工程防火封堵施工合同发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了
充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。
一、工程项目概况
1.工程名称：滨江商务区桃花岛D地块1#、2#楼；
2.工程地址：桃花岛广泰建设工地；
3.承包范围：完成本工程1#、2#楼
强、弱电井防火封堵工程；
二、承包单价、方式及工作内容：
1、承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、包进度、工期、包质量、包返修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品在内的形式由乙方承包。
2、承包单价：
洞口尺寸约1200*250mm，单价为180 元/处；洞口尺寸约0.5*0.25mm，0.7*0.25mm，单价为80 元/处；（包人工、机械，不包材料）。工程量以实际完成的封堵洞口数量为准!
三、工期要求：本工程工期要求30 天完成
四、付款方式：
施工全部完成后支付50 %，剩余的经验收合格后，各方面都符合甲方要求后支付50 %。
五、合同有效期
本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章（或代表人按手印）之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止；
六、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2）甲方所在地人民法院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
甲方代表签字：乙方代表签字：
日期：日期：
防火封堵工程施工方案 一、施工方案设计原则 按照“安全可靠，经济适用”的原则进行设计，使施工方案便于运行、维护和施工。方案实施后以避免或减少火灾事故发生，一旦发生火灾迹象有效地节制事故范围的扩大。最大限度地降低火灾事故的损失，确保人命和财产的安全，符合国家公安部《建筑设计防火规范》标准的要求。 二、施工方案设计依据 1、根据GB50217-93《电力工程电缆设计规范》及GB50229-96《发电厂、变电所设计防 火规范》等有关规定。 2、根据GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》要求，电缆、桥架、母线槽、通风 管、消防管、空调管、水管在穿越楼板及穿越墙体处，用相当于楼板、墙体耐火等级的不燃材料封堵至无孔隙；要求风管、消防管、水管、空调管、桥架、母线穿过墙体及楼板时形成的孔洞必须严密封堵。 3、产品生产依据GB23864-2009《防火封堵材料的性能要求和实验方法》之规定。 4、供方向业主提交下列文件：公安部消防产品合格评定中心的型式认可证书、国家防火 建筑质量监督检验中心的材料检验报告、产品质保书、产品合格证。 三、施工工序 1、竖井洞口（通风管井、强弱电管井、消防管井、空调管井、水管管井） 一旦发生火灾，高层建设的强、弱电气管井、通风管井、消防管井、空调管井及水管管井是有烟囱效应，不管在哪一层发生火灾，它能上窜下跃迅速蔓延，使火灾事故扩大并使有毒的烟雾通过管井的缝隙渗透到其他楼层，因此必须用达到国家公安部GB23864-2009标准的无机堵料、柔性有机堵料、防火板、阻火包进行组合封堵，形成一道防火墙，达到节制火焰的蔓延，隔断有毒烟雾之目的。具体做法为：对预留孔平整、规整的洞口可采用以膨胀螺丝固定于洞口底部，以便于安放防火板，防火板选用5-6mm的防火板，在通风管道、消防管、水管、空调管、电缆、桥架周围用柔性有机防火堵料和阻火包进行包裹，确保电缆的载流量不受影响，以便松动电缆、桥架、通风管、消防管、水管的更换。然后直接灌注无机堵料，灌注高度按实际情况而定。如在通风管井、消防管井、水管管井、空调管井、强电和弱电井道中可按照实际洞口大
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 消防工程施工合同协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》、〈〈中华人民共和国消 防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程地点： 4、承包方式： 二、工程承包方式 包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。 三、工程工期 1、本合同工期为日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延： (1) 因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； (2) 因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； (3) 因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； (4) 在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；
(5) 非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的； (6) 隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的； (7) 甲方未按约定支付工程款的。 四、工程价款 1、工程价款为： (大写),(小写)。 2、在合同履行中出现下列情况时，应调整本工程的工程价款： (1) 经批准的设计变更； (2) 非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。 3、工程结算价格调整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金 额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。 4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资 料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。 五、材料设备供应 1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外 )。 2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。 六、工程质量
