委托单位：（甲方）————————————
代理单位：（乙方）————————————
为了维护委托单位和招标单位的合法权益，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《XX省建设工程招标投标管理条例》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方遵守自愿、公平和诚实守信的原则，双方就---------------------项目招标代理事项协商一致，订立本协议。
一、总则
1、甲方委托乙方为----------项目招标代理单位，负责本项目-------工程的招标工作。
2、双方应认真贯彻落实国家、省、市有关招标投标的法律、法规和相关的规范性文件，遵循“公开、公平、公正、诚实守信和科学择优”的原则，严格执行招投标的程序及建设行政主管部门的规定。
3、本项目----------工程采取公开（或邀请招标）的方式。招标过程中具体问题，甲、乙双方协商同意后执行。
4、双方本着密切协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则共同努力做好招标工作。
二、项目（工程）概况
1、建设单位：————————————
2、建设地点：————————————
3、项目（工程）名称：————————
4、建设规模：————————————
5、计划投资金额：——————————
6、项目（工程）概况：————————————————————————————————————————————————————————三、招标代理业务范围和内容
编制工程施工招标文件，发布招标公告（投标邀请书）、接受企业报名并组织审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标过程，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等工作。
四、甲方的权利和义务
1、办理立项批文、规划许可、施工图纸审查，配套、人防、劳保费缴纳等有关审批手续。
2、甲方应授权一位熟悉本义务的项目经理保持与乙方的联系，代表甲方处理招标过程中的有关事宜。指定负责人姓名：----------。
3、本协议签订7日内向乙方提供招标所需工程图纸和有关技术资料，并向乙方提供招标项目的前期进展情况。
4、甲方在发标前必须审阅乙方编制的招标文件，并有权提出修改意见。
5、协助乙方对投标人提出的有关招标文件中的问题进行答疑澄清。
6、协助乙方组织施工现场的勘察，联系设计单位，组织对施工图纸问题的答疑。
7、对投标人资格进行审查，报招标管理机构审定。
8、按照规定确定评标委员会成员。
9、协助乙方对招标全过程进行协调。
10、严格对招标全过程保密。
11、甲方要求乙方暂停招标代理义务，须提前3日书面通知乙方。
五、乙方的权利和义务
1、组织专项工作组承办本协议约定的招标代理义务，指定一位项目负责人，代表乙方联系和处理招标过程中的有关事项。指定负责人姓名：-----------。
2、负责向招标管理机构申请招标，各项手续符合招标管理机构的有关规定，确保开标过程的合法有效。
3、负责向公告媒体支付公告费，向评委支付劳务费。
4、负责发布招标公告。
5、负责对投标人资格审查。
6、根据甲方提供的各项资料和要求，编制、印刷、发售招标文件。
7、组织招标答疑会，对投标人提出有关招标文件和图纸中的问题进行答疑澄清。
8、协助甲方确定评标委员会成员。
9、组织开标会负责开标、评标、汇总后确定拟中标人。
10、根据甲方的定标意见，向中标人发出经招标管理机构签证的《中标通知书》。
11、代理义务遇到阻碍或其他影响代理义务无法按约定履行的情况，乙方应及时通知甲方。
12、必须对招标过程保密，不得向投标单位透露与招标有关的信息。
六、代理酬金计取及支付
1、以甲方计划投资额为基数，按国家计委计字【20XX】号文件之规定，采取差额定率进法计方式收取招标代理服务费（或根据甲乙双方约定的计费标准
计取），由中标企业支付相应工程的招标代理服务费。
2、由于甲方或其他原因加大了乙方的代理业务范围和增加了乙方工作量，乙方再另行收取招标代理服务费。
七、违约责任，索赔及争议的解决
1、甲方责任：合同履行期限内非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应提前7日内通知乙方，并对乙方已完代理工作量给确认，并支付相应的赔偿金额，但不能超过代理酬金总额。
2、乙方责任:合同履行期限内非甲方原因，乙方提前解除合同，乙方必须对给甲方造成的损失给予赔偿，赔偿金额不超过代理酬金总额。
3、因不可抗拒力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况在最快的时间内通知对方，并因由此给对方造成的损失降到最低。
4、争议的解决：甲、乙如在合同履行中发生争议，应尽量协商解决或提交工程建设行政主管部门进行调解，协商、调解不成时，可以向当地仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉解决。
八、其它事宜
1、未经对方的书面同意，甲乙双方均不得转让本合同的权利和义务。
2、在合同期限届满前，乙方不得参与任何可能与甲方利益相冲突的活动。
3、本合同任何文件内容的修改或补充均须经双方协商一致后，以书面的形式确认，否则不发生任何效力。
九、本协议一式六份，甲方执四份、乙方执一份，报送招标管理机构存档一份。
十、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
委托单位（盖章）：————代理单位（盖章）：————
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
签订时间：__年__月__日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。
七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。
八、合同形式：
合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同是成立并有效的，但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦，应当尽量的避免；
