智能化设备采购、安装工程
施
工
合
同
合同条件目录
1 工程概况
2 施工范围和内容
3 合同工期
4 承包方式
5 双方职责
6 合同价款
7 工程价款的支付
8 保修期
9 技术文件
10 运输和保险
11 货物的接收
12 安装
13 甲方授权和供应
14 施工图及竣工图
15 管理
16 调试、验收和维修保养
17 系统开通
18 培训
19 质保及技术支援
20 指示与变更
21 转让与分包
22 争议与仲裁
23 违约与赔偿
24 不可抗力
25 合同生效与终止
26 廉政协议
27 知识产权
28 合同文本
29 附件
智能化设备采购、安装工程
施工合同
建设单位： (简称甲方)
地址：
施工单位：惠州市 (简称乙方)
地址：
按照《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局、建设局及国家相关规范、惠州市有关规定及本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同，双方共同遵守。
1 工程概况
1.1 工程名称:智能化设备采购、安装工程
1.2 工程地址:
1.3 工程依据：招标要求、经甲方核定的施工方案、工程量清单、投标文件
1.4 设计单位:
1.5 施工监理单位:
2 施工范围和内容
“名流印象”一期智能化系统包括：楼宇彩色可视对讲系统；闭路监控系统；电子巡更系统；门禁一卡通系统；周界防范系统（探头监控）；停车场管理系统；背景音乐等系统的设备采购、施工和综合布线。实施智能化系统设备、材料的采购、设备安装、系统调试、开通，直到验收合格后交付使用以及售后服务等（甲方指定设备品牌详见附表，甲方未指定设备品牌按照乙方投标文件中的品牌进行采购施工）。
3 合同工期：
3.1 工程开工日期：
管线预留、预埋完成时间：
设备安装调试完成时间：
竣工验收日期
所有工程通过相关部门验收的最终日期：2009年03月20日；除不可抗力因素影响，其
他一律不得延误工期。工程若迟于2009年03月20日通过相关部门验收，每延误一天罚
款2000元。
3.2 工程延期违约赔偿
若乙方未能按本合同规定的施工总工期按时完成本分包工程,并实际造成总包合同工期的拖延，而实际证明该逾期确属乙方的原因所造成,则乙方必须按每逾期一天，向甲方支付合同价款(供货和安装)的千分之五的赔偿金，甲方可在届期应付予乙方的款项中予以扣除。但罚款总额不超过本工程分包合同价款(供货和安装)的5%。若乙方的分包工程由于其自身原因逾期而导致总包必须采取措施以使总包合同工期(包括节点工期)如期完成,则由乙方向总包支付其所采取赶工措施而发生的实际费用,但总包所收取的该项费用应经监理审核，甲方确认。
3.3 每二周进度报告
乙方必须每隔二周向甲方、监理递交一份按工程实际进度编制的工程进度报告,其包括工程量的完成情况和材料供应进度及相应造价金额。
3.4 施工实际形象进度表
乙方须在本分包合同签订后一周内,在不改变合同工期的前提下向甲方及监理提交一份更为详细的施工实际形象进度表,其中包括材料到场的详细日期、物料加工的确切进度、以及详细的安装期限。若“进度表”在实际实施过程中未能按时落实,则乙方必须及时向监理、甲方提交一份按实际情况调整的进度表,并明确说明该进度调整，经采取何种措施后仍能控制在合同规定的工期内。
4 承包方式：
4.1 本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安装、包安全、包验收、包资料移交有关部门
的承包施工方式,并承担合同所规定的所有义务与责任。
4.2 除非得到甲方书面同，乙方不得将本工程的任何部分以任何形式分包给他人施工。
5 双方职责
5.1 甲方职责
5.1.1 甲方指派为工地项目经理,代表甲方负责本工程的现场管理,行使和合同约定的
权利、职责和义务。
5.1.2 甲方委托惠州市建设集团工程监理公司承担工程的监理工作，经甲方批准，监理单位任命
为总监理工程师，行使合同赋予的权力，履行合同规定的职责。
5.1.3 甲方协调总包提供电源、水源和施工队工作场地及仓库场地，施工期间产生的水、电费用及
配合费由乙方承担。
5.1.4 甲方或监理有权监督和纠正乙方在施工过程中出现的质量问题。
5.1.5 检查、监督乙方提供产品质量是否符合已审定《名流印象一期智能化系统报价-清单表》中
功能要求、技术参数要求、品牌要求，其中，主要材料设备需提供有指定品牌厂商代理权的代理商的进货单或该指定品牌厂的进货单，同时，在乙方设备进场时甲方有权进行拆卸检查（可由乙方或供应商进行）或要求乙方提供国家相关的检查报告，以证实该产品设备为合格正品，否则，甲方可要求退场。检查、监督乙方施工质量是否符合相关国家验收规范、相关技术规定，检查、监督乙方安全生产和文明施工；
5.1.6 甲方负责对本工程管槽回补工作。
5.1.7 按合同规定及时间向乙方支付工程款。
5.2 乙方职责
5.2.1乙方方指派为工地项目经理,代表乙方负责本工程的现场管理,行使和合同约定
的权利、职责和义务。
5.2.2 对弱电系统进行总体深化设计,及/或指挥所有各专业系统分包的施工图深化设计,并须对各
专业分包的施工图设计进行协调和汇总,提供经甲方及监理认可的施工图四套予甲方；
5.2.3 对弱电系统的各专业分包的安装、接线、调试、开通、培训和维修等进行全面质量管理和进
度控制及现场协调；
5.2.4 负责提供完整的弱电系统的实施方案,并按经甲方认可的实施方案讲行施工和管理；
5.2.5 负责对弱电系统的进度计划、施工管理、技术管理、风险管理、项目材料、项目质量、项目
安全、项目验收、工程总体信息等方面进行管理。并提交详细的工程进度计划和施工方案供甲方及监理审批；
5.2.6 乙方须于合同签订后立即展开必需的工作,尽快检查甲方关于土建配合留孔、留洞、预埋是
否满足要求，如不能满足时由乙方负责开槽、开洞，修补、回补工作由总包负责。
5.2.7 必须派驻工地的工程技术人员和施工管理人员,未经甲方许可不能随意调换；
5.2.8 负责提供有关系统调试及试运转的大纲和工序计划表供甲方和设计师审批,提交有关资料供
国家及本市有关技监和主管部门审批；负责组织以上有关部门对所提供的设备和系统进行测
试和验收,确保各专业系统能完整的通过验收；
5.2.9 在本弱电系统竣工验收后的一个月内,须提交完整的竣工图四套,及设备系统运行调试报告,
操作及用户维修手册两套予甲方；
5.2.10 负责对物业管理人员进行系统的培训,使之能独立进行操作及维护；
5.2.11 垃圾清理
乙方在施工期间必须随时将现场内的垃圾清运至总包指定地点,以保证施工现场内的清洁。
在分包工程完工后,乙方必须及时将分包工程范围内的所有垃圾自费清理至总包指定地点, 否则总包有权委托他人清理该类垃圾,由此发生的一切费用将在届期应付予乙方款项中扣除,支付予执行者。
5.2.12 乙方在执行本工程时,须遵守下列各项以配合土建工程的施工:在土建浇筑至少 14 天前
通知甲方及施工总包单位所有影响土建的事项,如预埋件和套筒、管槽、孔洞等的位置,按时供应及放置电缆、电线管、其它管道、预埋、配建等,并预先提交图纸绘述上述影响土建事项的位置、数量、范围等给设计单位审批。乙方须对一切因乙方未能遵守此条款而对甲方及施工总包单位造成的损失及费用(包括拆除及修补费用)负责。本工程预埋件、预埋工作的所有费用包括在本合同价款内。
