编号：YB-HT-010315
来件装配合同
Incoming assembly contract
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
文档中文字均可自行修改
编订：YunBo Network
来件装配合同
中外来件装配合同
甲方：中国____________公司
地址：________________电话：___________电传：___________
法定代表人：____________职务：________________
乙方：________国________公司
地址：________________电话：____________电传：__________
法定代表人：____________职务：____________国籍：_________
双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过友好协商，签定本合同。
第一条装配项目
乙方向甲方提供装配____（产品）____套（或件）所需的散件；甲方装配后将成品交付乙方。
第二条交付来件与加工成品的数量和时间
乙方将于________年________月至________年____月________日，每月向甲方提供____散件____套，并负责运至____港口（或车站）交付甲方；在甲方收到散件后的____个月内（或自____年____月____日至____年____月____日）分批将装配后的成品负责运至____港口（或车站）交付乙方。
第三条加工费
甲方为乙方进行装配的加工费，每件（或套）计____币____元。
第四条付款办法
乙方将不作价的散件运交甲方，加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。
第五条来厂专家和技术培训
根据实际需要，乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员，来厂专家和培训人员的数目、时间、任务、以及费用负担等，由双方另行商议。
第六条运费、保险费
乙方将散件运交甲方的运费、保险费由乙方负责；甲方将成品运交乙方的运费、保险费由甲方负责。成品的运输保险，由甲方按散件成本加上运费、保险费、加工费之和的____％投保综合险、战争险（如陆上运输则投保陆上运输险）。在装配期间，由甲方负责投保火险。
第七条质量检验
（1）甲方在收到散件后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收，如发现乙方提供的散件的规格、质量不符合技术标准，或数量不足，由甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。
（2）乙方在收到甲方装配的成品后，按双方议定的验收标准验货，如因甲方装备不当造成质量问题，由乙方向甲方提出检
验报告，甲方负责返修或赔偿。
第八条不可抗力
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同时，遇有上述事故的一方应尽快将事故情况通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。对方由此而产生的损失，不得提出赔偿要求。
第九条违约责任
任何一方不履行合同条款，致使对方遭受经济损失时，必须承担赔偿责任，受损害方并拥有罚款____元的权利。
第十条仲裁
本合同在执行过程中，如发生争议，双方应本着友好协商解决。如未能解决时，提请中国____仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决。仲裁费用由败拆一方负担。
第十一条担保
为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失，双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。
第十二条转让
本合同所载明的权利和义务，非经双方一致同意，一方不得转让给任何第三方。
第十三条本合同一式两份，用____文签署，双方各持一份，具有同等效力。
甲方：____________乙方：____________
代表：____________代表：____________
____年____月____日____年____月____日
云博网络科技有限公司
Yunbo Network Technology Co., Ltd.
编号：_____________中外来料加工来件装配合同书范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
订约人： ________________有限公司(以下简称甲方) ________________有限公司(以下简称乙方) 兹经双方同意，甲方委托乙方在____________________________加工标准磁罗经，一切所需的零件与原料由甲方提供，其条款如下： 1.来料加工和来件装配的商品和数量： (1)商品名称--标准磁罗经; (2)数量--共计____台; 2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在__________或__________购买，清单附于本合同内; 3.每种型号的加工费如下： (1)glc-1型标准磁罗经：__________________u.s.d.(大写：________________美元); (2)glc-2型标准磁罗经：__________________u.s.d.(大写：____________美元); (3)glc-3型标准磁罗经：__________________u.s.d.(大写：____________美元)。 4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方运至(某
