编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水利水电土建工程施工合同通用版
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包人：法定代表人：承包人：法定代表人：风险提
示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：
二、工程承包范围：
三、合同工期开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责
1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽
工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。十
一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。十
二、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十
三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十
四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。十
五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十
六、质量保修金风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。十
七、违约、索赔、争议风险提示：明确违约责任
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
竭诚为您提供优质文档/双击可除排污管安装施工合同 篇一：雨水、污水排水管道工程施工合同书 凤凰城东侧支路路段雨污水城市排水管道安装工程 合同书 建设单位：成都九天建设工程有限公司承建单位： 二o一四年十月八日 管道安装及涵洞工程合同 发包方：成都九天建设工程有限公司（甲方）承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：凤凰城东侧支路路段雨污排水管道安装工程1．2工程地点：资中县火车站片区1．3工程内容： ①检查井砖砌体：包括清底、运砖、拌灰、砌筑、井盖安装、清理卫生
等全部工作内容。 ②路沿石安装：放线、挖沟、砌筑、回填、清理卫生等全部工作内容。③涵洞工程：包括清基、运条石、拌灰、安砌、表面加工、清理卫生等 全部操作过程。 ④井内抹灰：拌灰、运灰、抹面、收光、清理卫生等全部。⑤管道安装：包括清基、安装、灌浆等全部工作内容。 ⑥涵砼盖板：包括模板及脚手架材料、制作，钢筋加工、绑扎，板浇筑， 安装，灌浆等。 1．4承包范围：全部人工费（包括除挖掘机等大型机械外的工具用具，临时施工、生活设施，工人食宿等产生的一切费用）。1．5工程概况及工程标准： 工程为资中县火车站片区市政道路建设工程（凤凰城东侧支路）路 段雨污排水，道路全长733.825m，采用雨污水分流体制。涵洞位于道路Ko+180处。管道实际长度、管径型号、检查井以及涵洞砌筑条石，砼等工程量以实际发生并经过现场验收签证为准。 1．6合同价款：检查井：150元∕立方米，检查井内抹灰：9元/平方米，管道安装：30元∕米，路沿石：12元/米，涵洞墙身条石砌筑，涵底铺
水利水电土建工程施工合同条件 （示范文本ＧＦ－２０００－０２０８） 中华人民共和国水利部 中华人民共和国国家电力公司 中华人民共和国国家工商行政管理局 二０００年二月 第一部分通用合同条款 一、词语涵义 １词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义： １．１有关合同双方和监理人的词语 （１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 （２）承包人：指与发包人正式签署协议书的当事人。 （３）分包人：指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。 （４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。 １．２有关合同组成文件的词语 （１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。 （２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。 （３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 （４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。 （５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。 （６）中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。 １．３有关工程和设备的词语 （１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。 （２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。 （３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
安装工程承包合同 甲方：中房泰然鑫城8#楼项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目（含雨水）。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四工期要求 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求，作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续
建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） 污水管工程由有限公司承建，根据市五水共治精神和本街道居民区实际要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。 1、补充内容：鉴于乙方在年月日接到有限公司下达的开工令后，乙方立即组织人员对本工程进行实地考察发现本工程现场局部地方存在与原设计不符的情况，为了更好完善“小区内部雨污管道”工程各项功能，根据施工设计图及本项目的具体情况。施工前甲方、监理单位、设计单位、乙方到现场对本工程部分作优化，井段位于暗渠的施工方法，由原来的开挖施工变更为钢管拖架架设施工，其增加工程量及造价附后。以上增加工程量概算金额大写：元整；小写元； 2、工期要求： 按原来合同工期延长个月 3、承包方式、双方权力责任同原合同 4、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同 5、在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由市人民法院裁决。 6、本协议一式份，甲方份，乙方份。 7、本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）： 法定人代表或其委托代理人法定人代表或其委托代理人 组织机构代码：组织机构代码： 通讯地址：通讯地址： 邮政编码：邮政编码： （或授权代表）：（或授权代表）： 签订日期：签订日期： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 订立日期： 签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机
水利水电建设工程施工合同 示范文本 GF---2000---0208 水利部 国家电力公司 国家工商行政管理局 水利部 国家电力公司