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
消防防火封堵工程施工合同范本(标准版) The latest model of construction contract for fire prevention an d plugging Engineering (Standard Version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
消防防火封堵工程施工合同范本(标准版)前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互 协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：__________所有需要消防防火封堵的部位。 4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。
二、工程工期 1、合同工期：总工期为______日历日，开工日期暂定为 ______年______月______日，具体开工日期以甲方书面通知为准。 2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟 一天，乙方向甲方支付￥______元的违约金；工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺 无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1、价款 （1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为： ______元/平方米，合同面积为______㎡，总价为人民币 ______元（大写：______）。包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。
消防工程施合同书 委托方（甲方）：库车华都大酒店综合楼 承包方（乙方）：乌鲁木齐市消安电子工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安防法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《新疆维吾尔自治区安防管理条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，甲、乙双方就本消防工程施工事项协商一致，签定本合同。 第一条：总则 1.1工程名称：库车华都大酒店综合楼 1.2工程地点：新疆库车县 1.3工程造价：本合同全部工程造价为人民币贰佰肆拾捌万元整。 1.4工程周期：合同签订之日起天。 第二条：在组织施工过程中，乙方必须按照承诺工期完成.如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 3、因甲方施工环境发生改变。 第三条：施工准备 3.1甲方在开工前应办妥施工前期准备工作；清除施工场地范围内影响施工的障碍物；解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，临时设施用地）；解决施工用电源。 3. 2乙方在开工前应组织有关人员做好施工设计图；安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 第四条：承乜方式及物资供应 包工包料的承包方式，设备材料由乙方负责采购。并符合国家公安部消防产品2012年度监督检验，及新疆维吾尔自治区消防产品监督检验站质量标准。 第五条：本消防工程承包项目：自动喷淋系统，消火栓系统，自动报警系统，自动排烟系统，灭火器系统。（以上工程博阿含消防设施检测费和承包合同范围内的消防产品送检费、不包括强电部分，我方设备安装到位后由强电施工人员接驳到位我方再进行系统调试） 第六条：工程款结算
电缆防火封堵 施工组织方案 1、编制依据及施工规范 １．1 编制依据 根据招标文件和施工规范。 1.2施工规范。 GA 1６1—1９97 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》 （TD-DL92-3001) 《电缆防火阻燃通用设计》 GＡ1６1 《电缆防火涂料通用技术条件》 DLGJ154-2０00 《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ＤＬ５027 《电力设备典型消防规程》 ＧB5０1６8—９2 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 SDJ278 《水利水电工程设计防火规范》 2、施工组织机构设置 该工程将实施项目法施工，建立一个合理的、精干的、高效率项目部、全面履行合同、对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,协调内外部及人员间关系，发挥各项业务职能的能动作用，满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本校算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成，作业层由我单位劳务部门选择素质高、曾施工过类似工程的专业队伍施工。 组织机构图如下：
2.1该工程由项目经理、施工经理在现场负责，抓好质量和工期，同时与业主/监理、 设计方建立联络，随时汇报工程进度、质量和配合监造、检查。 2．2该工程由项目经理全面负责，负责材料生产、检验、发放和现场管理。 ２.3工程必须由熟练工人施工,并由有经验的专家现场指导。 ２.4准备的施工机械、工具、检测仪器 序 号机械或设备名称 规格 型号 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率 （KW) 生产能 力 备 注 1 冲击钻W- 2 １0 中国新乡 1.5 １00% 2 切割机JY-1 １０中国新乡 1.5 10０% 3 安全帽30顶１00% 4 灭火器５只１00% 5 工作服40套100％ 6 直尺10把１00% ７防护眼镜3０副100% 8 油漆刷50把1０0% 9 灰刀５０把100% １0 灰斗30个 １0０%
