这合同是属于买卖合同还是承揽加工合同
生产设备及生产技术转让协议供方：
王伟( 简称甲方 )
需方：
卢波( 简称乙方 )
一、甲方向乙方提供由甲方自行开发生产的生物型煤（稻壳棒）设备，4套，单价2万元，总价8万元。
二、交货期：在合同签订之日起的20天内交货，设备的交付地在平阳。
三、验收方法：甲方全面负责设备的安装、调试。直到能正常生产，为质量合格。
四、结算方式及期限：
本合同签定时首付总货款的25% 即2万元。提货时付70%即
5、6万元, 余款安装、调试后，设备正常生产即支付余额4000元、
五、设备的维修：
1、保修期半年。规定的时间免费维修，免费提供设备部件。
2、保修范围：设备轴承，电机，其他易损零件不在保修范围。
六、乙方设备运转正常后，甲方将按市场价格，满足乙方易损零件的供应。
七、本合同如发生纠纷双方应友好协商解决。
八、设备附表：
序号产品名称数量备注 1 制棒机4台2 折棒机4台3 电机4台22瓦千4 套筒8个易损配件5 推进器8个易损配件6 压缩区8个易损配件7 加热圈大4个，小8个易损配件8 配电箱4个易损配件9 制棒机附属烟道排烟机乙方自购甲方：
王伟乙方：卢波全文结束》》年8月3日其后我找了一家加工企业，按照我的图纸为其加工了4套设备，并按照我厂的标准，于xx年10月全部安装完设备，待其生产。由于他和其合作者无人管理这个企业。找我协商要退还我机械设备。我没能答应。其后卢波和其合作者以生产三无产品为由到法院起诉了我，要我退还，并赔偿其经济损失。
问题1：我这种合同是产品买卖合同吗？2：我是否应对该案负担赔偿经济责任？3：我是否应为其承担退还设备？
2020新版防盗门加工承揽合同 范本正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-084973
2020新版防盗门加工承揽合同范本正式版 甲方（定作方）： 代理人： 地址： 联系电话： 乙方（承揽方）： 代理人： 地址： 联系电话： 为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。 第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款
防盗门名称___________，规格___________，单位___________，数量___________，单价（元/M2）___________。 注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。 工期要求： 第二条承揽方式、材料的提供 2.1 承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场； 2.2 本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容； 2.3 材质标准： 2.3 乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。 第三条承揽范围
加工承揽合同书范本(合同示 范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-079020
加工承揽合同书范本(合同示范文本) 订立合同双方： 承揽人：______________________________ 定作人：______________________________ 定作人委托承揽人加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 编号：________________________ 名称：________________________ 规格：________________________ 单位：________________________ 数量：________________________ 备注：________________________
第二条加工成品质量要求 (加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 编号_______________________ 名称_______________________ 规格_______________________ 单位_______________________ 数量_______________________ 备注_______________________ 第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 (1.用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2.用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规
加工承揽合同欠款纠纷案分析 上诉人(原审被告)上海荣虹实业有限公司，住所地：上海市青浦县凤溪镇腾溪综合开发区。 法定代表人张建荣，经理。 委托代理人王虹珍，该公司工作人员。 被上诉人(原审原告)上海东联塑料制品有限公司注销后的债权债务处理人)，住所地：上海市连云港路191号。 法定代理人蒋伟民，厂长。 委托代理人蔡式群，上海市功茂律师事务所律师。 上诉人上海荣虹实业有限公司因加工承揽合同欠款纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院(1998)浦经初字第259号民事判决，向本院提起上诉。本院于1998年11月4日受理立案，并依法组成合议庭，1999年3月5日公开开庭审理了本案。上诉人法定代表人张建荣、委托代理人王虹珍、被上诉人委托代理人蔡式群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定，1995年3月起，上诉人与原审原告即有加工业务往来，同时上诉人法定代表人张建荣以原审原告代表人的名义与上诉人签订了多份加工承揽合同。1996年9月×日、9月16日、10月3日、12月5日、1997年1月2日，上诉人法定代表人张建荣又在上诉人、原审原告加工承揽合同的原审原告方代表人栏内签名，并加盖了原审原告的公章。但上诉人方栏内无签名和盖章。