国家工商行政管理局 关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知 水建管[2000]62号 各省、自治区、直辖市、计划单列市水利（水电）厅（局）、电力局（公司）、工商行政管理局，各流域机构，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位：为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利化水电工程的建设管理和工程招投标在公平、公正的基础上健康有序的进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》的规定，颁发《水利水电施工合同和招文件示范文本》（以下简称《范本》。并对《范本》实施的关问题规定如下： 一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。 二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）（以下简称《合同条件》颁发，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-97-0208）同时废止。 各水利水电工程发包人在编制招标文件和施工合同时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其它文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容及《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。 三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。 1．“通用合同条款”应全文引用，不得删改。 2．“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。 3．除《合同条件》的“专用合同条款”中所列的编号的条款外，“通用合同条款”其它的条款的内容不得改动。若确定因工程特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时，应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。 四、水利水电工程建设的管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制，发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。 五、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状，
水电安装工程施工合同 合同编号： 甲方：咸阳古建集团有限公司河南分公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国招投标法》、本着平等自愿，诚实信用的原则，经双方友好协商，现就本工程其中＿＿＿＿楼安装工程分包事宜，在互惠互利的基础上，签订以下合同条款： 一、工程名称：幸福圆小区 二、工程地点：原阳县桥北乡葛韩庄 三、工程内容：水电安装工程（水电图纸内所有工程，不含消 防）。 四、施工工期：依照《建筑工程施工合同》（以下简称主合同）执 行。 五、工程质量：合格（按现行建设工程质量验收规范执行） 六、工程承包方式：包工包料 乙方在符合国家质量技术标准、经甲方认可的前提下自主购买安装工程的原料，在遵守本合同的前提下自主经营，自负盈亏。 七、工程计价及结算方式： 1、
本工程依据《河南省建筑工程质量清算综合单价》新版定额计算工程总造价，在此基础上承诺向甲方优惠，计算出工程总造价的18%（不含增加工程量），此造价已除去各种施工配合费及依法缴纳的各种规范、税费、保险费等，如遇到施工现场临时水电安装需要乙方配合安装时，乙方应配合施工，其费用由乙方与第三方协商解决。 2、结算方式：施工预算+设计变更+现场签证 3、结算时间：工程竣工验收合格后一个月内，乙方向甲方报送竣 工结算资料，甲方审核无误后向乙方无息支付约定应付款项。乙方不再出具发票和支付其他费用。 八、工程支付方式： 1、预埋阶段：每三层支付已完成工程量款的80%，待主体封顶后 支付至已完成工程款的80%。 2、所有税金及个人所得税、管理费由甲方负责。 3、由银行汇票和现金两种支付方式组成支付，付款与决算以大合 同为准。 4、安装工程结束后具备交工条件时，甲方应将工程款支付至工程 总造价的90%，安装工程经质检部门验收合格后并结算后，甲方在向乙方支付到工程总造价的97%，其余3%作为质量保证金，保证金的返还及保修期内的所有问题解决均按主合同执行。 九、双方职责： （一）甲方职责：
消防管道施工合同样本(合同 范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020347
消防管道施工合同样本(合同范本) 发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括； 1．工程名称：工程项目XXX栋及地下室。 2．工程地点： 3．承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万元。 4．工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动
火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统； 6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5．消防报建费用乙方负责。 第二条：合同价款及承包形式； 1．合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2．本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3．如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4．该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式； 1．本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即万元。 2．该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即万
水利水电土建工程施工合同条件完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
水利水电土建工程施工合同条件完 整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 水利水电土建工程施工合同条件（ＧＦ－９７－０２０８） 第一部分通用合同条款 一、词语涵义 １．词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理单位的词语 （１）发包方：指专用合同条款中
平昌县东风水库 施工合同 工程名称：平昌县东风水库除险加固工程 发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林 合同签订时间：年月日 合同签订地点：东风水库项目部 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：东风水库除险加固工程 工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容：按照设计要求的内容 质量等级：必须保证合格，争创优良
合同价款：陆拾万元整（600000.00元整） 二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量） 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数：1套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。 3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。 五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。 六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由