九、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料；
2、盖公章时一定要清晰；
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认；
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局制定 工程建设项目招标代理协议书 委托人：______________________ 受委托人：____________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______________招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：________________________ 地点：____________________________ 规模：____________________________ 招标规模：________________________ 总投资额：________________________ 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币______________元。 四、组成本合同的文件 承担本工程的： 1．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 2．本合同协议书； 3．本合同专用条款； 4．本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间：_______年_______月_______日 合同订立地点：___________________________ 九、合同生效 本合同双方约定______________后生效。 委托人（盖章）：_________________________ 法定代表人（签字或盖章）：_______________ 授权代理人（签字或盖章）：_______________ 单位地址：_______________________________ 邮政编码：_______________________________ 联系电话：_______________________________ 传真：_________________________________ 电子信箱：_____________________________ 开户银行：_______________________________ 帐号：___________________________________ 受托人（盖章）：_________________________ 法定代表人（签字或盖章）：_______________ 授权代理人（签字或盖章）：_______________ 单位地址：_______________________________ 邮政编码：_______________________________ 联系电话：_______________________________ 传真：_________________________________ 电子信箱：_____________________________
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方 式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 招标代理委托协议书 甲方（委托单位）：_____________________________________________ 乙方（代理机构）：_____________________________________________ 甲方委托乙方就XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目招标代理工作，项目概算约为 62.14万。乙方愿接受甲方的委托，按照甲方的要求和国家的有关规定组织清单、 控制价编制及招标代理工作。甲乙双方经协商一致，达成如下协议： 一、总则 1、双方根据国家法律规定建立委托代理关系，双方严格遵守和执行国家各 项方针政策和有关法律、法规和条例规定。 2、双方本着密切配合、分工协作、保证质量、按期完成的原则，共同作好 本项目的招标工作。 二、委托范围 甲方委托乙方代理招标的具体内容是:清单、控制价编制、发布公告、编制 招标文件、组织开标、评标、发布中标公示等。 三、双方责任 1、甲方的责任 ⑴甲方法人代表委派一名负责人，作为甲方项目的责任人，全权代表甲方 与乙方联系和处理控制价编制及招标代理工作过程中的有关事宜。 ⑵甲方负责向有关部门办理项目审批手续。甲方负责向乙方提供委托清单、 控制价编制及招标代理工作项目的背景情况和招标所必须的技术资料。 ⑶甲方协助乙方进行有关招标文件的澄清和修改工作并最终确认。乙方对 编制招标文件负责，但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作。 ⑷甲乙双方共同组织为项目招标必须进行的交流。 2、乙方的责任
工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。 第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房（以最后实际测量的建筑面积为准），项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币（小写）元，金额（大写）。 第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的x0%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。 第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。
第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次（免费更名），甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。 第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是（执业证号：电话：）。 第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方：乙方： 电话：法定代表人：
