第三部分专用条件
1. 定义与解释
1.2 解释
1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1监理范围包括：图纸所示所有民航专业工程及设备。
2.1.2监理工作内容还包括：
监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务（包括相应施工合同中的所有工程及今
后的变更工程），对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制，负责工程
组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。具体如下：
（1）施工准备阶段主要内容
a)协助委托人组织施工招标。
b)编制监理实施细则和计划，包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项
工作程序，并制定各种监理用表；实施细则和计划应在第一次工地会议 7 天前报委托人；
获得批准后发施工承包人执行。
c)熟悉设计文件，参与设计交底工作，审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施
工工艺图设计，组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核，并审核施工承包人提交的复核报告。
d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。
e)审查施工承包人、分包人资质，审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质，审核施
工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查（根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核，并组织
施工承包人和委托人共同审定）该项工作应在收到施工设计文件后的 28 天内完成。
h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。
i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。
j)密切配合施工承包人的复测工作，并对施工承包人的复测工作进行监督把关。
k)审查开工条件及报审资料，下达开工通知，批复分部分项工程开工报告。
l)监理人应在现场建立工地实验室，用于建立的平行试验检测和复检工资，该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力，并获得质量监督部门的认可。（2）施工阶段主要监理内容
A.施工进度控制监理内容：
a)编制详细的施工总进度计划并控制其执行;
b)编制施工年、季、月实施计划并控制其执行；
c)审核施工承包人提交的总体进度计划，检查和督促施工承包人实施进度计划，核批
施工承包人的修正计划；审批施工承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划，并督促施工承包人实施；
d)审核材料物资供应的进度计划；
e)其他需要进度控制的内容。
B. 施工质量控制监理内容：
a)施工场地的质检验收；
b)监理人应加强对施工承包人工程分包的管理，认真审查工程分包计划和所有分包协
议。对于施工承包人非法分包的情况，监理人应及时报告委托人，并责令施工承包人纠正。
c)主持工地会议并形成会议纪要。
d)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。
e)工程原材料、配件的质量验收。
f)审批施工承包人拟用于本工程的原始资料、成套设备的品质以及工艺试验。
g)审查施工承包人拟用于本工程的机械装备的种类、性能与数量；施工机械的质量验
收。
h)对施工承包人采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，应要求施工承包人提供相
应的措施和证明材料，组织专题认证，经审定后予以签认。
i)控制重要外购成品件或半成品件的质量。
j)施工工艺过程的审核、工序交接检查、隐蔽工程检查验收、工程变更处理、工程质量事故处理。
k)要求施工承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、
检测、试验、分部分项验收和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。
l)签发中间交工证书、工程移交证书。
m)调查、处理工程质量缺陷和事故；出现重大质量事故时，应及时向委托人报告并督促施工承包人按规定上报有关部门；必要时，发布暂停令，施工承包人整改合格后签发复工令。
n)发布变更令。
o)对施工承包人的交工申请进行评估，参加对拟交工工程的检查和验收。
p)确保工程施工符合本项目环保要求。
q)接受政府监督部门的监督与检查，积极配合政府监督部门的工作。
r)配合委托人的交竣工验收和工程移交工作。
s)工程竣工验收、督促、检查施工承包人按照有关规定和委托人的要求编制竣工文件，并负责收集、审查、签字盖章后报委托人，审核竣工图和其他技术文件资料。
t)编制监理方面的竣工文件。
C.施工阶段全过程投资控制:
a)制定造价控制的实施细则，确定控制目标。
b)根据施工承包合同价、进度计划，编制承包合同的明细工程款现金流量图表，根据
工程进度编制工程用款计划书。
c)签发支付凭证；按照施工合同规定签发价格调差证书。
d)审核施工承包人的预算形成审核意见。
e)负责对施工承包人上报的每期完成工作量月报表进行审核，并提供当月（期）付款
建议书，经委托人认可后作为支付当期进度款的依据。
f)检查和监督施工承包人执行合同的情况，处理工程的相关索赔事项。
g)协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，
并向委托人提供造价控制动态分析报告。
h)制定完善的计量支付表格；对已完工工程进行及时准确的测量和计量，签发计量证
书；编制计量图形台帐和数据台帐；按照合同进行调差计算；及时核定分阶段完工的分部工程结算。
i)会同委托人办理工程竣工结算；提供整套结算报告及各项费用汇总表交委托人归档。j)提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其
他咨询服务，并定期或不定期进行施工投资分析。
k)本项目实行跟踪审计制度，监理人应配合审计单位进行审计工作。
D.施工过程中安全管理主要工作内容：
a)监理人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工
程安全生产承担监理责任。
b)监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符
合工程建设强制性标准。
c)监理人应督促施工承包人落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产
责任制；审查施工方案及安全技术措施并督促其实施；定期组织施工现场安全生
产专项检查，每月向委托人报告工地安全生产情况。
d)监督施工承包人按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，
制止违规施工作业。
e)在实施监理过程中，监理人发现存在安全事故隐患的，应及时要求施工承包
人整改；对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次，对施工过
程中存在的安全事故隐患或违章作业，应当要求施工承包人整改，并及时报告委
托人。检查整改结果，签署复查意见。情况严重紧急的，下达工程暂停令并及时
报告委托人，施工承包人拒不整改或不停止施工的应及时向安全监督部门报告。
f)督促施工承包人进行安全自查工作，参加施工现场的安全生产检查。
g)复核施工承包人施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全
监理人员签署认可的不得投入使用。
h)安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。
i)按规定对安全防护、文明施工措施费的列支和使用实施监理。