合同编号：YT-FS-6264-11 消防工程施工协议(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防工程施工协议(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：_____有限公司，以下简称甲方 总承包方：_____，以下简称乙方 分包方：_____，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1．工程名称：_____有限公司一期消防工程 2．设计单位：______ 3．工程地点：______路 二、各方职责 甲方：______ 乙方：______
丙方：______ 技术文件和承包范围：____ 技术文件：______ 1．（一期工程）施工图 2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第____号 3．施工图审查报告 4．（二期工程）消防系统图 5．投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统 包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警
消防工程施工合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
消防工程施工合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 以下是小编为大家收集的的合同范文，仅供参考! 发包人(以下简称甲方)：_____ 承包人(以下简称乙方)：_____ 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：_____
消防防火封堵工程施工合同 甲方（施工单位）： 法定代表人： 乙方（建设单位）： 法定代表人： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.工程内容：所有需要消防防火封堵的部位。 4.合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。 二、工程工期 1.合同工期：总工期为日历日，开工日期暂定为年月日，具体开工日期以甲方书面通知为准。 2.若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程，每延迟一天，乙方向甲方支付人民 币元的违约金；工期延迟累计达到10日以上的，甲方有权解除本合同，合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟，经甲方书面确认后，仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1.价款
（1）本合同采用包干单价方式计价，包干单价为：人民币元/平方米，合同面积 为㎡，总价为人民币（大写）（￥元）。包干单价包括但不限于人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。 （2）工程施工用水、用电由总包单位提供接口，乙方自行装表计量，按国家有关部门规 定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。 2.付款方式： （1）通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%； （2）剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清，质保 金不计息； （3）乙方在收取工程款时，需向甲方提供国家足额正规发票，否则甲方有权顺延付款且 不承担任何责任。 四、双方权利与义务 1.甲方权利与义务。 （1）甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理 进行监督及管理。 （2）甲方应及时确认有关的方案、图纸，协调与工程有关的问题。 （3）甲方应及时提供施工所必需的各种资料。 （4）甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。 （5）甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。 （6）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。 （7）甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。 2.乙方权利与义务。 （1）执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。
消防工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将工程委托乙方施工。为明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定。结合湖北省的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围： （1）消防系统施工图、系统图； （2）甲方单位提出的设计变更规定的范围。 （3）甲、乙双方商定的技术核定单规定的范围。
4、承包方式： （1）设计施工图，系统图范围内的消防工程施工采取包工包料，总价包干的承包方式。 （2）设计变更，施工图、系统图范围外的工程项目采取包工包料，按招投标文件有关规定同比例据实结算的承 包方式。 二、工期 经双方商定，根椐工程实际情况，安排工期如下： 1、开工日期： 2、工程工期： 3、竣工日期：在具备系统运行的条件下，乙方应于15天内 完成全系统的调试、运行。 三、工程质量等级：合格 四、工程价款及承包范围 1、本工程施工图包干总价为人民币 2、包工总价的组成依据施工图及工程预算表，因工程数量增减引起的价格变化依据本合同所附工程预算表进行结算。 第二章双方责任 一、甲方代表 1．甲方驻施工现场全权代表姓名：
