当前位置:文档之家› 铝合金门窗施工合同模板范本.doc

铝合金门窗施工合同模板范本.doc

合同编号:铝合金门窗工程施工合同

发包人:

承包人:

工程名称:

签约地点:

签约时间:

协议书

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。

第一条、工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:

第二条、承包方式、承包范围及工作内容

一、承包方式:包工包料(包括但不限于包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包所有税费、包验收合格等所有与本工程相关的一切工作内容)

二、承包范围:

三、工作内容:依据招标文件、招标图纸、工程规范所示,本工程承包范围包括(但

不限于)以下工作内容:

1、根据发包人提供的工程范围及初步图纸,完成设计深化并绘制成套施工详图及节点大样图,报发包人及设计单位审核确认并出正式图纸;

2、按发包人要求,在规定时间内完成1:1实物样板(面积不小于10M2),并在不需要时予以拆除;

3、根据发包人确认的正式图纸及实物样板/材料样板,按合同工期包工包料完成合同范围内的铝合金门窗交钥匙工程,包括所有材料【铝合金框料、玻璃、五金配件、发泡剂、硅胶、密封条等】的选料、供应、场内外制作养护、场内外仓储运输、现场安装、固定、成品保护等;

4、完成铝合金门窗与结构间发泡剂嵌缝及铝框与装饰面的最终硅胶封闭(包括门窗内外侧),并为该嵌缝处防渗漏第一责任人。

5、铝合金门窗的成品保护及清洁工程,并负责施工中损坏件的修复更换;

6、根据规范要求完成所需铝合金门窗的性能测试(包括材料的三性试验)和检验。

7、办妥本工程所有政府部门手续,包含但不限于以下内容:设计出图、报监、质检、试验、验收等,并支付所有费用。

8、确保工程竣工通过验收,若因铝合金门窗加工或施工原因导致渗漏水,给发包人销售造成影响,将没收所有保修金;交付小业主后,若应铝合金门窗加工或安装原因还有渗水现象的,承包人必须修复并赔偿小业主损失,渗漏率每百户超出3处的,超出部分每处罚款1000元。

9、工程竣工后按发包人/总承包方要求提供竣工资料;

10、必须服从总承包方的管理,以便总承包方协调所有施工单位的进度,确保其能够在指定分包合同指定的竣工期内完成工程合同。

11、负责对新开模具图的确认。

12、每批玻璃到场后,钢化玻璃须按批次数量的1%(不少于3块)做随机破碎试验。

13、成品保护:要求玻璃内外侧贴膜、型材贴膜,墙面粉刷后型材重新贴膜;移门及铝窗下槛、铝窗横档木工板保护;五金件(如执手等)用薄膜保护。

14、须按发包人或监理要求完成铝门窗现场喷淋试验。

15、土建总承包单位负责提供外脚手架的使用垂直及水平运输配合,负责凿掉或再粉刷不符合规定要求的洞口尺寸、提供每樘窗口的水平线、中心线、进出线的偏差不得大于3mm、水泥砂浆修整留洞凹口凹槽、砂浆(保温)塞缝收口、防雷接地线(预留30cm)等。门窗单位需完成30 cm防雷接地线与窗框之间的连接工作,并需考虑美观,做好防雷接地线的隐蔽工作(30 cm防雷接地线由土建总承包单位提供)。

16、其他补充条款:乙方保证通过七性检测(保温性能、水密性能、气密性能、抗风压、

隔音性、抗震性、抗腐蚀性),检测费用已包含在综合单价内。具体检测项目根据各地政府相关部门要求执行;

四、对于以上任何分项工程或材料设备,发包人均保留另行发包或甲供的权利,承包人不

得有异议或因此拖延施工。

五、本工程实际施工范围及内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。

六、以上工程内容和承包范围的划分是暂定的,在合同期内发包人有权根据项目发展需要,随时调整上述工程范围或其内容,承包人不得有异议或因此拖延施工。

第三条、合同文件组成及解释顺序

一、合同履行中双方洽商、变更等明确双方权利义务的补充协议;

二、本合同协议书及附件;

三、本合同通用条款;

四、标准、规范、技术要求和有关技术资料;

五、合同报价清单;

六、合同图纸及目录(合同图纸经承包人盖章确认后单独装订);

七、中标通知书;

八、投标文件;

九、招标过程资料包括招标疑问澄清、补充招标文件等;

十、招标文件及其所有附件(包括技术要求等);

