标石购销合同
购买方：（简称“甲方”）销售方：（简称“乙方”）甲方因需要向乙方购买标石。为明确甲乙双方的权利、义务和责任，依据《中华人民共合国合同法》，本着互惠互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守执行。
第一条名称、规格、单价、计量单位。
1．数量：每月6000吨。
2．计量方法：乙方在堆场现场安装地磅，按过地磅计量，和甲方地磅误差不超过3%。
3．现定碎石料场买价的基价为每吨16.5元，以后料场价格调整，单价作相应调整应和甲方协商，协商无果双方可以终止合同。
第二条结算方式：甲方向乙方预先支付5万元货款，待余额不足支付货款时应立即补充货款，否则乙方有权不予发货。
第三条质量标准乙方所提供的碎石不得加掺石粉和泥土，保证石料干爽无水份。
第四条交（提）货时间和地点
1．交货时间：乙方自接到甲方通知起，应立即组织石料。
2．交货地点：在金城长建筑材料有限公司石场。
第五条交货方式、运输方式和运杂费承担
1、交货方式：由乙方负责装车
2．运输方式：甲方组织汽车运输。
3．运杂费用承担：由甲方承担。
第六条不可抗拒力
双方的任何一方由于不可抗拒原因，不能履行合同时，应及时向双方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在3天内提供证明，取得有关证明后，允许延期履行或不履行合同，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。
第七条纠纷解决方式
过程中发生纠纷时，双方应本着公平、合理的原则，协商解决；协商不成时，可立即解除合同。
第八条合同的生效与终止
自甲乙双方签字盖章之日并支付预付款伍万元起生效。
第九条其他约定事项
1．甲方在运送材料的过程中发生的一切纠纷、交通事故、或其他不安全因素造成的经济损失和法律责任均与乙方无关。
2．本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具同等法律效力。
甲方代表人：乙方代表人：
二0一八年月日
石料购销合同 甲方： 乙方：平乐县二塘镇牛角江口采石场 经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方购买石料，为明确双方的权利义务，签订本合同以兹双方共同遵守。 一．供货地点、方式及计量方式： 1、交货地址：甲方站内料场 2、供货方式：乙方负责运输 3、计量方式：以甲方站内地磅过磅数为准 二．供货单价： 1、1-3渣、2-4渣、1-2渣，均为41元/吨。 2、0-8渣，32元/吨。 3、石粉，50元/吨。 三．质量要求： 乙方货到甲方场地后，甲方验收合格后过磅，甲方人员签收后视为乙方货物质量合格。如甲方认为乙方石料不合格，甲方可拒收，甲方应通知乙方来查验石料质量，双方现场查验，若合格，甲方收货；若不合格，乙方把石料运回。 四．价格变动通知： 双方价格若因市场原因需调价，必须提前15天通知对方，若对方书面认可，则在书面调价之日执行新价格。若对方不予认可，则双方暂时中止合同，待双方达成一致后再重新履行合同。 五．运输费用及费用负担： 运输费由乙方承担。 六．货款的支付及结算： 1、每个月的15日甲方结清乙方上月供货货款，但乙方需在每月5日前将上月供货品种、数量、金额提供给甲方审核。甲方需在5日内审核完毕，如有异议则双方在4日内核对清楚。 2、双方商定以甲方过磅单作为甲、乙双方结算依据。。 3、乙方收到甲方货款3日内将发票交予甲方。 七．其他约定： 1、双方如因不可抗力的原因，不能收货或者供货时，应及时通知对方。 2、甲方保证阳普公路至甲方场地道路畅通，若因道路原因引起的纠纷由甲方负责解决。 3、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了 时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
大理石购销合同范本 篇一：石材购销合同范本 石材购销合同 合同编号： 需方（以下简称甲方）：签约地： 供方（以下简称乙方）：签约时间： 为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据《中中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 1、石材属天然产品，难免有一些缺陷，乙方保证石材大面积花色基本均匀一致，无明显缺陷； 2、根据石材属性，石材质量按国家石材待业标准执行。 三、包装标准 四、交货方法 1、甲方在乙方工厂提验货物。甲方委托___________在乙方工厂提验货，并办理货物签收手续，甲方若中途变更或增加签收人，需事前书面通知乙方并重新开具授权委托书，否则由此造成的一切损失由甲方负责。 五、交货地点 六、验收条款 由甲方派人在乙方工厂内验收，验收标准为国家石材行业标准，验收合格后装车；验收时间为交货期限届满之日前，