5.2.13 法定责任和通知
5.2.13.1 乙方须遵守对本合同有管辖权的国家管理机关或公用事业单位的法律、条例和通知,并呈
交所需的通知、申请和支付有关的法定费用和税项,按法律规定是由甲方负责的除外。5.2.13.2 因乙方未缴其应缴的法定费用及税项,而由甲方代缴的,乙方须补偿甲方所代缴费用。
5.2.14 系统按照《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003进行施工验收，有关线路敷设要
求参照《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中26.8的有关规定。
6 合同价款
6.1 合同价款为闭口价即人民币壹佰捌拾万元整(RMB：1800000),完成合同文件规定的工程内容
的所有费用已包含在合同价款内，除因甲方要求工程变更或本合同所容许的调整外,不能作任何调整。
6.2 合同价款包括所有人工费、材料费、机械费、水电费、制作安装费、深化设计费、间接费、
维护费、质监费、安监费、管理费、保险费、维护费、土建配合费（合同总价的1%）、利润、税金及完成本工程不可或缺的工作和责任所发生的费用,并包括必须的赶工措施及加班费用。
6.3 合同价款不会因劳务、材料、运输、保险、汇率浮动或其他在投标书提交日期后出现的项目的
成本上升或下降，而作出修改。
6.4 假如乙方认为需要进行超时工作，以便能按竣工期限完成工程则此等费用己被视为己包括在
合同价款内, 任何此等有关额外开支的索赔均不获考虑。
7 工程价款的支付
7．1 管道、材料预埋施工完毕，全部隐蔽工程验收合格后十四日内，甲方向乙方支付合同总额的10％；
7.2 乙方进场施工，系统主控设备（对讲系统、监控系统）到场后十四日内，甲方向乙方支付合同
总额的10％；
7.3 智能化工程全部安装完毕（包括并不仅限于所有可视彩色分机移交物业），甲方在十四日内累
计支付乙方相应工程款至合同总额的80％；
7.4 经甲方验收合格并办理相关结算手续后，甲方在收到乙方的工程结算后，15个工作日内须审
核完毕，并付款至全部工程结算价的95﹪。
7.5 余款的5％即RMB：90000元作为保修及维护费用，自验收合格运行之日起一年后且保修及时、
无质量问题，付给乙方合同总工程款的3％，验收合格运行之日起满两年后且保修及时、无质量问题一次性付清余款。
7.6 乙方每次收款，须提供相应金额的惠城区地税局建筑业统一发票。
7.7 甲方不能按期支付合同价款的，对逾期部分按同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
8 保修期：
本工程所有系统保修期为两年。保修期内由于乙方原因发生的修理维护工作（如施工质量、产品质量问题等），乙方必须及时修理并负担全部修理费用，并赔偿甲方因此而造成的一切损失。如乙方在甲方通知后24小时内未立即修理，甲方有权委托其他人修理，修理费用由乙
方承担。
9 技术文件
9.1 完整的一套中文技术文件包括:（1)基础图；(2)布线说明；(3)电气接线图及原理图；(3)零
配件目录；(4)安装、操作和维修说明书等资料,应随每批货物发运,另准备两套在交货期前两个月交甲方。
9.2 乙方须于设备初验前一个月提供测试文件。
9.3 所有图表、图形、软件、规格书及乙方所提供与本合同有关的资料,其著作权仍属于乙方所有。
10 运输和保险
10.1 乙方对其提供的全部货物须采取相应的保护措施,以确保货物安全运抵现场，乙方应承担由
于其包装不当或不合理而引起货物锈蚀、损坏和丢失等的责任。
10.2 任何在运送过程中受损坏的项目,甲方均将予以拒收并要求乙方更换,乙方不可由此向甲方
要求额外费用。上述的拒绝,将不被接纳为不能按期完工的理由。
10.3 乙方须根据需要购买以甲方为受益人的保险，以保障货物在运送中直至运抵工地或买方指定
的中转场地的一切意外。
10.4 若发生保险索赔事宜,由乙方负责向保险公司办理索赔,甲方对乙方的索赔活动提供帮助。
11 货物接收
11.1 乙方应出具货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为付款依据的一部分。但不应视为是
对质量、规格、性能数量或重量的定论。质量证书应附有写明制造商检验的结果和细节的说明。
11.2 甲方保留在乙方交货之前派代表至乙方提供货物的所在地参加检验的权利,但甲方所具有的
货物到达甲方指定现场后的检验、测试和拒绝接收货物的权利，将不因甲方或其代表参加此等检验合格而受限制或放弃。
11.3 除合同文件己有规定的试验外,甲方或监理单位也可发出指示,要求乙方对任何货物(不论安
装与否)进行再试验,而有关费用(包括事后修补费用)由甲方承担。只有当该检查或试验证明有关的货物是不符合本合同的规定时,那么有关费用(包括事后修补费用及对其他工程引致
的修改费)由乙方承担。
12 安装
12.1 乙方须精心组织工程就位安装与维修,提供一切劳务、安装机械及就位安装和维修所需要的
全部临时或永久工程或物品。
12.2 负责设备定位及复核会影响到货物安装的土建方面的定位、标高、尺寸等实地资料的正确性，
在有问题时向甲方汇报；
12.3 参加工程整体竣工后的设备系统联动使用调试，确保正常运行；
12.4 乙方应在现场对设备加以保护,以起到保护作用，并负责已完工程在交付甲方之前的成品保
护工作，在保护期间发生损坏,乙方须自费予以修复。
12.5 甲方提供工地上现成的装置及机械给乙方作卸货、水平及垂直的运输等用途,任何额外及特
殊的装置及机械均由乙方自行负责。
12.6 损害赔偿保险
12.6.1 乙方对其人员或由于乙方原因造成第三者的意外或伤亡负全责，乙方需对此责任进行保险。
12.6.2 甲方对任何乙方人员或由于乙方原因造成第三者的意外或伤亡,皆不负任何法律上、经济上
的责任。
12.6.3 假若有任何与本工程或本合同有关的人员或其他人士受到损伤,不论有没有索赔,乙方须既
以书面形式将该损害事故通知甲方。
13 甲方授权和供应
13.1 甲方可将合同文件规定工作和权力,随时授予建筑师、监理工程师或其他人士,该项授权以书
面形式发出并说明授权的工作和权力范围,甲方及其授权者可对乙方发出要求,乙方应即予
以执行。
13.2 乙方对所有材料及设备负责采购、管理、运输、安装维护等服务,并提出技术、管理标准、
供货计划、维护方案等。
14 施工图及竣工图
14.1 乙方负责设计的深化施工图除必须符合国家规定、政府有关部门的要求及设计单位的要求,
并保证其将会被批准外,还必须满足其分包工程的施工进度的要求,并将获上述有关单位批
准的施工图提交予监理、甲方/甲方代表（不少于两套)。若乙方负责设计的深化施工图未获得上述有关部门的批准而引致工期的延误及费用的损失,均由乙方自行承担。
14.2 乙方必须在工程竣工后六星期内提交不少于四套完整的竣工图及竣工资料,。
14.3 乙方在验收合格以后，应向甲方提交以下竣工资料并作技术交底;
竣工平面图及系统图4份；
接线图4份；
设备地址编码表 4份；
系统操作、使用说明书 4份；
设备产品合格证、检测报告、技术说明书4份；
按建设系统智能化工程整理的全套竣工资料其余各项内容；
15 管理
