工程项目咨询合同书
甲方：遵化市魏进河林场
乙方：河北承德林业调查规划设计院
依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就项目咨询业务协商一致、订立本合同。
一、项目咨询业务主要内容：
甲方委托乙方承担《河北省遵化市板栗良种繁育基地建设项目初步设计》（以下简称项目初步设计）的编制工作。乙方根据河北省林业局有关项目管理文件和国家发改委、建设部、国家物价局等相关部门关于项目勘察、设计、咨询等相关费用的规定及行业有关项目建设标准、编制规范进行初步设计的编制工作。
二、双方责任：
甲方责任：
1．根据乙方工作需要，提供项目组织协调并及时提供准确的基础资料和信息。
2．项目要素与现行法规有冲突的，甲方应主动回避和解决。
3．为乙方现场调查提供食宿、交通等必要的便利条件。
4．负责按本合同三—2条款支付咨询费用。
乙方的责任：
1. 乙方负责根据国家行业有关项目建设标准、规范编制项目初步设计文件。
2. 按合同约定时间提交成果文件。其中：项目初步设计10 份；项目相关图表材料附在项目初步设计文本后面。
三、工期、咨询费用与付款方式
1、工期
本合同自生效5日内，甲方提供项目区的完整基础材料。乙方接到甲方提供的完整基础材料后，进行必要的现场调查、资料补充。之后，30个工作日完成成果文件初稿的编制。初稿交甲方审阅并提出修改意见，乙方根据最终修改意见5日内向甲方提交正式成果材料。因甲方在双方商定的成果文件内容之外或提交正式成果后而发生的工作内容变动等增加的工作时间和工作量，不受本合同之约定。因甲方提供基础资料滞后造成乙方工期拖延，工期相应顺延。
2、咨询费用与付款方式
(1)、咨询费用：经双方协商，本合同约定甲方向乙方支付咨询费用￥20,000.00元人民币（大写：人民币贰万元整）。
(2)、付款方式：自乙方提交甲方审阅初步成果材料同时，甲方支付乙方咨询费用的50%。待甲方提出修改意见，乙方提交正式报告时甲方向乙方一次性付清剩余50%。
甲方支付咨询费届时不到位视为违约，每延期1天需缴纳甲乙双方协议咨询费用5‰的违约金。
四、本合同双方签字盖章后生效。
五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法人代表：法人代表：
2012年7 月20 日2012年7 月20 日
建设工程设计合同 （民用建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 合同编号：（由设计人编填）设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
（甲方）发包人：有限公司 （乙方）设计人： 发包人委托设计人承担工程全部施工图及其他相关工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》。 1.2国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 1、设计人在签订本合同的同时应向发包人提交下列文件加盖公章的复印件（并提供原件核对）： （1）企业营业执照； （2）税务登记证及组织机构代码证； （3）设计人从事本合同约定的建筑工程项目设计的工作人员名单及与名单相对应的执业资格证书； 2、设计人向发包人交付的设计文件：
注：（1）工程变更和设计变更，不能影响建设项目的工程进度。 （2）设计人向发包人提供的所有设计文件应该由主要设计师亲笔签名并加盖设计人的公章，否则视为设计文件不符合发包人的要求。 第五条本合同设计收费估算为人民币元整（￥00.00）(最终总价按实际建筑面积结算)。设计费支付进度详见下表。 说明： 1设计人按时提交各阶段设计文件后，发包人在本条约定期限内支付各阶段相应设计费。 2.实际设计费按实际建筑面积计算，多退少补。 3.本合同履行后，定金抵作设计费。 4.上述费用为估算费用，双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
编号： _______________ 房屋维修工程施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就房屋维修事项协商一致，订立 本合同。 一、工程概况 1、工程名称：房屋维修工程。 2、工程地点：区路号。 3、工程范围：本工程涵盖部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。 4、合同工期：开工日年月日，竣工日年月 日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施 工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。 二、工程服务形式 包工、包料、包工期、包质量 三、结算方式甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据市定额进行结算，确定工程总造价。 甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。 四、工程总价 暂定为人民币万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准） 五、工程质量监督与检查验收 乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的 检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束 后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工