期间，上诉人法定代表人张建荣同时兼任原审原告销售员。1996年10月28日，张建荣将上诉人应付原审原告加工款的帐目传真给原审原告，并附说明表示为1996年上诉人应付款。该帐目表明至1996年9月上诉人尚欠原审原告货款32024.73元。1996年10月至1997年3月，原审原告又为上诉人加工制作产品价值人民币27268.63元，1996年10月至次年1月上诉人分三次转帐支 付原审原告加工款35447.36元，1997年2月4日、3月5日上诉人再支付原审原告加工款3369.95元。上诉人尚欠原审原告加工款人民币20476.08元未予支付。原审原告诉诸法院。审理中，上诉人未在规定的期间内向法庭提供证据。 原审法院认为，上诉人法定代表人向原审原告传真的附说明的应付款帐目应予确认。1996年10月至次年3月原审原告向上诉人提供的五笔加工业务予以确认。原审原告要求上诉人支付尚欠部分加工款，依法应予支持。据此判决：上诉人支付原审原告加工货款人民币20476.08元;案件受理费人民币886元，由上诉人负担837元，原审原告负担49元。 原审判决后，上诉人不服，以原审法院一审程序违法，认定事实不清为由，向本院提出上诉。
编号：_________________ 产品加工承揽合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
订立合同双方： 承揽方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：________________________________________________________________________________ _______。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：________________________________________________ 1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。
2，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料，图纸提供办法：________________________________________________________________________________ ____________ 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。 第五条价款或酬金：
_________加工承揽合同 合同编号：承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算，遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量（吨） 原料费（元/ 吨） 加工费 （元/ 吨） 备注 暂定标的物总价款（人民币）：___________元，大写___________________元整 2.标的物质量标准：__________________ 3.标的物加工行为地（即合同履行地）：山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式： 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，
加工承揽合同 承揽方（以下简称“甲方”）：常熟市伟尔金属制品有限公司 定作方（以下简称“乙方”）：__________________________________________ 甲乙双方为了保证全面履行各自的义务，签订本合同，以兹共同信守执行。 备注：如乙方需要增加委托加工成品数量，可以传真或其他书面方式通知甲方，该传真或其他书面方式通知经送达甲方，视为本合同的有效附件。 第二条委托加工方式 1、加工成品所需的所有原辅料、技术设备、工人等均由甲方提供。 2、乙方须向甲方提供加工成品的样品图纸；甲方必须按照该样本进行加工。 第三条加工成品的质量要求 1、甲方加工成品的厂房、设备、技术条件等应符合国家相关生产标准。 2、甲方交付的成品须为合格品，符合乙方要求的质量标准。 3、甲方须按照方式进行产品包装。 第四条加工成品的交付时间、交货方式与地点、运费承担 1、交付时间：。 2、交货方式与地点：甲方负责将加工成品运送乙方仓库或指定地址，货物送达地距甲方工厂100公里范围，运费由甲方承担，超出100公里范围的运费由乙方承担，相对应的货物运输过程中相关的保险在100公里范围外的，由甲方代办，保险费用由乙方承担。 第五条产品的验收 1、验收时间：甲方将加工成品由乙方上门派人验收。 2、验收方法及验收标准：参照双方约定的质量标准执行；乙方经检验合格的，应办理提货签收手续，该提货签收单为本合同的有效附件。 3、验收的内容：产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目。 第六条验收异议的提出与处理 1、乙方在验收过程中，如果发现产品的品种、规格、包装、质量、数量等相关项目不符合国家规定或合同约定的，有权向甲方提出并要求甲方及时作出退货或退换等有效处理。 2、甲方在接到乙方的异议后，应在日内予以确认并负责退货或退换处理。 第七条加工费支付时间与支付方式 1、甲方以包工包料的形式为乙方加工生产，加工生产所需的原辅料费用、包材费用、水电费、工人工资等由甲方承担。乙方只须支付甲方加工成品费用（加工费用按本合同第一条的规定执行）。 2、支付方式： 3、支付时间：以月结方式支付，乙方于每月30日前向甲方支付上一个月的加工费用。 第八条双方的权利和义务： 1、甲方的权利和义务 （1）甲方应当具备符合国家及行业规定的生产资质；
协议编号：LX-FS-A91624 产品加工承揽合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
产品加工承揽合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格
