《项目投标与合同管理》练习题
一、判断改错题
1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。(√ )
2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。(×)以大写金额为准。
3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。(√ )
4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。(×)合同有效期改为施工期。
5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。(√ )
6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。(√ )
7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)
8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。(×)因此其索赔金额也可暴扣利润
9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ )。
10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×)。仲裁是
11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。(×)不是
12.工程招标必须采用公开招标方式(×)。或邀请招标
13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×)。不立即终止
14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。因此,分公司是一个独立的企业法人。(×)分公司不是一个独立的企业法人
15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。(√ )
16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。(×)要约改为邀约邀请。
17.违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。(√ )
二.单选题
1.合同法律关系是指合同法律规范规定而形成的(C )关系。
A.债权人与债务人B.代理人与被代理人
C.权利与义务D.法人与自然人
2.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求( A )赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人
C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员
3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A.2.B.3 C.5 D.7
4.合同争议的解决顺序为( A )
A.和解—调解—仲裁—诉讼B.调解—和解—仲裁—诉讼
C.和解—调解—诉讼—仲裁D.调解—和解—诉讼—仲裁
5.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于( B )
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.义务工作
6.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为,从( C )的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺
B.合同签字日起按招标文件中要求
C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D.合同约定的开工日起按招标文件中要求
7.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( B )
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
8.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C )。
A.办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D.确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验
9.如果投标截止日期前第28天后,由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加,应由( A )给予补偿。
A.业主B.承包商C.工程师D.特殊分包商
10.工程分包的说法错误的为(A )。
A.是违法的B.是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C.是允许的D.非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包11.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D )。
A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿
12.材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应(B )。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款
C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付
13.在进度控制中,( B )不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请
C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收
14.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商( C )
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理,先行支付后再向业主索要
C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告
D.不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告
15.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应(D )。
A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期
C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿
16.合同法律关系主要的是由法律规范调整的(B)
A.行政法律关系B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系D.经济侵权关系
17.在工程建设监理活动中,监理单位是(A)
A.业主的代理人B.业主的委托人
C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人
18.经济合同当事人订立的“保证合同”,其法律形式是(B)
A.主合同B.从合同