项目名称：工程

合

同

书

设计单位：工程有限公司日期：二○一五年十月二十五日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿､平等､互利为原则,签订如下条款｡

一､项目名称和地点

1､项目名称：工程

2､工程地点：

二､工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求：

依据甲乙双方确认的《工程效果图及报价表内容》施工。

项目内容及要求：

1、文字内容：“”。

2、要求：“”白天颜色绿色夜间光源红色

“”白天颜色红色夜间光源白色

3、其他工程材料内容及规格依据甲乙双方确认的《LED发光字工程报价表》内容为准施工。（详见附件）

三､承包方式和造价:

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。

《LED发光字工程》合计总造价为元整, (大写: 元整)（不含税金）｡

四､工程价款支付､结算方式:

1、合同签订后甲方支付给乙方工程款¥元整，即（大写：万元整）；

2、工程完工由甲方验收后，甲方一次性支付乙方工程款剩余款项，即

¥元整，（大写：元整）；

五､工程期限：

1、计划工程日历期限为个工作日，如遇到无法抗拒自然因素(如刮风下雨､雪等)等原因,工期相应顺延｡

2、如因甲方现场配合问题造成的窝工、停工，工期相应顺延，乙方不承担工期延误的相关责任。

六､双方责任

(一) 甲方责任

1、甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、切割机等），不计电费。

2、材料进场前，甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工, 并协助乙方选好材料堆放场地，为乙方提供必须的施工条件。

3､甲方应按本合同及时拔付工程款项｡如工程款不能及时到位,工期相应顺延｡造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失｡

4、工程竣工后，甲方负责工程验收及款项拔付手续。

(二)乙方责任

1､乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保LED发光字安装结构的安全性｡乙方必须保证结构使用安全，施工操作安全，并承担施工过程中的安全保险及安全责任。

2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任｡

3、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训，并对施工现场设置安全防护设施，准备安全防护用品；

4､乙方工程竣工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过｡

5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为年。

七、工程竣工验收

1、工程中所使用材料均符合国家相关规范标准为准；

2、工程竣工后，保证所有产品正常工作，即为合格。如因产品质量问题不能交付使用，由乙方及时检修更换。

八、工程变更

凡涉及到本工程确定的设计方案以外的变更或增加项目，由甲、乙双方协商确定后，以书面形式签字盖章生效，作为本合同有效附件，并相应调整合同价款及竣工日期。

九､违约责任:

如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,可起诉至人民法院裁决｡

十、其他事宜

1、合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守｡

2、本合同一式份,具有同守效力,其中甲方持份，乙方持份｡

3、经双方确认后的设计图纸为本合同的有效附件｡

4、《LED发光字工程报价表》作为本合同有效附件。

5、本合同由甲乙双方签字盖章后生效｡

甲方(盖章)：代理人：日期：乙方(盖章)：代理人：日期：