项目 概算合同 合同编号： 委托方： 承接方： 协议日期: 年月日
委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 乙方承担甲方委托之初步设计概算工作，其协议项目如下: 一﹑项目概况： 1.1项目名称: 1.2 项目规模： 二．甲方已提供的资料： 2.1 扩初设计图纸（包括建筑、结构、水、暖通、电气、总图） 2.2 扩初设计说明 三．工作计划及人员安排 四、扩初设计图纸概算书报价 4.1本项目共计设计费元（大写：人民币整），具体组成如下： 费用一：
4.2费用支付方式: 4.3付款方式：汇入乙方之銀行账号内 乙方银行： 乙方名称： 乙方账号： 五﹑概算书修改： 5.1概算书经甲方及其其他有关单位确认后，如甲方要求重大变更，应支付乙 方更改之费用。费用事先协议，再依实际所耗工时成本向甲方申请。 5.2因甲方之要求或其它非可归责于乙方之因素，导致最终的概算书须进行变 更或者重新计算，应就合理之作业期限及费用按实申报。 5.3如因乙方原因造成概算书变更，乙方将无偿重新提供符合甲方要求的成 果。合理作业期限另行协商而定。如由此给甲方造成损失的，应按实赔偿 并承担2000元/天的延误罚款。 六﹑责任义务： 6.1本协议所涉及图纸与相关内容，乙方对其内容应保密，不得泄漏。 6.2 乙方编制的概算书应符合国家的相应要求和规范标准及满足甲方要求， 否则另行编制，由此给甲方造成损失的，应按实赔偿，甲方可根据实际情 况对乙方予以5000-10000元的经济罚款，由此造成的合理作业期限延误，乙方还应承担2000元/天的延误罚款。 七﹑由于不可抗力因素致本协议无法履行时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成则提交甲方所在的法院管辖。 八﹑乙方履行完协议规定之义务后，本协议即行终止。 九、本协议经甲、乙双方签字并加盖公章后生效。本协议一式捌份，甲乙双方各 执肆份。
合同编号: 技术咨询合同 项目名称：# #工程初步设计及施工图技术审查 委托方（甲方）：__________________________________________________ 受托方（乙方）：__________________________________________________ 签订时间：__________________ 年月日_____________________________ 签订地点：______________________________________________ 有效期限：_________________ 至合同履行完毕为止___________________ 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等, 在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术咨询合同 委托方（甲方）:_ 住所地：— 法定代表人：— 项目联系人：_________ 通讯地址：— 电话： _____________ 传真：____________________ 电子信箱：________________________ 受托方（乙方）：_____________ 住所地：_______________________ 单位负责人：______________________ 项目联系人：— 通讯地址：_____________________ 电话： ______________ 传真：_______________ 电子信箱：_____________________ 本合同甲方委托乙方就***工程初步设计及施工图设计审查进行技术咨询，并支付报酬给乙方，乙方接受委托并进行咨询工作。 双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中 华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条咨询内容： 1.1本合同所要解决的特定技术问题： 对 **** 工程初步设计及施工图设计讲行技术审杳。 工程规模: 1.2初步设计审查咨询要求：对于政府核准的建设项目，进行复核性审查。
合同类别编号： 合同归档编号：设计合同书项目名称：*******样板房室内设计 委托单位（甲方）：潍坊恒信建设集团有限公司设计单位（乙方）： 合同签约时间： 合同签约地点：
