劳务分包协议书
本协议由
发包人（全称）：辽宁奥兰消防工程有限公司和
分包人（全称）：崔君民
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、分包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议。
一、工程概况
1.工程名称：希望宜城
海城2.工程地点：
3.工程内容：徐升记防排烟系统
二、工程承包范围：
防排烟系统（包工包料）：包含玻璃风管道（含管道及其安装附件、附属设备）制作、风机、风阀、风口等安装、调试至消防验收合格
1.分包人自购材料：所有施工材料由分包人购买（按现场发生量为准）；
2.分包人自备施工所需一切加工机具、耗材及运输设备。
注：发包人供应设备材料中未包含的均由分包人提供。
三、协议价款与支付方式
1.固定总价(大写)：肆万伍千元人民币；
(小写)： 95000.00 元人民币；
2. 协议造价计算方式：
防排烟系统：
2；面积：玻璃钢风管 410m风机安装：共4台；
发包人提供的工程量仅供参考，工程结束后，以现场实际发生量为准。
注：以上计算出的协议造价，已包含本协议约定的所有工程内容。
四、价款结算支付方式
发包人依据工程进度向分包人支付工程进度款：
1.合同签订后，发包人支付分包人 20% 预付款 19000.00 元；预付款从工程进度款中扣回。
2.全部安装完毕，具备检测条件，发包人支付分包人已完成工程量造价的 90 %。
3.工程全部完工并验收合格后，发包人提交决算申请（依审计部要求内含材料实际使用清单、竣工图纸等），发包人派审计人员依审核过的竣工图超出实际使用量部分，从工程款中按超出部发包人依决算金额支付分包人实际工程量分材料价值扣除或由分包人以现金形式赔偿发包人。．
造价95%。
4.发包人留取余款5%作为质保金，质保期与“发包人与建设单位所签合同质
保期”相同。质保期内负责维修，质保期满，无质量问题，发包人无息支付给分包人。
五、设备材料确定及进场、保管使用要求
1.发包人、分包人共同依照施工图纸确认发包人供应设备材料数量，列出清单作为本合同附件。
2.所有工程施工应严格按照发包人确认的施工图纸及相关设计、施工规范施工，不得自行修改。如特殊情况需要修改，须经发包人书面同意后方可施工。
3.若方案变更，超出图纸范围的内容，分包人按照进度上报工程部，工程部审核通过后，上报审计部。所有变更增加量，审计部统一核定数额，单独给予结算。
4.若无方案变更，分包人请购设备材料数量超出合同附件约定的清单数量，则超出部分产生费用均由乙方负责。
5.分包人所供辅助材料必须符合相关质量要求及发包人特殊规定，如使用伪劣产品，一经发现，分包人必须无条件更换，并承担返工所有费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，分包方应承担违约责任，按本合同造价50％赔偿发
包人损失，发包人有权拒付工程余款。
6.设备材料进场后，所有设备材料必须进行清点。发现设备材料不能进行正常工程安装的，分包人有权拒收不合格产品,同时通知发包人相关退货事宜；到场设备材料数量与实际送货单数量不符的,现场须填写实际到货数量。设备材料接收单须由乙方负责人、现场项目负责人以及送货单位三方人员签字确认。
7.分包人在搬运装卸过程中须保证设备材料不丢失、不损坏，否则按价赔偿；
8.进场后的设备材料保管由分包方负责，由于其保管原因造成的设备材料丢失、破坏等后果由分包人承担责任。
9.工程施工过程中，承包人发现分包人供应的设备不能进行正常安装的，在保证设备外观完好的情况下，与现场项目负责人联系，发包人对其进行调换。
六、安全、进度
1.分包人须严格落实安全施工责任，执行“沈阳市建筑工程安全施工操作规程”相关规定，无论任何原因造成的分包人所属人员的意外及伤亡事故，一切后果均由分包人自行承担;
2.发包人应派管理人员、技术人员及兼职安全员常驻现场，并每日向工程现场负责人汇报施工进度；
3.发包人可向分包人提供住宿场所, 分包人需自行负责相关水电费用;
4.分包人提前7天上报一周内施工材料清单，提前10天上报设备计划清单，由于分包人原因造成的工期延误而发生的损失由分包人承担，发包人有权终止协议，撤换施工队伍；
5.分包人必须保证有足够的人力及施工机具，并保证施工工期，如因分包方人力不足或机具短缺而影响发包方形象及工程进度，发包人方有权将分包人清出现场，更换施工队伍, 分包方须赔偿甲方经济损失及名誉损失；
6.若发包方材料齐备而分包人却无法按期完成工程，需提前告知发包人。否则由此造成的全部损失由分包人负责赔偿，并给予工程延期每日按合同造价2％的处罚；
7.分包人不得将发包人分包给分包人的工程内容进行再分包，若发现分包人有再分包行为，发包人有权将分包人清出现场更换施工队伍,并不再支付任务工程费用；
8.在检测及验收过程中，分包人必须派管理人员和技术人员在现场；
七、质量标准
1.无机玻璃钢风管的采用法兰连接时，其螺栓孔的间距不得大于120mm；矩形
风管法兰的四角处，应设有螺孔；
2.风管的外径或外边长尺寸的允许偏差为3mm，圆形风管的任意正交两直径之
差不应大于5mm；矩形风管的两对角线之差不应大于5mm；
3.法兰应与风管成一整体，并应有过渡圆弧，并与风管轴线成直角，管口平面度的允许偏差为3mm；螺孔的排列应均匀，至管壁的距离应一致，允许偏差为2mm；
4.矩形风管的边长大于900mm，且管段长度大于1250mm 时，应加固，加固筋的分布应均匀、整齐。
5.风管的表面应光洁、无裂纹、无明显泛霜和分层现象；
6.风管部件的表面平整，不得有刻划、划伤等缺陷，圆弧均匀，横向接缝错开，咬口缝紧密、平直、宽度均匀，不得有十字交叉的拼接缝。
7.焊缝做外观检查，不得有气孔、夹渣、裂缝等缺陷，焊接后板材的变形应进行矫正。
8.金属风管和配件的制作，其外径或外边长的允许偏差：当不大于300mm时为-1---0mm；当大于300mm时为-2---0mm
9.其法兰内径或内边长尺寸的允许偏差为+1---+3mm；平面度的允许偏差为2mm。矩形法兰两对角线之差不大于3mm。
10.风管与法兰连接采用翻边时，翻边应平整、宽度一致，且不小于6mm，并不得有开裂与孔洞。
11.风管加固牢固，不存在扭曲翘角风管中心线和法兰面保持垂直。制作后的变径，三通等部件角度，平行度及垂直度正确。法兰孔距同规格保持一致，具有法兰互换性。