2.2监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）国家现行与工程建设有关的法律，包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民
共和国合
同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律；
（2）《建设工程质量管理条例》等相关行政法规；
（3）民航局及当地现行相关的法规、条例及标准和规范；
（4）经批准的工程项目规划等建设文件；
（5）工程项目施工图纸及说明等设计文件；
（6）委托人与施工承包人签订的施工合同
及协议；
（7）招标工程的施工承包人中标通知书、投标函和招
标文件；（8）民航局现行的建筑质量评定标准和施工
验收规范等；
（9）本监理合同及有关协议；
（10）监理招标文件、投标文件、中标通知书等。
2.2.2 相关服务依据包括：同
2.2.1 。 2.3 项目监理机构和人
员
2.3.1 监理人必须配备以下设
施设备：（1）车辆：2 台。
（2）通讯：通讯设备应能满足正常监理工作的需要。全部监理人员均应配有移动电话，办公
室配备传真机和固定电话。
（3）办公设备中至少应包括计算机、打印机、复印机、传真机、照像机等必备的办公
设备和用
品等（不含委托人无偿提供的设备）。
（4）日常办公、生活设备；包括日常办公、生活用品、家具、安全防护、劳保
用品等。（5）试验设备及测量仪器设备（全站仪、水准仪及必要的配件等）。
2.3.4 更换监理人员的其他情形：未尽保密义务的。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围： /
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额/ 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：/ 。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间
和份数：（1）监理规划、监理实施细则，于第一次工地会议 7 天前提交， 5 份；
（2）监理月报，于每个月 30 天之前提交， 2 份；（3）监理例会会议纪要，
于每次会议后 24 小时内提交， 2 份；
（4）监理年度工作总结，于每年 11 月 30 日前提交，2 份；（5）
质量评估报告、处理报告等专项报告按监理计划及委托人要求提交。
2.7 使用委托人的财产
委托人提供房屋设备
委托人提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
委托人提供监理人居住及工作房屋，房租及水电，通信等费用需监理人自行支付。房租价格由
双方协商确定。
监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人提供的房屋、设备。
3. 委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为：。
3.6 答复
委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：
（1）因监理人过失责任未按约定期限（或调整期限）完成监理工作，每延期一天按结算总价的
0.2‰进行赔偿，但赔偿总额不超过结算总价的 3%。
（2）监理人违反监理合同的规定，或因其人员失职、渎职，并因此造成委托人的经济
损失，监理人应当向雇主赔偿。
赔偿金=发包人所受到的直接损失包括但不
限于下述情况下，监理人应承担赔偿责任：
a）监理人明显失职、渎职造成的损失；b）监理人在文件中引用了违反国家或内蒙古自治区有关法规的条款或委托人提供的文件资料并
造成损失；
c）监理人在服务过程中，由于错误的决策和指示造成的损失；如工期管理不力造成延误、施工中设计明显的失误未及时发现和提出合理化建议、施工质量出现问题、安全控制
不力、投资控制及款项审核发生明显错误、未履行职责监理人员不到位或未及时处理现场
事务、处理事务有失公允未能保护业主利益等等监理失职行为的；
d）其他由于监理人的过失造成的损失；e）因监理人过失原因造成工程质
量不合格或者不具备设计文件确定的使用功能。
（3）违反保密义务：监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不
得泄露设计人、施工承包人等提供并申明的秘密。若相关秘密由监理人泄露，则监理人应
承担因泄露给委托人造成的实际经济损失，且不以监理酬金总额为限。情节严重的，委托
人有权要求监理人承担相应法律责任。过失行为由监理人承担举证责任，否则其应对损失
承担全部赔偿责任。
（4）如监理人员与施工承包人串通弄虚作假，降低工程质量，将不合格材料按照合格签字的，
给委托人造成损失，应按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。若是监理人员与施工承包人串通弄虚作假，签发不实的经济和工期签证，应赔偿委托人的全部损失。
4.2 委托人的违约责任
委托人违反监理合同的规定，并因此造成监理人的经济损失，委托人应向监理
人赔偿。赔偿金=监理人的直接经济损失。
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：无
5. 支付
5.1 支付
货币币种
为：人民
币。
5.3 支付酬金
5.3.1 监理工作酬
金的计算（1）监理
服务收费基价
本工程监理服务收费基价以监理工作范围内建筑安装工程费用总额为计费额，确定监
理服务收费基价。
（4）本工程监理服务收费浮动幅度值为：招标控制价下浮 %
5.3.2 监理工作酬金的支付委托人同意按以下的计算方法、支
付时间与金额，支付监理人的酬金：
监理费按工程进度同比例支付，工程竣工验收达到合同约定的质量目标，监理费支付
到合同总
金额的 70%；提交全部竣工资料（含承包人），符合档案管理标准，并通过验收存档，监
理费支付
总额为合同总价款的 80%；完成工程全部结算资料监理审核，并经审核机构审定后监理费
支付到合
同总价的 85%；工程质保期二年满后，监理费支付到合同总价款的 95%。由国家审计机关审计后（如
国家审计部门需要对本项目进行审计，将该审计行为作为支付的必要条件），一次性结算
清全部监
理费，监理人需提供符合国家标准的增值税发票。
5.3.3 监理人在保修期间的责任：
(1)在保修期内，监理人应配合委托人对保修的项目进行保修质量、工程量及费用的确
认工作；
(2)在接到委托人进行保修项目的通知后，应及时赶赴现场，了解情况提出保修建议和
意见，并参与保修全过程的安全、质量等管理工作；
(3)以上保修期内，若是施工方的质量原因发生本条内容的第 1、2 款的工作内容，委托人不支付监理人费用；若是其他原因发生的本条内容的第 1、2 款工作内容，委托人按
发改价格[2007]670
号的相关规定支付监理人费用，即中级专业技术职称的监理与相关服务人员 600 元/人·天，高级专业技术职称的监理与相关服务人员 800 元/人·天。
5.3.3 监理工作酬金的结算
(1)监理服务费是监理服务期内，监理人按招标文件规定的范围所提供的全部正常监
理服务所需的费用。
(2)监理服务费用结算的计算：
施工阶段正常监理服务费结算价款依据《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670 号）的规定：以工程竣工结算价款为计费额，在保持中标时的专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数、浮动幅度值不变的基础上，按照下述方法重新进行计算确定。具体计算方法如下：
1）计费额=工程竣工结算价格；
2）施工监理服务收费结算基价：按发改价格[2007]670 号文《施工监理服务收费基价表》（附表二）确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收
费基价；
3）施工监理服务收费结算基准价＝施工监理服务收费基价 X 专业调整系数 X 工程复杂程度调整系数×高程调整系数；
4）监理费结算价款=施工监理服务收费结算基准价 X（1+中标浮动幅度值）+本合同约定的其他费用。
其中：
(1)合同金额：万元；
(2)中标浮动幅度值%；
(3)专业调整系数 1.0 ；