室内设计合同书 甲方：潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司 乙方：浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 甲方潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司同意委托乙方浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司为伯爵公馆售楼处室内精装修项目（以下简称“本工程”）提供室内设计服务，并经双方友好协商一致订立本合同。 工程概况 项目名称：伯爵公馆售楼处 工程地点： 工程内容： 1.0 服务范围： 本工程的室内装饰设计服务业务范围如下： a.进行现场勘测。 b.提供本工程包括所有室内功能区与阳台、室内天井的硬装与软装设计，并提供 书面解说资料。 c.提供施工图纸包括：拆除工程、泥作工程、木作工程、水电布置、智能化系统 布置和开关配置等相关工程的平立剖面和节点详图，含饰面、布艺、家具、饰品、设备、洁具定位布置和光源说明，同时建议所需材料、色彩等。
d.与施工单位作图纸交底服务，提供施工质量验收服务。 e.编制施工相关说明，同时提交设计概算。 2.0 室内装饰设计划分： 乙方将在合同签订后，完成下述2.1－2.3阶段的设计内容。 2.1 初步设计阶段 (本阶段应在合同签订后21日历天内完成) a.乙方应融合甲方要求及建议，确立设计风格和区域功能要求，列出室内设计概 要，交甲方审核确定。 b.乙方应准备以下的概念设计建议书供甲方考虑和确认。 ?平面图比例尺：1/100 ?风格定位图片 ?室内设计效果参考图片 ?室内装饰设计概算 c. 进行初步设计简报，用幻灯片形式。 d. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。 2.2 深化方案设计阶段（本阶段在初步设计阶段完成后21日历天内完成） a.根据甲方确定的初步设计，乙方将进行初步设计图，并提交下列有关图纸资料 并获得甲方的确认。 ?平面图比例尺：1/50-1/100 ?天花平面图比例尺：1/50-1/100 ?主要材料清单、色彩说明及样品等。 ?提供以下效果图：起居室、餐厅、主卧室、客卧室等房间。 ?厨房、卫生间及客厅提供彩色风格图。 ?水电设备和智能化系统出位布置图
建设单位：（以下称：甲方) 施工单位： (以下称：乙方) 遵照国家建设委员会颁发的建筑安装工程暂行办法和当前实际情况,结合本项工程,双方协议签订本合同书条款如下： 第一条、工程名称：__________________ 第二条、工程地点：__________________ 第三条、工程范围：房屋维修 第四条、承包方式：包工包料 第五条、技术资料：在施工前由甲方提供施工图纸（或施工说明书），平面图和经上级批准的修建许可证供给乙方。技术资料需要变更时，须经双方同意后，始得变更。 第六条、施工前甲方应将现场上一切障碍物清理工作做好。以及修整好场内外运输道路。如需乙方清理，甲方应出工资。 第七条、水电供应：本工程所用的水电源线路，由甲方安装到施工现场。 第八条、工程造价暂定为人民币大写：_______________（小写：元） 工程完工后按实际决算为准。 第 4 页共 4 页
第八条、质量标准：依照本工程施工详图、施工说明书和国家建委会颁发的建筑工程施工及验收暂行技术规范办理。 第十条、付款办法： 无预付款，工程完工经检验合格后一次性付清。 第十一条、在合同签定后，甲方应派专人为驻工地代表，作施工指导，乙方派专人为施工总负责人。在施工过程中，如甲方对工程施工有意见时，通过甲方驻工地代表，向乙方施工负责人提出意见，由甲乙双方协商解决。如工程质量不符合要求，必须返工时，其一切损失由乙方负责。 第十二条、工程期限：本工程自年月日起至年月____ 日止，全部竣工，共计个工作日。如因气候变化和法定假日等特殊情况时，得顺延之。 第十三条、工程验收：工程竣工后，乙方通知甲方，甲方应在七日内按期验收。如果甲方没有按期验收，先投入使用者，做验收论。 第十四条、本合同生效后，甲方按期付款，乙方按期竣工。本合同一式份，甲方 份，乙方份。 第十五条、工程保修期限：年 第十六条、其他：保证到达安全文明施工。 第 4 页共 4 页
初步设计服务合同 项目名称：龙岩市新罗区畜禽粪污资源化利用 整县推进项目初步设计 委托方（甲方盖章）：龙岩市新罗区农业局 受托方（乙方盖章）：福建金达兴企业管理有限公司签订日期：2018年月日
依据《中华人民共和国合同法》的规定，双方就编制《龙岩市新罗工畜禽粪污资源化利用整县推进项目初步设计》（以下简称“《初步设计》”）的咨询服务有关事宜，经协商一致，签定本合同。 一、咨询的内容、形式和要求 1、甲方委托乙方根据《2018龙岩市新罗区畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》内容、闽发改农业函【2018】111号的实施方案批复内容以及闽农畜牧函【2018】5号有关项目投资资金调整意见要求编制《初步设计》。 2、乙方根据以上审批意见，依国家、行业有关建设标准、规范、定额进行《初步设计》编制，包含设计说明、图纸、主要设备材料用量表、投资概算等及相应编制资质条件，达到规定深度，符合施工图设计依据。 3、甲方提供至2018年8月31日前经整治拆除后的各镇猪场详细资料（包含现存的猪场名称、存栏数量、地理位置点、现有粪污处理模式等信息），以及各镇（街）的农业作物生产情况（包含现有的果场、林场、农业作物种植场的名称、地理位置点、面积、种植种类等信息），如有不实，后果由甲方承担责任。 二、履行合同期限和方式 本合同自2018年 8 月日至2018年月日止。乙方在甲方提供编制所需的完整资料和首付款到乙方帐户前提下，乙方于2018年月日前提交经有关人员初审并经修改达到深度要求的《初步设计》稿。
