强电安装施工合同
篇一：强电工程施工合同
合同编号：
工程施工合同
工程地点：
甲（建设单位）：
乙（施工单位）：
甲（建设单位）：
联系人：联系：
乙（施工单位）：
联系人：联系：工程（以下简称本工程），于年月日，由甲正式委托乙承建。为明确工程容及三权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民国合同法》有关文件规定，甲、乙双订立如下协议，望共同遵守执行。
一、工程容和承建围
1、工程名称：工程；
2、工程地址：
3、工程容：强电工程布线、线路测试、验收合格等；
4、承建围：红线围强电系统设备及安装工程。
5、安装数量（暂定）：本项目有总平数为：平。
6、承包式：包工不包料。工程造价中，包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在的所有税费等各种费用。
7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时，按实际完成的平数量结算。
二、质量要求
1、工程质量：根据设计图纸，格按照照明电器规和甲要求施工，工程
质量达到优良。
三、工期要求：
1、开工日期：按甲的指定时间进场施工，以甲书面通知为准。
2、竣工日期：按甲通知的阶段性工期要求施工竣工，并于小区各期入伙前办理
完所有相关手续后交付使用。
四、合同价格及付款式
1、乙的工程款项及付款式：
合同总价为：人民币正（￥：元）。
（1）、工程费的单价：元/平米。
以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在的所有税费等各种费用。
（2）、付款式：1、签订合同之日起日甲付总工程款的%；
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的%；
3、通过甲及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一
个月后，再付总工程款的%。
甲收到乙提交的下列有效单证后的十个工作日付清全款。全款付清后办理相关移
交手续。
——经甲现场确认签字的工程进度证明单一份。
——乙出具的金额为本合同总价格的发票（税务局监制）正本一份。
五、甲、乙双责任
（一）甲责任
1、甲按技术要求投资建设本工程甲红线室外共用管道及建筑物共用暗
埋管道和暗埋盒，并确保管道的畅通；
2、向乙提供设计所需的甲红线围室外强电管线平面图、建筑共用管线
平面图等相关资料；
3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所；
4、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系；
5、有权对工程的安装质量进行监督；及时进行增减工程量的签证；
6、组织工程竣工验收，并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本
合同第四款第⑵条给乙付款，则自逾期之日起，每迟延一天，甲按合同总价的1%的标准向乙支付违约滞纳金。
（二）乙责任
1、格按照要求提供的施工图和施工规进行本工程围的有线电视络工程
的安装和调试，确保工程质量和施工进度，如有变更必须经甲签字认可；
2、属于施工质量问题返工费由乙负责；由于乙原因造成的返工费用、工期损
失和甲乙经济损失等由乙负责。
3、本工程所属的线路器材须符合相关要求，以满足客户的要求；
4、服从甲工程监督管理，与其他交叉的施工单位充分配合和协助；
5、工程竣工后，乙提供两套竣工图给甲；
6、服从土建单位的总进度安排，确保不影响总工期的完成；
7、落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文
明施工；若施工期间或在工
期围，因乙或乙施工人员自身原因而发生安全事故及损害，则由乙承担全部责任。
8、施工所需水电设施由乙自行负责解决或提供，施工过程所发生水电费用由乙
承担。
9、按期完成施工任务并保证安装质量、信号调试质量；组织验收工作，并保证一
次性通过验收取得合格证。
六、违约责任
1、合同三任一不能履行或不能全面履行合同条款（不可抗力除外），均属
违约，违约应赔偿因违约给对造成的损失。
2、施工中及施工后发现设备、材料货不对版，即不符合合同要求，乙应向甲
承担合同总价款的30%的违约赔偿责任，同时乙应无条件更换，否则，甲有权拒绝在竣工验收证书上签字，并拒绝支付工程款，由此造成的一切损失由乙负责。
3、如乙未能在甲要求的期限竣工并通过验收合格，则自逾期之日起，每迟
延一天，乙按合同总价的1%的标准向甲支付迟延竣工违约金，并赔偿由此给甲造成的全部损失。但因甲不及时配
合乙解决施工上的问题或不可抗力造成本工程延迟竣工的，乙无需承担本款的延迟违约责任。
七、本合同未尽事宜，可由甲、乙双另行协商签订补充协议，协商不成，任一可
直接向宝安区人民法院提起诉讼。
八、本合同须经甲乙双签字盖章后生效。
九、本合同共四份，甲、乙双各执二份，均具有同等法律效力。
甲：乙：
代表：代表：
签约时间：20年月日
签约地点：
篇二：强电工程合同
合同编号：项目
供电配套安装工程合同
本合同由
建设单位：（下称甲）
办公地址：上海世纪大道1589号25楼
和
施工单位：（下称乙）
办公地址：
[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。]
订立。
鉴于甲拟进行项目供电配套安装工程（以下简称“本工程”），该工程以指定分包的形式发包，甲向乙提供了绘述全部工程的邀请招标文件。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。] 乙按邀请招标文件进行投标。
兹特此达成协议如下：
乙同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款及招标文件、招标图纸、合同图纸和工程要求及技术要求所说明与显示的容进行小区整体供电案设计、供电征询，供电配套供应、施工、送电、维修并完成整项工程。
1. 工程概况：
工程名称：