方的监督、检查,严格按国家有关施工验收规范,质量评定标准,施工图纸及设计说明,设备制造厂商提供的安装要求书等有关标准进行施工。

由于乙方施工原因工程质量达不到规范和设计要求,乙方应立即予以拆除和重新施工,直到符合标准,而由此引起的损失由乙方承担一切责任。

甲方保留进一步处罚的权利。

五、材料及设备供应1、材料:本工程材料均由甲方按定额含量提供,超领材料按现行市场价扣款。

材料中属于定额中所含辅助材料的费用打入乙方成本,在乙方当月进度款中依据乙方材料采购计划给予扣除。

乙方必须遵循甲方现行的材料管理办法。

2、设备:本工程设备由业主设备部提供,乙方必须有专人负责本设备全过程的管理。

即从提前半个月以上报要货计划,到设备运至现场时卸车、开箱、清点、验收、安装以及设备进入现场后的防盗、防水、防火、防止损坏,成品保护直至设备最终交付业主验收为止。

从乙方设备接收到设备交工之前的过程中,如发现设备损坏,丢失等问题,乙方必须及时上报,并承担由此发生的一切费用和损失。

六、甲、乙双方责任甲方责任:1、甲方负责提供施工电源,水源接点,水电费按结算总价的千分之五由乙方承担。

2、负责工程进度,工程质量、施工技术,安全生产和文明施工等监管工作。

3、向乙方提供施工图纸、设备原理图等完整资料各壹套及施工任务分工单壹份,如乙方需要增加图纸份数时,甲方可代为复制,复制费由乙方承担。

4、负责审核乙方编制的施工方案、施工作业设计、质量、安全保证措施等文件。

5、如遇乙方不按规范和甲方要求执行或安装质量无法满足规范和甲方要求时,甲方有权责令乙方停工整改,直至整改后满足要求为止。

6、组织工程的质量检查和组织对设备进行单体试车、联动试车及对外竣工验收。

乙方责任:1、严格按照设计院施工图,设备制造厂的设备安装指导书等国家相关施工、安装验收规范组织施工。

2、严格按照甲乙双方共同确定的施工网络计划组织人员、施工且满足安全、质量、工期的要求。

乙方施工区域的道路、场地自行解决,且满足安装的质量、安全需要。

3、按照甲方的施工组织设计要求,编制安装工程施工方案和施工作业设计,并经甲方审定后方可实施,及时填报工程自检、互检报告、工程隐蔽记录、施工日记、安全活动记录等相关的工程交工资料和管理资料。

各类表格形式和填写方式必须按照甲方要求执行。

4、向甲方及时提供每月工程进度计划及相关进度报告表。

5、在安装过程中,如发现非乙方原因但需乙方处理、修改、增补的工程项目,在甲方发出通知单后乙方应及时处理,由此发生的直接费由甲方承担。

6、编制经业主、甲方、监理认可的单体设备试车计划。

7、本工程生产保修期壹年,历经时间较长,乙方承诺提供优质的服务,特别在安装后的试车到保修期内,做到随叫随到,时间不超过4小时。

如有违反甲方将以每次1000元进行处罚,甲方由此发生的费用,将由乙方全额承担。

8、乙方应无条件地服从监理公司、业主有关部门、甲方对整个施工过程中的质量、安全、进度、文明施工的监管,并采取积极的态度给予配合,如有违反,甲方将处以每起1000元的罚款。

9、按时参加甲方有关的工程例会、质量例会、安全例会,如有违反甲方将按有关规定予以处罚。

无条件执行业主、甲方所有的管理规定。

10、负责工程竣工资料及竣工图的整理归档工作,及时编制施工技术文件。

七、生产与文明施工1、乙方应遵守国家有关安全生产条例和工程有关安全管理规定,并随时接受甲方和业主的检查,乙方在施工现场非甲方原因所造成的一切安全事故的责任和费用均由乙方承担。

2、乙方必须指派专人在施工现场进行安全监督与安全检查,及时消除隐患。

若发生重大伤亡及其他安全事故,乙方必须在半小时之内立即上报甲方,并做好一切保护和抢救措施。

3、乙方的施工场地必须保持整洁,工程用设备、材料堆放要整齐,做到工完料清。

现场必须设立安全围拦及临时照明等设施,以满足规定的文明工地的要求,否则甲方将按有关规定责成乙方定期整改,并给予必要的处罚。

八、工程款的支付1、本工程暂估合同金额为人民币(大写)(¥元)。

2、乙方在每月19日前(如遇节假日提前),将当月完成的工作量编制报表,经监理认可后送交甲方审核。

3、依据业主的付款情况,甲方在次月支付乙方上月的部分工程款,比例约为70%待工程竣工完成验收合格后再支付10%,到甲方与业主结算完成后支付到合同价款的90%,另外10%作为质量保证金,待保修期后一年内付清。

4、甲方拨付给乙方的本工程的工程款,乙方必须专款专用,并及时支付工人工资,甲方随时进行专项检查和监督,如未能保证专款专用,甲方将停止支付工程款,由此产生的一切后果乙方承担。

5、本合同没有工程预付款和其他先行付款内容。

6、如乙方在安全、质量、工期、文明施工等各方面由于不规范,被甲方、业主和监理罚款的费用在乙方当月进度款中扣除。

被业主、监理公司直接罚款的,甲方将处以同金额的双倍罚款。

九、其他1、本合同经双方签字盖章后即具有法律效力,双方应共同信守至保修期满,结清尾款后自动失效。

2、根据承包方在施工过程中的质量、安全、工期、服务,发包方有权将对其施工的内容和范围进行调整。

3、本合同条例在执行过程中如遇未尽事宜,双方可通过协商签订补充条款予以解决,补充条款同样具有同等法律效力。

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。

协商或调解不成的,应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

4、本协议一式二份,协议各方各执一份。

各份协议文本具有同等法律效力。

5、本协议经各方签署后生效。

签署时间:年月日甲方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):乙方(盖章):法定代表人或授权代表(签字):我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

第一、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本,这本是好事,但由于对合同性质了解不细,会出现张冠李戴的事情。

例如本是加工承揽合同,却使用买卖合同文本,为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。

第二、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中,标的是多类商品,但却只在合同中明确各类商品的总价款,而不确定具体每种商品的单价,一旦合同部分履行后发生争议,就难以确定尚未履行的部分商品的价款。

第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法《合同法》虽然规定一方违约,另一方可以向其追索违约金或赔偿金,但如果合同中没有明确数额或计算方法,法院就会视为双方当时放弃违约金权利,而不予支持。

增加赔偿实际损失的举证难度。

第四、确定管辖法院合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖,但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。

如果直接约定有难度,也可以约定:“如发生争议,双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。

”第五、注意用词严谨例如合同中常见的约定:“合同在双方签字盖章后生效。

”但是一方只签字没有盖章,在法院对方就可能会提出由于合同只签字没有盖章,因此合同还未生效的主张。

相关主题