12.各类风口安装应横平、竖直、表面平整。在无特殊要求情况下，露于室内部分应与室内线条平行。有调节和转动装置的风口，安装后应保持原来的灵活程序。为了使风口在室内保持整齐，室内安装的同类型风口应对称分布，同一方向的风口，其调节装置应在同一侧。
13.楼梯间及合用前室正压送风口在安装时还应保证阀体立面和墙面平行，阀体应保证横平、竖直，并保证阀表面基本与土建装修面平，但阀表面绝对不能超过土建装修面。
八、零星日工：施工过程中发生的零星日工，不计入工程进度款支付范围，经审计部审核后，另行结算。
九、本合同未尽事宜，双方协商后解决，如有争议可向发包人指定法院起诉。同工期合十、．
十一、依发包人要求年月日进场。工程进度根据发包人要求施工。
十二、违约责任分包人因其自身原因中途撤场，发包人有权拒付余下人工费，超额支付的人工费，分包人有权追讨。
十三、本合同一式二份，发包、分包双方各一份。
注：本人身份证复印件留档一份，凡与发包人签定的任何合同均视为有效证件证明
十四、合同生效
本合同订立时间：年月日。
发包人分包人约定本合同自双方签字盖章于年月日后生效。
编号： 通风空调设备供应及安装分包合同 工程名称：温莎KTV昆明滨江俊园店装饰通风空调设备供应及安装工程工程地点：昆明市白云路与万华路交汇处（滨江俊园二期商业广场）发包方（甲方）：北京嘉艺尚品建筑装饰工程有限公司 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
工程名称： 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据甲方委托，按照《中华人民共和国合同法》，本着平等、公平、诚实、信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格履行。 一、工程地点： 二、工程内容概况： 空调工程,具体包括： A、麦克维尔空调设备、材料及安装； B、新风系统设备、材料及安装； C、排风系统设备、材料及安装； D、空调风管制作、保温及安装； E、空调冷冻水管和保温棉设备、材料及安装； F、空调冷凝水管设备、材料及安装； G、风口设备、材料及安装，风口罩款式及材料按甲方确定要求使用； H、空调温控器设备、材料及安装； I、空调控制线设备、材料及安装； J、消防控制柜、变频控制柜的配置及安装； K、楼层配电箱至空调室内、外机电源电缆线的设备、材料及安装，含电缆桥架的材料及安装； L、楼层配电箱至新风机、排风机电源电缆线的设备、材料及安装； M、楼层配电箱至消防风机电源电缆线的设备、材料及安装； N、消防风机、防火阀控制线的设备、材料及安装； O、隔音罩的设备、材料及安装； P、配合消防排烟系统工程的报验，不负责验收所发生费用。如验收不通过，负责返工，产生的损失由乙方负责； Q、配电柜的设备、材料及安装；乙方施工内容包含配电箱下端控制线的采购及安装； R、上述安装内容整体系统调试及服务。 乙方必须严格按照甲方确认的方案图进行施工，具体设备内容及配置见方案图及报价
天津市 建设工程施工专业分包合同（GF—2003—0213） 天津市城乡建设委员会 监制天津市工商行政管理局
协议书 承包人：（全称）天津市武清区建筑工程总公司第二建筑公司 分包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津宸旭投资有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、概况 分包工程名称：大王古庄镇还迁住宅小区1-2#楼外墙保温工程 分包工程地点：大王古庄镇城王路东侧 分包工程承包范围：按照施工图纸及相关规范要求完成外墙保温工程施工，包工包料，负责材料复试项目，自带施工中所需的各种小型工具。 二、分包合同价款： 采用固定单价合同，总价款以现场实际结算工程量核算。 每平米单价：大写：人民币元，小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于2016 年 6 月10 日开工； 竣工日期：本分包工程定于2016 年7 月10 日竣工； 合同工期总日历天数为：30 天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格(符合国家规范验收及相关节能验收标准。 五、组成分包合同的文件包括： 1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）； 3、分包人的报价书； 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5、本合同专用条款； 6、本合同通用条款； 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：2016 年 5 月25 日； 合同订立地点：大王古庄镇还迁楼工程项目部 本合同双方约定签字盖章后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 万科地产施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：书范本 书 第一章施工合同书 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过200年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大 写）万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议： 第一条：合同组成和解释顺序： 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下： ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）； ②.施工合同协议书； ③.施工合同文件； ④.双方核对完成的工程预决算书； ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件； ⑥.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）； ⑦.工程建设标准强制性条文；
⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明； ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要； ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程虽清单、工程报 价单；廉政管理协议书。上述文件应互为补充和解释，如 有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。 第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质虽保修期内承 担工程质虽保修责任。 第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应 当支付的款项。 第三条：合同份数 本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式 八份，甲、乙方各执四 份，均具有相同法律效力 本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。至办理工程 验收交接备案 和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。 保修期满后，有关保修条款终止。
通风防排烟工程分包施工合同 要点 甲方（发包方）将通风防排烟工程发包给乙方（承包方）。双方就工程承包范围、权利义务、施 工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款、材料设备、工程变更、竣工验收结算等 事项作了十分专业、详尽的约定。本文本附有《工程质量保修书》、《产品价格表》、《通风防 排烟工程施工界线划分》、《消防工程物业验收移交标准》、《& #215 ;& #215; × 分包工程管理制度》、《消防工程及通风防排烟工程三方协议书》六个附件。 通风防排烟工程分包施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一章工程概况 第1条工程名称：通风防排烟工程 第2条工程地点：与交叉口 第3条工程内容： 第二章工程承包范围 第4条承包范围：本项目地库机械防排烟系统、正压送风系统、主楼内各层风口、屋面排 风系统、无机玻璃钢风管等的制作及安装施工、设备及材料的供货、系统安装、调试、联调、试运行、验收、鉴定、培训、质保期内的维修保养，售后服务及操作与维修人员的培训，达到系统开通、竣工后应通过相关政府职能部门验收，并向甲方移交全部资料及竣工图。 第5条施工范围不包括前期预埋预留工程。 第6条通风防排烟工程施工界线划分详见附件三；工程施工过程中若承包范围界限不明的 则以甲方确定的书面确认文件为准，乙方不得以任何理由拒绝实施。
其具 第三章词语定义及合同文件 第7条词语定义 F 列词语应具有本条所赋予的定义: 7.1发包人：指本合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取 得该当事人资格的合法继承人。 7.2总承包人：指与发包人签订本项目土建主体工程施工合同的当事人以及取得该当事人资 格的合法继承人，本项目承包人名称为： 。 7.3消防施工单位：指与发包人签订本项目消防分包工程施工合同的当事人以及取得该当事 人资格的合法继承人，本项目消防施工单位名称为： 。 7.4分包人：指本合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得 该当事人资格的合法继承人。 7.5项目经理：指乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。 7.6设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 7.7监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 7.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表， 体身份和职权在第11、12条中具体约定。 7.9工程：指甲方乙方在本分包合同中约定的承包范围内的工程。 7.10合同价款：指甲方乙方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 7.11追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按约定 的计算方法增加的合同价款。 7.12费用：指包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。 7.13工期：指甲方乙方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日 计算的承包天 数。 7.14开工日期：指甲方乙方在本合同中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。 7.15竣工日期：指甲方乙方在本合同约定， 乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 7.16图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包 括配套说明和有关资料）。 7.17工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使 用的任何其他场所。 7.18式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。 7.19责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 7.20赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成 的实际损失，
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
万科装修施工合同文本(DOC 50页)
万科装修工程 施工合同 甲方：万科房地产有限公司乙方：
