当前位置:文档之家› 居间合同(标准版)

居间合同(标准版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE

(合同范本)

甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________

编号:YB-HT-033095

居间合同(标准版)

居间合同(标准版)

合同编号:_______________

委托人:____________(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人和地址)

居间人:____________(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人和地址)

委托人与居间人就下列事项达成协议如下(也可以写为:委托人与居间人经过协商一致,签订本合同):

第一条委托事项

___________________________________

(写明委托事项的内容、范围等,例如,委托对方提供订约机会等情况)第二条时间范围

____________________________________

(写明在什么期限内提供的媒介有效)

第三条报酬

_____________________________________

(写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式)

第四条保密条款

______________________________________

(写明需要保密的内容)

第五条违约责任

_______________________________________

第六条__________________________________

(双方约定的其他事项)

第七条本合同一式____________份,当事人双方各执__________份。本合同自双方签字之时起生效。

委托人:____________(签章)

居间人:____________(签章)

________年______月________日

(如果是法人单位,可以附双方法定代表人、电话、电报挂号、开户银行、户名、帐号等内容。)

说明

居间合同也称为中介合同。它是指当事人双方约定,一方为另一方提供成交机会或者充当订立合同的媒介,另一方支付相应的报酬的协议。在居间合同关系中,提供居间服务的一方为居间人,另一方为委托人。订立居间合同应当注意的问题有:

(1)委托人应当在合同中载明所委托居间从事的活动内容,包括种类、范围和要达到的要求,给付酬金的数额、方式和时间。

(2)居间人应当如实向委托人说明自己能够做到什么程度、需要什么条件

工程居间合同实用版_1

YF-ED-J6117 可按资料类型定义编号 工程居间合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程居间合同实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 甲方(委托人) 联系地址: 乙方(居间人) 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华 人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平 等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就xx省xxx 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和

该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察, 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目

最新工程居间合同书范本

最新工程居间合同书范本 甲方(委托人)某某建筑公司 联系地址: 乙方(居间人) 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据〈〈中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等白愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 2、居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察, 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间 人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方白承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报 酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%. 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部白行承担居间活动费用(或甲方同意承担**差*等**费用) 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。

订立居间合同法律风险有哪些

订立居间合同法律风险有哪些 居间人往往利用公众认知度较高的媒体发布虚假信息,诱使委托人上当。居间人与第三人进行恶意串通,获得委托人的预付款、定金及服务费。居间人故意夸大第三人的履约能力,促成委托方与第三人签约以获取中介服务费。 热门城市:图们市律师广平县律师荣成市律师依兰 县律师馆陶县律师惠安县律师绥芬河市律师桥东区律 师 什么是居间合同?居间合同是一种约定中介服务的合 同,所以常被称为中介合同。但是很多人对于居间合同并不是很了解,比如订立居间合同法律风险有哪些?在订立居间合同的时候我们应如何规避呢?小编为您简单的说明一下 订立▲居间合同法律风险。 ▲(一)居间合同风险的主要产生原因 在居间合同的产生和履行过程中,居间人和委托人都面临着合同带来的风险。这种风险是双方面的,不是单属于哪一方的。而在居间合同中,最要的就是存在于双务合同双方当事人之间的道德风险。我们在这里援引一个经济学当中的术语就是“双方道德风险”,即在现实的交易过程之中,由于双方当事人都掌握着各自的相关信息,于是就形成了各自

的优势和劣势,从而形成了风险。 ▲(二)居间合同风险中“跳单”行为的分析 ▲1、“跳单”行为概述 “跳单”现象主要出现在房屋中介居间合同之中。“跳单”现象主要指委托人与房地产中介订立居间合同后私下与居间人介绍的买房或另行委托他人进行居间买卖服务,作为居间人的中介公司以此为依据要求委托人承担违约责任的行为。“跳单”现象只出现在委托人身上,是委托人在获取交易信息后交易过程中的信息不对称,对居间人造成的一种交易风险。随着房地产中介市场的不断发展,作为面对交易风险的居间人,也不断完善居间服务过程以保护自己的权利。其中最主要的就是在居间服务双方达成的协议中明文规定禁止跳单。这类的明文规定在实务中一般表现为《房地产求购确认书》、《房屋中介求购确认书》等形式。虽然形式上多种多样,但是本文认为这些双方协议都是属于居间合同,可以按照居间合同的效力和规范对其进行规制。 ▲2、关于居间合同中禁止跳单条款的效力问题分析 如前文所述,在居间合同的履行过程中,居间人一般都会在双方签订的居间合同中列明禁止跳单的条款。由于房地产市场的不断发展和完善,相关居间服务合同也不断完善,而禁止跳单的条款被明确的写在几乎每一分居间合同之中。从性质上来看,有关于禁止跳单的条款应当是属于格式条