15.1 材料运输、仓储及保护
乙方必须负责本承包工程所有设施及材料的运输、仓储及保护,其中设施、材料运输应负责运至施工现场。任何置于工地现场或周转场地的设施、材料,乙方均需妥善保护及看管并不得擅自外运,否则由此造成的一切损失均由乙方承担。
15.2 与其他分包单位的配合
乙方在总包总体管理、进度控制及协调下,须加强与施工现场各分包单位之间,尤其是与土建施工单位、精装修分包单位的配合,以确保工地正常操作及促使工程顺利进行。乙方编制的工程施工计划和形象进度必须充分考虑到并合理安排出与该类分包单位交叉施工的期限及
相应措施,并提交甲方审批,当甲方确定后方可实施。乙方需遵守由总包所编制的总包工程进度计划表进行施工及按时完成分包工程,以避免总承包工程延误。
15.3 埋管工程
混凝土内的预埋管盒及桥架均由甲方负责委托施工,乙方在进场施工14天内,按照总包要求
对其承包范围内的所有已完预埋管盒、桥架、管槽进行验收,若发现有任何错漏由乙方自行
修复处理。如果本工程乙方在交接验收签字后再行发现己安装的管盒、桥架有错漏,则乙方
必须承担由此造成的返工费用,并不得延长工期。
16 调试、验收和维修保养
16.1 总则
16.1.1 乙方在全部安装工程完成后,应负责各设备的开通调试；
16.1.2 当乙方认为系统己调试好,达到使用要求时,通知设计单位及监理工程师,并在他们监督的下,
按照合同及有关规定进行系统的检测试验。每项试验的具体方法和要求,应提前15天送交设计单位及监理工程师审批,同意后才可进行,如设备的某些部份出现问题,要在纠正错误后再重做试验,合格后才算通过。试验时,必须有详细的技术记录。试验结束后,乙方需将整理好
合同编号：YT-FS-8874-76 智能化系统维护合同(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
智能化系统维护合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商一致，将甲方建设的智能化系统（一期）工程发包给乙方进行施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同》有关规定，明确双方的权利和义务，密切合作，共同建设好该项目，双方本着互惠互利的原则，订立如下合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 发包单位： 承包单位： 工程地点： 二、工程承包范围：
1、工程承包范围包括1#、2#、8#、9#、10#、11#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#楼的智能化系统设备安装调试、技术培训、系统维护等。 2、具体项目： ※车辆出入控制系统；※社区闭路监控系统；※楼宇可视对讲系统； ※总平管材敷设；※保安巡更管理系统；※周界防越报警系统 等其他系统 三、工程工期： 乙方根据甲方土建工程进度分期进行施工，在施工现场具备施工条件情况下，确保系统设备在甲方每期交房前3日内安装调试完毕交付使用（甲方应在交房前15个工作日内以书面形式通知乙方）。施工进度以不影响其他工种施工为原则，总体部份施工应配合土建总体施工进度，密切配合分段施工，施工工期如甲方有特殊要求，乙方应积极配合。
合同书 需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在本项工程中的权利和义务，双方同意协商同意签订本合同，以便共同遵守。 一、工程名称、数量、价格、交付时间 能化建设项目 （详细清单见第2章） 合同总价人民币： a) 包括：系统设计费、设备设施费、附件辅材费、安装调试费、培训费、运输保险费、应征税金等。 b) 此工程价一经确定，除非发生下述情况，否则不再改变： ●如在施工中，用户工地某些设施需要整改，才能达到设计安装规范的要求，需要 整改的部分内容，经甲乙双方现场代表签单，费用由甲方负担。 ●线缆用量按时结算，由于甲方提出或导致的不属于乙方范围内的工程费增减。 ●由甲乙双方确认的变更方案，而引起该部分系统造价的变化，应参照新方案增减 相应费用，相同产品单位价款及相关取费不变。 工期：工期以甲方工程部书面通知为准。 二质量要求、技术标准 1.质量要求技术标准见《技术文件》中有关部分。 2 乙方应严格按照甲方确认的系统应配置设备、设施材料提供产品，保证所提供的产品是全新的合格产品。 3 乙方应严格按照技术要求河各种施工及验收规范标准，确保工程质量，并做到以下几点： 1）乙方在施工过程中应接受甲方委托的质量检查单位及人员的质量监督。 2）乙方对本系统中由本公司提供的产品设备器材实行两年免费质保（以日历计），从验
收合格交付使用之日计算。在免费质保期内，由于系统中设备制造缺陷发生的故障、质量或安装调试等原因而造成的损坏，由乙方免费负责修复或更换零部件；如由于不可抗拒的自然灾害或由于甲方不按规范操作而造成的损坏，乙方负责修复或更换零部件，所需费由甲方承担。在免费质保期外，乙方有责任帮助用户解决系统出现的问题，所需修复或更换的零件费用由甲方承担。 3）对本公司提供的产品售后服务承诺如下： ●设备质保期内，一旦出现质保书中由生产厂家保修的事宜，无论原厂是半年还是一 年质保期，均由我公司负责硬件设备两年免费维修（包括配件、材料、交通等）； 若质保书中的保修期超过两年，我公司顺延至质保书期限。 ●一旦设备发生故障，我公司在2小时之内做出响应，外埠生产厂家技术人员保证5 小时内赶到现场进行检修。一般性故障修复时间小于24小时，复杂性故障修复时 间小于7个工作日，但必须提供备机服务。 ●负责协助厂家软件运行维护、以及版本升级。 ●及时提供厂家最新技术资料信息。 三、交货地点及方式 1.交货地点： 2.交货方式： 3.本项目工程设备清单所有设备、材料由乙方供应到现场，甲方或监理书面确认后投入安装。 4.本项目工程设备清单所有设备、材料在安装期间由乙方保管，甲方安排符合安全等要求的保管仓库。 四验收标准、方法及提出异议期限和方法 1 验收的标准和方法：按《技术文件》中有关功能实现部分，由乙方组织现场演示，甲方验收。 2 工程验收分为设备器材验收和工程竣工验收并签字确认。 1）设备清单所列设备到达现场后，乙方向甲方提出书面检验申请，甲方与接到申请后对设备进行初步检验并签字确认。 2）全部设备安装调试完毕，乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方于接到申请7个工作日内，组织对系统进行竣工验收，逾期视为验收合格。 3提出异议的期限和方法 1）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量不合规定，在15天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合同规定部分货款。 2）乙方在接到需方书面异议后，应在7天内（另有规定或当事人另行商定期限除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 五结算方式及期限 楼宇对讲系统按撞计算，每幢工程安装完毕调试后支付该幢工程款的70%，验收合格办理竣工决算后支付该幢工程款的25%，余额保修期满付清。 其余各系统分期结算，系统安装完毕付该期完成工程款的的70%，安装调试完成经验收合格决算后付至该期系统总价款的95%，余款保修期满付清。 工程分期实施，则分期验收。 六、双方责任 1.甲方责任： 1）甲方应提供系统安装场地有关建筑室内布局、装饰图、电照图以及非乙方提供的被控设备的型号和材料供乙方设计参考。