由乙方通知甲方。 七、交货期 石材的交货时间为乙方收到甲方支付的预付款之日起天内。 八、付款日期和方式 1、自合同签订之日起三日内，甲方向乙方交纳定金，计人民币元整（￥元），定金在最后批货款充抵。 2、付款方式为款到发货，甲方必须在提货前结清该批货款。 九、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力（如战争、地震、海啸、水灾、重大公共疾病等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10天内提供主管机关证明，允许延迟履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免 予承担违约责任。 十、合同争议的解决方式 本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。十一、其它 本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
长沙万龙路面材料有限公司水稳料购销合同 需方单位（以下简称甲方）： 供方单位（以下简称乙方）: 为了规范产品交易行为，保证甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。 以外的数量由乙方承担。 2、单价随市场价格变动而调整，但乙方应在调价前以电子邮件或书面形式通知甲 方并附原材料供应厂方的调价相关文件。 二、合同履行期限： 本合同履行期限自2018年7月10日至2018年12月30日；该期限为暂定期限, 实际期限可以根据甲方工程所需时间调整，但应提前30日通知乙方。 三、交货时间、地点及方式： 1、交货地点： 2、交货方式：乙方将水稳料运输到甲方指定地点。 四、质量标准: ①、水泥：普通硅酸盐水泥，初凝时间4h以上和综凝时间6h以上，水泥强 1、水泥、石子、石屑等原材料符合国家规定和标准
度达到要求； ②、集料：石子最大粒径不大于31.5mm,压碎值符合规范，含泥量不大于5%, 针片状不大于 20% ，各粒径材料符合相关级配设计要求。 2、各种材料均按规定的配合比拌制，不得随意调整、变更配合比。乙方在生 产过程中，甲方可以派试验员进行监控，但不得干预乙方生产。 3、乙方按批次向甲方提供水泥出厂质量合格证（原件或复印件），质量检验报 告（原件或复印件），石屑、石子等原材料检测报告（原件或复印件）。 4、乙方提供的水稳料拌合到运输至施工现场总用时间不得超过水泥的初凝时间，超过2 小时甲 方可以有权拒收，其损失由乙方负责。 5、甲方因机械设备或场地及其它原因导致卸货不及时、压实不及时，延迟水稳料的初凝时间，乙 方不承担任何责任。 五、结算及付款方式：银行转账。 1 、甲方收到货后5 个工作日内，向乙方一次付清； 2、甲方应将款项汇往本合同指定的乙方账号，账户如下： ①开户名称： 六、甲方责任： 1、甲方应按合同规定及时支付货款。逾期应按应付金额总额的2% 向乙方支付违约金和应付账款 金额的20% 的滞纳金。直至付清为止。 2、甲方应提前24 小时以电子邮件或书面形式通知乙方数量及送达地点（避免 口误或耳误），并在提前2 小时以电话通知乙方再次确认。 3、甲方应保证场地平整、坚实、有足够的调车场地及安全作业环境。 4、对于运送到的水泥稳定碎石料，甲方应及时在规定的时间制定卸货并组织摊铺，如超过水泥凝 结时间导致质量问题，损失由甲方负责。 七、乙方责任： 1 、乙方应按照合同保质保量如期供料。 2、乙方应按照甲方规定时间内提供相关的技术资料。
路沿石供货合同 甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部 乙方（供方）： 经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定 就完成资中古 城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同： 一、石材规格、数量、及单价（含税金） 1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm数量暂定5500m数量按现场实际收方数量为准 2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金, 3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。 二、产品质量： 乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%勺货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒付货款。 三、供货时间：2015年3月日至2015年3月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。 四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担： 六、验收方式： 供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成 损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负， 七、货款付款方式： 1、甲方在合同签定_日内向乙方支付_万元预付款。 2、乙方送货至定货总量_%时，甲方支付乙方已送货物款项的一%，余下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准 八、违约责任： 1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换； 2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权 终止合同。乙方承担违约金____________ 元。 3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。 九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提 起诉讼。 十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字盖章后生 甲方： 法定代表人：（盖章）乙方： 法定代表人： （盖章） 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 路缘石破