编号：GR-WR-62261 公司委托协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
公司委托协议书模板(标准版) 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方(委托方)：_____业主管理委员会 乙方(受委托方)：_____物业管理公司 为加强_____小区(大厦)的物业管理，保障房屋和公用设施的正常使用，为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境，根据_____市物业管理方面的法规和政策，经双方友好协商，达成如下协议，以便共同遵守。 第一条物业管理内容 1.甲方将位于_____区_____路的_____范围内的物业委托给乙方实行统一管理，综合服务。 2.管理事项包括： (1)房屋的使用、维修、养护; (2)物业范围的公用设施、设备及场所(地)(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房、棚、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等)的使用、维修、养护和管理; (3)清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作);
建设工程委托招标代理合同 Entrusted bidding agency contract of construction project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程委托招标代理合同 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 建设工程委托招标代理合同 委托方（甲方）：__________ 代理方（乙方）：__________ 一、建设工程基本情况 1．工程名称：__________ 2．招标范围：__________ 3．建设地点：__________ 4．工程规模：__________ 5．工程投资额：__________ 二、建设工程实施条件 1．工程批准文号及时间：__________ 2．图纸设计单位及交付时间：__________
三、招标、计价及评标定标方式 1．招标方式：______________________________ 2．计价方式：______________________________ 3．评标办法：______________________________四、代理业务范围 □拟定招标方案； □拟定招标分告或者发出投标邀请书； □派员组织申请人报名登记； □审查报名申请人投标资格； □编制招标文件； □组织现场踏勘和答疑； □编制标底； □组织开标、评标； □参与开标、评标； □草拟工程合同； □______________________________
建设工程招标代理委托合 同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建设工程招标代理委托合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 海招代字（）第______号 项目名称：_____________ 委托单位：______________（公章） （甲方） 代理单位：________工程招标代理有限公司（公章） （乙方） 合同签订日期：________年___________月______日 本合同双方：____________ 委托单位（甲方）：_____________ 代理单位（乙方）：_______工程招标代理有限公司 委托方将_______项目的招标事宜委托乙方代理，依据 《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规
定，合同双方经协商一致，签订本合同。 一、代理业务的内容、形式 1．甲方委托乙方组织建设工程招标活动。 2．工程概况：__________ 3．本次招标范围： （1）招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。 （2）招标代理的形式：_____________ 二、工作条件和协作事项 1．建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。 2．委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图
建设工程招标代理委托合同书 Construction project bidding agency contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程招标代理委托合同书 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 项目名称： 委托单位：（公章） （甲方） 代理单位：（公章） （乙方） 合同签订日 期：年月日 本合同双方： 委托单位（甲方）： 代理单位（乙方）：海口*诚工程招标代理有限公司 委托方将项目的招标事宜委托乙方代理，依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
一、代理业务的内容、形式： 甲方委托乙方组织建设工程招标活动。 工程概况： 本次招标范围： 1、招标代理的内容：填写申请表格，编制招标文件（包 括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；提供招标前期咨询等业务。 2、招标代理的形式： 二、工作条件和协作事项： 1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见《办理建设工程招标投标需提交的资料》清单）。 2、委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸 及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价咨询机构编制的建设项目投资预概算。 3、乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