正规工程居间合同范本正式版

正规工程居间合同范本正式版 The ultimate goal to be reached by both parties to the contract through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期: 精品合同 / Word 文档 / 文字可改

正规工程居间合同范本正式版 篇一: 甲方(委托人):乙方(居间人): 联系地址:联系地址: 联系电话:联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈,(以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司”简称“天嘉置业”)向甲方提供“天嘉置业”的重要信息,并最终促成甲

方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同,视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“天嘉置业”公司进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。 3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业”公司单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签

工程项目介绍居间合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程项目介绍居间合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:____ 年____ 月____ 日 甲方(委托人): 联系地址:联系电话: 乙方(居间人): 联系地址:联系电话: 为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方充分协商,依平等 自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该项目),引荐甲 方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同 条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义

务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬和其他费用支出。 3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。 否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行 施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程施工合同金额的百分之。 2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付元整;在正常施工 的两个月内,应支付元做整;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根 据甲方每月取得的验工计价款,按百分之的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得 全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担

居间合同范本(通用版)

居间合同 合同编号:委托人:(以下简称“甲方”) 居间人:(以下简称“乙方”) 甲乙双方经平等协商,以互惠互利为原则,就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下: 第一条委托事项及居间业务 乙方接受甲方委托,为甲方介绍客户,促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。 第二条服务区域和排他性 1.乙方居间服务的区域为地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。 2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 3.未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。 第三条服务内容 1.乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。 2.乙方对其介绍之客户提供: (1)售前委托事项解说; (2)合同达成签署流程指引。 3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条委托事项瑕疵 1.由甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。 2.乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。 第五条付款 1.经乙方介绍成交的,甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金元。 2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。 第六条违约责任 1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。 2.乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。

工程居间服务合同标准范本

工程居间服务合同标准范本 甲方(委托人): 联系人: 联系地址: 身份证号码: 乙方(居间人): 联系电话: 身份证号码: 甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就重庆XX公司工程(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元),并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。 2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行____市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件,取费标准按一类工程一级取费不下浮,材

料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆XX程造价信息单价执行。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息,内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的2%

计算。 2、居间成功后,在甲方和发包单位签订合同后支付居间费万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方万元整,剩余金额从施工开始,根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时,____日内全部结清(乙方提取的款项,税收、管理费由乙方负责)。 3、甲方以劳务现金的方式支付。 五、乙方的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 六、其他约定 本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力 七、合同终止 1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。 2、如果居间成功本合同完全履行完毕后终止。

建设工程项目居间合同范本

编号:_____________ 建设工程项目居间合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(委托人):社会统一信用代码: 法定代表人: 联系地址: 乙方(居间人):身份证号码: 联系地址: 甲、乙双方基于遵约守信,本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方充分协商,达成如下协议: 一、居间关系及居间项目: 1、“居间关系”达成,乙方利用自身资源为甲方开拓市场,向甲方提供与居间项目相关的重要信息,甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料,包括但不限于报价资料等,均视为甲乙双方达成居间关系,默认乙方为该项目的居间人。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。 关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。

3、甲乙双方非劳动关系,而是平等主体之间的合作关系;甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。 二、甲方义务: 1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料;负责和发包单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。 三、乙方的义务: 1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息,乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。 3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式: 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的 %即元整(税后)(大写:人民币),该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、居间成功后,在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的七日内向乙方支付居间费元整(税后),在发包单位拨付的第二笔

工程居间合同范本最新版

工程居间合同范本 甲方(委托人): 乙方(居间人): 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就()工程项目,引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察, 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

项目中介服务合同范本

项目中介服务合同范本

作为一个项目的中介,你是怎么样拟定服务合同的呢?我们看看下面项目中介服务合同范本吧! 篇一:项目中介服务合同范本委托人:(以下简称甲方)居间人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守: 第一条:委托事项及具体要求 1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。 第二条:居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。 第三条:报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。 2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条:合同争议人解决方式

本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条:其它约定事项 1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条:合同的生效与中止 1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。 委托人:南通启益建设集团有限公司(甲方) 委托代理人: 电话: 日期: 居间人:(乙方) 电话: 日期: 篇二:项目中介服务合同范本委托方(以下简称甲方):通讯地址:法定代表人: 中介方(以下简称乙方):通讯地址:法定代表人: 第一条委托事项及具体要求: (一)仅提供项目的相关信息资料及法律文件,并根据