三、甲、乙双方协作事项 （一）甲方 1、乙方因履行本合同到甲方（包括下属机构）所在地开展工作时，甲方应为乙方调查、研究和实地勘察事宜提供便利。 2、甲方对乙方的服务过程应及时有效地给予配合，按乙方要求提供与该项目有关的所有文件资料，并对所提供的资料真实性负责，乙方以自身的专业知识对有关技术、基础资料的准确性所进行的核实工作，甲方应给予必要的协助。 （二）乙方 1、为保证质量，乙方在编制《初步设计》中除使用甲方提供资料外，应在新罗区农业局组织相关人员进行调研、座谈，对编制《初步设计》所需资料进行补充和完善，对《初步设计》提出意见和建议，组织人员对《初步设计》初稿进行初审。 2、乙方应按合同要求的时间完成《初步设计》的编制工作，并提供满足甲方送上级报备要求的《初步设计》装订文本及份数。《初步设计》经有关人员初审后，乙方按照相关部门或专家人员提出的意见进行修改，直至符合要求，提供《初步设计》（终稿）装订文本 20 份。 四、费用及支付方式： l、初步设计费用：人民币（大写）贰拾玖万元整，(￥（含税、专家劳务费）。 2、支付方式：
建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期：二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布臵、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布臵及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下：
1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提 交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书； B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图 ﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布臵图、设备布臵平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求； C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品 牌、工程量清单。 ②初步设计修改
编号：_____________培训服务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
本合同签订的双方为 甲方： (以下简称客户) 地址： 电话： 乙方： 地址： 电话： 此合同鉴于：乙方为甲方提供本合同约定的培训服务，甲方与乙方就下列合同条款达成一致意见。 1.培训项目内容 1.1本合同的培训项目内容为： (培训项目名称) 培训天数为：天（课时数为小时） 具体时间：年月日下午 讲师： 培训地点为： 2.培训费用及付款方式 2.1本合同培训费用由以下几个方面组成：
承担。 2.2 付款方式如下： 2.2.1在本合同结束后个工作日内，甲方应将培训总费用人民币元整（即人民币元整）支付给乙方； 2.3收款账号 公司开户名： 开户银行帐号： 开户行： 2.4迟延支付责任 若甲方未能在上述期限内向乙方支付款项将被视为违约行为，每逾期一天，甲方应支付迟延支付金额的的逾期违约金。 3．合同期限 本合同签订之日起生效，至本培训项目完成时止，或根据本合同第六条规定之条件提前终止合同时止。 4．双方权利义务 4.1乙方责任及义务 4.1.1根据甲方要求（内训内容、内训时间）设计培训课程方案（课程内容、授课人等），并按已经确认好的讲师人员实施本培训项目，并且培训项目实施时将派出一名以上专业客服人员跟踪全程。
4.1.2在项目进展过程中，如甲方对任何乙方派出跟进的工作表现不满意，可及时通知乙方并阐明具体原因。乙方在核实后，应予以更换。双方应本着互谅友好的态度尽可能高效地协商合作解决问题。 4.1.3 乙方负责培训项目所用教材的准备，包含：培训内容及培训所需要的材料。 4.2 甲方责任及义务 4.2.1 为更好进行培训项目开展，甲方应派出指定人员与乙方即时进行沟通、配合和互动。 4.2.2甲方负责在培训实施过程中的教学组织与会务组织工作。主要包括：①教学设施、教室的筹备、布置及教学秩序的维持。②准备白板、白板笔、白板纸。 4.2.3甲方安排乙方授课专家及客服人员的工作餐。 4.2.4 甲方应按照本合同第2条之规定按时支付培训费用。 5. 合同变更条款 5.1经双方协商一致，可对本合同条款进行修改。 5.2甲方在出现企业重大变化（例如企业重组、并购、发展战略重大变更等）的情况下，确需对本培训之实施范围和周期进行调整的，应以书面方式向乙方提出变更请求，双方应在合同约定的基础上，本着坦诚与合理的态度进行磋商，对培训项目实施费用、计划和方案进行合理和公正的调整，乙方对合同变更的内容的最终决定权。 5.3乙方出现重大变化导致可能影响本培训项目顺利实施的，应以书面方式向甲方提出合同变更请求，双主应在合同约定的基础上，本着坦诚与合理的态度进行磋商，对培训项目实施费用、计划和方案进行合理和公正的调整，甲方对合同变更的内容的最终决定权。 5.4若未出现上述变更情形，任何一方不得随意单方提出更改合同条款或培训内容。5.5若甲方因内部原因取消此次培训，请于培训开始5天前以书面形式通知乙方，该项