砂石（材料）购销合同 买方: 南昌市志海建筑安装工程有限公司 卖方：刘毅 甲方向乙方购买下表所列物资（材料），为明确双方的权力和义务，经双方协商，签订本合同，以便共遵守。 一、物资名称、规格、型号、计量单位、单价和质量标准。 注：乙方所供河沙、河石为固定价格（如上表），单价已包括了材料费、运输费（不含税），实际结算数量以（经甲方验收人员验收合格）甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。 二、物质材料交货期限及进度 交货期限：自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。 交货进度：在无自然灾害，无政治问题的情况下，乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度（否则甲方的一切损失由乙方负责）。 三、验收和计量方法 1. 乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责，且甲方要派指 定人员和乙主人员共同量方计量（如乙方所运材料的过程中少方量问题，甲方可当场扣除方量），包括之前车数都以此为结算依据。
2.验收合格，由甲方收料人员开据有效的结算联收料单（一车一单），给乙方作为结算凭据。 四、结算与付款方式： 1.甲乙双方应每月对帐（对票）一次。 2.本项目沙石料总计两百万，预付二十万，余款再分两次付款，第 一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50％，扣 除已付款项；第二次为整栋楼房竣工验收后，两个月内一次付清。 五、其它事项： 1.在双方没有违约的情况下，甲乙双方不得单方面解除合同， 如乙方中途不供应材料，甲方有权清理出场，甲方有权不付 材料款并追加相应法律责任。 2.在乙方没有违约的情况下，甲方更换供应商，甲方必须一次 性付清乙方所供材料款的全部材料款。 六、本合同甲乙双方签字生效，合同条款执行完毕，合同自动失效。合同未尽事宜，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时，由双方协商解决，协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。 甲方(签章)：乙方(签章)： 甲方代表：乙方代表： 甲方联系人：乙方联系人： 电话：电话： 20 09 年9月20日 2009年 9月 20日
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
花岗岩石材购销合同 购销合同主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。花岗石采购合同范文一 购货单位：(甲方) 供货单位：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，加以双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、产品名称、规格、数量、价格等情况：： 说明：以上单价为含税、到购货方指定地点价，不含卸货;数量为暂定数量，最终按实际数量结算。 二、产品质量及要求： 1、乙方应随货提供石材相关材料的质检报告、合格证、国家法定机构出具的石材冻融性实验报告及石材弯曲强度。 2、石材质量满足国家、行业及地方的相关标准要求。(如：金属与石材幕墙技术规程JGJ133-2001、天然花岗岩石建筑板材标准JC205，以及其他的比重、硬度、抗压度、杂质等符合相关使用范围要求。) 3、石材的包装：石材成品或半成品在制作完成后板块与板块之间用牛皮纸、瓦楞纸包裹或泡沫板隔离;根据是石材板块的大小，用5mm以上厚度的夹板及50*100木方制成木箱;在木箱底部及侧面垫厚的泡沫板。制作木箱应牢固、可靠，以免损坏石材。