水电安装工程施工合同 发包人全称： 承包人全称： 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 依据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑 法》、建设部与国 家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范 文本）》及其他有关法律、法规 和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则， 双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致， 订立本 协议。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 一、 工程概况： 工程名称： （以下简称： 本工程）； 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准； 施工部位： 本合同约定乙方施工部位为： 中所 有的水电安装工程包含的全部内容。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 二、 工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、 包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 文档来源网络及个人整理 ,勿用 作商业用途 2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给 排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业 配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体 如下： 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 A 、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙 1.5 米（含接口）起至所有用水末 端的给水工程安装及系统试压。 排水部分： 自室内排水起端起至小区排水管网第 一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 B 、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施 工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯 具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带， 避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、 总箱等所有的钢管、 电线、 电缆的预埋安装， 包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设； 弱电（包括电视电话、 智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预 埋套管、线管接口、 线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检 验试验设备和辅助材料。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、 合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约 定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。 文档来源网络及个人整理 , 勿用作商业用途 2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划， 根据甲方的进度要求， 随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。 文档来源网络及个人整理 ,勿用作 商业用途 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一 天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（Y: 1000.00元）的违约金；若累 计延误天数超过 7 天或连续延误天数超过 5 天，甲方有权单方面解除合同，由 此引起甲方的所有损失 （含间接损失） 及费用均由乙方承担。 甲方选择解除合同 时，具体操作按以下简称：甲方） 以下简称：乙方）
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
水利水电工程施工合同招标文件示范文本
编目 上册 水利水利土建工程施工合同条件GF-2000 水利水电工程施工招标文件 下册 水利水电工程施工合同技术条款
目录 第一部分通用合同条款 一、词语涵义 (23) 1 词语涵义 (23) 1.1 有关合同双方和监理人的词语 (23) 1.2 有关合同组成文件的词语 (23) 1.3 有关工程和设备的词语 (23) 1.4 有关工期的词语 (24) 1.5 有关合同价格和费用的词语 (24) 1.6 其它词语 (24) 二、合同文件 (24) 2语言又字和法律 (24) 2.1 语言文字 (24) 2.2 法律、法规和规章 (24) 3合同文件的优先顺序 (24) 三、双方的一般义务和责任 (25) 4 发包人的一般义务和责任 (25) 4.1 遵守法律、法规和规章 (25) 4.2 发布开工通知 (25) 4.3 安排监理人及时进点实施监理 (25) 4.4 提供施工用地 (25) 4.5 提供部分施工准备工程 (25)
4.7 办理保险 (25) 4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 (25) 4.9 及时提供图纸 (25) 4.10 支付合同价款 (26) 4.11 统一管理工程的文明施工 (26) 4.12 治安保卫和施工安全 (26) 4.13 环境保护 (26) 4.14 组织工程验收 (26) 4.15 其它一般义务和责任 (26) 5 承包人的一般义务和责任 (26) 5.1 遵守法律、法规和规章 (26) 5.2 提交履约担保证件式 (26) 5.3 及时进点施工 (26) 5.4 执行监理人的指示，按时完成各项承包工作 (26) 5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 (26) 5.6 办理保险 (27) 5.7 又明施工 (27) 5.8 保证工程质量 (27) 5.9 保证工程施工和人员的安全 (27) 5.10 环境保护 (27) 5.11 避免施工对公众利益的损害 (27)
福林公馆水电安装 施 工 合 同 甲方：林州市二建集团建设有限公司乙方： 签订地点： 签订时间：2017年09月27日
安装工程施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程情况，经双方洽商达成如下协议： 第一条工程概况 1-1，工程名称：____________________________________________ 1-2，工程地点： 1-3，工程内容：给排水，暖通，电器施工图内（除消防、电梯外）的全部安装工程内容。（栋层，约万平米） 第二条开工 2-1，开竣工日期：年月日至年月日共计日历天。 2-2，形象进度：在主体阶段施工时，紧密配合土建施工，不得影响工程进度；在工程装修阶段，严格按照甲方施工进度安排施工。 第三条工程质量等级：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为：合格。 第四条合同价款 4-1，承包总价：__________________ 4-2，合同价款计算的依据及承包方式： 1，据实结算，按河南省2013年清单计价规范以及相关配套的费用定额和文件取费用，其中综合人工工日、按最新执行。 2，工程主材：执行当地当期信息价，工程主材需选择信息价内有的品牌，主材由乙方推荐三个品牌甲方任选其一后价格由建设单位及乙方书面确认，若信息价内没有的则建设单位认质认价，但甲方及建设单位不得指定供货商及生产厂家。 3本工程承包方式为：包工包料包辅材。 第五条图纸、资料 甲方应向乙方提供工程施工图及相关资料。若甲方不能按合同约定提供图纸、资料，造成延误，责任由甲方承担，工期应相应顺延。 第六条甲方的权利和义务 1，组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，及时签发交底会议纪要。 2，甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量，安全监督和检查，以及工程的竣工验收。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 排污管道安装工程合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
