变配电施工合同范本(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
变、配电工程安装协议书
建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包工程名称：
1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。
2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。
3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。
4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。
四、付款方式：
该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的
95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）
元，待保修期满一年后付清。
五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。
如遇下列情况，工期计日顺延：
（1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻；
（2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延；
（3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。
六、双方职责范围
（一）甲方职责
1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。
2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。
3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。
4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。
5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。
6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。
（二）乙方职责
1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。
2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。
3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。
4、乙方须在配电房土建工程施工完毕（具备施工条件）之日起内
完工并通过验收及送电。
5、乙方应选用莆田电业局认可的入网材料，确保配电工程质量。
6、乙方施工质量必需达到电业局标准要求，所有采购的材料、品牌必须
与电业局要求相符，在实际施工中，如需更换材料，双方可另行协商。
七、违约责任：
1、乙方逾期完工及验收送电，每日向甲方支付违约金元人民币；如超过一个月以上的，甲方有权单方终止合同，另行选择施工队伍进场施工，乙方已经收取工程款项全部退还甲方并支付甲方总造价 %的违约金。
2、甲方须在该工程分四次向乙方付款的时间内按时付款，如不能及时付
款造成工期延误，工期顺延并按每笔进度款每日元人民币违约金付给乙方。
八、双方在履行本合同时若发生争议，可在有关部门的协助下进行调解，如当事人调解无效，可申请仲裁或当地人民法院提出诉讼。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代理人：乙方代理人：
开户行：开户行：
账号：账号：
年月日年月日：
------------------------------------精心分享，希望可以帮到你
编号：_____________ 水电施工安装合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日
以下简称甲方） 以下简称乙方） 甲方承建徐州工程机械集团有工程机械有限公司 6S 旗舰店建设项目工程，在平等自愿的原则 下， 乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况，依据合同法、 相关法律法规、 定额以及 市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施 工，双方达成如下条款以资共同遵守。 一、 工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 二、 承包内容及方式 承包内容：水电安装工程量清单所含施工图全部内容。 承包方式：包人工、辅材和机械。 三、 合同价款 暂定合同价合同：万元（不含税） 金额 （大写） ： 圆整 四、 工程质量 符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收 要求，符合招标文件要求。 五、 工程工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期：天。延误节点工期，拖延一天，罚款 1000 元，以此类推，并应承担工期延误造成其 他班组经济发包方： 承包方：
损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。 六、甲方责任 1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所m2 。 2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。 3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。 4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。 5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。 6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。 7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。 七、乙方责任 1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。 2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收 要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。 3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。 4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。 5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守《项目部施工现场管理规定》 ，因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。
全国城建培训中心文件 城培教字（2018）7号 关于举办“2017版《建设工程施工合同（示范文本）》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）（征求意见稿）有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班的通知 各相关单位： 为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，2017年9月22日，住房与城乡建设部、国家工商总局又颁布了2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《17示范文本》），该文本自2017年10月1日起执行。2017年9月14日，住建部发布《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标[2017]209号），要求规范工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询行为。《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017)（以下简称《17造价鉴定规范》）也将于2018年3月1日起实施。同时，为妥善处理建设工程施工合同纠纷中的争议，统一裁判尺度，最高人民法院为出台《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《司法解释二（征）》）正在征求各方意见。上述文件中有大量条款涉及到建设工程结算纠纷及造价鉴定问题。 为帮助相关单位及时掌握上述文件中有关鉴定内容的要点、难点条款，结合其他司法解释和法律法规以具体案例的形式对其进行整体剖析。我中心决定举办“2017版《建设工程施工合同（示范文本）》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）（征求意见稿）有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班，本次培训由资深专家、专业律师担任主讲师，请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。现将有关具体安排通知如下： 注：本次培训班由中建领航企培（北京）信息咨询中心负责协助承办 附件: 1、培训须知 2、报名表 二0一八年一月九日
清包工施工协议 甲方：____________________________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：_________________________ 乙方：____________________________________________ 住所地址：__________________________________________________________ 联系电话：_______________________手机号：_________________________ 根据《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1、装饰施工地点：＿＿区(县)＿＿＿＿＿___ 2、住房结构：＿＿＿＿，施工面积＿＿＿平方米。 3、装饰施工内容：甲方建筑的电路改造工程，墙体改造，，吊顶安装，顶面、背景墙，包立柱、各种造型顶、包暖气，铝塑板等其他双方约定工程。 4、承包方式：乙方清包工 5、总价款：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：＿＿＿＿＿＿＿＿