编号：_____________系统集成合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（甲方）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 受托方（乙方）： 法定代表人： 委托代理人： 资质名称： 资质证书编号： 联系电话： 通讯地址： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》、《市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件《需求说明》（附件一）中规定的主要功能、各项技术指标和技术参数要求。 2、集成服务内容 乙方提供的服务内容包括：[]硬件采购。[]软件采购。[]信息系统集成。[]技术服务。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件。
（1）本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、技术标准和交付日期等相关约定见附件《项目软、硬件采购清单》（附件二）。有关软件的技术指标、功能、版本提供方式等相关约定见《项目软、硬件采购清单》（附件二）。 （2）乙方应当按照本合同附件《需求说明》（附件一）中对项目的实施要求完成本项目的实施工作，并充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。 （3）乙方应当按照本合同附件《服务协议》（附件三）中的要求为甲方提供对应的技术服务。（4）本项目工作各个阶段划分及里程碑 第二条合同价款及付款方式 注：本合同正文及所有附件所提及的款项均为人民币。 第三条项目实施管理 1、项目组 （1）甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式通过《项目实施计划书》体现，《项目实施计划书》作为管理项目实施进度的核心文件。
建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 , 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 签订日期：二〇一六年七月二十日 , 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 [ — 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司
乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.' 2.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 3.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 4.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为。 二、@ 三、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为 本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居 系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布置、综合布线、 信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布置及其与数据机房卫 星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑 设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、 监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图 设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工 作范围和工作分工如下：
1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） < 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并 提交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书； B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图 ﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布置图、设备布置平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求； C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品 牌、工程量清单。 ②初步设计修改 、
智能化弱电系统工程施工合同甲方：锦州昌茂房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：锦州市古塔区利秋门业（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称：紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良（省优）。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算，单价380.00 元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：168720.00 元整 付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00 元，乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任： 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。
合同编号： 智能化工程施工合同 工程名称： **项目智能化工程施工合同工程地点： 甲方： 乙方： 年月日
智能化工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向，订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容及范围： 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容：小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期： 完工日期： 总日历天数：