YOUR LOGO 工程施工委托协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工委托协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（甲方）：________ 承包方（已方）：________ 为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：___________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1．开工日期：本项目工程从________年________月 ________日起至________年________月________日止，共 ________个日历天。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款
篇一：建设工程招标代理委托合同 九江市建设工程招标代理委托合同 甲方(全称):乙方(全称): 江西恒信建设工程监理咨询有限公司九江分公司为规范建设工程招标代理委托行为,明确建设单位和代理机 构的责任,根据<<中华人民共和国合同法>>﹑<<中华人民共和国招标投标法>>及有关法律﹑法规和规章的规定,就委托人代理人代理工程(勘察/设计/监理/施工/其他)招标事宜,经双方共同协商,于200年月日,特签订以下合同条款共同遵守. 第一条工程建设项目概况 1﹑项目名称 2﹑建设地点: 浔阳区金鸡坡 3﹑工程规模: 总工程规模：占地面积约200亩。建筑面积 约11万㎡。分期实施。 4﹑单向合同估算价:5﹑结构及层次: 第二条招标 1﹑招标方式: 2﹑招标范围: 施工图纸以内的土建、水电安装工程项目第三条招标代理合同天数 1﹑开始时间: 2﹑完成时间: 3﹑合同完成总日历天数天. 第四条甲方委托乙方代理业务范围按项内 容 一﹑确认请在标题前打√反之打×. 1.提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件; 2.申报及填写有关的招标资料及表格; 3.起草招标公告或邀请书; 4.对投标人进行资格预审; 5.入围投标单位的确定; 6.编制招标文件及备案; 7.招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜; 8.组织踏勘现场和答疑会,并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位; 9.编制标底; 10.编制工程量清单; 11.组织开标﹑评标﹑协助定标; 12.编制评标报告; 13.办理招标投标全过程的备案手续(含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报 告);14. 协助招标人与中标人签订合同; 15. 协助招标人调查,了解有关招标活动的投诉,处理纠纷工作; 16. 其他委托内容 第五条甲方的权利﹑义务和责任 一.甲方的权利 1.对委托项目的程序有知情权; 2.对拟发出的招标文件有审阅权; 3.要求代理人提供一套完全的招标档案,其中在代理过程中形成的资料为原始资料; 4.收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料; 5.有权要求乙方不按法律﹑法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员;
招标代理委托协议书 项目名称：___________________________ 项目 采购单位：______________________________________________ 代理机构：___________________________________________ 合同签定日期:
项目委托代理协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民国政府采购法》、《中华人民国政府采购法实施条 例》和《省实施＜中华人民购法＞办法》等相关法律、法规，甲方自愿将本单位政府采购项目委托给乙方组织实施采购。乙方愿意接受甲方委托，按照政府采购的有关规定，在甲方委托围依法组织政府采购工作。经甲乙双方协商一致，现就有关事项达成如下协议。 第一条委托项目基本情况 1. 采购计划编号：________________________ 2. 采购方式：________________________ 3. 项目名称：____________________________ 4. 预算金额：______________________________ 第二条甲方委托乙方的具体事项 1. 编制、发售、解释米购文件； 2. 在政府采购监督管理部门指定媒体上发布采购信息公告； 3. 供应商资格预审（邀请招标等方式时采用）； 4. 制定评审方法、步骤、标准； 5. 依法抽取专家组建评审委员会（谈判、询价小组）；
6. 邀请纪检有关部门现场监督； 7. 落实评审地点，主持评审活动，并做好评审记录； 8. 组织评审工作； 9. 整理评审报告送采购人及有关部门； 10. 在政府采购监督管理部门指定媒体上发布中标、成交公告，发送中标（成交）通知书； 11. 答复供应商的询问和质疑； 12. 采购活动有关文件报送备案及存档； 13. 组织履约联合验收事项； 14. 法律法规规定的其他事项。 第三条甲方的权利和义务 1. 甲方应指定一名采购人代表，代表甲方与乙方处理政府采购过程中的有关事宜。 2. 甲方应向乙方提供委托项目的用户需求书，包括详细的技术规格、参数及要求和服务容等书面材料。 3. 甲方应对乙方编制的采购文件予以审核并签字确认。 4. 甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求，但不得指定供应商或指定品牌，不得提出含有倾向性、限制性或者排斥潜在供应商的要求。 5. 甲方依据有关规定可派一名采购人代表参加评审委员会，但不得非