地)________________________，若有短少或破损，甲方应负责补充供应; 5.甲方应于成品交运前1个月，开立信用证或电汇全部加工费用及由乙方在__________或__________购买零配件、消耗品及原料费用; 6.乙方应在双方同意的时间内完成glc-1型标准磁罗经的加工和交运，不得延迟，凡发生无法控制的和不可预见的情况例外; 7.零件及原料的损耗率： 加工时零件及原料损耗率为______%，其损耗率由甲方免费供应，如损耗率超过____%，应由乙方补充加工所需之零件和原料; 8.若甲方误运原料及零件，或因大意而将原料及零件超运，乙方应将超运部份退回，其费用由甲方承担，若遇有短缺，应由甲方补充; 9.甲方提供加工glc-1型标准磁罗经的零件和原料，乙方应严格按规定的设计加工，不得变更; 10.技术服务： 甲方同意乙方随时提出派遣技术人员到______________的要求，协助培训乙方的技术人员，并允许所派的技术人员留在乙方检验成品。为此，乙方同意支付每人月薪________________美元，其他一切费用(包括来回旅费)概由甲方负责; 11.与本合同有关的一切进出口手续，应由乙方予以办理;
编号：TQC/K276中外来件装配合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
中外来件装配合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 日期：_____年_____月_____日于 _____，_____公司，地址：_____，电挂：_____，和_____，地址：_____，电挂： _____，（以下简称甲方）与_____，地址：_____，电挂：_____，和_____有限公司，地址：_____，电挂：_____，（以下简称乙方）在平等互利的基础上，双方代表就 _____装配业务问题，进行了充分的协商，一致同意达成协议如下：第一条总则 合作分两期进行。 第一期，乙方首先提供_____组月产
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载中外来料加工、来件装配合同书样书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方地址电话法定代表人________________职务____________国籍 ____________乙方地址电话法定代表人________________职务____________国籍____________兹经双方同意，甲方委托乙方在________________加工 ________________________________，其条款如下1来料加工和来件装配的商品和数量1商品名称;2数量共计台。 2一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在或购买，清单附于本合同内。 3每种型号的加工费如下1大写美元;2大写美元;3大写美元。 4加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方运至____________，若有某地短少或破损，甲方应负责补充供应。 5甲方应于成品交运前1个月，开立信用证或电汇全部加工费用于由乙方在____________或____________购买零配件、消耗品及原料费用。 6乙方应在双方同意的时间内完成____________型标准____________的加工和交运，不得延迟，凡发生无法控制的和不可预见的情况例外。 7零件及原料的损耗率加工时零件及原料损耗率为______，其损耗部分由甲方供应，如损耗率超过_____，应由乙方补充加工所需之零件和原料。 8若甲方误运原料及零件，或错将原料及零件超运，乙方应将超运部份退回，其费用由甲方承担，若遇有短缺，应由甲方补充。 9甲方提供加工____________标准____________零件和原料，乙方应严格按规定的设计加工，不得变更。 10技术服务甲方同意乙方随时提出派遣技术人员到____________的要求，协助培训乙方的技术人员，并允许所派的技术人员留在乙方检验成品。 为此，乙方同意支付每人月薪____________美元，其他一切费用包括来回旅费概由甲方负责。 11与本合同有关的一切进出口手续，应由乙方予以办理。 12加工后的标准____________乙方应运交给甲方随时指定的国外买主。
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
编号：_________________ 中外来件装配合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方：中国____________ 公司 地址：________________ 电话：___________ 电传：___________ 法定代表人：____________职务：________________ 乙方：________国________ 公司 地址：________________ 电话：____________ 电传：__________ 法定代表人：____________职务：____________ 国籍：_________ 双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过友好协商，签定本合同。 第一条装配项目 乙方向甲方提供装配____ （产品）____ 套（或件）所需的散件；甲方装配后将成品交付乙方。 第二条交付来件与加工成品的数量和时间 乙方将于________年________月至________年____ 月________日，每月向甲方提供____散件____套，并负责运至____ 港口（或车站）交付甲方；在甲方收到散件后的____个月内（或自____年____月____日至____年____月____日）分批将装配后的成品负责运至____港口（或车站）交付乙方。 第三条加工费 甲方为乙方进行装配的加工费，每件（或套）计____币____元。 第四条付款办法 乙方将不作价的散件运交甲方，加工费由乙方给甲方开出即期付款信
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.中外来件装配合同正式版