(4)工程复杂程度调整系数 0.9 ；
(5)高程调整系数 1.0 ；
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：按通用条款执行。
6.2 变更
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长六个月时，附加工作酬金
按下列方
法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关
服务期限（天）
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与
相关服务期限（天）
6.4 终止
（3）监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，施工承包人和委托人已签订工
程保修责
任书,且完成国家审计。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（1）种方式：
（1）提请当地仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 / 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后 90 天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 90 天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为/ %。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：与工程相关的所有资料，永久。
监理人申明的保密事项和期限：/ 。
第三方申明的保密事项和期限：/ 。
8.8 著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服
务的资料的限制条件：应当征得委托人同意。
9. 补充条款
9.1 保险
监理人应在监理服务期内自费办理派驻地项目所在地人员和财产的有关保险，保险事件随服务时间延长而顺延，并在出险后自费办理索赔，如果监理人不办理保险则应对有关风险
和后果自负其责。
9.2 监理的特别措施及要求
（1）监理人必须对施工现场实行平行检测，即监理按监测规范对施工现场进行抽样检
测,检查
必须在施工承包人进行自检合格后
同步进行。（2）对施工现场实行旁
站监理。
（3）工程质量监理目标：达到设计要求，满足施工专业规范，质量达到国家验收规范
合格标准。（4）监理人应保证每周召开一次以上的监理例会，并负责整理会议纪要，
于 24 小时内报送委
托人。
（5）委托人可能以少于施工合同规定的工期目标要求施工承包人进行赶工。监理人
在进行监理服务时，其工作时间必须满足本项目施工特点和工期要求，并应充分考虑赶工、施工高峰以及工艺连续性(双班或三班)等因素，应有足够的现场监理人员。由此引起的服
务费用的增加以及法定节、假日和工作时间以外的加班费已包含在监理服务费中。
（6）总监理工程师每周在工地上班时间应不少于 5 天；现场监理人员每天的工作时间与施工承包人上班时间一致。并作到 24 小时有监理工程师现场值班，能及时处理发生
的问题。
（7）本项目所有图纸、规范、报表和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资
料均属委托人财产。监理人在合同终止前应将此类文件、报表、签认的凭证、监理指令等
资料按要求汇总、整理、装订成册，作为监理竣工资料交付给委托人，未经委托人事先书
面批准，不得将以上资料用于与本合同无关的其他目的。
（8）监理人应按国家及工程所在地档案部门关于工程竣工资料的要求，对施工承包
人的竣工资料进行审核，并在工程竣工验收后移交委托人。
（9）监理人应考虑因各种情况引起的暂停施工、人员及车辆办证、夜间施工、施工管
理规定较多等问题，需考虑施工降效情况，相应费用已包含在监理服务费中。
9.3 对监理违约的规定如发
生以下行为，将视为监理人违
约：
(1)监理人违反监理合同的规定，将监理服务的任何部分予以分包；
(2)合同执行期间，监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时
更换；或监理人在接到委托人的通知后未及时增派监理人员；
(3)监理人员严重失职造成重大工程事故或向施工承包人索贿或谋取私利，在工作期
间徇私舞弊,与施工承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失；
(4)合同执行期间，由于监理工程师未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸
或指示，造成施工承包人进度延误或中断施工，致使委托人增加费用支出或工期延误；或由于监理的原因造成监理工程师对施工承包人所下达的指令不能按期落实，导致进度缓慢，工期延误，工程质量低劣；
(5)未经委托人同意，监理人员擅离岗位；或虽经委托人同意离岗而未安排相应人员
替换，或监理人参加本工程监理工作人员的出勤率较低，造成监理工作不力。出勤率较低
的衡量标准为：每月监理工作人员的总出勤率低于 85%，施工期间常驻现场施工人员的出
勤率低于 90%。出勤率按监理人员进场时间表中规定值与监理人员实际出勤值进行统计。
本项目监理人员每人每月按 30 天计；
(6)监理人员要求及人员更换：监理人在投标文件中填报的主要专业工程师不得随意更
换，总监理工程师严禁更换，如监理人执意更换，委托人有权扣除合同总价的 20%作为罚款。未经委托人同意进行人员更换(除意外情况)专业监理工程师其他监理人员，则委托人将按照每人 5 万元/次的标准罚款；
(7)监理人承诺的用于本工程的试验、检测仪器及交通设施未能按时到达现场，或者
经质量监督部门检查验收不合格，未取得工地试验检测机构临时资质证书，并且在接到委
托人通知后在通知规定的时间内仍未采取弥补措施；
(8)监理工程师对主要工程或关键工序施工期间未进行旁站或跟班检查，监理人在接
到施工承包人要求检查的通知后 1 小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题；
(9)对工程的抽检频率未达到规范规定的频率，并且不按委托人的指令予以纠正；
(10)因监理工程师工作失误，发布错误指令造成工程返工或数量增加而引起工程费用
增加；
(11)在工程施工期间，施工承包人若出现违反施工操作或管理规定，监理人员脱岗或
监管不力未能及时制止，给委托人造成损失的，一经委托人发现，则按每次 1000 元至10000 元的标准扣缴监理人违约金；
(12)在监理服务期内，对内业资料收集不及时，数据不真实、或造成竣工资料丢失，
按每次
2000～5000 元标准扣缴监理人违约金；
(13)监理人员隐瞒事实，弄虚作假，欺骗委托人；
(14)委托人的指令不能得到持续、有效执行；
(15)监理人员检查不及时，故意拖延检验时间。
第(6)、(11)、(12)项约定的违约金，如产生均从当期应付监理费用中扣除，如发生上
述除(6)、
(11)、(12)项之外的任一情况，委托人可视监理人违约的严重程度采取下列措施之一：
a.委托人可按签署监理合同时监理服务费用的 1%至 5%扣缴监理人违约金，该违约金从未支付的监理酬金中扣除。
b.即使交纳了违约金，监理人未按监理合同规定继续履行本工程施工及保修期的监
理服务；委托人在向监理人发出书面通知的 14 天之后可以单方面解除本监理合同。
c.如监理人提供的监理服务未达到本合同对工程监理人的要求，委托人有权终止监
理合同，另行选定未实施监理范围内工程的监理人。
单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 （合同编号：№：QNFJL） 工程名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 人：黔西县财政局托委 监理人：达华工程管理（集团）有限公司