编号：_____________拆除工程委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下称甲方）： 法定代表人 / 职务： 委托人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编：传真： 电话： 受托方（以下称乙方）： 法定代表人 / 职务： 委托人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编：传真： 电话： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据____________市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。 第一条拆除范围 1.1拆除工程地点 万年花城项目地块 1.2拆除工程范围（四至）
第二条拆除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。 2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。 2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。 第三条甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向乙方进行安全交底。 第四条乙方责任 4.1安全责任 4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。
企业托管经营协议范本示例 甲方(委托方)： 地址： 法定代表人： 乙方(受托方)： 地址： 法定代表人： 鉴于： 1、年月日，公司(即甲方，以下简称公司)董事会通过《关于的决议》，决定对公司实施整体(或业务)托管经营。 2、乙方是依据中华人民共和国法律设立的公司，具有签署和履行本协议的独立法人资格和权利，愿意接受甲方委托对公司实施整体(或业务)托管经营。 为进一步提升公司管理水平，提高公司经营效益，实现公司跨越发展，甲方同意授权乙方对公司实施整体(或业务)托管经营。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定，甲、乙双方经自愿、平等协商一致，就公司托管事宜达成协议如下： 第一条托管标的1.1 本协议项下托管标的名称为：，成立于，地址：，法定代表人：，注册资本：，企业性质：，经营范围： . 1.2 根据《审计报告》的记载，截止到? 年?月?日，公司总资产为人民币? 万元、总负债为人民币? 万元、所有者权益(净资产)为人民币??万元;职工人数为?人，其中离退休人员? 人。 第二条托管期限本协议项下乙方对公司的托管经营期限为年，自乙方整体接管公司之日起算。 第三条托管事项3.1 本协议托管经营期限内，乙方全面负责公司的生产、经营、管理(或业务)。具体包括： 3.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司董事会决议; 3.1.2 拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3.1.3 拟订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.1.4 拟订公司内部管理机构设置方案; 3.1.5 公司董事会授予的其他职权。
关于工程招标代理委托合同范本五篇 工程招标代理是指对工程的勘查、设计、施工、监理、以及工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理。组织开标、评标、定标工作等。下面是关于 工程招标代理委托合同范本五篇，希望对你有所帮助。 委托人：(以下简称甲方) 受托人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致， 订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 地点： 规模： 招标规模： 总投资额： 二、委托人委托受托人为 工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的 招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币。 四、组成本合同的文件： 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2、本合同协议书; 3、本合同专用条款;
4、本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 九、合同生效 本合同双方约定后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 委托人：(单位全称)(以下简称甲方) 受托人：(单位全称) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省建设工程招 标投标管理办法》、《浙江省工程建设项目招标代理管理暂行办法》等相关法律、法规，遵循公平、公正、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就甲方建设工程招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：迎宾路南段综合整治工程(路面部分) 2、工程地址：富春街道 3、资金来源：政府投资
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程招标代理合同
编号：FS-DY-20698 建设工程招标代理合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局制定 工程建设项目招标代理协议书 委托人：____ 受委托人：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____招标代理事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____ 地点：______ 规模：______ 招标规模：____
总投资额：____ 二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币____元。 四、组成本合同的文件 承担本工程的： 1．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件； 2．本合同协议书； 3．本合同专用条款； 4．本合同通用条款。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