中外来件装配合同正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 编号：_______________ 日期：_________年_________月 _________日于_________，_________公司，地址：_________，电挂： _________，和_________，地址： _________，电挂：_________，（以下简称甲方）与_________，地址：_________，电挂：_________，和_________有限公司，地址：_________，电挂： _________，（以下简称乙方） 在平等互利的基础上，双方代表就 _________装配业务问题，进行了充分的协
商，一致同意达成协议如下： 第一条总则 合作分两期进行。 第一期，乙方首先提供_________组月产_________部_________所需的全部设备和检验仪器，这些设备和仪器是新的、先进的、价格是优惠的，并须经甲方确认为准。设备和仪器的价款，在甲方收取的装配费内分期偿付。 乙方并负责不作价提供装配上述产品所需的全部元件、器件和包装物料；甲方负责提供相应的厂房、电力，并负责组织装配，收取加工费，产品全部交给乙方。 进行步骤： （1）甲方于_________月_________日
中外来件装配合同（三） In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-796556中外来件装配合同（三） 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着 自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 编号：_______________ 日期：_________年_________月_________日于_________，_________公司，地址：_________，电挂：_________，和_________，地址：_________，电挂：_________，（以下简称甲方）与_________，地址：_________，电挂：_________，和_________有限公司，地址：_________，电挂：_________，（以下简称乙方） 在平等互利的基础上，双方代表就_________装配业务问题，进行了充分的协商，一致同意达成协议如下：第一条总则 合作分两期进行。 第一期，乙方首先提供_________组月产_________部_________所需的全部设备和检验仪器，这些设备和仪器是新的、先进的、价格是优惠的，并须经甲方确认为准。设备
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
中外来件装配合同通用(二) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 本合同于_________年_______月______日在______________签订 甲方：__________公司 地址：______________ 电报挂号：__________ 电传：______________ 乙方：__________工厂 地址：______________ 电报挂号：__________ 电传：______________ 双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过友好协商，特签订本合同。 第一条装配项目
乙方向甲方提供装配______________（产品）__________套（或件）所需的散件，提供的散件进行装配，装配后将成品交付乙方。 第二条交付来件与加工成品的数量和时间 乙方将于__________年______月______日至________年______月_______日，每月向甲方提供________散件__________套，并负责运至__________港港口（或车站）交付甲方；在甲方收到散件后的__________个月内（或自________年______月_____日至_______年______月_____日），分批将装配后的成品负责运至__________港口（或车站）交付乙方。 乙方在提供散件时，按百分之__________的备损率提供给甲方，多提供部分不计装配数量。如乙方未能按时、按质、按量提供全部散件，致使甲方停工待料造成损失，乙方在接到甲方提出的通知后，应予赔偿。如甲方未能按时、按质、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦应负责赔偿。
中外来件装配合同详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-032938
中外来件装配合同详细版 甲方：中国____ 公司 地址：_____ 电话：_____ 电传：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 乙方：____国_____公司 地址：_____ 电话：_____ 电传：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____
国籍：_____ 双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过友好协商，签定本合同。 第一条装配项目 乙方向甲方提供装配____ （产品）____ 套（或件）所需的散件；甲方装配后将成品交付乙方。 第二条交付来件与加工成品的数量和时间 乙方将于____年_____月____日至____年____ 月____日，每月向甲方提供____散件____套，并负责运至____ 港口（或车站）交付甲方；在甲方收到散件后的____个月内（或自____年____月____日至____年____月____日）分批将装配后的成品负责运至____港口（或车站）交付乙方。 第三条加工费 甲方为乙方进行装配的加工费，每件（或套）计____币____元。 第四条付款办法 乙方将不作价的散件运交甲方，加工费由乙方给甲方开出即期