2．甲方代表可委派具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前七天 通知对方。 3．甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面的形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到的时 间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并 在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予 执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方 代表发出口头指令后三日内提出书面确认要求，甲方代 表在乙方提出确认要求24小时内不予答复，视为乙方要 求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到 指令后24小时内做出修改或继续执行原指令的决定，并 经书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方 立即执行的指令，如乙方存有异议，但甲方代表决定仍 继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而对乙方 造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。 4．甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准，并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24 小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方 代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，则视为 甲方认可，延误的工期相应顺延。
电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等，需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法：
1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为：比桥架洞口每边大10cm～20 cm，即（桥架宽度+20cm）×（桥架厚度+10cm）. 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包（粒状岩棉蛭石）上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法： 1．将桥架穿墙洞口四周修整方正，保证桥架四周有50mm缝隙，并将洞口垃圾清理干净。 2．把阻火包（粒状岩棉蛭石）整理平整，然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实，以对侧不见光为准。 3．阻火包（粒状岩棉蛭石）封堵完后，两侧用无机防火隔板进行夹封，用膨胀螺栓固定在墙体上，电缆桥架穿墙处和无机防火隔板
消防施工合同 发包方：（以下简称发包人） 承包方：湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司（以下简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，达成如下协议，供双方共同遵守： 第一条工程概况 1、工程名称：罗甸县城西生态移民安置区项目13#~22#消防工程（以下简称本工程） 2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡（以实际完成工程量为准） 第二条工程承包范围及内容： 根据发包人提供的经消防机构审核合格的设计图纸中所包含的：自动喷淋系统、室内、外消火栓系统（含灭火器配置）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘门系统、应急照明及安全疏散指示、设计图中所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。（注：施工图中已经由前期承包人施工完成的工程量除外，具体工程量以现场移交清单为准）
第三条合同价款的确定 计价方式： 1、根据竣工图以及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算，计价方式按贵州省安装工程计价定额2004版总价下浮15%作为合同价款（新增部分不作下浮）。承包人自行承担建安税、企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、国家及地方政府要求的各种附加税等等国家税务部门、政府部门规定缴纳的税费；承包人自行负责消防工程的资料、验收、实验、二次搬运、施工措施、安全防护、专项验收、协助提交工程备案资料，并承担相关费用（税费按国家税务部门相关规定执行）。 2、主材单价按照施工同期贵州省建设工程造价信息执行，若造价信息上未有的主材单价应按多方市场询价后经业主、监理、审计签字确定主材单价作为结算依据。 第四条工程款支付方式 1、进度款：每月25日承包人自行申报当月工程进度，在经业主、监理、审计审核后，发包人支付消防工程进度款的前提下，每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款，工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书，发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期（按国家相关规定执行）完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人，且承包人保证告知的开
防火封堵施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了 充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 1.工程名称：滨江商务区桃花岛D地块1#、2#楼； 2.工程地址：桃花岛广泰建设工地； 3.承包范围：完成本工程1#、2#楼 强、弱电井防火封堵工程； 二、承包单价、方式及工作内容： 1、承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、包进度、工期、 包质量、包返修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验 收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品在内的形式由乙方承包。 2、承包单价： 洞口尺寸约1200*250mm,单价为180 元/处：洞口尺寸约 0. 5*0. 25mm, 0. 7*0. 25mm,单价为80 元/处；（包人工、机械，不