其中： 材料费：无。人工费：整。 管理费：无。设计费：无。 垃圾清运费：无。税金：无。 其他费用：无。 此款项经双方认可。若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方讨后论按实另计。 6、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿＿天。 二、关于材料供应的约定 1、主材由甲方自行选购，其余材料甲方可视情况委托乙方购买； 2、甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的建筑装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，乙方应无条件更换，并承担改造费用； 4、为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
工程总承包合同示文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）
四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款第1条一般规定
1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期： 开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额（大写）：_____________________________元（人民币） ￥：_____________________________元 六、组成合同的文件
建筑工程劳务清包工施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： （1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 （2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用 水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。
（3）、安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式：劳务大清包。 6、承包范围： （1）、主体基础地基垫层开始，主体工程（门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外）的所有工作。包括：一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 （2）、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷（有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙）、抹灰。 第二条：工程价款与支付 1、本工程承包价格为：元/平方米（合同单价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化）。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式：主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%；竣工验收合格之后付款至全部款项的97%，
编号：FS-HT-05018 电力工程建设监理合同新New contract for power engineering construction supervision 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
电力工程建设监理合同新 委托单位：______ 监理单位：______ 本合同由______（以下简称甲方）与______（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担______工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：______ 工程地点：______ 工程规模为：______ 2、合同总价______元。其中工程设计监理费用______元，土建工程监理费用______元，安装工程监理费用______元，合计监理费______元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）
开始计算起，至______装置通过______小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房
GF-2011-0216 建设项目工程总承包合同示范文本 （试行） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。 （一）合同协议书 根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。 （二）通用条款 通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。通用条款共20条，其中包括： 1、核心条款。这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条：第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。 2、保障条款。这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款项。
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲
方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年5月22 日开工，至2013年 7月22日竣工，共60个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。
清包工施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
景观清包工施工合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一、工程概况 1、项目地点： 2、工程名称：室外景观工程 3、承包范围：围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容：泥工工程 5、施工工期：从2018年6月1日起进场时间算起，至2018年月 日竣工，共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料，按承包施工面积约56000平方左右，此面积为双方约定的合约面积，具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价：
1、围墙清工承包单价为200元/米（①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用；②此单价包含粉刷，不含真实漆涂料）。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方（①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑；②此单价为统一价，及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小）。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块（含砌体粉刷）。 4、景观排水沟50元/米（含粉刷） 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个（含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷） 6、本单价为综合单价，已考虑材料垂直运输，搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工；或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
编号：FS-HT-05018 施工总承包合同新 New construction general contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工总承包合同新 时间：_____年___月___日 地点：____市 本合同经下述双方签署： 1.__市卫生局局长__先生(以下简称甲方) 2.__建筑工程承包公司海外工程部经理__先生(19_____年___月___日由__建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方) 出生地：____(国家) 国籍：_____(国家) 总部：____(国)___市 在A国的通讯地址：__信箱 (一)合同内容 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 (二)合同金额 本合同总金额为__第纳尔。兑换美元比例为70%。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。(三)工期 乙方必须根据本合同第__号附件说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。
2019 年最新建设工程施工合同范本【通用版】 发包方（以下称甲方）： ____________ 承包方（以下称乙方）：______________ 法定代表人： __________________________ 法定代表人： ______________________________ 身份证号码： __________________________ 身份证号码： ______________________________ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：___________________________________ 2、工程地点：___________________________________ 3、工程内容：___________________________________ 4、工程面积：___________________________________ 5、工程立项批准文号：__________________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时 __________________ 天（日历天）; 开工日期： ________________ 年______________ 月 _____________ 日; 竣工日期： ________________ 年_____________ 月_____________ 日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： （1）在施工中如因停电、停水 ___________________ 小时以上或连续间歇性停水、停电 _______________ 天以上（每次连续 _______________ 小时以上），影响正常施工;停水停电_____________ 天以上; （2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; （3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程承包内容