产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/M2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月，200年月 日起至200年月日止。 本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定
合同编号________ 新加工定制承揽合同范本新版 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！ 第1 页共4 页
订立合同双方： 承揽方：____，以下简称甲方; 定作方：____，以下简称乙方。 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。 (加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据) 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。 第六条加工费结算办法与时间__________________。 第七条乙方应于____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方应于____年__月__日前向甲方交付预付款____元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2 / 4
承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地（即合同履行地）： 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式：
6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，则需要延长30日予以供货。（如因特殊情况的发生需延期交货的，甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任）。 8提货时间：乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走，到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费，且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的，运费由承担，或[每次提货10吨以上的，运输费每吨450元以内的则由甲方承担，超出450元以外的部分，运输费由乙方承担；每次提货10吨以下的，运输费全部由乙方承担]，但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后，乙方应当场验收，并出具验收证明（详细注明标的物的品种、规格、数量及价格），由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后，如出现破损等外观质量不符的情况，乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证，否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标
人民法院加工承揽合同纠纷举证指南 依照《中华人民共和国民事诉讼法》、《人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，结合加工承揽合同纠纷案件的具体情况，当事人在加工承揽合同纠纷案件诉讼中应向人民法院提供下列证据： 一、证明当事人主体资格的证据： 1、当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证或户口本，或由登记机关出具的身份证明资料原件和复印件。 2、当事人为个体工商户的，应提交营业执照、户口身份证，或户口本，或由登记机关出具的身份证明资料原件和复印件。 3、当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本，或由登记机关出具的企业注册资料，以及法定代表人(或负责人)身份证明书，主管部门证明等。 4、当事人在讼争的法律事实发生后名称变更的，应提交变更登记资料。 二、如有委托代理人，应提交委托书，委托代理人身份证明;律师作为代理人的，还应提交律师证、律师事务所出具的证明。 三、加工承揽合同的订立、履行、变更、解除的相关证据，如合同书、口头协议的内容及证人证言;公证书;变更协议;合同解除协议;加工定作物的技术协议书、技术资料、图纸、封签样品，定作物质量标准和技术标准的材料;带料加工的提供料样品，规格和数量证据，有关留置抵押协议等。 四、合同履行的情况及证明，如定作方提供材料、物品的证据、耗料单、质量证书;定作物完成的数量、质量;给付的价款、各种票据、鉴定证明;交(付)定做物的凭证等。 五、违约的证据及造成的经济损失的证明。 六、提供证据，必须注明提供证据人单位名称、时间，提交的复制品完整、复印件清楚，模糊缺角的不得提供;对复印件，必须注明“已与原件核对无异”，提交的外文书证，必须附送中文译本。 七、其他举证事项。
产品加工承揽合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
产品加工承揽合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成 合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。 天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。如在本厂购买 材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产 品质量，材料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费 （550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格产品。 二、乙方的权利和义务