建筑工程居间合同(详细)

建筑工程居间合同 甲方单位: 甲方(委托代理人): 乙方(居间人): 甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就项目(以下称该工程项目)。引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目建设方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项,(1)甲方与建设单位签订书面的合同或协议为准。(2)甲方与建筑施工单位正式合同签字盖章视为居间成功,本合同即刻生效。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。在甲方进场施工过程中,乙方有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料,负责和建设单位进行合同谈判。

2、居间成功后则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、甲方必须自己和施工单位协商合作条款,包括做好工程预算,自付盈亏,如自身原因造成的损失与乙方无关,居间费照常全部支付给乙方。 4、甲方向总包方上报工程计量和总包方每月向甲方所支付工程计量款,乙方享受知晓权,如乙方提出疑虑,甲方须向乙方出示上报工程量的相关书面材料或总包方下拨工程款的单据复印件。 5、甲方签订正式工程合同既表示乙方居间成功,甲方必须向乙方居间人出示工程合同复印件一份作为本居间合同附件。 四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式 1、工程造价万元(以工程承包合同约定的计价方式为准),居间报酬为总价的% ,即万元人民币。 2、甲方签订正式工程合同向乙方居间人支付居间费万元人民币;甲方施工人员和机械进场后(搭建项目临时设施既表示甲方入场开始施工)三日内甲方向乙方支付第二次居间费万元人民币;剩余居间费按甲方每次收到工程进度款两个工作日内按款项总额的% 支付乙方(支付凭证以银行转款单据为准)也可采用现金支付,乙方需向甲方出具收款收据,作为收到居间费凭证。 3、居间费以此类推,在竣工结算完毕,甲方取得最后一个月工程款两日内结清乙方所有居间费用。 五、居间费用承担 甲方支付的居间费是乙方在完成委托事项后应得的报酬,乙方居间成功后,甲方在执行工程承包合同中出现任何情况(包括停工退场、中止工程合同等)乙方不承担责任也不予退还居间费。 六、合同终止 本合同签订后,甲乙双方各自履行己方的责任和义务,在甲方支付完乙方所有居间费用后合同即刻终止。

房屋居间合同简单范本-最新范文

房屋居间合同简单范本 当我们需要租房的时候往往会寻求居间服务,但为了保障权益自然需要签订好合同才行。以下是小编为大家带来的房屋居间合同简单范本,欢迎大家参考。 房屋居间合同简单1 委托人:__________________(以下简称甲方) 居间人:__________________(以下简称乙方) 依据国家法律、法规有关规定,双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就居间方接受委托人的委托,促成委托人与卖方订立居间合同,并完成其他委托的服务事项达成一致,订立本合同。 一、委托事项 委托人授权居间人为办理购买本合同第二条所要求的房屋各项事宜。 二、委托人购买房屋的具体要求 1、地段:__________________. 2、面积:__________________. 3、套型:__________________. 4、结构:__________________. 5、朝向:__________________. 6、楼层:__________________. 7、装潢:__________________. 8、建筑年限:______________.

三、希望购房金额 1、希望购房金额应在______元至______元之间。 2、支付方式:______. 四、居间期限 自______年______月______日起至______年______月______日止。 五、报酬及支付方式 居间人促成委托人与卖方签订《房地产买卖契约》时,委托人一次性向居间人支付合同标的物成交总金额的______%作为服务报酬。委托居间人办理房产过户手续则与______省产权交易市场另行签订《代理办证协议》。 六、合同的变更与解除 1、委托人或居间人就解除合同协商一致; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的。 七、违约责任 (一)委托人有下列情形之一的,应承担违约责任: 1、本合同存续期间,委托人不得私下与经居间人居间的卖方达成房屋买卖交易,损害居间人利益,否则视为违约,委托人应向居间人一次性支付委托标的物销售总价______%的违约金; 2、《房地产卖契约》订立后,委托人即向居间人支付报酬,委托人与居间人之间的合同履行完毕;若委托人拖延或不予支付,视为违约,委托人应向居间人一次性支付委托标的物销售总价______%的违约