万科精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称）万科房地产有限公司 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 1.工程概况 1.1工程名称：万科精装修工程（包括室内、大堂、电梯厅、轿箱精装修 工程及该项目需要乙方配合施工的样板房及开放区公共部位精装修工程；学校、幼儿园、物业用房等装修工程） 1.2工程地点： 2.承包范围： 2.1按甲方提供的户型图、装修施工图，所包含的装修工程内容及水电安装工程内 容。甲方分包工程、甲供材料设备、甲方指定品牌乙供材料设备等详见下表一。
﹡供货次数计算：（以100套住宅为单位，每100套限送货1次，依此类推。）如果乙方提出超出合同所述次数的供货要求，需承担材料供应商的运费和5％（以含税材料价款为计价基数）的甲方管理费。 3.承包方式 按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全。综合单价包干，工程量按实结算。签订合同后，乙方需按工程施工图纸及有关要求的全部内容进行施工。 二、合同价款 合同价款为￥元，大写人民币 (含甲供材料款)。详见所附工程量清单及报价书；报价书作为本合同的附件，是支 付工程款及结算的依据。 1.合同价款是按招标清单、承包范围、招标文件、招标约谈纪要、合同条款、现 场条件等由乙方充分考虑了各项费用后编制的。 2.甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 2.2.甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给供货单位。 2.3.甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 甲供材税费=应领取的甲供材总额×3.83％ 2.4.乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含附加）在内。 3.合同签订后发生的变更、签证，如果清单中有相同或者相似的单价，套用清单 单价；如果清单中没有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省装饰装修工程综合定额》、《省建筑工程综合定额》，安装工程按《省安装综合定额》；
通排风工程分包安装合同 发包方(甲方)：四川鸿腾建设集团有限公司学院小区项目部 承包方(乙方)：四川中大未来空调设备有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜宾学院小区安置房项目通排风工程施工事项协商一致，订立本合同。 一工程概况 1.1工程名称:宜宾学院小区安置房项目消防系统安装工程 1.2工程地点：天柏组团B2-1-13b 1.3承包范围及工程内容：学院小区安置房1#，2# ，3# ，4#楼、商铺、地下室范围内整个防排烟系统，包括甲方提供的施工图、设计变更、补充联系单、图纸会审纪要范围内所有工作。 分包方式：包含材料、机械、人工费、包装运输、装卸、所属工程材料成品\半成品保护、施工技术、竣工资料、管理、利润等。 承包范围内地下室车库、设备用房、各楼栋通风及防排烟系统所需风机（含基础制作）、消声器、镀锌铁皮风管（角钢法兰）、风口、支架、各种阀门、设备基础、设备的供货、二次加工（制作）、运输、仓储、保管、安装、调试、成品保护、验收、维保工作。 1.4质量等级：合格，无特殊技术要求按照国家或行业现行的相关质量等级标准。 1.5交（提）货地点和方式：乙方送货到工地并通过甲方、监理验收合格，自行组织专业人员进行安装，做好一切工程资料并达到交付竣工要求。设备及施工材料从地面到屋面（含至施工具体部位）的垂直运输的机具由乙方负责。 1.6承包单位可以使用现场垂直运输、塔吊、脚手架等机具及临时设施，建渣负责清运到土建总承包单位指定场内地点。（1）甲供或甲方定价的材料设备均不计采管费。（2）除甲供材料外的其余材料由乙方采购。 1.7保险：工程保险由乙方自行购买，乙方承担全部保险费用，保险原始单据交甲方备案；乙方违反安全操作规范施工，冒险作业等造成工伤事故，乙方付全部责任。
防水专业分包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
防水专业分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包单位：(以下简称甲方) 专业承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1楼的防水工程施工。 1.2工期：本工程自年日开工，于
万科总承包合同 篇一：万科总包合同 第五园项目三期（Ⅱ标段）工程 施工总承包补充合同 深圳市龙岗区布吉镇坂田村坂雪岗大道与雅园路交汇处 中国深圳 目录 第一部分：协议书 第二部分：合同条件 第一章：词语定义及合同文件 第二章：甲方驻工地负责人及相关权利和责任第三章：乙方驻工地代表及其他人员第四章：乙方工作第五章：工程造价第六章：工期管理 第七章：工程施工质量管理及验收第八章：工地现场管理第九章：工程分包 第十章：工程进度款的核实与支付第十一章：材料、设备第十二章：设计变更 第十三章：竣工验收及工程移交第十四章：配合销售包装第十五章：质量缺陷保修第十六章：争议、违约及索赔第十七章：新工艺、新技术、新材料第十八章：文物和地下障碍物第十九章：施工临时设施广告权益第二十章：
保险第二十一章：不可抗力 第二十二章：合同生效、解除与终止第二十三章：合同份数 第三部分：附件 附件一、《指定供应商清单及参考价格表》附件二、指定供货合同样本附件三、指定分包合同样本附件四、廉洁合作协议附件五、工程质量保修书附件六、房屋接收标准附件七：关于设计变更、现场签证的协议附件八、押金清退所需要的资料清单附件九、第五园防水和装修统一做法附件十、施工场地文明施工标准 附件十一、甲方负责供应材料（主材超量扣款单价表）附件十二、甲方负责供应材料（辅材单价表）附件十三、禁用材料设备清单附件十四、建筑工程一切险条款附件十五、《第五园三期优秀工法执行PP稿》附件十六、加气混凝土砌块操作规程附件十七、抹灰工程施工要求及验收标准附件十八、三期展示范围图(无) 附件十九、质量、工期罚则附件二十、施工供用电的管理附件二十一、施工用水的管理附件二十二、电气施工招标技术要求附件二十三、给排水施工招标技术要求 附件二十四、三期Ⅱ标段施工区围墙及临时道路平面图第四部分：乙方承诺函件及双方定标前的来往文件 第五部分：其它文件：技术要求