上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。第四条、工程质量标准及质量保修期

一、本工程必须达到国家、地区及行业的工程建设标准、规范的要求,并达到设计图纸要求,质量标准为合格。

二、质量保修期为 5 年(门窗质量保修期3年;门窗防水保修期5年)。

三、其他约定详见通用条款第9、12、13条。

第五条、合同工期

一、开工日期:年月日,如开工日期有变动,以发包人下发的开工令为准。

二、合同工期:合同总工期约日历天(包括国家规定的节假日)。总工期天数不得改

变,除非由于发包人的原因导致工期延误则工期顺延。

三、竣工日期:竣工验收日期:年月日,以本工程验收合格为准。

四、本工程因发包人原因导致工期延误则工期顺延。

五、承包人须在协议书约定的工期内完成合同约定的所有工作,包括场地清理和竣工验收等时间。

六、发包人有权根据工程的进度情况要求承包人增加人员、设备,若承包人未能达到发包人的进度要求,发包人有权解除合同,承包人无条件退场。

七、其他约定见通用条款第14条。

第六条、合同价及计价方式

一、合同暂定总价:大写:,(小写元)。合同价的工程量清单详见附件6.

二、不含土建总包的配合管理费,土建总包的配合管理费由发包人负责。

三、工程量计算规则:按承包方式二第3点执行

四、本合同按下列承包方式承包方式二确定的合约模式进行计价。

承包方式一,即采用闭口包干性质,包括总价及综合单价均闭口包干;

1总价包干内容包含铝合金型材采购加工费用、玻璃采购加工费用(含钢化费)、每一种附件(型材附件、五金件、密封材料、塞口材料)的采购加工费用、异型型材加工以及门窗的运输费用、卸货费用、堆放费用、短驳费用(含二次搬运)、安装费用、辅料费用、管

理费、保险费用、验收费用、技术服务(包括深化设计、技术指导和监督等)、维修费用、利润及税金、风险金,所有措施费用、以及为履行合同所发生的一切费用;

2综合单价按一窗一价报价,报价时已综合考虑玻璃面积与门窗洞口面积的差别;

3具体合同价详见工程量清单及其组价表;

承包方式二,即采用综合单价闭口包干,工程量按以下第3点计算;

1综合单价包含铝合金型材采购加工费用、玻璃采购加工费用(含钢化费)、每一种附件(型材附件、五金件、密封材料、塞口材料)的采购加工费用、异型型材加工以及门窗的运输费用、卸货费用、堆放费用、短驳费用、安装费用、辅料费用、管理费、保险费用、验收费用、技术服务(包括深化设计、技术指导和监督等)、维修费用、利润及税金、风险金、所有措施费用,以及为履行合同所发生的一切费用。

2综合单价按一窗一价报价,报价时已综合考虑玻璃面积与门窗洞口面积的差别;

3工程造价计算办法:门窗、百叶、铝合金格栅、铝合金穿孔板面积全部以制作成型后的门窗框料型材的外框面积计算面积〔非平面的按照设计施工图纸图示展开面积计算〕,加工前先对建筑洞口尺寸进行复核、验收,合格后方可进行安装。门窗实际成型尺寸与理论计算尺寸允许误差为±10mm,超过允许误差结算时双倍扣除。决算工程造价为综合单价乘以以上规则所计算的门窗、百页、铝合金格栅、铝合金穿孔板面积。乙方施工必须以实际洞口尺寸为准。

4工程数量的调整对投标总价内包干费用的影响以及中标后在履约期对承包人义务的影响(如:工期),承包人在投标时须一并考虑,并须包含在投标综合单价中。无论如何,今后有关工程数量的调整而引致的承包人的各类费用索偿、工期索偿等任何额外要求将不会被考虑。

对于在合同或设计图纸内显示材质/品牌的材料/设备,若承包人为配合整体效果使用更高品质的材料/设备,发包人将不再追加费用;原则上承包人不得使用更低品质的材料/设备,在发包人允许的前提下,承包人若使用更低品质的材料/设备,发包人将扣出不同品质材料/设备的差价;

对于合同或设计图纸内未显示材质/品牌的材料/设备唯以完全反映设计效果、符合规范要求且令发包人满意为最终标准,发包人可以要求承包人根据设计效果需要进行选择或调整材质/品牌;

土建总包的配合以及协调管理费用(照管费用),不包括在报价内,由发包人直接向土建总包方支付。

承包人已充分考虑政府行为的交通管制和停工要求,以及停电、停水、二次驳运、施工场地可能不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期, 并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所增加的费

用。

任何未列在工程量清单内而却是完成招标图纸内容必须的项目,其价款已被包含在其他已填报价款的项目中,今后不作调增,意即:任何的缺漏项(除非招标图纸上没有,而施工图上有)的错误皆由承包人承担并视为已被双方接受。