贵州分公司 2011 年签定日期日月1101 人：委托黔西县财政局 监理人：达华工程管理（集团）有限公司贵州分公司 №：QNFJL合同编号： 合同名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 依据国家有关法律、法规，（以下简称委托人），委托达华工黔西县财政局 程管理（集团）有限公司贵州分公司（以下简称监理人），提供黔西县2011年 施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。度洪水乡农发水利农业工程一、工程概况： 1．工程名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2．建设地点：黔西县洪水乡长堰村、新桥村3．工程规模及特征：土地治理项目排灌渠系及农业工程 4．工程总投资（人民币，下同）383.08万元 5．工期：6个月 二、监理范围 1．监理项目名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2．监理方式：巡视监理 3．监理项目投资：383.08万元 4．监理阶段：施工期 三、监理服务内容、期限 1．监理服务内容：按专用合同条款约定。 2．监理服务期限： 自2011年11月1日至2012 年4月30日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为（大写）柒万柒仟元（小写）77000.00元整。支付时间为：甲方在合同工程量完成过半后十天内，支付工程监理费（大写）肆万（小写）
40000.00元，全部工程完工并经验收合格后一次性付清余款（大写）叁万柒仟（小 写）37000.00元支付方式为：银行账户转账。 并下如工期延长造成的监理报酬调整按监理合同平均每月应付监理费数额增加，月拨付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1．监理合同书（含补充协议）； 2．中标通知书； 3．投标报价书； 4．专用合同条款； 5．通用合同条款； 6．监理大纲； 7．双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式伍份，具有同等法律效力，委托人执叁份，监理人执贰份。 达华工程管理（集团）理人：监托委人：黔西县财政局 有限公司贵州分公司 法定代表人：法定代表人： 或授权代表人：单位地址：贵阳市延安中路40号 兴中元大厦12楼C座 单位地址：黔西县城关镇水西大厦 邮政编码：邮政编码： 0851）话：（电0857电话：（） 电子信箱：QQ 电子信箱： （0851）传真：传真：（0857） 开户银行：贵阳银行南明支行开户银行： 账号：账号： 0111年2011签订时间：月签订地点：日
合同号：2010-jl-02 四川省 建设工程委托监理合同 四川省建设厅 制 四川省工商行政管理局
第一部分建设工程委托监理合同 建设工程委托监理合同 委托人：（以下简称甲方） 监理人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，双方就监理服务事项协商一致，订立本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”概况如下）： 项目名称： 项目地址： 建设内容及规模： 项目总投资： 二、组成合同的文件 组成甲乙双方就本项目建设监理合同的文件包括但不限于以下7项： （1）项目建设监理合同； （2）合同专用条款； （3）合同通用条款； （4）中标通知书； （5）投标书（即投标文件）及其附件； （6）有关附件以及合同规定的其他文件； （7）双方就本项目进行协商、补充、变更等形成的有关书面协议、函件、
传真等文件。双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。 三、监理人就本项目开展建设监理工作的范围包括但不限于以下内容： （1）协助委托人编写开工报告； （2）审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书； （3）督促承建商施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施； （4）审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，专项措施方案，并监督实施； （5）组织设计交底、图纸会审、工程例会（每周一次），审查设计变更； （6）编制投资控制计划，审核已完工程量，并按已完工程量签认承建商工程中期付款申请； （7）经设计咨询单位审核、委托人批准设计变更后，发布施工工程变更令； （8）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量、见证取样复检，必要时进行测试和监控； （9）监督承建商严格按技术规范和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商实施预控措施； （10）抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证并进行旁站监理，参与工程质量事故的分析及处理； （11）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见； （12）协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议； （13）监督检查安全生产，文明施工的实施； （14）编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报委托人和市
第三部分专用条款 第1条甲方代表 1.1 本工程甲方驻工地代表： 姓名：汪质彬，职务:副总经理； 手写签名样本：_________________ ，身份证号：_________________ ； 第2条乙方代表 2.1 本工程乙方驻工地代表： 姓名：李洁，职务: 项目经理 ____________________ ， 手写签名样本：_________________ ，身份证号：_________________ ； 第3条甲方工作及责任 3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。 3.2 甲方向乙方提供图纸的时间和数量为： 321甲方向乙方免费提供图纸陆 _套（含用于制作并提供给甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。 建议：请明确提交的时间； 3.2.2乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。 3.2.3不论是甲方免费提供的还是乙方自费复印的图纸，其知识产权都属于甲方 所有，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经甲 方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还 给甲方。 第4条乙方工作及责任 4.1 其他规定： 4.1.1乙方的其他工作和责任 1）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲卫提
供2间办公室（面积不小于30m2 ,向监理提供2间办公室（面 积不小于30m2 ，相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干 考虑。 2）其他：丄 第5条合同价款 5.1 本合同为固定单价合同。合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工程量按实 际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。 5.2 结算管理 5.2.1变更或洽商子目单价的确定： 1）如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目， 单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方 式计费：套用2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》中的含 量及当地配套规定、材料按照施工同期当地造价管理部门公布的湛 江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价，人 工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。 2）如在合同计价清单中相同工作内容之项目的综合单价不一致 时，将以最低的综合单价作为该等项目日后变更洽商、结算的 依据。 3）发生变更时，措施费用不作调整，乙方不得以不增加措施费为由而拒绝施工，由此而导致的工期延误由乙方负责，并赔偿由此给甲方 造成的经济损失。