水利水电建设工程施工合同 示范文本 GF---2000---0208 水利部 国家电力公司 国家工商行政管理局 水利部 国家电力公司
国家工商行政管理局 关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知 水建管[2000]62号 各省、自治区、直辖市、计划单列市水利（水电）厅（局）、电力局（公司）、工商行政管理局，各流域机构，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位：为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利化水电工程的建设管理和工程招投标在公平、公正的基础上健康有序的进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》的规定，颁发《水利水电施工合同和招文件示范文本》（以下简称《范本》。并对《范本》实施的关问题规定如下： 一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。 二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）（以下简称《合同条件》颁发，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-97-0208）同时废止。 各水利水电工程发包人在编制招标文件和施工合同时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其它文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容及《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。 三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。 1．“通用合同条款”应全文引用，不得删改。 2．“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。 3．除《合同条件》的“专用合同条款”中所列的编号的条款外，“通用合同条款”其它的条款的内容不得改动。若确定因工程特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时，应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。 四、水利水电工程建设的管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制，发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。 五、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状，
合同编号：YT-FS-6115-17 建设工程总承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程总承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：大连铭毅房地产开发有限公司 承包人(全称)：大连金宏建设集团有限公司 经双方协商达成一致，铭毅房地产开发大连新视 界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、 装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、 景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电 安装等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业 承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围，承 包方计取总承包管理费，费率为工程造价的3%。凡发 包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本 合同承包人。 结算方式如下 1、本工程结算执行2017辽宁省定额，材料及人 工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。
2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管理费费率为3%。 3、如本工程需承包方垫资施工，发包方给予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。 本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。 发包人：____(公章) 住所：____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 电话：____ 传真：____ 日期：__20xx年9月____ 承包人：_____(公章) 住所：____ 法定代表人：____ 委托代表人：____ 电话：____ 传真：____20xx年9月____ 日期：建设工程总承包合同范文二 发包人(全称)：承包人(全称)： ****工程有限
建设工程施工合同 发包方(以下称甲方)：___________ 承包方(以下称乙方)：___________ 法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________ 身份证号码：___________________ 身份证号码：___________________ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：_________________________ 2、工程地点：_________________________ 3、工程内容：_________________________ 4、工程面积：_________________________ 5、工程立项批准文号：_________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时____________天(日历天); 开工日期：____________年____________月____________日; 竣工日期：____________年____________月____________日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： (1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电 ____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上; (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
建筑工程施工劳务承包合同 （大清包） 发包方（以下简称甲方）：法定代表人： 施工方（以下简称乙方）：法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》和地区有关规定，结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名：***商贸城 _____________ #楼； 二、工程地点： ____________________________ ； 三、承包范围：与业主所签订的全部土建工程；建筑面积共计 _________ 平方米; 四、承包性质：包工不包料 五、承包内容 （一）基础工程： 所有已承接工程后的：设计图纸及所有变更等土建分项工程、测量放线，机械、架材等自理（以下均同）； （二）主体工程： 主体工程的墙、柱、梁、板等支、拆架模；主体工程钢筋焊接、制作、绑扎、砼浇筑（电渣压力焊除外）、内外架等，所有主体土建施工所包含的分项工程； （三）二次结构： 填充墙砌筑、构造柱、过梁、圈梁、系梁、各部位砼压顶等的钢筋制作、焊接、 植筋、绑扎及模板、砼零星浇筑及零星砌体等，所有二次结构包含的土建分项工程； （四）内外装修及楼地面工程： 必须按照设计、变更有关要求的施工，且符合验收规范有关规定，最后以达到交工验收标准为主（不包括水电暖、门窗、防水等工程）。 （五）主体及二次结构施工测量放线，并保质保量，确保安全、文明施工。 六、工程进度及工期要求 本工程工期从2013年11月份开工，至2015年5月1日竣工验收，工期为 540日历天；在施工正常情况下，如延误工期，按业主方的有关规定扣除罚款数额。
乙方必须按照甲方所制定的总进度计划要求，配备充足的劳动力，并按月进度、周进度计划，乙方必须签收完成；否则每延迟一天罚款___________________ 元，如由于甲方原因, 则工期顺延；乙方负责人必须驻入现场，进行劳动力组织和调配等管理工作，确保正常施工；甲方因工程进度或其他需要乙方加班加点时，不得以任何借口无故推脱。 未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外，乙方不得随意停工或殆工。 七、工程款结算、支付的相关内容 1、按建筑面积每平方米______________ 计算价款。 2、工程款支付方式： ___________ 在全部主体封二次结构全部完成价的承包价的^ ____________ 支付；dC在内外装饰及地面工程全部完成 后，按承包价的_____________ 支付；dD在工程全部正式交工验收后，按设计建筑面积 （除质保金外）全部支付； 说明：每次规定的拨款日期，向后推迟不超过 ____________ 天支付完毕。 八、质量要求、 1、本工程质量目标为优质工程。 2、乙方必须配备现场技术员，熟读图纸，查找问题及早提出，以免影响施工。 并计算提前五天上报所需材料计划用量，如乙方未提前上报而造成的工期延误，所有损失均由乙方承担。 3、控制和检查各层标高、轴线、房间净尺寸、各部位砼构件截面尺寸等，均在所规定的允许偏差范围之内，私自更改或误做后果自负。 4、乙方施工必须严格按照设计、图纸会审、有关变更、图集要求、施工规范、国家规定的工程质量检验评定标准制作安装；长短筋搭配计算合理；在保证质量的前提下节约材料，浪费材料后果自负。并做到材料分开放置，工完场清。 5、按国家规定的工程质量验收评定标准自身检查后，再报主管部门验收，保证质量达到优质，杜绝一切质量事故的发生。凡每分项工程质量验收，由乙方造成必须返工的，所有损失均由乙方负责，并承担主管部门的一切罚款。 6乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程，如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、