4、按要求选择石材，等级为优等品;同一品种的石材不能有明显色差，不能有裂纹、裂理、方解石脉或影响坚固性的伤痕;板材不得有缺棱、缺角、色斑、色线、坑凹、污染等质量缺陷。 三、付款方式 合同签订，一周内甲方预付三十万元定金给乙方，乙方开始备货，按甲方要求的先后顺序供货。石板合格产品数量每达到一千五百平方米(1500㎡)时，甲方一周内支付货款给乙方;雕刻石材合格产品数量每达到一百立方米(100m3)时，甲方付款价款80%给乙方，并在此后一周内结清该批次货款。以此类推，定金在每批货款中逐次扣除，在最后一批货款结算时可以全部转入结算货款。甲方指定人员签收的乙方送货单作为甲乙双方石材款项结算凭据。在所有石材供应完的一个月内与乙方做出结算，余款在一个月内付清。 四、其他 1、本合同在履行过程中双方发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成时，双方提交甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、合同自双方签字盖章之日起有效，双方必须严格遵守。对于该合同的任何补充、修改和修订必须经双方有权代理人协商一致，签字盖章后生效，并成为该合同不可分割的一部分。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。 甲方(公章)：乙方(公章)：授权代理人：授权代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：乙方开户行：开户名：账号：
石渣购销合同 甲方（供货方）： 乙方（购货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证甲、乙双方的合法权益，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同履行： 一、供货材料：石渣 二、价格：石渣价格为24元/m3，不含任何费用及税费。 三、供货数量：甲方每月数量不能低于5万方（不可抗力因素造成的数量不达标除外）。 四、供货时间：以乙方通知的到场时间为准。 五、供货地点：工程施工现场。 六、运输：装卸方式费用负担由甲方承担；乙方负责施工现场道路维修、平场碾压，甲方不承担任何费用。 七、质量要求及验收标准：货物到场后由乙方签字认可方可使用，如有质量问题乙方收到货物当日内书面通知甲方，否则该批石渣的质量视为完全合格。经双方确认石渣质量确实不合格的，甲方应将质量不合格的石渣运回，并承担运回所产生的运费，但乙方不承担其他责任。 八、付款方式：乙方按5万方支付甲方50% 的款项，余下
所欠方量及款项，累积5万方后再行支付50%给甲方，以此类推，剩余尾款在停止供货后一个月内付清。 九、计量标准：甲方每批货物到达乙方施工现场后，由乙方材料员现场清点数量，确定数量并签认，由甲方提供收料单，一式三份，交乙方一份，作为结算依据。 十、违约责任： 1、乙方一次性需求量超过m3以上需提前一周书面通知给甲方，否则甲方不承担任何违约责任。 2、乙方不能按合同约定结算货款，逾期每月按总欠款的3%向甲方支付违约金。 十一、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，可签订本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日
大理石购销合同样本 篇一：石材购销合同范本 石材购销合同 合同编号： 需方（以下简称甲方）：签约地：供方（以下简称乙方）：签约时间：为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据《中中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方充分 协商，特订立本合同，以便共同遵守。 1、石材属天然产品，难免有一些缺陷，乙方保证石材大面积花色基本均匀一致，无明显缺陷； 2、根据石材属性，石材质量按国家石材待业标准执行。 三、包装标准 四、交货方法 1、甲方在乙方工厂提验货物。甲方委托 __________________ 在乙方工厂提验货，并办理货物签收手续，甲方若中途变更或增加签收人，需事前书面通知乙方并重新开具授权委托书，否则由此造成的一切损失由甲方负责。 五、交货地点 六、验收条款由甲方派人在乙方工厂内验收，验收标准为国家石材行 业标准，验收合格后装车；验收时间为交货期限届满之日前，由乙方通知甲方。 七、交货期
石材的交货时间为乙方收到甲方支付的预付款之日起天内。 八、付款日期和方式 1、自合同签订之日起三日内，甲方向乙方交纳定金，计人民币元整（Y 元），定金在最后批货款充抵。 2、付款方式为款到发货，甲方必须在提货前结清该批货款。 九、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力（如战争、地震、海啸、水灾、重大公共疾病等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不 能完全履行的理由，并应在天内提供主管机关证明，允许延迟履行、 10部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免 予承担违约责任。 十、合同争议的解决方式 本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。十一、其它 本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方（公章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人：
合同编号 ERP编号景石采购合同 工程名称： 甲方： 乙方：