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同纠纷典型案例分解 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
〈〈最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》案例分解第一节工程施工合同效力一、施工合同无效?案例一 于萍、吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒与沈阳市大东区人民政府建设工程施工合同纠纷 案 来源：沈阳市中级人民法院网，依据判决书整理（本案案号[2001]沈民初字第54号） 原告：于萍吕禹昕吕家麒吕坤冯聪吕飒被告：沈阳市大东区人民政府 原告诉称，吕洪杰（系于萍的丈夫，吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒的父亲，于2002年5月8日病故）与被告所属的沈阳市大东区建民小区联建办公室于1994年3月订立一份 口头协议，约定由吕洪杰承建沈阳市大东区东祥小区综合办公楼工程，包括住宅、网点及办 公楼三部分，总面积为15,090平方米，按二级取费标准计算。按约定吕洪杰组织人员进行了施工， 至1996年末工程完工。按沈阳市建筑工程预算审查中心对双方争议的工程造价进行鉴定，工程总造价为11,191,823元，建民小区联建办公室实际拨付工程款为7,815,100元，尚欠工程款3,376,823元至今未付。因建民小区联建办公室是被告于1992年4月12 日以沈大东政办发（1992） 22号文件批准成立的，又于1995年9月22日以沈大东政办发（1995）45号文件撤销，因而该欠款应由被告承担，故请求判令被告支付尚欠的工程款并赔偿利息损失。被告沈阳市大东区人民政府未予答辩。一审法院经审理认为，吕洪杰为原建民小区联建办承建综合楼的事实存在，但吕洪杰作为无 建设工程施工的企业法人营业执照及相应资质的自然人，承建该项工程，双方行为违反了法 律、行政法规的强制性规定，应确认为无效，造成本案纠纷，双方均有责任。鉴于该工程已实际建成，双方业已对工程造价经核算确定为9,635,988元，应按此金额结算。对于建民小 区联建办已付工程款、材料款，原告已自认无争议部分为7,815,249.60 元，但对建民小区 联建办已经支付的税金32,400元，水费2万元，电费415,437.28元，以房屋及车折款50 万元，原 告虽不予认可，但税金、水、电费系属实际发生，理应由原告承担的款项，而以房屋及车折款50万 元原告已承认系折抵其先行垫付的工程款，应视为建民小区联建办的投入， 故以上款项合计为8,783,086.88 元应为建民小区联建办已付工程款的金额。综上，原建民小区联建 办尚欠原告工程款852,901.12元应给付原告，并赔偿原告利息损失。因原建民小 区联建办系被告开办并已撤销的不具备法人资格的临时机构，故对该笔债务应由被告承担。吕洪杰因病死亡后，应由其第一顺序法定继承人即六原告继承。?案例二 兰太公司与鑫蓝公司建设工程施工合同纠纷案2004年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与大意监理公司（以下简称大意公司）签订了建设工程监理 合同。合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，大意公司监理工程师就发现施 工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，大意公司监理工程师和兰太公司 派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。大意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。 令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优 良，却为何在这项施工中出现上述问题？经过认真、细致地调查，兰太公司和大意公司终于 弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同，但实际施工人是 当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于 有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司 的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任 何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%勺管理费。兰太公司签施工合同时，见对方 （实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述
2020 中外来件装配合同（一）文档 CONTRACT TEMPLATE
中外来件装配合同（一）文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 本合同于_________年_______月______日在______________签订 甲方：________________________公司 地址：____________________________ 电报挂号：________________________ 电传：____________________________ 乙方：________________________工厂 地址：____________________________ 电报挂号：________________________ 电传：____________________________ 双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过友好协商，特签订本合同。 第一条装配项目 乙方向甲方提供装配______________（产品）__________套（或件）所需的散件，提供的散件进行装配，装配后将成品交付乙方。