建设工程造价咨询合同 合同编号： 工程名称： 委托人： 咨询人： 签订日期： 签订地点： 使用说明：适用于跟踪审计，如对本合同条款有调整的，必须采用修订标记。
第一部分建设工程造价咨询协议书 委托人： 咨询人： 依据《中华人民国合同法》及工程造价相关规定，鉴于咨询人具有承接本合同项下建设工程造价咨询合同的资质和能力，经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、项目投资总额（提示：或暂估价）：人民币元 4、资金来源： 5、项目规模： 6、咨询业务围及容： 二、本合同措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。 三、本合同的组成部分及解释顺序： 1、建设工程造价咨询协议书 2、建设工程造价咨询合同专用条款 3、建设工程造价咨询合同通用条款 4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件与修正文件 5、招投标文件 6、投标书及其附件 7、质询函 8、中标通知书 9、协议 10、反商业贿赂及廉政协议 以上文件在先的优先使用，但以上文件冲突时，以对委托人有利的为准。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条款中约定围的项目建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务服务期限：自年月日至年月日工程竣工（共日历天），以及后期配合服务（初审、复审、复查及竣工决（结）算）。 七、本合同正本二份、委托人、咨询人各执一份，副本份，委托人份，咨询人份。正本与副本具有同等法律效力。 委托人：咨询人： （盖章）（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 年月日年月日
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
合同编号：WU-PO-892-48 工程建设监理合同（电力工程）标 准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程建设监理合同（电力工程）标 准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 委托单位：______________ 监理单位：______________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1．工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________
第二节专用合同条款 1. —般约定 1.1词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.2 发包人：__________________ 方式选择的分包人。 1.1. 2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标 方式选择的供应商。 1.1. 2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他 工作的当事人。 1.1.3工程和设备 1.1.3.2永久工程： ________________________________________________________________ 。 1.1.3.3临时工程：施工供水、供电、临时施工用房及设施。 1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：本合同工程需永久占用的土地。 1.1.3.11临时占地：本合同工程需临时占用的土地。 1.1.4日期 1.145 缺陷责任期期限：24个月。 1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负 责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。 1.1.6其他 1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合 同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。 1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方 临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发 包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审 意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。 1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。 1.4合同文件的优先顺序 合同文件的优先解释顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； ⑷专用合同条款;
合同编号：YT-FS-1775-86 建筑工程施工监理合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工监理合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 发包方：______ 监理方：______ 依据《中华人民共和国合同法》，____（以下简称发包方）与____（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义 1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署
第三部分专用条件 1. 定义与解释 1.2 解释 1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/ 。 1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。 2. 监理人义务 2.1 监理的范围和内容 2.1.1监理范围包括：图纸所示所有民航专业工程及设备。 2.1.2监理工作内容还包括： 监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务（包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程），对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制，负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。具体如下：（1）施工准备阶段主要内容 a)协助委托人组织施工招标。 b)编制监理实施细则和计划，包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项 工作程序，并制定各种监理用表；实施细则和计划应在第一次工地会议7 天前报委托人； 获得批准后发施工承包人执行。 c)熟悉设计文件，参与设计交底工作，审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施 工工艺图设计，组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核，并审核施工承包人提交的复核报告。 d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。 e)审查施工承包人、分包人资质，审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质，审核施 工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。 