通风空调安装合同 专业工程(空调通风安装)承包合同 编号: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况和双方友好协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程内容:按施工图纸范围内的通风空调工程的要求及内容等全部工序及工种。安装、调试、防雷接地系统等全部内容。 (四)承包范围: 空调通风工程。 (五)承包方式:包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包本专业需要的一切施工机具、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包进退场路费、包劳保及劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、包安全教育合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市双样板工程、包保修期内属承包范围内的(除材料质量外)质量保修。 第二条工程计量及造价 按本合同第一条(四)(五)项的规定内容以议定的单价;按空调主机每冷吨计人民币, 元(大写: )包干，本单价验收不
1 达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证达到总包单位的等级要求。若因图纸变更造成施工完成好后重新返工部分，风管以展开面积计元/m2、水管元/m。 (预算或概算)人民币:暂定, 万元(大写: )，竣工后按实结算。 第三条工期 按定标规定工期为天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减 年月日，竣工人力等，乙方应无条件服从。开工日期为 日期为年月日竣工，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。 第四条工程质量标准和保修期 1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定 执行，《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工安全检查标准》，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到双优。 2、工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。 3、保修按建设部有关规定执行，保修期二年，自验收符合要求并 交付业主使用之日起计。 第五条文明施工 在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物 2 件整齐，道路畅通，创造一个文明整洁的施工环境。
省建设投资集团有限公司 分包合同（示文本） 甲（总包人）： 乙（分包人）： 依照《人民国合同法》、《人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“业主”或“建设单位”）与甲已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲和乙双就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）双法定代表人签字并加盖双公章或合同专用章的补充合同、补充协议； （2）本合同； （3）中标通知书（如有）； （4）招标文件（或询价文件）； （5）投标文件（或报价文件）； （6）本合同工程建设标准、图纸； （7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件； （8）合同履行过程中，双有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，包括有关通知、指令、工程会议纪要等，在合同履行过程中以时间先后顺序,之后的优于之前的。 二、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：
3、分包工程围与容： 4、承包式： 三、分包工程价款及结算式 1.本合同采用下列第种式确定分包合同价款及结算式 （1）采取固定总价法，除非合同另有约定，在图纸不变、规标准不发生变化的情况下，合同价款一律不做调整。本合同总价中已包括但不限于人工、材料、施工机械、水电、施工技术、施工组织、各类规费、利润和税金等费用，即履行合同文件下所有义务的一切成本、费用、税金、规费及利润等。若有报价的工程量清单，清单单价仅作为变更签证计价的依据，清单项目及数量不作为结算的依据。 本分包工程固定合同价款为人民币万元。 （2）采取固定单价法，除非合同另有约定，本合同约定的综合单价不因合同履行期间物价变动、定额标准、政策（含地政府及部门文件）变化而进行调整，工程量按实结算。固定综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费（含安拆费和场外运输费）、水电费、施工技术措施费、施工组织措施费、各类规费、企业管理费、利润和税金等。工程量清单单价作为变更签证计价的依据，工程量清单项目及单价作为结算的依据。 本分包工程暂定合同价款为人民币万元。 （3）采用业主审定结算价款减去总包管理配合等费用法，合同价款及结算式按照总包合同项下对应分包工程的合同价款及结算式，分包合同结算价款最终按业主审定结算价款减去总包管理、配合、水电及其他相关费用。 本分包工程暂定价款为人民币万元，总包管理配合等费用按分包合同价款的%扣减，结算时按照业主审定结算价款作为扣减基数。 2、无论选择哪种计价式，乙不得以人工或材料等涨价为由，主工程价款调整，更不得停工，否则应当根据本合同承担相应违约责任。甲有权视情况自主决定是否共同或者以甲的名义向业主主价格调整，是否调整的结果由乙承担，乙不