第二条交付来件与加工成品的数量和时间 乙方将于__________年______月______日至________年______月_______日，每月向甲方提供________散件__________套，并负责运至__________港港口（或车站）交付甲方；在甲方收到散件后的__________个月内（或自________年______月_____日至_______年______月_____日），分批将装配后的成品负责运至__________港口（或车站）交付乙方。 乙方在提供散件时，按百分之__________的备损率提供给甲方，多提供部分不计装配数量。如乙方未能按时、按质、按量提供全部散件，致使甲方停工待料造成损失，乙方在接到甲方提出的通知后，应予赔偿。如甲方未能按时、按质、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦应负责赔偿。 第三条加工费 甲方为乙方进行装配的加工费，每件（或套）计_________币__________元。（注一） 第四条付款办法 乙方将不作价的散件运交甲方，加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。（注二） 第五条来厂专家和技术培训 根据实际需要，乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员，来厂专家和培训人员的数目、时间、任务以及费用负担等，由双方另行商议。 第六条运费、保险费
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
中外来件装配合同专业版 参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
中外来件装配合同专业版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：中国____________公司 地址：_________电话：___________电传：___________ 法定代表人：____________职务：_________ 乙方：________国________公司 地址：_________电话：____________电传：__________ 法定代表人：____________职务：____________国籍： _________ 双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过 友好协商，签定本合同。 第一条装配项目 乙方向甲方提供装配____（产品）____套（或件）所需 的散件；甲方装配后将成品交付乙方。
第二条交付来件与加工成品的数量和时间 乙方将于________年____月至________年____月____日，每月向甲方提供____散件____套，并负责运至____港口（或车站）交付甲方；在甲方收到散件后的____个月内（或自________年____月____日至________年____月____日）分批将装配后的成品负责运至____港口（或车站）交付乙方。 第三条加工费 甲方为乙方进行装配的加工费，每件（或套）计____币____元。 第四条付款办法 乙方将不作价的散件运交甲方，加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。 第五条来厂专家和技术培训 根据实际需要，乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员，来厂专家和培训人员的数目、时
甲方中国____________ 公司 地址________________ 电话___________ 电传___________ 法定代表人____________职务________________ 乙方________国________ 公司 地址________________ 电话____________ 电传__________ 法定代表人____________职务____________ 国籍_________ 双方为开展来件装配业务，本着平等互利原则，通过友好协商，签定本合同。 第一条装配项目 乙方向甲方提供装配____ (产品)____ 套(或件)所需的散件；甲方装配后将成品交付乙方。 第二条交付来件与加工成品的数量和时间 乙方将于________年________月至________年____ 月________日，每月向甲方提供____散件____套，并负责运至____ 港口(或车站)交付甲方；在甲方收到散件后的____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日)分批将装配后的成品负责运至____港口(或车站)交付乙方。 第三条加工费 甲方为乙方进行装配的加工费，每件(或套)计____币____元。 第四条付款办法 乙方将不作价的散件运交甲方，加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。 第五条来厂专家和技术培训 根据实际需要，乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员，来厂专家和培训人员的数目、时间、任务、以及费用负担等，由双方另行商议。 第六条运费、保险费 乙方将散件运交甲方的运费、保险费由乙方负责；甲方将成品运交乙方的运费、保险费由甲方负责。成品的运输保险，由甲方按散件成本加上运费、保险费、加工费之和的____ ％投保综合险、战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装
中外来件装配合同模板 Contract template for assembly of Chinese and foreign parts 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