景石采购合同 甲方：（采购方) 乙方：【】（供应方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就景观工程用景石采购事项协商一致，订立本合同。 第一条采购内容 甲方采购、乙方供应约定景石。具体景石采购种类、规格、数量见附件“采购清单”。 第二条质量标准及技术要求 2.1 乙方供应景石质量应符合国家及行业标准。乙方保证供应景石质量达到国家、地方及行业有关验收规范等的合格标准。乙方保证供应景石无假冒伪劣、以次充好情形。乙方保证供应景石来源可靠、环保无毒害。 2.2 乙方应提前与甲方沟通供应景石的参数要求（包括但不限于重量、大小、密度等）、预期艺术效果及现场条件，结合甲方工程情况确认具体要求后方可实施供货。 甲方景石技术对接人：【】，电话【】。 2.3 景石艺术效果应服从甲方专业人员指导意见。 2.4 质量保证期为交付后【】个月。质量保证期间，供应景石出现故障、质量瑕疵或缺陷等，乙方应于甲方通知后3日内按照甲方要求进行免费修复或更换，否则，甲方有权自行或委托第三人修复，相关费用从甲方应付乙方的任何款项中扣除。 第三条运输、交货及验收 3.1乙方负责供应景石的包装、运输、装卸并承担景石交付前一切风险。景石运输和装卸过程中发生毁损、灭失或造成其他人身或财产损失的，乙方承担责任。 3.2 景石应按附件载明日期运至甲方指定地点，即【】。甲方对景石外观、数量进行交货检验。交货检验应达到如下标准： 【】。 3.3乙方供应景石符合交货检验标准、移交甲方，甲方签署入库单的，乙方完成供应景石交付。景石交付不免除乙方对其供应景石隐蔽瑕疵的质量责任，以及在质量保证期间的保修责 1
石子购销合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、购货内容及单价： 1、石子（立方、吨）单价：／吨； 2、此价格随市场价格调整。 合同金额以甲方收货磅单中实际收到数量乘以单价为准；上述产品价款中已含运输费、装卸费等。 二、质量要求： 1、所供石子应为天然岩石经机械破碎、筛分制成； 2、规格要求：以甲方通知为准； 3、含泥量小于1%，泥块含量小于0.5%； 4、风化石含量不得大于，针片状含量 三、供货方式： 1、乙方接到甲方要货通知后于小时内将货物送至甲方指定地点，如每月三次供货不及时，扣除货款违约金元。 2、采用公路运输方式，由乙方负责组织承运，运输费用由乙方承担，货物交付地点为甲方现场。 四、结算方式： 1、乙方凭磅单与甲方对帐，付款时乙方要向甲方出具正式税务发票； 2、付款方式：为转帐方式。 五、验收方式： 1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。 2、以甲方过磅数量为准，但必须将双方核实，供方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。 3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品（人为除外），甲方应及时通知乙方，乙方应给予更换并承担全部的违约责任。 六、合同变更解除：
1、因工程原因造成乙方需要变更所购物品的，经甲、乙双方协商可以重新变更或更改购销合同，对已经造成的损失，由违约方负责。 2、甲、乙双方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，并追究由此造成的经济责任。 七、违约责任： （一）乙方违约责任 1、乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。 2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，耽误甲方生产使用，应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，逾期交货的违约金为当次货款的20%。 （二）甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10％的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 八、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 九、争议的解决方式： 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均乙方工程所在地人民法院起诉。 本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲、乙双方各执二份；具有同等法律效 甲方（盖章）乙方（盖章） 甲方代表（签字）乙方代表（签字） 年月日年月日
2020 地板砖购销合同文档CONTRACT TEMPLATE
地板砖购销合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 地板砖购销合同范文一 甲方： 乙方： 一、甲方因沭阳县东吴村镇银行楼上装饰工程需要，从乙方处购买一批墙地砖，具体如下： 1、丰德瑞陶瓷有限公司生产的地砖，规格：元/片数量片总金额：元即大写：。 2、彩福牌30×45墙面砖，单价：元/片，数量：片。金额：元，即大写：。 3、30×30地砖，单价：元/片，数量：片。金额：元，即大写：。 二、付款方式： 签订合同时，甲方付给乙方元，即大写，余款：货到工地三日内付清。 三、乙方保证所供地砖符合国家相关标准，并提供检测报告等。