万科集团工程合同管理办法 1.目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万 科企业股份有限公司合同管理规范》，制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1 万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督 检查。 3.2 万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理 等）贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规 定） 4.1 一般规定 4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实 体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合 同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 4.1.2万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能 够依法受到保护。 4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但 金额在一万元以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属 的变更签证事项可另行办理。 4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合 同即先行施工。 4.1.2.4 招标原则
本原则包括以下两方面含义： ◆采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式 确定：（1）某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2） 某些政府垄断工程；（3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定 的适用情形，经详细填写《万科企业股份有限公司考察结果审批表》（详见附件）， 并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用考察对比的方法确定合作 方。 ◆合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、 工程保修协议、廉洁合作协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投 标单位需对其进行确认。 4.1.2.5 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、 扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款 方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总 价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。 4.2 合同订立的管理 4.2.1 标准示范合同：在招标（招标文件附件）及合同签署时，工程合同应尽量应用合同标准文 本。 4.2.1.1 总部有关部门将就房地产业务，逐步建立统一的合同标准文本，各公司应予采用。 4.2.1.2 合同标准文本内容尽量采用FIDIC条款模式，内容分为协议条款、通用条款、 补充条款和附件，其中协议条款根据具体业务、对象的不同而定，通用条款适用 于所有的同类合同，补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款、 通用条款中未尽事宜； 4.2.1.3如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过 补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。 4.2.1.4 如公司尚未制定合同标准文本，可以延用以往的合同，但经办部门应联系成本 管理部、工程管理部、财务管理部、办公室、法律组尽快制定相应的标准合同。 4.2.1.5 当客观条件发生重大变化、原有合同标准文本不再适用时，业务部门应及时提 出与相关部门共同修改。 4.2.2合同的经济条款应包括但不限于以下内容： 4.2.2.1 合同价款或委托酬金：采用招标方式选择合作方的，应以双方确定的最终报价
通风空调系统安装合同 发包人：大连万方机电设备工程有限公司（以下简称甲方） 分包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程分包合作事项协议一致，签订本合同，以兹共同遵守。第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑规模：总建筑面积 1.4作业范围： 第二条合同价款：总价人民币 第三条施工前期工作 3.1图纸 3.1.1甲方向乙方免费提供施工图纸壹套。 3.1.2乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，作为一个有经验的分包单位，有义务指出甲方提 供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上错漏及时通知甲方，避 免造成损失，否则，在施工过程中因乙方未能尽职而导致的一切变更不予增加费用。 3.1.3乙方对甲方所提供的设计图纸施工工艺等亦有提出合理化建议的义务。 3.2临时设施 3.2.1甲方提供临时用水及电源接驳点，接驳点后（水、电免费）设施、维护等由乙方按甲方要 求配备，费用包含在合同价款中。 3.3施工所需办公及生活设施由乙方自行解决，费用由乙方承担并包含在合同总价内。 第四条甲方代表： 4.1甲方驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定的职责。