排污管道安装工程合同 甲方： _____________________________ 乙方：______________________________ 签订日期： _____ 年M 日 甲方: 乙方： 经双方协商，甲方同意将排污管道安装工程承包给乙方，双方签订合同如下： 一、工程名称及范围 工程名称：排污管道安装工程 范围： ______________ 二、承包方式
本项目采取包工、包料（主管除外）、包工期、包安全、包质量的承包方式。 三、质量要求： 本工程质量要求为合格工程。 四、承包单价、材料及施工要求 1、该工程排污管道安装工程承包单价为元/米【包括土方开挖3.0米以内、回填；C10给垫层（厚 10CM ;管道吊装及就位；钢丝网包接头】等所有安装工作。 2、砖砌沉砂井，承包单价为元/个，【包括土方开挖3.0M以内、回填；C10给垫层（厚15CM , M5.0水泥砂浆砖砌砂井，1: 2.5水泥砂浆内粉2CM厚】等所有工作。 以上单价均包括：（施工过程中除整板岩石、管道材料费，卸车费由甲方负责外）本合同约定要求所发生的一切人工费、材料费、机械费、管理费及利润、税金等费用。 3、材料要求：砖不少于MU7.5砖，河砂为洁净中砂。 4、施工要求 污水管：按甲方要求放坡、安装顺直平稳； 接口：接口吻合，并用 1 : 2.5水泥砂浆内布钢丝网密封，宽度不少于20CM厚度不少于10CM 必须达到保护层厚度； 垫层：C10给垫层，宽度不少于60CM厚度达到10CM 砂井：规格内径下90CM 上70CM 外径下140CM 上120CM C10给垫层（厚15CM ,砂井垫层 比管道垫层低20-30CM,砂井应高出现有道路中线20CM 五、施工工程量 具体以实际工程量为准。 六、付款方式
一、词语涵义 1．词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。本条的各词语涵义仅适合于本合同，不是该词语的通用解释。这些词语在合同条款中出现时，一般应认为具有本条所赋予的涵义，但若上下文有要求时，亦可以有其他涵义。 1．1 有关合同双方和监理人的词语 （1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。 （2）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。 （3）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。 （4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。 列入本款的发包人、承包人、分包人和监理人等是本合同的有关当事人。发包人即一般合同中所称的甲方，在以往水利水电工程施工合同中也称为业主、雇主、建设单位、发包方或发包单位等；承包人即一般合同中所称的乙方，在以往水利水电工程施工合同中也称为承包方、承包单位、承包者或承包商等；监理人即通常所称的监理单位，在以往水利水电工程施工合同中也称为工程师、监理工程师等。 1．2 有关合同组成文件的词语 （1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。合同文件是发包人和承包人执行合同的文字依据，以双方签订的协议书中明确列入合同的文件和图纸为准。 （2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。技术条款是合同的重要组成部分，其容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技术要求，也是合同支付的实物依据和计量方法。此名词在以往国的招标和合同文件中常称为技术规，为了与行业标准中的技术规相区别，本合同文件中改称技术条款。 （3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。图纸为列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸以及列入合同的投标图纸和承包人提交并经监理人批准的所有图纸的总称。 （4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。施工图纸仅为图纸中的一部分。上述各类图纸的容还应包括其配套说明和有关资料。（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。投标文件是投标报价书、已标价的工程量清单（指由投标人已填写价格的工程量清单）以及由投标人按招标文件要求，向发包人提供的其他文件的总称。投标报价书、工程量清单和其他投标文件的容和格式规定在招标文件的有关章节。（6）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。中标人确定后，发包人应发中标通知书给中标人，表明发包人已接受其投标并通知该中标人在规定的期限派代表前来签订合同。若在签订合同前尚有遗留问题需要洽谈，可在发
方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。 3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。 十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 身份证号码： 身份证号码：
编号：_____________污水管网施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程立项批准文号： 4、资金来源： 5、工程内容： 6、工程承包范围： 工程量清单中全部内容。 二、合同工期 计划开工日期____________年____________月____________日 计划竣工日期：____________年____________月____________日。工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工质量验收合格标准。 四、签约合同价与付款方式 1、签约合同价为：人民币（大写）________________________元整（￥：____________元）；
2、付款方式：完成工程量的30%，付总价款的20%，完成工程量60%，付总价款的50%，工程完工付总价款的85%，审计结束按审计结算价付一次性付清。 五、项目经理及甲方代表 承包人项目经理：____________。甲方代表：____________ 六、双方的权利和义务 1、甲方的主要权利和义务 甲方主要权利： 甲方派出代表在施工时对材料和工程质量进行监督和安全监督，工程量和工程项目的变更，事先通知乙方。 甲方主要义务： 积极组织供水、用电、道路畅通，协调解决施工中的具体问题，乙方提出验收申请后，按规定时间组织验收。 2、乙方的主要权利和义务 乙方主要权利： 有权自行采购除统一指定外的合格材料，自主调度施工人员。 乙方主要义务： 按要求、分阶段做好报账所需材料；同等条件下优先使用本地民工，按合同、按规范施工，确保工程质量，服从甲方代表的监督。 七、安全责任 乙方在材料运输、施工和境内休息过程中若出现任何安全事故，由乙方全部承担，甲方概不负责。 八、违约责任 本合同签字盖章后生效，双方均认真履行合同条款，如有一方违约，赔偿对方工程总造价的____________%的违约金，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款，追究违约方的责任。