长阳县村级光伏电站安装工程施工合同

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，甲方同意将长阳县村级光伏电站工程的光伏组件、逆变器、汇流箱等设备安装、接线等施工项目承包给乙方，双方就施工事项经协商一致，为明确双方的责任和权益，特制定以下条款，供双方共同遵守执行。

第一条工程概况、工期

一、工程概况：长阳县村级光伏电站大堰乡建设安装，每个电站容量均为209.88KWp。

工程名称：国网阳光扶贫长阳县村级光伏电站

工程地点：长阳土家族自治县大堰乡

承包形式：劳务分包（包现场施工所需人工、车辆、机械设备等费用及设备安装中的辅助材料）

二、工期：

1、开工日期：2017 年4月7日

2、完工日期：2017 年 4月11日

3、总日历工期： 5 天（含法定节假日)

注明：乙方必须按甲方工期进行施工，如因极端天气、自然灾害及甲供材料延误等特殊原因导致工期无法完成时，需提前上报甲方或业主监理单位，以便甲方向业主进行索赔。

第二条工程承包范围、工作内容、承包价格

一、承包范围：

本合同的承包范围：国网阳光扶贫长阳县村级光伏电站大堰乡的支架和光伏组件、逆变器、汇流箱等设备安装、接线等施工项目（不含扁钢接地）一切工作任务。

二、工作内容：

1、安装：支架、立柱安装、光伏板、逆变器和汇流箱安装及接线至电站具备并网条件的一切安装工程，其中不包含扁钢接地安装。

2、辅材：所有安装主材全部由甲方提供，辅材乙供。

3、机械：所有现场机械设备均由乙方自己提供。

三、承包价格：

1、工程采用包干单价（含：人工施工费、辅助施工费、辅助材料费、乙方提供的机械设备费等所有费用）

2、承包单价为0.2元/瓦，其中每个电站容量均为209880瓦，总价为209880*0.2=41976元整，大写：肆万壹仟玖佰柒拾陆元整。

四、付款方式：

工程款结算及付款：工人进场开工甲方支付乙方2万元预付款，工程全部完成经甲方及业主验收合格后3日内支付合同剩余工程款。

第三条施工安全、文明、质量、工期进度要求

一、工期要求：

本工程总工期必须保证，完工时间双方确认作为依据，结算时工期每延误一天罚款1000.00元。

二、工程质量和安全文明施工：

1、乙方在施工中要严格遵守施工图纸和标准工艺要求，合理用料严格按设计图纸规范精心施工，不合要求的必须返工，造成的一切经济、工期损失全部由乙方承担。

2、服从甲方的统一管理，按甲方指定的有关质量、进度、安全、文明施工等制度进行现场管理，严格执行甲方的相关质量、进度、安全、文明施工管理制度及细则。如有违反，甲方有权进行纠正和处罚；如因乙方违反上述要求被项目业主及监理等监管部门处罚，所产生的损失由乙方承担，甲方并保留进一步追责的权利。

第五条其它

一、未尽事宜双方协商解决。执行合同出现纠纷内部协商无果时，任何一方均可申请当地仲裁机构进行仲裁，仲裁结果双方应无条件接受。以上条款请双方共同遵守，本协议自签字之日起生效，工程竣工、工程款结清自行作废。

二、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人（签字）：代表人（签字）：

电话：电话：

合同签订日期： 2017 年月日

1