1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/m2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月，200 年月日起至200 年月日止。 本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。 五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，
加工承揽合同范本 承揽方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同， 以便共同遵守。 第一条加工成品： ┌┬┬┬┬┐ │品名│规格│单位│数量│备注│├┼┼┼┼┤ ││││││├┼┼┼┼┤ ││││││ └┴┴┴┴┘ 第二条加工成品质量要求： __________________________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______
____________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并 妥为保存，作为验收的依据） 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量： ________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______ ____________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定 选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规 定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 ２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方 应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材 料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方
加工承揽合同(三)示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
加工承揽合同(三)示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 （）加字号 定作方（甲方）：_______________ 代表：___________ 电话：___________ 承揽方（乙方）：_______________ 代表：___________ 电话：___________ 签定日期：_____________ 经双方协商，遵照《中华人民共和国经济法同法》 及有关规定、鉴定本加工承揽合同，并严肃地履行。 品名 规格
单位 数量 加工费 单价 金额 定作方供应原材料： 原材料品名 规格 单位 数量 日期 成品单位耗用量 1．技术资料、图纸提供办法：_________ 2．产品检验标准和方法：______________
3．交货地点及运输办法、运杂费用和负担： ______________ 4．货款及费用结算办法及期限：______________ 5．本合同自双方签定之日起生效，合同履行完毕即失效。在合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行，必须经双方协商一致，方能生效，否则应承担违约责任，给付违约金_________元，如由此而造成了损失则应赔偿损失。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
加工承揽合同纠纷案代理词尊敬的审判长： 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，辽宁亮法律师事务所接受大连华进进出口有限公司的委托，指派本人担任其在朝阳华龙工业铸钢厂加工承揽合同纠纷一案中的诉讼代理人。接受委托后，本人就本案的有关情况进行了认真的调查，查阅了有关的法律法规，现根据事实和法律，发表代理意见如下： 一、关于本案的本诉部分。 首先，被告提走的部分加工承揽标的物质量不符合双方的合同约定，被告有拒绝支付加工费的权利。 2006年7月17日，原、被告双方签订了一份《生产合同》，约定由原告为被告加工金属铸件，质量标准参照合同所附图纸。随后被告向原告提供了部分订单，约定了铸件的质量、数量及交货期限。原告交付的金属铸件经被告发往日本中山铁工后，经中山铁工实地检验，部分加工件有严重的质量问题。经与原告方协商，原告仍未履行其合同义务，没有按合同约定补齐不良品的数量。庭审中，被告已向法庭提交了大量日本中山铁工发来的加工件的不良照片，以及被告与日本中山铁工、原告与被告之间的电子邮件作为原告发往日本的加工件不良的初步证据，尽管这些证据做为证明原告产品质量问题的证据效力并不十分充足，但基于此被告已向法庭提交了这些产品质量的鉴定申请，根据有关法律规定，人院应该对此申请予以准许，以查清本案的事实，但人民法院却没有对此做出明确的答复。如此，法院应该对被告提供的原告产品质量不符合双方合同约定的证据予以认定。既然原告加工的部分金属铸件不符合双方合同约定的标准，原告根据双方合同约定拒绝支付加工费就是法律赋予自己的权利。 其次，被告未提走的部分合同承揽标的物质量是否符合双方的合同约定尚无定论，人民法院不宜直接判决一方当事人必须履行合同。 在发现原告人发往日本的部分金属铸件不符合双方的合同约定后，被告曾就未发货部分的质量与原告多次沟通，但均未得到其肯定的答复，于是被告便有理由相信原告未发走之加工铸件质量仍不符合双方合同的约定。在原告起诉后，被告也就此部分产品质量问题向法庭提出了鉴定申请，但依旧没有得到批准。如此一来，原告方现存之加工铸件是否符合双方合同的质量约定便没有明确的答案。对是否符合双方合同约定质量标准的加工件，人民法院判决继续履行合同显然缺乏法律依据。 再次，被告并未违约，不应该承担合同约定的违约金。
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 产品加工承揽合同标准版 本