2.2 如遇到下列情况，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费（由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位）、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价： 本合同总价为人民币（大写：）（含税） 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付，乙方应在每月25日前，向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后，7个工作日内向乙方支付工程进度款； 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料（要求提供原件共四套），竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后，双方核对乙方所完成部分的工程量，经甲乙双方签字确认后，甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %，乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金，在
合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就市有限公司信息化项目建设相关事宜协商一致，订立本协议。 1.定义 .甲方： .乙方： .主要开发项目： （1）企业物流管理系统，包括财务管理、物流管理、销售管理、采购管理，生产计划等子 系统。 （2）以 CAD为核心的产品设计制造系统。 .工程的分期： 本工程分为两期建设： 信息化项目一期项目：上线模块：CAD/CAM/CAPP企业研发系统。 信息化二期项目：上线模块：新建ERP管理系统的订单、计划、采购、生产、 财务等系统；客户关系管理CRM等 2.系统功能和性能描述 乙方有责任保证为本次信息化项目建设提供的所有设备、材料及系统总体性能功能，符合 最新的法定职责、条例、规范、以及中国政府及有关部门的特别要求。 3.工作内容和要求 乙方负责提供甲方信息化项目服务及总体设计、项目实施及售后服务，确保信息化项目平 台的各部分内容达到功能及性能的设计要求。乙方对信息化项目平台的开通以及整体正常运行承担责任， .项目的咨询服务及总体设计 一、对信息化项目平台建设为甲方提供全方位的咨询服务和合理化建议； 二、项目目标和预期功能的规划制订；
三、项目需求确定、技术方案制订，确定主要设备材料的选型； 四、项目总预算制订； 五、项目进度制订：提出信息化项目平台整体进度计划，分期进度计划，和各主要节点进度计划； 项目管理方法制订； 一、制订项目建设的各分阶段建设目标、建设内容和衔接方案； 二、提供信息化项目平台子系统验收标准、方法； 三、对设计内容向甲方进行交底； 四、确定信息化项目平台子系统的需求、技术规格及相关运营模式，提交各子系统的规格说明书及相关文档，并制定子系统实施计划，直至甲方确认； 五、负责信息化项目平台建设相关内外部接口的技术协调工作。对信息化项目平台同其他系统之间的接口、通讯方式、系统扩展等方面负有协助制定标准、提出方案和实施办法的责任； 六、协助甲方信息化项目平台相关设计成果的科研立项、专利申请、奖项申报工作； 项目实施及售后服务 由于本工程工期紧、设计和施工可能交叉进行，乙方应对本系统的设计、施工的衔接，工 程实施阶段的进度、质量控制，即设计、施工管理等各个阶段采取针对性措施，以保证系统 实施的正常进行。乙方进行的工作应包括但不限于以下内容：一、负责信息化项目平台相关图 纸的设计； 二、负责信息化项目平台建设的设备材料供应； 三、负责信息化项目平台建设的二次开发； 四、负责信息化项目平台建设的安装调试； 五、负责信息化项目平台建设的质量控制； 六、负责信息化项目平台建设的进度管理； 七、负责信息化项目平台建设的施工安全； 八、负责信息化项目平台建设的验收管理； 九、负责信息化项目平台建设的培训； 十、负责信息化项目平台建设的售后服务管理； 十一、定期向甲方提交项目阶段性工作报告； 4.进度要求 乙方应根据信息化项目平台整体建设的总体时间安排，制定详细进度计划，进度计划应覆盖 信息化项目平台实施各阶段的所有工作。甲方对整体工程进度进行调整时，乙方应服从并相应调整详细进度计划。 5.双方责任 甲方责任 一、应及时向乙方提供项目实施过程中所必需的技术资料和配合要求。 二、乙方按本合同规定向甲方提供的所有技术文档、技术成果属甲方乙共同所有，甲方保证
中冶昆庭项目智能化系统分包工程 施 工 合 同 甲方：中冶置业（昆山）有限公司 乙方： 日期：２０１１年 第1页共71页
中冶昆庭项目智能化系统分包工程 合同协议书 甲方：中冶置业（昆山）有限公司 乙方：北京中航弱电系统工程有限公司 鉴于： 中冶置业（昆山）有限公司为中冶昆庭项目的建设投资单位（以下简称甲方），中国建筑第八工程局有限公司为甲方确定的本项目总承包单位（以下简称总承包人），北京中航弱电系统工程有限公司为甲方选择确定的智能化系统分包工程（以下简称本工程）的分包单位（以下简称乙方）。甲方接受了乙方为履行本合同项下全部义务所作的报价，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合本工程的具体情况，经友好协商，达成以下协议： 一、工程概况 １．工程名称：中冶昆庭项目智能化系统分包工程 ２．工程地点：江苏省昆山市震川路太湖路交界处 二、工程承包范围 １．承包方式：包深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工等施工措施、包竣工验收。 ２．承包范围（包含但不限于以下所有与智能化专业有关的工作）： ２．１根据招标文件、招标图纸、技术要求、智能化工程施工界面划分确定的智能化系统工程，包括闭路电视监控系统、周界报警系统、家庭安防报警系统、背景音响系统、停 车管理系统、电梯五方通话系统、有线电视系统、电话系统、门禁系统、电子巡更系 统、室外管网等的施工（包括不限制于供应安装等）及深化设计；服从、配合甲方单 位深化设计直至完成整个项目智能化分包工程深化设计方案及施工图的出图。 ２．２须服从、配合甲方单位对智能化分包工程的各阶段设计方案送政府部门报审、程序审批等手续；服从配合总承包人关于工程质量政府主管部门的各阶段验收工作。 第1页共71页
编号：______________ 网络机房系统集成合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年_____ 月______ 日 甲方（委托方）：_ 法定代表人：_ 地址：_ 联系电话：_