包材料)。工程量以实际完成的封堵洞口数量为准 ！ 四、 付款方式： 施工全部完成后支付50 %,剩余的经验收合格后，各方 面都符合甲方要求后支付50 %o 五、 合同有效期 本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代表 签字并加盖公章(或代表人按手印)之日起生效，完成约定的全部内容、 结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止； 六、 解决合同纠纷的方式 本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成 的，可采用以下第种方式：(1 )向仲裁委员会提请仲裁，(2)甲方 所在地人民法院提起诉讼，(3)向工地所在地的人民法院提起诉讼。 乙方： 乙方代表签字: 期: 甲方： 甲方代表签字:
消防工程施工合同文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 为了满足甲方单位的消防工程的要求，确保工程质量，遵循消防安装工程的法律、规范。经甲、乙双方协商决定，现将甲方的消防工程承包给乙方，签订本施工合同条款如下： 一、施工地点、范围及施工内容 1、项目名称： 2、施工地点： 3、施工范围： 1、室内消火栓系统 2、自动喷淋系统 3、火灾自动报警系统 4、应急灯、应急疏散指示（设备安装，强电供电线路由强电安装） 5、气体灭火系统 6、摊位过道、人流出入口二次整改施工 二、开、竣工日期及工程工期 1、本合同经双方签字盖章生效，根据工程需要进场施工。 2、竣工日为甲方建设项目初装修后，消防工程经乙方自检，调试开通合格后 经建设方及甲方验收合格为竣工日。 3、工程工期为从甲方及监理单位发给乙方进场通知书确定的施工日起计 算到整个消防工程施工完毕（日历天），并经验收合格止。因不可抗拒因
素影响及连续8小时以上停水、停电、导致停工的，因甲方延期付款影响施工进度的，经监理及甲方确认后顺延工期。 三、工程质量及验收、保修 1、乙方应严格按照甲方提供的经过双方会审通过的消防施工图纸进行施工， 该工程必须符合GB标准及消防部门的验收标准。 2、工程施工期限为天，自竣工日起保修期为壹年。 3、保修期内，如工程质量方面的问题，乙方应在24小时内做出答复并免费 维修（人为损坏除外）。保修期内乙方若拒不返修，甲方可使用保证金进行返工，所发生的费用乙方承担。 四、造价及付款、结算方式 1、本工程采用双包的形式，即包工包料。本工程合同造价为人民币：以审计 部门计算的工程造价为准。 2、合同签订后，由乙方垫资进场施工，工程完工后经消防部门验收并出具试 运证明付到总工程款的，取得消防部门出具的消防合格证明文件后付到总工程款的保修金为（保修期满退还保修金）。 五、违约责任 1、为保证工程进度及确保民工工资的按时支付，甲方在乙方呈报完整的工程款支付申请与资料后，应在七日内支付当期工程款，若因资金不到位或甲方其他原因造成工程停工，甲方应以书面形式通知乙方停工，并由甲方承担责任。 2、因乙方原因造成工程质量、工期未达到合同规定的标准和工期要求时，由乙方承担由此造成的经济损失。 3、如因甲方原因造成消防验收不合格，不影响工程款的结算。
一、阻火包的施工工艺 1、施工前将封堵工作面清理干净，做到无油、无粉尘及其它异物，按电缆顺序梳理整齐。 2．将阻火密封包整齐排列叠放至贯穿孔洞的电缆周围，压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求为封严、封全、不留缝隙，用眼睛观不透光为止。 3．穿越楼层或设备的贯穿孔洞，应先将钢架或钢网固定在孔洞下端，刷阻火涂料，密封包码放厚度不得少于24厘米，上部可根据现场要求加盖板或其它防火装饰物(不得采用木板或其它易燃物作为支架 或盖板)。 4．机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严，封堵周边应大于设备底座周边24厘米。电缆在地板下转弯处或分线处，封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。 施工注意事项： 1．阻火密封包的使用码放厚度(h)标准：h≥240mm耐火达到一级（≥180min）；240mm≤h≤200mm耐火达到二级（≥120min）；h≥120mm 耐火达到三级（≥60min） 2．阻火密封包与电缆之间间隙，不得大于0.5厘米。 3．如阻火密封包着雨水后，应在干燥处阴干，不得在高温下烘烤。4．阻火密封包应在阴凉、干燥处保存，贮存环境温度小于100℃。·电缆穿墙孔洞 1.施工前将封堵工作而清理干净，做到无油、无粉尘及其它异物； 按电缆顺序梳理整齐。 2.阻火密封包码放完后，应在两侧扣5-8mm防火板，防火板内侧 应与电缆1cm以上距离， 3．封堵厚度不得小于24cm。 ①电缆②阻火密封包③防火板④固定螺栓 电缆穿楼层孔洞 1．电缆贯穿楼层孔洞时，将电缆与钢挂架固定，防止电缆烧断下沉。
2．孔洞封堵的底部用5-8mm防火板固定，上部用非硬化堵料将表面1cm封面抹平。 3．楼板较薄时，应适当加高防水台高度以确保耐火等组。 ①电缆④固定螺栓 ②钢板⑤非硬化堵料 ③阻火密封包⑥防水台 ·配电柜进出电缆封堵 1.施工前将配电柜内外工作面清理干净，按电缆进出顺序将电缆排列，在配电柜与电缆沟或地板下 部空间应封堵严密，使其之间不留空隙。 2.封堵剖面外沿应大于配电柜进出线孔洞24cm或与周边隔墙紧密结合。电缆在配电柜两侧进出线， 应在进出线处安装阻火盘，以防止火焰由上部进入盘内如图⑤。 ①电缆③阻火密封包⑤阻火盘 ②楼板④配电柜 ·电缆桥架贯穿楼层孔洞 1．桥架贯穿楼层时，应注意电缆与桥架之间要用防火堵料隔开，确保电缆与桥架之间形成1cm距离。2．电缆桥架应与墙体保持不小于5cm的间距，小于5cm的应扩大至5cm以上，内部、外部同时封堵形成一体，桥架外部封堵厚度可与楼板一致，桥架内部应保证不小于24cm。 3．封堵完成后，桥架下端用5-8mm防火板封口。 ①防火板③阻火密封包⑤电缆桥架 ②固定螺丝④电缆 ·电缆桥架穿墙孔洞 1．电缆桥架穿墙的封堵方法与1-1-1相同，如果电缆直径大于2cm时，在封堵前应在封堵部位向双方向涂刷各1.5延长米的电缆涂料，然后再进行封堵。 2．防火板内沿达应与桥架保持1cm距离。 ①防火板④电缆 ②电缆桥架⑤固定螺丝 ③阻火密封包 ·配电室进出电缆封堵
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
工程编号： 合同编号： ******大厦施工总承包 -消防工程补充协议书 工程名称：******大厦-消防工程 工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处 发包人： 承包人： 日期：