八、合同订立 合同订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：_____ 九、合同生效 本合同双方约定____后生效。 委托人（盖章）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____ 授权代理人（签字或盖章）：_____ 单位地址：_______ 邮政编码：_______ 联系电话：_______ 传真：_______ 电子信箱：_______ 开户银行：_______ 帐号：_______ 受托人（盖章）：_____ 法定代表人（签字或盖章）：_____ 授权代理人（签字或盖章）：_____
编号： ______________ 电力工程委托施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方: _______________________________ 工程，由甲方委托乙方，为了加快此项工程进度，确保工程质
量，明确双方责任、义务。甲乙双方共同达成协议如下。 一、主要内容：（1）_________________ 居民楼配电室电源部分；（2）配电室本体部分；（3）配电 室至居民、商业电缆部分；（4）居民、商业计量箱及表计部分。（5）本工程不包含配电室岀线开 关柜至消防负荷电缆。 二、建设地点：_________________________________________________ 三、经济指标：预算书报价_______________________________ 工程___________ 元，人民币大 写 ______________________________________ 。（预算编制依据2008年全国统一安装工程预算定额 河北省消耗量定额）。 经甲乙双方协商，此项工程费用包干使用，工程总承包费用___________ 元。人民币大 写：______________________ 。协议一经签订并给付工程首付款后，不因市场价格变动而调整承 包价格。 四、开工时间、实施办法及计划进度安排： 1、开工时间：在甲方给付施工首付款_日内开工 2、计划完成时间：工程于________ 年 ___ 月____ 日前完工。（施工其间，由于甲方某种原因工期顺延）。 五、费用及支付方式： 本协议签订之日起，甲方在，甲方在三日内拨付给乙方工程承包费用的30%计__________ 元。作为乙方购买材料、设备之用。工程完工验收合格后送电前甲方再给付乙方承包费用的40%计— 元。工程送电后三日内甲方再给付剩余工程款30%,计_________ 元。如由于甲方不能按协议及时 拨付工程款，造成的工期延误等损失由甲方负责。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-041152 公司委托协议书范本(2020
公司委托协议书范本(2020版) 甲方(委托方)：_____业主管理委员会 乙方(受委托方)：_____物业管理公司 为加强_____小区(大厦)的物业管理，保障房屋和公用设施的正常使用，为业主创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的居住环境，根据_____市物业管理方面的法规和政策，经双方友好协商，达成如下协议，以便共同遵守。 第一条物业管理内容 1.甲方将位于_____区_____路的_____范围内的物业委托给乙方实行统一管理，综合服务。 2.管理事项包括： (1)房屋的使用、维修、养护; (2)物业范围的公用设施、设备及场所(地)(消防、电梯、机电设备、路灯、走廊、自行车、房、棚、园林绿化地、沟、渠、池、井、道路、停车场等)的使用、维修、养护和管理; (3)清洁卫生(不含垃圾运到中转站后的工作); (4)公共生活秩序; (5)文娱活动场所;
(6)便民服务网点及物业范围内所有营业场所; (7)车辆行使及停泊; (8)物业档案管理; (9)授权由物业管理公司管理的其他事项。 第二条委托物业管理形式 承包经营、自负盈亏。 第三条物业管理期限 委托管理期限为_____年，自___年___月___日起到___年___月___日止。 第四条双方权利、义务 1.甲方权利、义务： (1)根据本合同规定甲方将住宅区委托乙方实行物业管理; (2)监督乙方对公用设施专用基金的合理使用，并按公用设施专用基金管理办法拨付给乙方。 (3)按市政府规定的比例提供商业用房(总建设面积的__%)__平方米给乙方，按月租金_元租用，并负责办理使用手续; (4)给乙方提供管理用房__平方米(其中办公用房__平方米，员工宿舍__平方米)，按月租金__元租用; (5)负责向乙方提供本住宅区工程建设竣工资料一套并在乙方管理期满时予以收回; (6)不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动; (7)对乙方的管理实施监督检查，每半年一次考核评定，如因乙方完不成第六条规定的目标和指标或管理不善造成重大经济损失，有权终止合同;
工程建设项目委托招标代理合同（四川省示范版 本） In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-200800 工程建设项目委托招标代理合同（四川 省示范版本） 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 合同编号:___________ ___省国家投资工程建设项目委托招标代理合同 甲方(招标人，委托人)：__________ 招标人名称：___________________ 法定代表人或负责人：_____________ 乙方(招标代理机构，受托人)： 代理机构法人名称：_____________________ 法定代表人：___________________ 委托招标项目名称：_________________________ 招标事项核准文件名称： 招标事项核准文号：_____________________ 总投资额(以项目审批、核准或备案文件为准) 甲方为顺利，依法完成项目的招标工作，已通过【】方式，确定乙方为本项目的招标代理机构。【壹】比选;