其他补充条款:/

五、合同价款允许调整的情况:

1、发包人确认并经签字盖章的变更和签证

2、本工程量清单在实施过程中如有综合子项取消,该综合子项相对应的费用在结算时予以扣除;

3、本合同图纸范围外的新增工作,按“工程变更价款的确定”的约定处理。

4、变更价款的原则和顺序如下:

4.1合同中已有适用于变更工程的单价或价格,应按合同规定的单价和价格确定变更价款;

4.2合同中无适用但有类似于变更工程的价格,以此作基础参照,确定变更价格,变更合同价款;

4.3合同中无适用或类似于变更工程的价格,由承包人在变更时提出变更项目细节和单价组成,由发包人审核确认。

第七条、付款时间、付款方式及结算

一、本工程无预付款。

二、合同签订后7日内,承包人应向发包人交纳元的履约保证金(合同暂定总价的5%,工程验收合格,并结算审核后,履约保证金或保函扣除相对应的违约金后15日内无息退还。若履约保证金或保函未在合同约定的期限内支付给发包人,发包人有权终止合同,或有权暂停第一笔工程款的支付,直至收到履约保证金或保函为止,由此带来的工期、进度损失均由承包人承担。

三、承包人须在每月25日前将当月完成的工程量报监理审核,监理审核后报发包人复核,次月5日前发包人复核完成。次月20日前(如遇休息日顺延),发包人向承包人支付上月审定合格工程量上月工程进度款。

四、付款比例:每栋楼铝合金门窗的固定框进场全部安装完毕并通过甲方项目工程部和监理公司检查合格后支付该栋楼门窗总价款的20%;每栋楼铝合金门窗的固定玻璃进场全部安装完毕并通过甲方项目工程部和监理公司检查合格后支付该栋楼门窗总价款的20%;每栋楼铝合金门窗的开启扇进场全部安装完毕并通过甲方项目工程部和监理公司检查合格后支付该栋楼门窗总价款的20%;每栋楼铝合金百页进场全部安装完毕并通过甲方项目工程部和监理公司检查合格后支付该栋楼门窗总价款的10%,直到付至合同总价的70%。

五、工程竣工验收后经有关部门对施工质量评定达到所报质量标准经甲方审核完成一

个月内再付15%;

六、结算审核完成后30日内,发包人向承包人支付工程款至结算总造价的95%(承包人提供100%的发票,发票比例:建筑安装类发票30%,材料类发票70%),剩余5%作为质量保修金。(保修金退还比例约定:门窗质量保修期满3年后退还4%保修金;门窗防水保修期满5年后退还1%保修金)。

七、合同结算价格=合同范围内工作的结算价格±发包人确认并签字盖章的变更签证价格-发包人代付代缴费用-所有罚款

八、发包人在向承包人支付每笔工程款前承包人必须向发包人提交同等金额符合发包人要求的建筑业和材料类发票,工程款支付至结算总价95%前,承包人需同时向发包人同时提供剩余5%保修金符合发包人要求的建筑业和材料类发票。

九、保修金返还:自工程竣工验收合格后到保修期结束,无其他任何质量问题一个月内无息付清。申请保修金支付时承包人须提供发包人委托的物业公司的认可文件。若在保修期内,因产品、施工质量问题而引起的修复,则该部分工程保修期相应顺延,并扣除因承包人不维修,发包人另请其他单位维修的费用。(保修金退还时间约定:门窗质量保修

期3年;门窗防水保修期5年)

十、承包人将竣工结算资料交发包人后,原则上不再另补资料,若因资料不齐导致工程量少算漏算,则视为承包人给予发包人的优惠。

十一、承包人编制工程结算书必须遵循实事求是的原则,严禁高估冒算。如核减率超过5%或有核增额,超出部分审计费由承包人支付给咨询公司,核减率在5%以内审计费由发包人支付,承包人支付给咨询公司的审计费取费标准以发包人与咨询公司签订的咨询合同取费标准为准,超出部分审计费用=((核减额-送审造价*5%)+核增额)*5%,核增额与核减额不相抵扣,超出部分审计费用发包人直接从工程结算款中扣除。

十二、设计变更、现场签证的造价,原则上在施工期间不付款,在结算后统一按结算价付款。

十三、水电费由专业分包单位直接挂表,根据实际用量缴纳给总包单位,甲方不在此合同结算款中转扣此部分费用。

第八条、现场移交标准

一、场地移交可以全部或部分移交,以基本满足本工程合同工期内各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足施工要求。