居间合同范本(通用版)44588

居间合同 合同编号: 委托人:(以下简称“甲方”) 居间人:(以下简称“乙方”) 甲乙双方经平等协商,以互惠互利为原则,就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下:第一条委托事项及居间业务 乙方接受甲方委托,为甲方介绍客户,促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。 第二条服务区域和排他性 1.乙方居间服务的区域为地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。 2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 3.未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。 第三条服务内容 1.乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。 2.乙方对其介绍之客户提供: (1)售前委托事项解说; (2)合同达成签署流程指引。 3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条委托事项瑕疵 1.由甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。 2.乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。 第五条付款 1.经乙方介绍成交的,甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金元。 2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。 第六条违约责任 1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。 2.乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。 3.无论何种情况下,乙方均不是甲方的代表或员工,与甲方不存在劳动关系;乙方在履行本居间合同过程中应当明确告知相关客户,否则,乙方应承担一切由此造成的损失。 第七条合同期限 1.本合同有效期限自年月日起至年月日止。 2.合同期满前个月内双方均无终止合同书表示时,且期满后双方均继续实际履行本合同事宜的,本合同自动顺延。 3.正常情况下,若任一方有特殊原因,欲提前终止本合同时,应于个月前,以书面形式通知对方,并在得到对方书面同意后,终止本合同。

工程项目居间合同

工程项目居间合同 甲方(委托人): 联系地址: 乙方(居间人): 联系地址: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就新疆省昌吉州吉木萨尔县工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按报酬总金额的每天10%向乙方承担违约金。 四、居间报酬金额、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为元。 2、居间成功后,在甲方与建设方签订完施工合同后当日向乙方支付的居间报酬。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

六、合同终止 1、本合同签字生效后,在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。 七、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法定代表人或委托代理人: 合同签订地: 合同签订日: :

居间合同最新范本

居间合同最新范本 委托方:*************************公司 地址:******************************* 居间方:xxx房地产经纪有限公司 地址:xxx 居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项, 经协商一致,签订本合同。 第一条:合同标的物 居间方向委托方提供*******土地的转让。 第二条:居间方义务 1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主,并及时沟通情况。 2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。 3、居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与项目业主方签订 合资或转让合同。 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式本项目居间费用为工程施工合同金额的 **%。居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付***元整;在正常施工的两 个月内,应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的 验工计价款,按***%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。甲方可以转帐或现金的方式支付。 乙方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成,本协议的签署人是乙方的法定代表 人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。 赠与者____________(以下简称甲方)、受赠者____________(以下简称乙方),双方就 赠与图书事宜签订本契约,其条件如下: 4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作,促成项目 成功签约。 第三条:委托方义务 委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。

工程项目居间合同协议书范本 完整版

委托方: 居间方: 第一条:事项确认 委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该项目施工合同或劳务协议的居间人。 第二条:委托方责任: 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。委托方与建设方(发包方)签订该项目施工合同或劳务协议后,支付居间人贰拾万元人民币居间费。 2、与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。 第三条:居间方责任: 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。 2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目的承建施工合同或劳务合作协议。 第四条:委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目施工合同或劳务合作协议之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。 第五条:付款方式 1、委托人与建设方(发包方)签订合同协议后支付贰万元给居间人,余款第一个月付进度款时付捌万元,第二次付进度款支付壹拾万元居间费付清。不得任何理由拖欠余款。 2、付款方式为以现金支付或转账到居间人指定账号的方式支付。 3、本居间酬金税金由委托人交纳,居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容不能提出具体要求和异议。

第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向居间人所在地人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按居间人应得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同 2 份,双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。居间费支付完毕后此协议自然失效。 委托人:(盖章)居间人: 身份证:身份证: 电话:电话: 签订日期;

最新建筑工程居间合同范本

最新建筑工程居间合同范本【专业版】 委托人:______________________(以下简称甲方) 通讯地址:____________________ 身份证号:_____________________ 联系方式:_____________________ 居间人:______________________(以下简称乙方) 通讯地址:____________________ 身份证号:_____________________ 联系方式:_____________________ 本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上,经协商一致,达成如下协议: 第一条委托事项 1.1乙方接受甲方委托,负责就___________工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 风险告知:居间事项应当约定清晰明确,关键注意是否符合法律规定,如以居间方式帮助招投标双方违规中标的,会被认定无效。居间成功具体指向何种状态,作为居间合同中居间方的核心义务,实践中因为约定不清或者不够明确而导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定,分为提供机会和提供中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等,关键事项约定的越清楚、明确越能减少纠纷的出现。 第二条乙方的义务 2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