邮编：_ 乙方（开发方）：_ 法定代表人：_ 地址：_ 资质名称：_ 资质证书号：_ 联系电话：_ 邮编：_ 鉴于甲方有意为其（财务、经营管理等）业务建立计算机信息系统，乙方愿意为甲方提供所需 的计算机信息化管理系统。甲乙双方特依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规 定，在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上，达成如下协议： 一.定义 1. 计算机信息系统、信息化系统、信息系统、系统、项目等词除另有指明外，均指本合同项下 由甲方投资，乙方承建的计算机信息系统。 2. 里程碑 里程碑是指乙方在计算机信息化系统集成中，在技术上和项目过程中相对独立的阶段性工作。 3. 商业秘密 商业秘密是指甲、乙双方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息.方式方法.顾客名单、商业 数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档和技术资料等，或由甲乙双方在 履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。 4. 工作日工作日是指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。 5. 规格“规格”是指在技术或其它开发任务上所设定的关于硬件和软件的技术标准、规范。
二.甲方所需信息系统及原有信息系统 1. 甲方所需信息系统描述甲方为其（经营的业务）建立计算机信息系统，该系统处理的业务对象为（财务、人力资源管理、业务交易数据处理等）。建立的计算机信息系统其要求. 主要功能，目标为。 2. 甲方原有信息系统描述甲方原有的系统（技术设备名称）（计算机信息系统名称）为（财务、客户资源管理、仓储管理等），其主要功能是、。乙方将按照甲方要建的计算机信息系统的要求，充分利用现有系统中已有的设备和相关软件，对原有系统进行集成，向甲方提供其要建立的计算机信息系统。已有系统的设备和软件见附件（其中注明：选用的设备与软件，未注明的设备与软件在建立的系统中不予利用，或由甲方自行处理）。甲方保证对选用的设备与软件有继续使用和/ 或升级的权利。（注：如甲方无原有计算机 信息系统，或者将建立的信息系统与甲方原有计算机系统是互相独立的，则本条可免填写） 三.乙方所提供/ 代购的计算机信息系统乙方将依据甲方的需求，并根据甲方业务的描述情况向甲方提供以下计算机信息系统集成服务： 1. 硬件系统 乙方所提供/ 代购的硬件系统设备为（生产厂商）所生产的产品，产品质量符合国家要求。该硬件设备的技术标准.规格.数量.价格和交付日期等见附件。 2. 软件系统 2.1 乙方所提供的软件系统为（系统名称）。其中 （1）属于第三方的软件为。 （2）属于乙方所拥有的软件为。 3）甲方委托乙方开发的软件为。 （4）乙方可委托具有相应资质和能力的第三人开发的软件为。 2.2 集成的软件系统分为个子系统，包括子系统、子系统和子系统，与（甲方原有系统）共同构成本合同所规定的软件系统集成。该软件集成系统的主要功能为、、。该软件集成系统的名称、功能、等级、规格、版本、价格等相关情况见附件。 3. 集成范围
编号：_____________建筑智能化工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确定乙方为项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包工程内容：。 二、合同工期 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据
合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。 4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求，乙方应全力配合完成工程最终质量目标。（如总包单位质量创杯，分包单位也应按创杯要求施工）。 四、合同价款 本工程合同采用固定总价元（大写：）闭口包干，除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外，其他一律不作调整。 五、甲方责任 1、甲方代表。甲方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按照要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。 4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。 六、乙方责任 1、乙方驻工地代表。乙方任命为驻施工现场的代表，电话： 。按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工，做好自检工作，确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全
智能化系统工程合同书 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的 原则，双方就本监控工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：大冶市大林山村新农村建设示范点视频监控系统工程； 工程内容：监控工程系统的设备安装及工程调试； 二、工程总价： 合同金额：人民币_约陆拾万元整_ （人民币：约Y 600000.00元）最终结算价格以审计部门审定、市政府政府价格为准。本工程施工图纸以乙方根据小区监控的实际需要设计，报甲方审批并签字后作为施工和结算的依据，按湖北省2003年计价及费用定额计算，主材价格可参照施工期的黄石造价信息取定，但对于大宗材料乙方在采购前须通知甲方现场人员一起询价并在办理签证手续，否则甲方及审计部门有权不予计算。 产品清单详见附件1 （工程设备清单） 三、产品质量及安装调试要求： 1、乙方须按智能化系统工程方案要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意，不得随意更改方案。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要
求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在身份证合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 4、由甲方提供安装场地及电源。 四、技术标准及质量保证： （1）布线标准：乙方智能化系统布线施工，严格遵照国际《智能 化系统技术规范》GB50198-94 （2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 （3）乙方对工程布线、设备质保见附件1 （工程设备清单）。 五、工程项目建设期限： 合同签订后—日内进场施工，整个施工工期—天。（_____________ 年—月—日开工，年—月—日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。） 六、售后服务： 1、乙方提提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按附件1中质保期为准。其中前三个月为更换期，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换。更换的产品必须是新的，且质保期限从当日算起。三个月后为维修期，若有产品质量问题，由乙方负责免费 维修；免费质保期过后，按照材料成本进行维修。 2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修 通知后，在4小时内响应，48小时内解决故障，若在48小时内不能排除故障