四、乙方负责将货物送到甲方指定地点，卸力、上楼等费用由甲方承担。 五、甲方用不完可以退货，但需将货物送至乙方库房。 六、违约责任：本合同经双方签字即生效，如有违约赔偿对方一万元违约金。 七、未尽事宜，双方协商解决。 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日 地板砖购销合同范文二 甲方(需方)： 乙方(供方)： 甲、乙双方就前城御澜湾1#--10#楼楼梯间平台、楼梯踏步砖、踢脚板购销事宜，经双方协商达成如下协议。 一、产品名称、型号、规格、厂家、数量、单价、供货时间。 1、本合同价款暂定人民币大写：元 2、产品名称：仿古地板砖。 3、规格、型号：整砖600600、踢脚线600100、踏步踢踏面砖长600、踏面宽260、踢面高按图纸150—175不等。 4、计量单位：以块为单位计算单价(其中踏步一个踢面和一个踏面按一套计算)。 5、单价：600600地板砖12元/块，600100踢脚板3.5元/块，三角板3.5元/块，600260(150—175)踏步踢踏面砖13元/套(如用整块砖加工17元/套)。注：以上价格含加工费及踏步砖拉
石屑购销合同 舟山市恒达市政工程有限公司（以下简称甲方） 舟山安邦土石方有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，甲、乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、购货内容及单价： 1、石屑单价：20.6元／吨；不包括运输费用。 2、石屑总量约为10000吨。 合同金额以甲方收货磅单中实际收到数量乘以单价为准；上述产品用于舟山港综合保税区体验中心配套临时停车场工程，本合同金额共计大写贰拾万陆仟元整￥（206000.00元） 二、质量要求；以甲方现场管理员认可为准。 三、供货方式： 1、乙方接到甲方要货通知后于24小时内将货物送至甲方指定地点。 2、采用公路运输方式，由乙方负责组织承运，运输费用由甲方承担，货物交付地点为甲方指定现场。 四、结算方式： 1、乙方凭磅单与甲方对帐，在次月25日前全额付款。付款时乙方要向甲方出具正式税务发票； 2、付款方式：为转帐方式。 五、验收方式： 1、甲方根据行规制定具体验收标准，并据此进行验收与计量。 2、以甲方过磅数量为准，但必须将双方核实，供方有权随时对过磅进行抽查，如有异议，须经双方协商解决。 3、每批货物送至甲方后，甲方进行抽检后合格的，但在实际使用过程中，发现有不合格的产品（人为除外），甲方应及时通知乙方，乙方应给予更换并承担全部的违约责任。 六、合同变更解除： 1、因工程原因造成乙方需要变更所购物品的，经甲、乙双方协商可以重新变更或更改购销合同，对已经造成的损失，由违约方负责。 2、甲、乙双方中有一方出现违约责任，另一方有权单方解除合同，
并追究由此造成的经济责任。 七、违约责任： （一）乙方违约责任 1、乙方所交产品质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或退货，因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。 2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货，或者逾期交货，可能耽误甲方生产使用，应提前5天电话或函件方式通知甲方。 （二）甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款30％的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 八、不可抗力： 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 九、争议的解决方式： 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均乙方工程所在地人民法院起诉。 本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份；具有同等法律效力。 甲方（盖章）乙方（盖章） 甲方代表（签字）乙方代表（签字） 年月日年月日
销售合同书（样本） 甲方： 乙方：经销公司 为保护甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规，本着互惠互利、共同发展的原则，经双方充分协商，特订立本合同。 一、甲方授权乙方为产品XX （地区）的独家经销权,甲方不得在前述渠道内另行从事本产品的销售业务. 产品包装： 二、销售指标 1、市场启动期为三个月(即年月日—年月日)，乙方提货不少于件。 2、其后每月进货量不少于件，全年累计进货量不少于件。 3、当乙方完成年进货量指标，甲方给予乙方总进货量的%作为销售奖励，并以货物形式返给乙方。
三、供货价格、付款方式 1、供货价格： 产品名称级别数量单位合计备注 2、货款结算方式 （1）现款提货，即在乙方货款汇至甲方帐户后，甲方再行发货。 （2）甲方可按结算货款为乙方开具发票收据。 四、供货期限、货物运输 1、乙方每次提货必须提前3天通知甲方，并将有效发货申请单传真给甲方。 2、货物到乙方经销城市的铁路或公路零担费用由乙方承担。 3、运输途中如有破损或数量短缺，凭承运部门证明，甲方负责更换补充。乙方在销售和仓储中造成的破损和短缺由乙方负责。 4、乙方在收货（即货到）24小时内完成验收，验收时如有问题应立即通知甲方，逾期甲方不再负责。 五、销售价格及渠道管理 1、产品执行全国统一零售价格政策。 2、经销商不得进行不正当的价格竞争，不得以任何名义直接降低价格倾销。 （1）乙方保证以不低于甲方规定的零售价格（经甲方同意的打折促销除外），销售本产