f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查（根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核，并组织 施工承包人和委托人共同审定）该项工作应在收到施工设计文件后的28 天内完成。 h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。 i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。 j)密切配合施工承包人的复测工作，并对施工承包人的复测工作进行监督把关。 k)审查开工条件及报审资料，下达开工通知，批复分部分项工程开工报告。 l)监理人应在现场建立工地实验室，用于建立的平行试验检测和复检工资，该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力，并获得质量监督部门的认可。（2）施工阶段主要监理内容 A.施工进度控制监理内容： a)编制详细的施工总进度计划并控制其执行; b)编制施工年、季、月实施计划并控制其执行； c)审核施工承包人提交的总体进度计划，检查和督促施工承包人实施进度计划，核批 施工承包人的修正计划；审批施工承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划，并督促施工承包人实施； d)审核材料物资供应的进度计划； e)其他需要进度控制的内容。 B. 施工质量控制监理内容： a)施工场地的质检验收； b)监理人应加强对施工承包人工程分包的管理，认真审查工程分包计划和所有分包协 议。对于施工承包人非法分包的情况，监理人应及时报告委托人，并责令施工承包人纠正。 c)主持工地会议并形成会议纪要。 d)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。 e)工程原材料、配件的质量验收。 f)审批施工承包人拟用于本工程的原始资料、成套设备的品质以及工艺试验。 g)审查施工承包人拟用于本工程的机械装备的种类、性能与数量；施工机械的质量验 收。
合同专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）明确双方权利和义务的会议纪要及协议；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标文件及其附件；（7）招标文件、工程量清单及其附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标图纸（包括设计补充及变更）； 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条例》及其它现行的国家和地方法律、法规有关规定。 3.3适用标准规范 适用标准规范的名称：按国家和地方现行的标准、规范执行。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 国内没有相应标准、规范时的约定：另行商定 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前一周内提供全套施工图陆套(含工程竣工后承包人向发包人提供全套竣工图贰套)。 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得将图纸转给第三方或移作它用，并注意保密。若因承包人对图纸及其他资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果，发包人对此保留终生追究的权利。承包人为此应承担实际损害赔偿责任，若损失难以计算，则承包人向发包人公司按合同价款的1%支付违约金。 使用国外图纸的要求及费用承担：无 二、双方一般权利和义务
5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 发包人委托的职权：①、对本工程施工质量、施工进度、工程造价进行控制。 ②、对本工程合同、工程资料进行管理；③、对安全进行监督；④、协调好各种关系。 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及到工程造价的签证；（2）设计变更或工程变更；（3）开工令、竣工令、复工令；（4）工期顺延 5.3发包人派驻的工程师 姓名： 职权：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。 5.6不实行监理的，工程师的职权： / 7.项目经理 姓名： 职权：项目经理或项目副经理需熟悉施工投标组织设计，应参与过施工组织设计编制。负责组织本工程的质量、安全、环保等全面施工管理并依法承担相应责任；负责处理、协调本工程验收前的一切事宜。项目经理或项目副经理必须能够调动承包人的足够资源，保证在整个施工期间现场有足够的劳力、材料、机械设备和工具，具备较强的协调能力和丰富的现场经验，保证工程顺利实施。 现场项目经理和项目副经理必须是承包人投标前承诺的人选。发包人确认的项目经理或项目副经理必须驻场,服从发包人的统一管理，且实行施工压证，每周现场工作5天以上，每天工作时间不得少于8小时, 非经发包人同意，每缺席一天，承包人向发包人支付 1000 元/天的违约金；每月累计超过3天，加倍承担违约金。承包人在施工期间不得擅自更换项目经理或项目副经理, 若项目经理或项目副经理达不到合同规定质量、进度、现场管理等考核要求时，发包人有权要求承包人在3天内更换项目经理或项目副经理，并承担每更换一次5万元的违约金，驻场的项目经理或项目副经理的行为、作业、管理等违反合同要求时，承包人除承担合同规定的违约金外，同时有权处以驻场的项目经理或项目副经理1000-5000元/次的违约金，发包人对承包人经济处罚在例会中予以通报，并纳
编号：建设工程造价咨询合同
第一部分建设工程造价咨询合同 委托人： 咨询人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就服务事项协商一致，签订本合同。 1.项目名称： 2.服务类别：详见本合同专用条款。 二、 同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分及解释顺序： 1 2 3 4 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨
询人支付酬金。 六、本工程委托人可根据政府行为随时中止本合同。本工程如遇停、缓建的，已完成的工作量按合同相应条款结算，咨询人不得提出己完成工作量之外的任何索赔要求。 七、咨询业务自年月日开始实施，至工程项目结算后终结。 八、本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执两份。 委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 经办人：（签字）经办人：（签字） 收款单位全称： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 电话：电话： 传真：传真： 签订日期：年月日
第二部分 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1、 一方，以及其合法继承人。 2、“咨询人” 以及其合法继承人。 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 第二条 用条件中议定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条 咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
XXXX项目施工监理合同协议书2020年xx月xxx日