合同编号：计算机信息系统集成服务合同 委托方： 受托方： 项目名称： 目录
第一条集成服务内容 (4) 第二条合同价款及付款方式 (5) 第三条项目实施管理 (5) 第四条项目需求分析及技术文件编制 (7) 第五条信息系统交付和验收 (8) 第六条项目培训 (9) 第七条信息系统的保修和维护 (9) 第八条知识产权和保密义务 (10) 第九条违约责任 (11) 第十条合同的解除和终止 (12) 第十一条不可抗力 (13) 第十二条争议解决方式 (13) 第十三条其他条款 (13)
计算机信息系统集成服务合同 委托方（甲方）： 法定代表人：委托代理人： 联系电话： 通讯地址：邮政编码： 受托方（乙方）： 法定代表人：委托代理人： 资质名称：资质证书编号： 联系电话： 通讯地址：邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》、《北京市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议： 第一条集成服务内容 1、甲方委托乙方提供（计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件、中规定的各项技术指标和技术参数要求；关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲方其他相关软件系统的关系等约定见附件[ ]。 2、集成服务内容 （1）乙方提供的服务内容包括：[ ]硬件采购；[ ]软件采购；[ ]信息系统设计；[ ]软件开发；[ ]信息系统集成；[ ]技术服务；[ ]其他服务：
。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件[ ]。 （2）本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件[ ]；有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件[ ]。 乙方应当按照本合同及附件约定的本项目建设要求，充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。 3、项目实施期限 实施期限为，自年月日至年月 日。 第二条合同价款及付款方式 1、合同价款总额为（大 写：），币种为。 2、付款方式和期限： 。 关于合同价款构成及付款方式的详细约定见附件[ ]。 第三条项目实施管理 1、项目组 （1）甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式见附件[ ]。 （2）甲乙双方应当各自在本方项目组成员中指定一人作为项目经理，代表本方处理项目有关事务。乙方指定的项目经理应当具备计算机信息系统集成项目经理资质。双方应当互相提供本方项目经理的授权委托书，项目经理在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。 （3）任何一方更换项目组成员时，均应当提前[ ]个工作日以书面形式通知对方。其中乙方更换项目经理或主要技术人员，还应当征得甲方的书面同意。甲方应当自收到乙方通知之日起在[ ]个工作日内答复乙方，逾期未答复的视为同意。
编号: 建筑智能化工程施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年 ______ 月 _____ 日 （以下简称甲方） （以下简称乙 方） 建设单位: 承包单位:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，甲方通过邀请招标方式，确 等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同 一、工程概况 定乙方为项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平 工程名称： 工程地点： 承包工程内容: 二、合同工期 1、开工日期：甲方通知之日，乙方配合土建工程及时跟进，确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度，安排专业人员及时与土建单位沟通，指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度，经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量标准：乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准，并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检验，为检验提供便利条件。 经检查工程质量达不到约定标准的，甲方应要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定 标准，并由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的，重新施工的责任和费用由乙方承担，工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。
枣树园小区智能化系统施工合同 甲方（发包人）：宜春市五洲房地产开发有限公司 乙方（承包人）：江西友华科技有限公司 根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，枣树园小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的枣树园小区智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。 为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一部分工程概况 1、工程概况 1．1工程名称：____枣树园_____小区智能化系统工程 1．2工程地点：____宜春_____ 1．3工程内容 1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、停车场管理系统、背景音乐子系统。 2）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 3）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。 4）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2、工程承包范围 2．1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。 第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成 3、合同总额及承包方式 3．1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设___枣树园______小区智能化系统