产品加工承揽合同标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方：（定做方） 乙方（承揽方）附加身份证复印件 加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的 原则，达成合同条款如下： 一、甲方权利和义务 1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品 样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具，乙 方自购。如在本厂购买材料，由于乙方个人原 因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材 料不退。 2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付 加工费（550元/M2），拒收任何原因的半成品
和不合格产品。 二、乙方的权利和义务 1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。 2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。 二、违约条款 1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/M2）的1倍支付乙方违约金。 2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。 四、本合同有效期月， 200 年月日起至
编号：_____________加工承揽合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（定作人）： 法定代表人： 乙方（承揽人）： 法定代表人： 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据我国《合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方定作事宜， 于年月日在市区签署如下协议： 第一条定作项目 第二条定作物及其价款 第三条材料的提供 1、加工定作物所需的材料由提供。 2、方提供加工定作物所需的材料如下：
3、乙方提供材料：甲方于本合同签订之日起日内，对乙方提供的材料采用的方法进行检验，其检验的标准为：符合标准。甲方可以在本合同签订之日起日内对材料的选用提出异议，要求乙方更换或重新选定材料。 4、甲方提供材料：甲方应于本合同签订之日起日内，将加工定作物所需的材料交付乙方。 第四条数据提供 1、甲方应该在本合同签订后日内提供乙方技术数据、图纸样品及工艺要求。 2、乙方发现甲方提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到前述数据之日起 _ 日内向甲方提出书面异议。甲方应在收到书面异议后的______日内答复。第五条定作物品质 1、定作物的技术标准为：。质量要求为：。 2、乙方对定作物的品质保质期为：年月日。其保证质量的前提条件为：。 第六条付款时间 甲方应自本合同签订之日起日内向乙方支付预付款人民币元；自甲方对乙方所提供的加工定作物所需材料验收合格后日内，甲方应支付乙方款项人民币元；自定作物交付甲方并经甲方验收合格后日内，甲方应支付乙方剩余款项人民币元。 第七条定作物的交付及验收
判决加工承揽合同案例 篇一：最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告：张××，男，19××年××月××日生，××省××市××镇××村××街××号，系××市××汽车车身修理店业主。 被告：××市××贸易有限公司法定代表人：王×× 住所地：××市××镇××路请求事项： 1 依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从XX年7月1日至还清之日止按照年利率%的标准向原告支付逾期付款滞纳金（暂计至XX年6月30日）计人民币元； 3 本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由： 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。XX年4月，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无
理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。 此致 ××市人民法院 具状人： 二0××年六月一日证据说明 提交证据人签名：提交日期：材料证据清单 提交证据人：经办人： 年月日年月日 注：提交证据人所提供的证据，须填写是原件或复印件，同时填写《证据说明》。证据纸张大小以本页为准。本清单一式两份，一份附案，一份由提交证据人收执。 篇二：加工承揽合同纠纷案例 加工承揽合同纠纷案例 提要]本文介绍了加工承揽合同纠纷案例，当事人欲打官司时，应当向哪一家法院起诉，是其首先必须面对的问题，否则就可能因为管辖问题引发不必要的周折。8月23日，随着南通市中级人民法院终审裁定书的送达，并提供专业律师进行免费法律咨询... 当事人欲打官司时，应当向哪一家法院起诉，是其首先
【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，仅供学习参考。在实际使用过程中，此合同或协议 具体条款、权利义务等内容，可根据需要适当修改。本文档为Word版本，【下载后可任意复制修改】 贴牌加工承揽合同 定作方（甲方）：法定代表人： 住所： 联系电话：承揽方（乙方）：法定代表人： 住所： 联系电话： 定作方委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、合同组成及内容 1.1本合同规范由定作方委托承揽方承揽加工后，将全数加工制成品交付定作方之一切相关法律行为。 1.2原物料、包材、加工制成品之具体品种数量、交期、交货地、加工费金额、支付日期、支付方法，按经承揽方确认之定作方采购单、发票或其它书面约定所列，并作为本合同附件；本合同未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。经双方确认的往来信函、传