合同编号： 天津市建设工程设计合同（房屋建筑工程） 天津市城乡建设委员会 制定 天津市市场和质量监督管理委员会
目录 第一部分合同协议书 (7) 第二部分通用合同条款 (11) 1. 一般约定 (11) 1.1 词语定义与解释 1.2 语言文字 1.3 法律 1.4 技术标准 1.5 合同文件的优先顺序 1.6 联络 1.7 严禁贿赂 1.8 保密 2. 发包人 (18) 2.1 发包人一般义务 2.2 发包人代表 2.3 发包人决定 2.4 支付合同价款 2.5 设计文件接收 3. 设计人 (19) 3.1 设计人一般义务
3.2 项目负责人 3.3 设计人人员 3.4 设计分包 3.5 联合体 4. 工程设计资料 (23) 4.1 提供工程设计资料 4.2 逾期提供的责任 5. 工程设计要求 (24) 5.1 工程设计一般要求 5.2 工程设计保证措施 5.3 工程设计文件的要求 5.4 不合格工程设计文件的处理 6. 工程设计进度与周期 (27) 6.1 工程设计进度计划 6.2 工程设计开始 6.3 工程设计进度延误 6.4 暂停设计 6.5 提前交付工程设计文件 7. 工程设计文件交付 (31) 8. 工程设计文件审查 (32) 9. 施工现场配合服务 (34) 10. 合同价款与支付 (34)
10.1 合同价款组成 10.2 合同价格形式 10.3 定金或预付款 10.4 进度款支付 10.5 合同价款的结算与支付 10.6 支付账户 11. 工程设计变更与索赔 (37) 12. 专业责任与保险 (38) 13. 知识产权 (39) 14. 违约责任 (40) 14.1 发包人违约责任 14.2 设计人违约责任 15. 不可抗力 (41) 15.1 不可抗力的确认 15.2 不可抗力的通知 15.3 不可抗力后果的承担 16. 合同解除 (43) 17. 争议解决 (43) 17.1 和解 17.2 调解 17.3 争议评审 17.4 仲裁或诉讼
房屋维修合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
房屋新建合同甲方：（发包方） 乙方：（承包方）吉汝乡农民施工队 根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则，结合本工程的具体情况，双方达成协议，须共同遵守。 一、工程概念 施工地点：吉汝乡吓如村 施工内容：房屋维修 维修项目：墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造，房顶全面更换、电路改造等。 工程期限：从2016年2月3日开工至2016年5月30日。 二、工程总价及结算方式 付款方式：工程总价款270900元（大写：贰拾柒万零玖佰元整）自本合同签订后甲方预付首付款170900元（大写：拾柒万零玖佰元整）该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。 三、施工准备及双方义务 （1）甲方义务 甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。 （2）乙方义务 1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。
2、乙方指派技术负责人，负责本合同的履行。按要求组织施工保 质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。 （3）工程质量及竣工验收的方法 1、由于甲方的原因造成工程质量问题，其返工费用由甲方进行承 担，乙方有权利顺延工期。 2、由于乙方的原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方自行承 担，工期不变。 3、工程竣工后乙方应及时通知验收，甲方自接验收通知三日内进 行验收。 （4）双方违约责任 自本合同签订后，甲、乙双方应履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。 （5）纠纷处理 本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下，双方可以采取协商解决，若协商不成可向当地人民法院起诉。 （6）本合同一式三份，具有同等法律效力。 甲方（签字、手印）：乙方（签字、公章）： 年月日年月日 证明 地区住房资金管理中心：
初步设计合同 项目名称： 建设地点： 合同编号： 委托方： 承包方： 签订日期：年月日
合同条款 委托方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方委托乙方承担项目的初步设计技术咨询，经双方协商一致，签订本合同。 第一条乙方在合同签订之日起15天以内，向甲方提供本项目初步设计（水工部分）有关的设计成果及资料，并对资料的准确性负责。 1.提供成果和资料的内容如下：本项目水工部分的初步设计说明书、初步设计图纸、初步设计工程量及概算。 2.在合同期内，甲方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给乙方，必要时可由甲方设计提供协助。 3.甲方负责评审稿报批稿的对外提交，在专家论证和行政审批过程中提出的成果修改意见，乙方对其所负责的工作成果进行修编完善，并在约定时间内提交修改后的成果。 第二条乙方应在合同签订15天内，向甲方提交的第一条所约定的成果和资料，并满足初步设计评审的需要。乙方收到初步设计评审意见后5个工作日内修编完善向甲方提交满足报批稿要求的成果资料。 乙方应向甲方提交所有成果和资料的可编辑电子档文件。 因甲方或其他第三方原因，在合同期间项目建设内容发生重大调整，或原始资料、数据有重大变动，导致乙方对本项目初步设计应提交成果做修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另签订合同。