品。 （2）如乙方在经销期间将甲方的产品低于甲方的供货价销售，一经查实将按该月货款总额的200%赔偿经甲方，同时甲方有权取消乙方的经销商资格。 3、未经甲方书面同意，乙方不得跨区域销售产品，不得到甲乙双方约定的专销地点以外的任何地区销售，一经查实将按该货款总额的200%赔偿给甲方，同时取消乙方的独家经销商或经销商资格（本款所指销售为较大规模的公开销售）。 六、广告宣传 1、乙方对广告宣传的内容和发布方式具有建议权，但最终确定权属于甲方。 2、地区性的广告、宣传费用由乙方单独承担。 3、根据乙方销售需求，己方按成本价提供相应的宣传品。其他与产品销售有关的用品 由乙方自行负责。 七、双方的权利、义务 1、甲方的权利 （1）对乙方的经营和推广活动有咨询、知情权。 （2）在乙方发生违规销售时，有权查看乙方的帐目。 2、甲方的义务 （1）有按照合同规定维护乙方合法权益的义务。 （2）本合同生效后，在乙方未违反本合同约定的情况下，甲方不得在乙方的销售渠道内再以其它任何方式或由任何机构来销售本产品。 （3）有按时供货、保证货物质量和提供经营信息的义务。 （4）有向乙方提供产品销售必须文件的义务。 （5）产品出现质量问题，有义务无偿退换、并承担运费的义务。
文化石购销合同 工程采购合同 合同编号：201 （）-YJCG- 买方：（下称甲方）地址：电话：卖方：（下称乙方）地址：联系人： ______电话： 传真：营业执照号/身份证号码：开户行:______ 户名:______ xxxxxxxxxxxxxxxx 账号:______ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格、价格和质量 1、名称、品种、规格：序号名称规格数量单位单价（元）合计（元）备注1 文化石 m2 合计人民币金额（大写）：（￥）以上单价含以下（1）（2）（3）（4）共4 项费用。合同内单价不再调整。 （1）货到工地运费（2）税金（3）装货费（4）卸货费（5）安装费（6）包装费（7）调试费（8）其他合同标的物数量以甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 材料实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的数量）超出合同量，所增加材料单价不作调整。 2、质量标准：（1）若甲、乙双方共同确认的技术附件及图纸对货物的规格及数量等有更详细的规定，则以技术附件及图纸
的规定为准。技术附件和图纸作为本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。 （2）若本合同签订前，乙方已经提供货物样品的，则乙方提供的货物质量应当与甲、乙双方封样样品一致。 （3）货物应执行国家相关标准或相关行业标准。若本合同项下货物没有国家标准、行业标准、甲方企业标准可供执行，则乙方所供货物应当符合其产品说明书并能实现甲方使用目的和符合该产品的正常使用功能。 （4）质量控制及质量保证承诺：乙方承诺提供的材料按甲方要求进行加工，出厂为合格产品。 第二条交货方式 1、交货时间： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 联系人： ______莫万湘电话： XXXXXXXXXXXXXXXX 2、交货地点：。货到甲方指定地点前一切风险由乙方承担。 3、运输方式：t汽运□船运□其他。由乙方负责运输，乙方承担运费。乙方在装卸、运输过程中出现的交通、安全等事故均与甲方无关，处理事故和保证正常供货措施所产生的一切费用由乙方承担。 4、包装方式：应采用适合于本合同所规定运输方式的保护措施进行包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵甲方指定地点。乙方应承担由于其包
合同编号: 物资采购合同 工程名称： ---------------------------- 需方: -------------------------------- 供方： ------------------------------- 签订地点： ---------------------------- 签订日期：2017年09月5日
景观石采购合同 需方：_____________________________ （以下简称：甲方） 供方：_____________________________ （以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就______ 采购事宜协商一致，订立本合同以共同遵守。 第一条标的物产品价格（含税） 小写：大写: 第二条质量要求 乙方所供的建筑材料成批量生产以前须由乙方送样品至现场经甲方、监理、建设单位确定后由乙方报验，合格后方可成批量供应。 乙方所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家营业执照 等，确保标的物符合本工程施工图纸相关要求。以及北京市现行的有关标的物的验收标准。 标的物进场后并根据甲方及监理方的要求进场后做二次复试；同时，材料 进场后仍需按照有关办法进行试验；上述全部试验合格后方为检测合格。 第三条甲方对标的物产地、品种、厂家的限制：______ 无 第四条交（提）货时间、地点和方式:供货时间为甲方提前10天通知。供货期间，甲方提前24小时内电话通知乙方供货规格、数量，乙方根据甲方