中外来件装配合同模板 前言：贸易合同又称契约或合约，是进口出口双方当事人依照法律通过协商就各自 的在贸易上的权利和义务所达成的具有法律约束力的协议。本文档根据贸易合同内 容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容 可按需编辑修改及打印。 编号：_______________ 日期：_________年_________月_________日于 _________，_________公司，地址：_________，电挂： _________，和_________，地址：_________，电挂： _________，（以下简称甲方）与_________，地址： _________，电挂：_________，和_________有限公司，地址：_________，电挂：_________，（以下简称乙方） 在平等互利的基础上，双方代表就_________装配业务问题，进行了充分的协商，一致同意达成协议如下： 第一条总则 合作分两期进行。 第一期，乙方首先提供_________组月产_________部 _________所需的全部设备和检验仪器，这些设备和仪器是新
的、先进的、价格是优惠的，并须经甲方确认为准。设备和仪器的价款，在甲方收取的装配费内分期偿付。 乙方并负责不作价提供装配上述产品所需的全部元件、器件和包装物料；甲方负责提供相应的厂房、电力，并负责组织装配，收取加工费，产品全部交给乙方。 进行步骤： （1）甲方于_________月_________日前将负责装配任务的工厂平面（草）图提交乙方，而乙方则于_________月 _________日前派出工程技术人员携带厂房调整方案和设备安装图纸到_________，与甲方共同商定施工计划。 （2）从_________月_________日起，乙方应于90天到120天内将有关设备和仪器运抵上述工厂；甲方应于同时期内完成厂房调整，并即着手进行设备安装工程。 （3）乙方应于设备和仪器运抵上述工厂一个月内，将不作价提供的够三个月用的装配上述产品的全部元件、器件和包装物料运抵上述工厂；甲方则应于收到上述元件、器件和包装物料之日起一个月内为试装阶段，第二个月起开始正式装配。 （4）双方一致同意，对_________等其他电子产品的装配任务，待上述两项产品的装配正式投产后便立即进行。
建设工程施工合同案例分析 案例一：谁承担不可预见的地质状况的风险 只有在一些一般公共工程的承包市场，地质状况的风险完全是承包商的风险，香港和马来西亚是这方面最典型的两个市场。在大多数市场上，或多或少地都对责任进行分担。但是在项目融资领域，一些项目，如FIDIC 银皮书所规定的EPC类型的项目就规定承包商完全负责现场及其地表和水文条件。 在香港公共工程合同中出现的风险分配，如EPC合同，反映了业主能够十分确定项目时间和成本的愿望。但是对这样做是否合理经常会出现争议，并且将此类风险完全交由通常是项目众多投标者之一的承包商承担会限制详细现场调查的方法和机会。很多人都认为如果让合同方承担一些事件的风险，而该事件又是该方无法控制且无法进行估量的，则这样的风险分配一般不会带来令人满意的结果。这样的风险分配方式可能是不经济的，而且会带来争议。香港政府对这些批评是很清楚地，但是仍然坚持这一方法，这一点让人感到惊讶。所以如果你们准备或正在香港政府项目中投标则必须加倍小心。 即使业主希望让承包商承担地质状况风险，这种完全承担设计责任的方法仍然会使业主面临一定的风险。 在一般传统承包模式下，完全设计责任由委托设计的业主承担，设计方被要求根据详细现场和其他调查就永久工程如斜坡和地基的设计进行优化。在另一方面承包商有义务使用根据其所获得的资料及其应当获得的其他资料而决定使用的方法来建设永久工程。他的合同性设计义务一般不会超过临时工程的设计，并保证临时工程不会对永久工程产生不利影响。但是对于不可预见的地质状况的风险可能会要求承包商对业主负责的永久工程进行重新设计，那这时承包商所负责的就不仅是临时工程和工作方法了。 业主关心的另一个不明显的风险是地下设施。关于地下设施的招标资料可能是不准确的并且这些设施可能会阻碍所设计的永久工程，因此此时就需要对设计进行修改或转移设施。如果选择转移设施，则会对工期有影响。并且，如果采取修改设计，则承包商将会就工期提出索赔。除了承担与工期有关的费用的风险，业主可能还要承担修改工程的直接成本或其他相关的直接/间接成本。 第三种风险分担的方法，也是不常见的是，适用承包商在“参考条件”的基础上制定的价格，但若出现更为不利的条件将按工量单增加付款。该方法对承包商最明显的好处在于承包商就其实际碰到的情况获得款项，而这会让业主尽可能准确的描述参考条件。该方法可能会导致重大的变更。变更的重大程度取决于该变更是由承包商还是由业主做出的，如果是由承包商做出的，是否在一开始就得到了业主或工程师的同意。在香港特别行政区政府设计施工合同一般条款I方案第13条中，承包商就对参考条件做出了定义。 最近有一个地质状况风险分担的实际方法即使用风险分配方案，该方法在英国受到欢迎。该机制的目的是： 如果出现了这些明确定义的条件，则承包商所应当承担的经济和时间后果的分担和估价； 超过估价分担的经济和时间后果所引起的各方的责任。 举个例子，如果对所遇到的岩石不利条件所引起的费用估价可能是100，000美元。业主和承包商可能约定该风险按照50:50承担，即各方承担50,000美元。在这些情况下，由于不管风险是否发生，承包商对风险的承担价格都包括在了合同价格中，业主将就承包商所承担的部分进行付款，如果出现了额外的风险费用，则再支付费用的一半。所以如果风险没有出现，但承包商处理岩石条件所出现的费用（在公开帐簿的基础上进行估算）低于50,000美元，则承包商将无权获得额外的付款。如果风险出现，而承包商处理风险的费用超过50,000美元，则超过的部分将在双方间按50:50的比例承担。同样的方法也适用于与时间有关的后果。 那么承包商可以如何避免或减少地质状况的风险呢？我们很遗憾的说，在国际承包中对于业主的风险-特别是在传统的公共工程采购项目中是很难做到的。在英国的公私采购项目中，承包商实际上也是对项目公司就地质状况承