第三条费用支付条款 本项目的咨询费为人民币元（￥元)。 1.本合同生效甲方5日历天内支付总金额的50%（￥元）给乙方作为定金，合同履行后，定金抵做设计费。 2.初步设计文件审查合格并提交成果后甲方支付余额￥元给乙方，同时乙方提供等额的设计费发票给甲方。 备注：1.本工程项目的招投标在同等条件下乙方有优先权。 2.技术服务员每人每天200元，往返差旅费、食宿费由甲方负担。 第四条违约罚金 1.乙方不按合同规定的日期提交咨询报告时，每逾期一天，应扣除其所应得费用的2‰，作为违约罚金，罚金总额不超过本工程的咨询费总额。 2.乙方提供的咨询报告中出现错误，且此等错误系乙方造成的，应扣除其所应得费用的3%~5%，视错误性质严重程度而定，扣除费用不超过本工程的咨询费总额。 3.因甲方责任造成的建设内容重大调整，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。 第五条本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。 第六条本合同正本一式肆份，双方各执贰份。 ——下无正文——
商都嘉园初步设计评审合同 工程名称： 工程地点：__ 甲方：_ 乙方： _ 签订日期：_ ________
初步设计评审合同 甲方： 乙方： 鉴于甲方拟委托乙方开展工程初步设计评审工作，且乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，双方经协商一致，订立本合同。 1.工作内容 乙方对工程的初步设计进行评审，完成以下各项工作： 1.1 对初步设计全过程中的工程分项进行分步骤、分阶段评审，并提出评审意见； 1.2 对工程重大设计原则问题的修改及对主要技术原则提出建设性意见； 2.工作进度 2.1 乙方应按以下进度计划开展工作： 。 2.2 甲方未能按时提供基础资料，导致乙方工作延误的，可相应顺延工作进度。 3.双方的义务 3.1 甲方的义务 3.1.1 尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展评审工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求； 3.1.2 向乙方提供开展初步设计评审工作所需的有关基础资料； 3.1.3 协调有关单位配合乙方开展初步设计评审工作； 3.2 乙方的义务
3.2.1 按照国家及行业有关标准、规程和规范开展工程初步设计评审工作, 严格掌握设计标准，控制工程造价； 3.2.2 及时向甲方交付第4条所述的工作成果并对其完整性和准确性负责；并按工作进度要求向甲方通报进展情况； 3.2.3 按照合同约定组织和实施评审，保证工作质量； 4.工作成果 4.1 乙方应按合同约定及国家和行业关于初步设计评审工作的深度要求，出具工程初步设计评审意见等（以下简称“工作成果”），并按照本合同第2条约定的工作进度提交给甲方。 5.合同价款及支付 5.1 合同价款 合同价款为人民币（大写）（￥）。 5.2 支付 甲方在工程初步设计评审意见通过审查后（如需修改则在修改得到确认后）＿＿日内一次性向乙方支付全部合同价款。 6.知识产权 6.1 乙方根据本合同取得的工作成果的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述工作成果。 6.2本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。 7.保密义务 7.1 乙方及其工作人员应对工作成果和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。 7.2 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。 7.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
编号：_______________ 专家顾问聘请合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日甲方（聘请单位）： 法定代表人：
乙方（专家）： 身份证号： 经双方友好协商一致，甲方聘请乙方为“_____________________ 协会专家组”成员并根 据以下合同各自履行义务： 一、甲方服务范围 1、免费提供甲方数据库资讯产品； 2、在甲方网站发表具有入网专家自主版权的文章，并根据入网专家要求提供相关反馈信息； 3、在甲方网站发布具有入网专家自主知识产权的成果或专利信息； 4、为入网专家提供的包括网络电子邮件、手机短信等手段，为会员提供有偿咨询服务可获得相应报酬； 5、甲方代理入网专家具有自主知识产权的论文、著作及分析报告等信息产品的销售，销售收入与入网专家按比例分成，具体比例可另外签署合同； 6推荐入网专家参加由甲方主办的各项培训、论坛及其他交流活动，如活动为赢利性项目，甲方将向乙方支付报酬； 7、甲方无偿通过其专家频道及相关行业频道采用专访、_______________________ （栏目）等方式对入网专家进行宣传报道。 二、乙方权利 乙方可使用甲方行业专家名义发表评论性文章或著作，经编辑修改后可在相关行业报进行转载。