要求供货。交货地点 _施工现场指定地点，若未按甲方要求时间供货至现场， 由乙方承担违约责任。 第五条运输方式、到达站、港及装卸费用负担:汽运，由乙方负担全部费用。甲方指定收货联系人：厶，电话：厶；乙方指定送货联系人： _，电话：。 第六条包装要求及费用负担：____________________ 。 第七条合理损耗及其他：丄—。 第八条验收标准、方法及提出异议的期限：XX市地方验收标准、双方确认的图纸、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定等作为验收标准；货到指定地点日内，甲方组织清点验收，若有异议当即书面通知乙方，乙方___________________ 小时内将标的物全部退场，并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的各项损失。以收货人签发的入库单并且经检测合格的资料作为结算依据。 第九条随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。 第十条结算、支付及期限： 1货到现场乙方开据送货单，甲方验收合格后在送货单上签字确认，并以此做为结算货款的依据。结算款按甲方现场签收的实际供货量和价格计算。 2、本合同标的物无预付货款，材料到场后，双方根据收货人签认的入库单 进行结算，付到进场货物的80%货款。剩余货款于货物进场满30日内按照实际供应数量支付。 3、乙方必须为一般纳税人，每次甲方付款时乙方需要提供税点为xx%的现 行国家合法增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。乙方承诺必须开具正规合法增值税专用发票，如果开票不规范、不合法或者涉嫌虚开，开票方应该承担全部违约责任，并重新开具正规、合法增值税专用发票。如果逾期送达导致发票作废，乙方应当承担由于逾期产生的违约费用由乙方全部承担。乙方开发票的单位名称必须和签合同单位名称一致，否则甲方有权拒收并拒绝付款，并承担全部违约责任。由于各种原因合同变更涉及到采购货物品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化，乙方应该无条件根据实际变更情况作废、重开、补开、红字开具增值
碎石协议书范文 路面基层、底基层碎石材料购销合同甲方恩来恩黔高速公路路面 工程第四标段河北路桥项目项目部乙方甲方因承建XXX路面工程的 施工任务，为保证该工程进度，按期优质完成建设任务，本着平等互利的原则，明确甲乙双方的权利与义务，经双方共同协商，就路面基层、底基层用碎石材料购销事宜，达成以下协议条款，望双方共同遵守。 一、材料价格 1、ZZZ料场供应甲方K92+300主线收费站拌和站材料价格表材料名称规格到甲方拌合场单价备注石料19-31.533.3元/吨石料 9.5-1933.3元/吨石料4.75-9.533.3元/吨石屑（石粉）0-4.7531.25元/吨 2、以上单价为材料的厂价费、运费、装卸费、税费、矿产资源税及其它一切费用的综合单价。 3、以上单价为到达甲方指定基层拌和场的价格，如供货拌和站位置发生变化导致运输距离发生变化时，单价将依据运距变化进行调整。 每公里运距单价为1元/m3。 4、如市场价格发生降价变化时，甲方有权对材料单价进行调整，乙方必须服从降价调整。 （原则上甲方不做涨价调整） 二、材料质量要求
1、材料质量应符合国家规范和XX高速《路面招标文件》、《两 阶段施工图设计》及监理工程师的要求，石料坚硬、近似立方体颗粒，颜色一致，碎石不含软弱颗粒、山皮土和石粉。 石料为石灰岩，压碎值≤30%，针片状含量≤20%，母岩单轴抗压 强度≥100Mpa粒级不得掺配混杂，粗石粉不得缺少2.36-4.75mm碎石。 乙方要经常检查料场筛网的完好程度，及时更换损坏的筛网，采 取措施保证材料质量满足要求，不符质量要求的材料不得进场，到场材料甲方人员拒绝验收。 2、乙方签订协议后，应精心组织加工，按甲方材料进场计划进料，注意做好粗石粉等用量大的材料储备，合理安排运输力量，不同规格的材料要按比例均衡组织进场（按照试验室配合比试验比例，见附表）。 如乙方不能按期完成甲方任务，应提前15天向甲方说明，甲方将另行组织料源。 如由于乙方原因影响甲方进度，甲方将扣除乙方全部料款的20%，作为违约金。 三、安全管理与材料验收现场管理 1、乙方必须按照甲方指定的料场，派车拉料，需向甲方提供料厂的出厂单据（盖料厂公章）。 甲方根据乙方提供的料厂出厂单据凭票验收过磅。 如没有甲方指定料厂的出厂单据者，甲方有权拒绝验收，由此发 生的一切责任有乙方承担。
编号：TQC/K134石料购销合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
石料购销合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 需方单位：（简称甲方） 供应单位：（简称乙方） 为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。 一、产品供应要求：产品名称产地规格等级数量（T）单价（元/T）总价备注