xxx工程施工监理合同协议书 本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与 （以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。 鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议： 一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。 二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1.公路工程施工监理中标函或委托函 2.公路工程施工监理合同通用条件 3.公路工程施工监理合同专用条件 4.《公路工程施工监理规范》（JTJ 077-95） 5.公路工程施工监理招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件： 附件A——监理服务的形式、范围与内容 附件B——业主提供的监理工作条件 附件C——监理服务的费用与支付
其它附件 三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。 五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本 份。双方各执份。 业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）单位地址：单位地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
编号：QJ-HT-0788施工监理合同新(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
施工监理合同新(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 xx监理合同工程名称：______________________________ 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ ______年____月____日 目录 一、合同协议书 二、合同通用条款 第1条词语定义 第2条法规、语言和联系方式 第3条双方关系与监理依据 第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务
第6条乙方的职责与义务 第7条甲方的权利 第8条乙方的权利 第9条监理合同期 第10条合同的变更和解除第11条监理酬金与支付 第12条人员的更换 第13条奖励与赔偿 第14条转让与分包 第15条违约、争议与仲裁三、合同专用条款 第2条法规、语言和联系方式第4条监理范围 第5条甲方的职责与义务 第6条乙方的职责与义务 第8条乙方的权利
建设工程造价咨询合同
合同编号： 工程名称： 委托人： 咨询人： 签订日期： 签订地点： 使用说明：适用于跟踪审计，如对本合同条款有调整的，必须采用修订标记。
第一部分建设工程造价咨询协议书 委托人： 咨询人： 依据《中华人民共和国合同法》及工程造价相关规定，鉴于咨询人具有承接本合同项下建设工程造价咨询合同的资质和能力，经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、项目投资总额（提示：或暂估价）：人民币元 4、资金来源： 5、项目规模： 6、咨询业务范围及内容： 二、本合同措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。 三、本合同的组成部分及解释顺序： 1、建设工程造价咨询协议书 2、建设工程造价咨询合同专用条款 3、建设工程造价咨询合同通用条款 4、建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件与修正文件 5、招投标文件 6、投标书及其附件 7、质询函 8、中标通知书 9、保密协议 10、反商业贿赂及廉政协议 以上文件在先的优先使用，但以上文件冲突时，以对委托人有利的为准。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条款中约定范围内的项目建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务服务期限：自年月日至年月日工程竣工（共日历天），以及后期配合服务（初审、复审、复查及竣工决（结）算）。 七、本合同正本二份、委托人、咨询人各执一份，副本份，委托人份，咨询人份。正本与副本具有同等法律效力。 委托人：咨询人： （盖章）（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 年月日年月日
编号：_________________ 工程施工建设监理合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程建设监理合同（GF－95－0202） ＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。 一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 总投资：
监理范围： 二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： ①监理委托函或中标函； ②工程建设监理合同标准条件； ③工程建设监理合同专用条件； ④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。 本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。 工程建设监理合同标准条件 词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。 （1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。
（2）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。 （3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 （4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 （6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。 （7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 （8）“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期
第三章合同专用条款主要部分 一、本合同适用的法规及监理依据： 1、《中华人民共和国建筑法》； 2、本工程的监理合同、设计合同、施工承包合同； 3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准； 4、本工程的设计图纸； 5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》； 6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规； 7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。 二、监理范围和监理工作内容： 1、准备阶段 （1）审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。核实设计概算。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。 （2）在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。 （3）检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。 （4）审查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。 （5）对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施