三、乙方义务 1、乙方将安排国内外专家进行网上学术交流和热点问题讨论，或开展某个学科领域的研讨会之类的学术活动，并在适当时候，组织专家团出国考察或邀请外国专家与国内专家进行交流。 2、入网专家需向甲方提供个人简历，并根据_______________________网的邀请提供相关的论著及文章； 3、入网专家在甲方网站所发表的论文、报告及言论需不违反中华人民共和国相关法律规定。 4、入网专家积极向甲方提出意见和建议，并督促《_______________________ 网》限时改正。 四、甲方义务 1、甲方应根据双方约定向入网专家提供相关服务； 2、甲方邀请入网专家撰写相关稿件应至少提前____________ 日发出书面约稿通知； 3、甲方邀请入网专家参加专访等活动应提前___________ 日发出邀请。 五、费用 本合同不涉及费用支付。如涉及有偿收费项目，以双方另外的约定为准。 六、非雇佣 本协议之签订与履行，不代表双方建立劳动关系、劳务关系、劳务派遣关系、雇佣关系或类似关系，甲方不向乙方承担任何雇主或用人单位性质的责任。 七、保密条款在双方合作期间及合作终止后，合同双方未经对方书面认可，任何一方包括其雇员和代理人，不得将涉及本合同的信息、资料（包括合同内的条件及条款）及其他商业秘密透露给第三方，否则，透露方将承担侵犯对方商业秘密的法律责任。乙方可使用甲方行业专家名义发表评论性文章或著作，经编辑修改后可在相关行
三通一平是房地产专用语，指的是通水、通电、通路，平整土地。 房地产开发各阶段涉及的合同 1、前期考察报告委托协议包括对市场、工程建设营利性等分析的考察报告 2、土地使用权的取得 《国有土地使用权出让合同》※ 《房屋拆迁补偿协议》※ 根据取得方式不同可能会涉及股权转让、土地转让、联合开发等协议。 3、房地产工程的设计 《营销策划合同》 《建设工程勘查合同》※ 《建设工程设计合同》※ 《建设工程环境评价委托合同》 4、房地产工程施工阶段 《建设工程招标合同》及相关文件 《建设工程施工合同》※（可能分别包括桩基工程、土建、水电安装、热电系统、网络、消防等施工合同）及补充协议（如承诺函） 《建设工程监理合同》※ 《建设工程装饰合同》※ 《建设工程采购协议》 《绿化工程施工合同》 《建设工程保险合同》 《建设工程融资合同》 以及在工程施工过程中可能会涉及工程场所临时建筑的《广告位使用协议》、《摊位租赁协议》等等。 5、房屋交易阶段 《认购书》※或《房屋预订合同》 《商品房买卖合同》※ 《销售代理协议》※ 6、物业管理 《前期物业管理协议》※ *****************************************
房地产开发各阶段及涉及的合同、法律（转） 第一部分：房地产开发 一、房地产开发项目的立项和可行性研究 （一）两种类型： （1）、房地产开发公司的设立（新设公司）。办理工商登记（取得资质）、省外房地产企业在本省从事房地产开发的，应事先将其资质证书和企业法人营业执照送交房地产开发项目所在地建设部门和工商行政管理部门备案。 （2）、合作意向书及合作开发协议（合作开发） （二）具体合同： 1、合作意向书及合作开发协议 2、项目建议书（说明以下内容：开发者、开发内容与规模、期限、方式、投资总额与注册资本），交主管部门申请立项审批，经批准允许建设的，下发给批准文件。 3、建设项目可行性研究合同、项目可行性研究报告、（签委托合同、组建工作小组、制定工作计划） 、房地产开发项目的规划设计和市政配套 （一）、房地产开发项目的规划设计规划设计委托协议环境影响评价委托合同建设工程勘察招、投标建设工程勘察合同建设工程设计合同 （二）、房地产开发项目的市政配套 报审市政配套方案 上述一、二的申报程序：申报规划要点以获取规划要点通知书获取选址规划意见通知书可行性研究报告的编制及申请审批申报建设用地规划许可证办理建设用地批准书申请建设用地规划设计条件及建设项目规划、设计方案申报初步设计获取初步设计批复申报建设工程规划许可证申请办理建设工程规划许可证领取房地产开发项目手册办理拆迁许可证 、土地使用权的取得 （一）、协议或招投标、拍卖方式取得： 1、国有土地使用权的出让 （1）招投标 程序：A由土地管理部门会同建设部门共同编制招标文书，由土地管理部门发布招标公告； B 投标者按招标文书规定交付投标保证金，提供投标文书，参加投标； C由土地管理部门会同建设部门共同主持开标、评标、决标，并在决标之日起七日内向中标者发出中标通知书，向未中标者退还其投标保证金（不计利息）； D 中标者在中标通知书规定的期限内，与土地管理部门签订土地使用权出让合同，并按规定交付定金； E 中标者在中标通知书规定的期限内，与建设部门签订房地产开发项目合同。 （2）拍卖