4.2甲方代表有权要求乙方调离不称职的有关人员。 4.3甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，一切损失由 乙方承担，并终止合同。 第五条乙方驻工地代表： 5.1乙方驻工地代表，代表乙方行使合同权利，履行合同义务，乙方驻工地代表签署的任何文 件均视为乙方已认可。 5.2乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均 应以书面形式送交甲方，办理签收。 5.3乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。第六条甲方权利义务 6.1负责制订项目管理目标、安排施工总进度计划，实施对工程质量、安全、工期、文明施工、 监督和验收。 6.2负责审核乙方编制的施工组织设计、施工预算及材料计划、进度计划等各种报表，并办理 报酬拨款。 6.3负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作关系，协调现场有关单位的关系。 第七条乙方权利义务 7.1必须配备完全胜任本工程各项要求的各工种管理人员、熟练工人投入工作，并具有相应资 格证书，持证上岗，服从甲方的管理，负责对工程进度、质量、劳动力调配、材料供应、安全及职工生活安排等具体事项的具体管理。对本合同承包范围内的施工作业向甲方负责。 全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包和再分包。 7.2乙方在开工前向甲方提供施工管理人员组织机构，管理人员名单及施工人员花名册、中小 型机械设备表、施工进度表、提供所有进场工人的务工手续（上岗证、身份证等劳务用工协议）。 7.3参加甲方主持的图纸会审、技术交底；严格按施工图纸、设计说明、国家及当地有关标准 和规范、建筑工程质量检验评定标准施工。 7.5做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如因乙方原因造成损坏，乙方 承担由此造成的一切经济损失（包括罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位妥善进行保护。 7.6确保工作面及施工现场的整洁，做到日清。
消防、通风专业分包施工合同 承包人(甲方): 北京城乡建设集团有限责任公司安徽分公司 分包人(乙方): 安徽中安消防设备安装有限公司 根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其她有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则,鉴于马鞍山市城发集团置业有限责任公司 (以下简称“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”),双方就消防与通风专业分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况: 1、1工程名称: 东湖瑞景小区1#~18#住宅楼、人防、地下车库、幼儿园与辅助性用房工程 1、2工程地点: 马鞍山东湖公园南侧,九华路北侧,康乐路东侧,江东大道西侧。 第二条承包范围: (1)1~18#楼、辅助性用房、幼儿园、地下室及人防地下室消火栓系统、火灾自动报警系统,应急照明灯具的安装;(2)5#、10-18#楼、地下室及人防地下室的通风防排烟系统;(3)地下室、人防地下室的喷淋系统及门窗工程的防火卷帘门承包(含防火卷帘门的消防系统);(4)地下室消防泵房系统;(5)除以上所列项目以外,本项目工程图纸范围内的所有消防与通风工程的各分项分部工程均在本次承包范围之内;并包括承包范围内的土建施工期间的本专业工程的预留预埋,未预留预埋或预留预埋错误等,均由乙方自行处理,并承担由此带来的各项损失与处理费用。 第三条承包方式:包工、包料、包质量、包验收、包安全、包进度、包文明施工及其她技术措施等。第四条合同价款: 12100000、00 元 (人民币),大写。壹仟贰佰壹拾万元整 第五条工期: 开工日期:本分包工程定于 2013 年 3 月 10 日开工; 竣工日期:本分包工程定于 2014 年 4 月 30 日竣工。 预埋工程进度必须满足土建同步施工要求。 第六条工程质量与安全文明施工标准:工程质量合格,并达到项目部创优质量的目标; 安全文明施工标准:达到安徽省省级安全文明施工样板工地。 6、1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》与《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格标准。 6、2工程质量必须严格服从承包人的要求,严格按照施工方案、技术交底进行作业,禁止随意更改施工方案、方法。 6、3分包人必须在每段工作验收前4小时预约验收时间,如因加班验收,需提前12小时进行预约承包人,由承包人另行预约相关验收单位,验收前准备好相关资料。 6、4施工过程中,分包人必须严格按照“三检”制度对本工程进行全数检查,经自检合格后填写报验单报承包人进行验收检查。 6、5分包人不得拒收承包人所发出的联系单、质量整改通知单等文件,质量问题必须无条件整改。 6、6分包人在施工过程中,必须服从承包人管理,并对各工序进行样板制,即各工序施工前先进行样板施工,
YOUR LOGO 建筑安装工程分包合同范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑安装工程分包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 订立合同双方： 以下简称总承包方：____， 以下简称分包方____。 双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。 第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称) 第二条工程地点____。 第三条工程范围____。(可用列附表办法) 第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出) 第五条承包方式____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。 第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。 第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。 第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自__年__月__日开工至__年__月__日止全部完工。 第十条中间交工本工程项目范围内的___工程，自__年__