LOGO 建设工程招标代理委托合同WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程招标代理委托合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托人（甲方，全称）：代理人（乙方，全称）：为规范建设工程招标代理委托行为，明确建设单位和代理机构的责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定，就委托人代理人代理工程（勘察设计监理施工其他）招标事宜，经双方共同协商，于________年____月____日，特签订以下合同条款共同遵守。 第一条工程建设项目概况 1、项目名称： 2、建设地点： 3、工程规模：总工程规模：占地面积约_______亩。建筑面积约_____万㎡。分期实施。 4、单向合同估算价： 5、结构及层次： 第二条招标 1、招标方式： 2、招标范围：施工图纸以内的土建、水电安装工程项目 第三条招标代理合同天数 1、开始时间：________年____月____日； 2、完成时间：________年____月____日。 3、合同完成总日历天数_____天。风险提示：委托代理范围 委托人需要明确约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，并书面
形式确定下来，最好详细约定，避免工程验收时候因代理事项因为代理事项没达到双方满意程度，造成不必要纠纷。 第四条甲方委托乙方代理业务范围_______________________________（填写相应内容序号）： 1、提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件； 2、申报及填写有关的招标资料及表格； 3、起草招标公告或邀请书； 4、对投标人进行资格预审； 5、入围投标单位的确定； 6、编制招标文件及备案； 7、招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜； 8、组织踏勘现场和答疑会，并将答疑会内容形成书面文字解答送给各投标单位； 9、编制标底； 10、编制工程量清单；1 1、组织开标、评标、协助定标；1 2、编制评标报告；1 3、办理招标投标全过程的备案手续（含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告）；1 4、协助招标人与中标人签订合同；1 5、协助招标人调查，了解有关招标活动的投诉，处理纠纷工作；1 6、其他委托内容。
编号：_______________ 工程委托招标代理合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方（招标人，委托人）：_ 招标人名称：_ 法定代表人或负责人：_
乙方（招标代理机构人，受托人）：_ 代理机构法人名称：_ 法定代表人：_ 委托招标项目名称：_ 甲方为顺利、依法完成项目的招标工作，已通过方式，确定乙方为本项目的招标代理机 构。 【壹】比选；【贰】比选失败后直接确定；【叁】其他。 为规范招标代理服务，维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和《省国家投资工程建设项目招标投标条例》等有关法律法规的规定，遵循公平、平等、自愿、有偿和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致订立本合同，并承诺共同遵守。 一、总则 （一）甲方授权乙方在本合同“三、委托代理范围”规定的授权范围内办理有关招标代理事宜， 甲方同意承担乙方在代理权限内实施代理行为产生的结果，其中包括各项权利、义务和商业风险、 收益。 （二）乙方应本着诚实信用的原则认真履行本合同项下的各项义务并保证其代理工作符合国家法 律和四川省的有关招标投标规定。乙方应承担和自身过错相适应的违反本合同的责任，但乙方不承担中标的承包人不履行合同义务给甲方造成的损失和有关的损害赔偿责任。 （三）乙方应以其专业知识和从业经验做好招标代理工作，切实维护甲方的合法权益；甲方应依 据其自身的技术实力或专业设计单位做好技术方面的工作，并积极配合乙方的招标代理工作，甲 乙双方应密切配合，确保本代理合同的顺利执行。 、声明本合同的签订，还基于双方以下的声明： （一）甲乙双方郑重声明：甲方和乙方没有行政上的隶属关系和经济上的投资或股权关系。 （二）本招标代理机构郑重声明：作为本项目的招标代理机构，本机构及其附属机构，或有经济 利益关系的其他机构，没有也不会在本项目中承担勘察、设计、施工、监理任务或与工程建设有
个人公司委托合同书模板大全 公司委托他人代表自己行使自己的合法权益时需要签订合同。公司委托合同怎么写? 个人公司委托合同书1 __________单位： 我单位因业务需要，现委托__________作为我公司合法委托收款人，授权其代表我单位进行代收款工作。 代理人的一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。特此委托。 代理人名称：__________身份证号码：__________ 开户行：__________ 账号：__________ 委托人：__________ 日期：X年X月X日 个人公司委托合同书2 委托方：____________ 受托方：_______________ 身份证号码：_______________ 委托方因业务需要，特委托__________
在其与__________(付款单位)的业务往来中，作为_____(款项)的收款代理人。代收金额：人民币_____拾_____万_____仟_____ 佰_____拾_____元_____角_____分(￥_____)。付款单位对以下受托方账号的付款行为即视为向委托方完成付款。委托方委托收款行为所引起的一切经济及法律责任与付款单位无关。 特此委托! 户名：__________ 账号：__________ 开户行：__________ 委托方签章受托方签章 日期：日期： 公司委托书范本二 ______________(受理单位名称)： 兹有我司需办理(办理的事项)等事务，现授权委托我司员工：_______性别：_______身份证号码：_______前往贵处(司)办理，望贵处(司)给予接洽受理为盼! 法人代表(签字)： (单位名称)(盖章) X年X月X日 个人公司委托合同书3