合同补充协议书 发包人(全称)：（简称甲方） 承包人(全称)：（简称乙方） 甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。具体补充条款如下： 一、工程概况： 1、工程名称：******大厦-消防工程 2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处 3、工程内容：室内外建筑消防工程 4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。 二、承包范围： 1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消 防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保； 2.消防电系统： 2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制
电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称： 二.封堵区域：各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准： （1）GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 （2）GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 （3）DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 （4）CECS154：2003《建筑防火封堵应用技术规程》 （5）GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案： （1）电缆竖井防火封堵施工方法： 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵，并在其上开好电缆孔，板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边，板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C，长度300mm，以防沿电缆引起延燃，干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时，在竖井中部封堵；当竖井高度小于6米大于3米时，在竖井的上下两端进行封堵；当高度大于6米时，应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键，最严格，必须密实无空隙。 （2）电缆穿管敷设防火封堵施工方法：
对穿管敷设的电缆，应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵，形成大于20mm厚的封堵层。 （3）电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法： 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量，然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕，超过此时间使可能固化，固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便，可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平，厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 （4）电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求： 4.1 封堵前应该清洁孔洞，应无灰尘及油腻，并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1，灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞，以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模，砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后，孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度，两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm，抹平表面。 （5）电缆防火涂料FP-C的施工； 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆，以及有中间接
消防工程施工合同 发包方（甲 方）： 承包方（乙 方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：××项目消防工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：按甲方提供的××项目消防工程经消防主管部门审查合格后的施工图纸及经甲方确认的经消防部门审查合格后的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防部门审查批准的的自动报警系统设计的施工图，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 2) 消火栓系统：包括整个综合楼室内外消火栓系统。包括室外地上消火栓、消防水泵接合器 3) 喷淋系统：包括整个综合楼自动喷淋系统（宾馆部分喷淋系统按图纸施工）。
4) 自动报警及联动控制系统：包括整个综合楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播及背景音乐。 6）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 7) 移动灭火器设备配置。 8) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 9)切断非消防电源线路。 10)消防水池水位报警系统、线路等。 11)消防设备的监控及反馈系统。 12)气体灭火的设计、施工。 13）地下室防火卷帘系统 14）应急疏散指示照明系统 15)消防工程范围内所有预留预埋及洞口修复由乙方自行负责。 上述消防设计图纸，由甲方负责报送消防主管部门审查批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防主管部门审查和验收的，增加工程费用由乙方承担。施工前仔细阅图，缜密思考，施工过程中由于让管等原因，导致已安装管道或设备发生移位，由此增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。