工程分包合同 发包人：重庆建工机电安装工程有限公司（以下简称甲方）承包人：重庆城建空调设备安装工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程发包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经协商达成如下合同条款，双方共同遵守。 第1条工程概况 1.1 建设单位：和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司 1.2工程名称：和记黄埔地产（重庆南岸）有限公司《南滨路商住区项目第一期商铺增加机电配置及完善外真诚廊吊顶工程》通风空调系统工程 1.3 工程地点：重庆南岸区南滨路 第2条发包范围及施工内容 2.1发包范围：《南滨路商住区项目第一期商铺增加机电配置及完善外真诚廊吊顶工程》业主提供的《工程规范》中《乙部一工料规范》中《机电系统-技术规范》中附件一至附五中的通风空调施工范围（包工包料）。 2.2施工内容：该工程通风空调施工范围中的中央空调系统制冷 主机及配电系统、循环系统（含冷冻及冷却系统）、冷却塔、美的分体空调系统，业主招标提供的施工图纸图示内容机附表。 第3条开、竣工日期及主要控制点___________________ 3.1开工日期：2010年12月13日
竣工日期：2011年_0^月_28_日。 合同总日历天数45天。 3.2主要控制点：______________________________________ 第4条工程质量标准：以业主提供的《工料规范》及合同图纸以及国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》、暖通空调规范实施手册验收。 第5条合同价款 金额（大写）：陆佰壹拾万元（人民币） ￥：6100000.00 元 第6条结算方式 具体：以双方确认的固定总价结算。 6.1本合同造价结算方式：包干。（不调整材料价格及通货膨胀的价格）。本合同是一项以施工图纸、业主提供的《工料规范》及国家颁布的工程施工规范为基础的一次性包干合同。除合同另有规定外，合同金额不得以任何方式调整或变更。上述合同金额应被视为反映施工图纸、业主提供的《工料规范》及国家颁布的工程规范之要求，分包人应视为对工程范围有充分的准确；任何因分包人的疏忽而导致的损失将不获补偿。发包方视为该工程为交钥匙工 程。分包方应努力不 懈地按照业主提供的合同图纸所示以及《工料规范》和本合同提及的工程内容施工、完全负责本工程的照管和完成本工程。 6.2本工程结算期为实际竣工日起计一年内。 6.3乙方其它优惠条件：包干价不因法律、行政法规和国家有关 政策变化影响以及市场价格变动而调整。 第7条材料供应
总包建设工程合同 （工程内容） 合同编号： 签约日期：年月日
合同目录 第一章合同协议 第二章合同条件 第三章合同附件 附件1 合同造价清单 附件2 关于设计变更、现场签证的协议 附件3 工程质量保修书 附件4 廉洁合作协议书 附件5 其他附件 5.1 乙方银行帐户说明书 5.2 乙方项目及公司印鉴样式 5.3 乙方履约保证金递交证明 附件6 质量检验细则（光盘）
第一章合同协议 本章目录 1、工程概况 (5) 2、工程的承包范围及承包方式 (5) 3、合同工期 (6) 4、质量标准 (7) 5、合同价款 (7) 6、工程款支付 (8) 7、组成合同的文件 (8) 8、合同生效 (9)
发包方（以下简称甲方）：天津万科房地产有限公司 承包方（以下简称乙方）： 为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，于年月日在天津市签署本合同。 鉴于： 1、甲方将委托乙方承担总包建设工程的供货、施工、总包 管理、配合、维护、调试、竣工验收、修补、保修、工程保险和工程服务等工作。 2、乙方承诺有能力按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的价格，在本合同规定的时间内保 质、保量地完成总包建设工程的上述工作。 3、作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在投标及签订 本合同前已充分了解、研究并考虑到当地的有关规定，当地及周边市场和行业等状况，工程当前的进展情况，项目建设所处的阶段，甲方目前的项目准备情况，全部图纸，技术说明，承包范围，工地周边环境，交通道路，地上和地下情况，通讯设施，现场条件，生活条件，包装运输及二次搬运，人员，材料，机械，地上地下情况，安全施工，冬（雨）季施工，夜间、农忙及节假日施工，外地施工，施工组织设计，施工技术措施，文明施工措施，建筑垃圾自行清理，施工期间的气候影响，对分包单位的管理，履行总包管理和配合的责任及义务，甲方对工期和质量的要求，设计及工程变更，成品和半成品的保护，检验，调试，验收，样品，工程管理，工程服务，所有税费的规定和缴纳等因素。 4、乙方承诺完全接受甲方《招标文件》（包括招标文件补充、谈判纪要等）内容，并保证 投标报价准确无误，如有错漏，概由其自行承担。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 通风工程承包合同
编号：FS-DY-52608 通风工程承包合同 发包方：(简称甲方) 承包方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同，其合同条款内容如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、承包范围 1、工程范围：具体内容为通风工程，(包括消防通风，常时通风、人防通风)建设方及甲方分包通风安装项目以外所有内容。含：工程招标补充说明，图纸答疑，清算编制说明，
变更。综上所有承包方式为包工包料，包所有机械设备，安装调试与消防联动调试。 2、设备及材料：以甲方招投标文件中关于认质认价部分的所有内容。 3、所有设备材料进场前须报审，按规定提供相关资料。 三、承包单价与结算方式： 1、此工程分包通风为固定合同单价，以甲方招标最高限价为准下浮18%后计价为元，大写：。单价不包括税金，水电费。 2、结算方式：按设计图纸一次包死，由于甲方设计变更及认质认价产生的价格变更结算时，以变更部分鉴证为准，付甲方管理费为12%计算。 3、乙方承包一切机械设备，联运调试，系统调试费用。 四、质量要求： 乙方进入现场前必须熟悉图纸，解决疑难问题，乙方必须按图施工，按照技术交底施工，服从现场监理及项目部的施工工序安排。施工质量达到国家施工质量验收标准的规定。乙方工程施工完毕必须与消防及相关安装、土建专业密切配