建筑工程居间合同法律效力

建筑工程居间合同法律效力 【基本案情】 2003年7月初,中建三局第二建设工程有限责任公司(以下简称中建三局二公司)工作人员王非经马久东等介绍认识了义马市马建珉、李继华,双方开始协商义马2155MW热电厂投标招标事宜。7月14日,王非、马久东代表中建三局二公司与马建珉、李继华签订了居间协议。 【基本案情】 2003年7月初,中建三局第二建设工程有限责任公司(以下简称“中建三局二公司”)工作人员王非经马久东等介绍认识了义马市马建珉、李继华,双方开始协商义马2×155MW热电厂投标招标事宜。7月14日,王非、马久东代表中建三局二公司与马建珉、李继华签订了居间协议。双方约定的主要内容是:若该工程中标建设工程合同签订后,支付马建珉、李继华建设工程合同总额2%的劳务费用;首次支付20万元,余款按工程转款比例支付;违约方赔偿对方10万元损失。 8月14日,义马市招投标办公室、义马市热电厂共同向中建三局二公司发出中标通知书,中标义马2×155MW热电厂主控楼、主厂房、升压站工程。8月31日,义马热电厂与中建三局二公司签订了建设工程承包合同。原审另查明,王非任中建三局二公司义马热电厂项目部经理。马建珉、李继华依据居间合同收到劳务费204000元。后因中建三局二公司没有支付约定的余款,马建珉、李继华提起诉讼,要求支付余款74万余元及违约金10万元。 义马人民法院判决: 一、中建三局第二建设工程有限责任公司于判决生效后七日内支付马建珉、李继华居间费372375元,违约金6万元,合计432375元。 二、驳回马建珉、李继华对王非、马久东的诉讼请求。案件受理费、保全费及其他费用15291元,由被告中建三局二公司承担。 宣判后,中建三局二公司不服,向三门峡市中级人民法院提起上诉称原判决认定以下事实错误:一是中建三局二公司从未与马建珉、李继华签订过合同。二是居间合同违反了我国法律的强制性规定,为无效协议。三是原判决认定的中介费用计算错误。请求撤销原判决,判决中建三局二公司不承担任何责任。 原审被告王非代理人庭审中述称:签订协议是个人行为并非职务行为。居间协议违法,为无效协议。

工程项目居间合同标准

工程项目居间合同标准范本 委托人:上海建工集团有限公司___(以下简称甲方) 居间人:_上海佳美贸易有限公司_(以下简称甲方) 第一条委托事项及具体要求 ______________________________________________________. 第二条居间期限 从______年______月______日至______年______月______日。 第三条报酬及支付期限 居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的______%或者(大写)______元。委托人应在合同成立后的______日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。 第四条居间费用的负担

居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)______元。 第五条本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商一致; 2、因不可抗力致使不能实现合同目的; 3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行; 5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第六条委托人的违约责任 ______________________________________________________.

第七条居间人的违约责任 ______________________________________________________. 第八条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决: (一)提交______仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第九条其他约定事项 本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。 委托人(章):__________________ 居间人(章):__________________

最新项目投资居间合同范本【通用版】

最新项目投资居间合同范本【通用版】 居间合同又称“中介服务合同”,是指居间人根据委托人的要求为委托人与第三人订立合同提供机会或进行介绍,而委托人须向居间人给付约定报酬的协议。那么,正规的项目投资居间合同应该如何书写,在签订项目投资居间合同的过程中又有哪些风险和注意事项呢? 最新项目投资居间合同范本 【通用版】 委托方:______________________(以下简称为甲方) 法定代表人:__________________ 通讯地址:____________________ 邮政编码:____________________ 联系方式:____________________ 受托方:______________________(以下简称乙方) 法定代表人:__________________ 通讯地址:____________________ 邮政编码:____________________ 联系方式:____________________

根据中华人民共和国相关法律法规的规定,本着平等、自愿、诚信、互利的原则,双方经过友好协商,就甲方委托乙方进行资金投资居间相关事宜,达成本协议,并保证认真遵守及充分履行。 第一条甲方声明 1.甲方是依法成立的法人或其他组织,具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任。 2.甲方在本合同项下的全部意思表示是真实的。 3.甲方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确完整的。 第二条乙方声明 1.乙方是依法成立的法人或其他组织,具有签订和履行本合同所必须的民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任。 2.乙方在本合同项下的全部意思表示是真实的。 3.乙方提供的与本协议有关的一切文件、资质、报表及陈述均是合法、真实、准确、完整的。 第三条委托事项

相关主题