编号：_____________房屋维修翻新合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 根据《中华人民共和国合法》、《中华人民共和国消费权益保护法》以及其它法律法规的原则，结合本工程的具体情况，双方达成协议，须共同遵守。 一、工程概念 施工地点： 施工内容：房屋维修 维修项目：墙体里外翻新、厨房、卫生间从新改造，房顶全面更换、电路改造等。 工程期限：从年月日开工至年月日。 二、工程总价及结算方式 付款方式：工程总价款元（大写：元整）自本合同签订后甲方预付首付款元（大写：元整）该工程竣工后并经甲方验收后一次性付清剩余的资金。 三、施工准备及双方义务 （1）甲方义务 甲方应向乙方提供施工所需的水、电等必备条件做好施工中临时性使用部分操作以及产生影响力关系行为的协调工作。 （2）乙方义务 1、对甲方房屋维修的做法进行现场说明。 2、乙方指派技术负责人，负责本合同的履行。按要求组织施工保质保量按期完成施工任务。解决乙方负责人各项事宜。 （3）工程质量及竣工验收的方法
1、由于甲方的原因造成工程质量问题，其返工费用由甲方进行承担，乙方有权利顺延工期。 2、由于乙方的原因造成工程质量问题，其返工费用由乙方自行承担，工期不变。 3、工程竣工后乙方应及时通知验收，甲方自接验收通知三日内进行验收。 （4）双方违约责任 自本合同签订后，甲、乙双方应履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。 （5）纠纷处理 本合同履行期间双方发生争执时在不影响工程的前提下，双方可以采取协商解决，若协商不成可向当地人民法院起诉。 （6）本合同一式三份，具有同等法律效力。 甲方（签字、手印）：乙方（签字、公章）： 年月日年月日
初步设计委托合同范文大全 初步设计委托合同1 甲方：_________ 委托设计协议书乙方：_________ 经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方提出委托设计邀请及乙方提供相关服务事宜签订以下条款： 一、甲方的权责 1.甲方在签定协议前认真阅读并认可乙方的《收费标准及服务条款》。 2.甲方向乙方提供有关设计信息—材质要求，色彩要求，布局要求，造价要求。 3.甲方负责为乙方提供现场勘测的必要条件，并协调乙方测量工作。甲方负责提供房屋相关的原始电路，水路图纸以及所在物业的相关管理规定。 4.甲方有权参与设计过程的监督，积极配合回答乙方在设计过程中的疑问。 5.甲方未通知乙方擅自对设计内容，材料，尺寸进行修改或更换，造成的后果由甲方负责。 二、乙方的权责 1.乙方接受甲方的邀请，积极配合并为甲方认真提供设计服务。
2.乙方要严格按照甲方要求进行体贴设计，并遵守物业相关的管理规定。 3.乙方绘制的图纸必须订装成册，图面清晰，数据详细，严格执行图纸规范。 4.乙方图纸绘制完毕经甲方许可方可采用，施工过程中乙方有责任对设计内容进行监理。 5.乙方未经甲方许可不得对设计内容进行修改。 三、本协议未尽事宜，由双方协商解决;如不能协商解决，交由有关部门仲裁解决。 四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________ 代表(签字)：_________代表(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 初步设计委托合同2 协议编号：___________ 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，
专家劳务合同范本 甲方（聘方）: 地址: 电话: 乙方（受聘人）: 住址: 电话: 鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事_________项目的专家指导工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。 风险提示:工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）; 工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。 第一条、合同期限 1、合同有效期:自______年______月______日至______年______月______日止,合同期满聘用关系自然终止。乙方的工作时间为弹性工作时间,但需保持通讯畅通。甲方提前通知乙方讲课地点,乙方无特殊原因,须按时出席。 2、本合同期满前______个月,经双方协商同意,可以续订合同。 3、本合同期满后,任何一方认为不再续订合同的,应在合同期满前______个月书面通知对方。第二条、工作岗位 1、甲方根据工作需要及乙方的岗位意向,与乙方签订岗位聘用合同,明确乙方兼职担任专家顾问岗位及职责。 2、甲方根据工作需要及乙方的工作能力和表现,可以与乙方协商调整乙方的工作岗位,重新签订岗位聘任合同。 第三条、工作条件、劳动保护 1、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,实行灵活的工作方式,不限制乙方每天工作时间,但乙方需保证讲课内容的质量。 2、甲方为乙方提供开展工作所需要的产品光盘、推广资料。 3、甲方可根据工作需要组织乙方进行必要的业务培训。 第四条、工作报酬、奖励 风险提示:劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。 另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并