弱电智能化合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
项目智能化工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 (一)、工程名称：项目智能化工程 (二)、工程地点： (三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约 万平方米，包括。 (四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条：承包范围及工程内容 （一）承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 具体见甲方提供的总规划图的示意。 （二）承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容： （1）智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机（彩色可视不带安防功能）、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。 （2）电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装（各主、分机由电梯公司提供）、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。
上海市计算机信息系统集成合同示范文本(2003版) 上海市信息化委员会制定 上海市工商行政管理局监制 2003年11月印制 使用说明 本《示范文本》供与计算机信息系统集成项目有关的单位参照使用。有关空格的内容由双方根据实际情况填写，所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整，对有关章节或条款进行补充或修改，也可根据实际需要，增加或减少定义、附件等。 在使用《示范文本》时应注意以下问题： 一、应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。 二、应当注意保持合同的完整性。 三、在订立重大的或内容复杂的合同时，应当向法律专家咨询。 《示范文本》的使用推广工作由上海市软件行业协会具体承担，上海市信息法律协会协助处理使用过程中发生的纠纷等法律事务。 目 录 一、定义 --------------------------------------4 二、甲方所需信息系统及原有信息系统描述 --------5
三、乙方所提供/代购的计算机信息系统描述 -------6 四、信息系统的开发、进度与管理 ----------------7 五、项目变更 ----------------------------------11 六、交付、领受与验收 --------------------------13 七、所有权、知识产权和使用权 ------------------15 八、价格与付款方式 ----------------------------17 九、保密与非竞争 ------------------------------17 十、项目培训与服务 ----------------------------19 十一、系统保证和维护 --------------------------19 十二、违约与赔偿责任 --------------------------20 十三、不可抗力 --------------------------------22 十四、争议解决 --------------------------------23 十五、通知 ------------------------------------23 十六、合同的生效、变更与终止 -------------------24 十七、信用 ------------------------------------24
“XXX项目”智能化（弱电） 工程合同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期：年月日
智能化（弱电）工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围： （1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。 （2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容（包含但不限于）： （1）承包范围内各弱电子系统的方案设计； （2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计； （3）承包范围内各弱电子系统的设备供应； （4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装； （5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装； （6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装； （7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装； （8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装； （9）承包范围内各弱电子系统的系统调试； （10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收； （11）承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋；
智能化系统维护合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
智能化系统维护合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商一致，将甲方建设的智能化系统（一期）工程发包给乙方进行施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同》有关规定，明确双方的权利和义务，密切合作，共同建设好该项目，双方本着互惠互利的原则，订立如下合同，以资共同遵守。 一、工程概况：