是否落实进行监督、检查。 （6）审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。 （7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。 2、施工阶段 2.1控制工程质量： 2.1.1关键工序和重要部位的监理 （1）对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。 （2）对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。 2.1.2质量检查 （1）对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。 （2）检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。 （3）监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。 （4）对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发
建设工程施工合同 (GF-1999-0201) （正本） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局一九九九年十二月 四川省建设委员会 四川省工商行政管理局制定制定
协议书 发包人(全称): 国家盐化工产品质量监督检验中心 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程 工程地点：自贡市板仓工业集中区 工程内容：场坪绿化工程（具体内容详见工程量清单） 工程立项批准文号：自发【200 】项批新号 资金来源：财政投入 二、工程承包范围 承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容 三、合同工期 开工日期： 2011年 10 月日 竣工日期： 2011年 11 月日 计划工期：日历天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 五、合同价款 金额（大写）：壹佰陆拾陆万元（人民币） ￥：1660000元
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
天津河东区奥的斯地块项目造价咨询顾问合同 置业有限公司 2014年 4月日
天津河东区奥的斯地块项目 造价咨询顾问合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将在河东区投资兴建天津河东区奥的斯地块项目。总建筑面积约为15万m2。 为此甲方特委托乙方担任天津河东区奥的斯地块项目造价咨询顾问，全面负责该项目的投资策划、投资控制等全过程造价咨询服务工作，现就甲乙双方的权利义务关系达成协议条款如下： 条款1：咨询顾问服务范围 本服务合同包括但不限于完成下述工程的服务内容： 前期策划： 1. 负责本项目的投资估算和目标成本的编制工作（全成本口径，其中建安 成本和室外成本部分需有估算明细组成）； 2. 负责本项目的合约规划与合约体系的编制工作； 3. 负责本项目前期方案比选时的造价测算工作； 过程控制： 1. 负责本项目设计、监理、勘察、全部总分包、材料设备采购和部分营销 类的内部招标和评委的推荐； 2. 负责直接议标分包工程的计价原则建议，以及其预算编制或审核等并协 助签订合同； 3. 负责施工过程工程变更（含变更估价）、工程签证、索赔的造价控制； 4. 负责中期付款及阶段性过程动态控制，提出造价分析报告等； 5. 在方案、设计及施工各阶段参与成本节点优化以及测算工作，提出优化 方案。 竣工结算： 1. 负责项目竣工结算审核及成本财务分析数据库（前期、建安和室外部分） 编制（含各期各类工程的结算分析报告）；并配合甲方股东的审计工作； 2. 应甲方要求在项目各阶段提供的其他咨询类服务。
上述服务范围中的各项招标中，”内部招标“工作的终点是协助甲方与中标单 位签订内部合同，对于需要政府公开招标的应出具外部招标清单和控制价， 但不包括办理政府手续以及合同备案。 条款2：咨询顾问服务内容 本服务合同规定的服务工作内容包括但不限于以下综述： 前期策划： 1.投资估算：按照甲方成本科目划分的原则，编制方案阶段投资估算； 2.目标成本：按照甲方成本科目划分的原则，编制施工扩初图纸阶段和施工图 阶段的目标成本（全成本口径，其中建安成本和室外成本部分需 有估算明细组成），并制定成本优化节点和降低指标； 3.合约规划：按照甲方开发分期要求与成本科目要求，编制合约规划，其中包 含合同目录、合同内容概述、合同界面划分、招标方式、招标计 划、清单格式、建议的合同文本与合约体系等； 4、前期方案比选：按照甲方建议的各种方案（包括地下室类型、覆土厚土、 房型、装修标准、机电设备配置标准、各类产品的合理配比、园 林工程的合理配比等等）的测算与建议； 过程控制： 一、施工总承包工程的内部招标 1. 拟定招标、评标及开标等工作详细的议程安排。 2. 拟定招标规划 a. 招标范围及专业界面的确认 b. 选择适合本工程的招标文件及合同文件体系 3. 提供资格预审文件，并提出专业性建议，协助甲方完成资格预审报告。 4. 招标文件的编写 a. 招标邀请函 b. 投标须知 c. 招标文件
监理合同专用条款 第三章合同专用条款主要部分 一、本合同适用的法规及监理依据: 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、本工程的监理合同、设计合同、施工承包合同; 3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准; 4、本工程的设计图纸; 5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》; 6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规; 7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。 二、监理范围和监理工作内容: 1、准备阶段 (1)审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。核实设计概算。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。 (2)在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。 (3)检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。 (4)审查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。 (5)对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施
是否落实进行监督、检查。 (6)审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。 (7)审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。 2、施工阶段 2.1控制工程质量: 2.1.1关键工序和重要部位的监理 (1)对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。 (2)对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。 2.1.2质量检查 (1)对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。 (2)检查工程材料和设备:乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。 (3)监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。 (4)对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发 现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知甲方。 (5)对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。