真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，合同附件及其组成部分与本合同具有同等效力。 二、加工成品 2.1定作方和承揽方一致同意，只能向承揽方委托加工承揽方目前和将来的可批量生产的产品，可批量生产之外的产品，双方另行协商。 三、加工成品质量要求 3.1按照双方认定的样品质量标准为检验合格的标准，经检验，定作方有权拒收任何低于该样品质量标准的产品。 3.2承揽方需为每单件产品提供产品合格证。如果国家或者行业标准有另行规定，以相应的标准为准，承揽方应提供完整的成品以及相关的资料文件。 四、订单确认 4.1定作方以订货单形式将订货信息传真或者快递给承揽方。 4.2承揽方收到定作方订单后在个工作日内确认交货期及交货数量。在正常情况下天内交货。大宗订单（指单品订购数量套以上），特殊产品（指非承揽方正常产品，正常产品指定作方对承揽方原有产品没有改动的情况下）及新产品，双方另行协商交货期。 4.3定作方指定订货负责人，订单必须由该负责人签字或盖有定作方公司公章才生效，否则承揽方不认可该订单的有效性。 4.4定作方传真给承揽方订单并经确认后，与本合同具有同等的法律效力。 五、订单付款方式、交货时间、包装要求
加工承揽合同书 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：______________________ 乙方：______________________ 时间：______________________ 编号：FS-DY-24555
加工承揽合同书 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职 责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详I 细阅读内容。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙 方接受甲方的委托，就公司产品设计加工事项，双方经协商 一致，签订本合同，信守执行： 一、制作内容与要求： 订购项 具体内容：上海汉沃展示设计有限公司为的设计与制作，详见报价单及图纸。 二、甲方在图纸与报价单上签字后，乙方按照图纸与报 价单上所列内容生产的产品经甲方验收合格后视为合格品。若验收不合格，则甲方有权不予接受或退货并要求全数退款，因此产生的一切费用由乙方承担。 三、甲方中途变更定作物的数量、规格、质量或设计要
求等，应当赔偿乙方因此造成的损失。但征得乙方同意除外。 四、主材材料由乙方负责解决，辅材、工艺细则、电路 方案甲乙双方共同协商确定。 五、乙方在合约签字生效后，负责在月日前完成产品 设计与制作。交货地点，收货人由甲方指定。 六、制作费结算方法： 1、双方协定的价格为人民币，甲方在设计制作开始前，须支付预付款计50%人民币。甲方在安装结束后的七日以内应安排专门人员验收，甲方在验收合格并收到正规增值税发票后向乙方结清制作余款合计_整人民币。因甲方原 因在验收合格后规定的付款期限内逾期未结清费用的，甲方 应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。设计制作费以（现金，支票、汇款）形式汇入乙方帐户。 2、甲方如不履行合同，预付款即抵作违约金，无故拖欠余款，我司有权安排专人要回。 3、乙方如不履行合同，则须双倍返还甲方预付款抵作违约金。如乙方逾期交货的，甲方有权拒付相应货款，每逾期一日，
钢结构产品加工承揽合同 甲方（定作方）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 统一社会信用代码： 乙方（承揽方）：钢构有限责任公司 法定代表人： 住所： 联系电话： 统一社会信用代码： 根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。 一、加工制作内容 1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为 。 2、制作内容 （1）主钢构：由定作方提供钢板材质：；系列： ；吨位：；单价约元（大写：）； （2）次钢构材质：；吨位：；单价约 元（大写：）； （3）其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。 二、合同价款及结算方式 1、合同总价暂定为元，（大写）（以实际决算为准）。 2、合同签订当日甲方付元，（大写）给乙方作
为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。 3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。 三、质量要求 1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。 2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。 3、要求第三方检测单位为： （1）检测内容：抗滑移系数实验□ 超声波探伤检测□ 钢材力学性能复验□ （2）其他检测项目：。 （3）试验检测费用：合同价格□ 甲方自理□ 四、交货地点和时间 1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。 2、交货时间：年月日开始提货。 五、包装及运输 1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。 2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。 3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。 六、双方权利及义务 1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。 2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。