二、若由现场提供水源,本工程所需的施工用水供水点由发包人现场确定,场地内的用水设施费用(包括抽水设备、用水管道、水表、临时储水池等工程用水所需的全部设施)等所需的全部费用已经考虑在综合单价中。承包人每月按其消耗水量及水路损耗乘以自来水公司水价由发包人代缴后在承包人每月工程款中扣回,当期进度款不足以抵扣的,从承包人下期进度款或结算款中扣除。

三、若由现场提供电源,本工程所需的施工用电的接驳位置由发包人现场确定。承包人负责自发包人提供的临时电源接驳处自行接驳电源、采购及安装一切临时电杆、桥架、线缆(不论架空或埋地)、变配电装置、电表、附件等临时用电设施,并在工程竣工后及时拆除。施工用电所需的全部费用(含搭设、拆除等)由承包人承担,已考虑在综合单价中,不再另行计取。工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担,由发包人代缴后在承包人每次工程款中按代缴费用额扣回,当期进度款不足以抵扣的,从承包人下期进度款或结算款中扣除。本工程所需的施工用电的总配电房位置由发包人现场确定。四、其他: /

第九条、材料厂家、品牌及供应

一、材料及设备如无指定厂家、品牌,则由承包人自行购买符合设计、规范、质量要求的材料。如发包人指定材料的厂家、品牌,则材料及设备的产地、规格、品牌及质量等级必须符合发包人的要求,详见附件。

二、如发包人指定的材料设备若因市场货源不足而需采用其他厂家、品牌的同类产品代替,承包人必须事先报发包人审核批准。

三、发包人供应材料设备的,承包人负责根据工程进度制定发包人供应材料设备的供货时间计划,按合同规定的时间提前提交发包人批准后执行。发包人供应的材料设备,承包人负责接收、保管及二次搬运等场内所需一切工作。

四、发包人供应材料设备超供部分的扣除价款的确定原则:

该项材料有关的分项工程施工完毕后,即可进行核算是否超供;

超供量在应供量的10%以内,从下一月度的进度款中一次性扣除超供部分材料设备价格;超供量在应供量的10%以外,从下一月度的进度款中一次性扣除超供部分材料设备的价格再加上5%的采保费;

五、发包人供应材料设备损耗率的确定:按当地定额相关项目确定;若定额中无相同或类似项目,则通过现场测定确定。

第十条、工程验收

一、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前承包人应提前24 小时通知现场监理和发包人现场代表,并提交相应的自检材料。发包人现场代表接到通知24 小时内会同有关部门进行验收,

验收合格后承包人方可进行下一道工序施工。承包人未经发包人验收自行隐蔽的,发包人有权要求复查,其返工损失费由承包人负责。发包人接到承包人书面通知24 小时内未进行验收也未及时联系的,承包人可自行隐蔽。

二、工程初验收:工程初验收由承包人会同发包人组织有关部门进行工程初验收工作,对不符合设计及施工规范标准的,承包人应在质量隐患通知单规定的时间内整改完毕。三、工程竣工验收:工程初验收达到合同要求时,由承包人提交验收时间及有关资料给发包人,发包人在28 天内会同承包人及有关部门进行竣工验收。工程竣工验收以发包人组织通过的验收为准。

四、工程竣工资料验收:工程竣工验收报告经发包人认可后28 天内,承包人应提供全套竣工资料、竣工图纸一式陆份给发包人。未及时提交竣工资料的,发包人有权暂定结算审核,由此带来的承包人经济损失,由承包人承担。若在45天以后还未提交竣工资料的,每拖延一天,承包人向发包人支付违约金1000元/天,并从结算款中扣除。

第十一条、双方现场代表

一、发包人授权为现场管理代表,负责监督检查工程质量、进度、设计图纸的变更,工程施工期间的质量验收及其他事宜。联系电话:。

二、承包人委派授权为项目经理,联系电话:;项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,全面负责本工程的建设工作。

三、在施工期间,承包人委派现场的项目经理、项目副经理、技术负责人离开工地现场必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开;项目经理离开期间,项目副经理或技术负责人履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时,上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的,承包人承担每次每缺一人2000元的违约金。

四、项目经理、技术负责人必须每月不少于22天到发包人现场办公室考勤,每月累计每少一人次,承包人向发包人支付3000元的违约金,在工程进度款支付时直接扣除。项目经理须参加周例会、月度质量会议及现场协调会,每缺席一次承包人承担2000 元的违约金。

五、承包人派驻本工程项目的管理人员,由发包人在施工现场设立指纹考勤机对项目管理人员进行考勤管理,在施工期间每天8:30前、17:30后各打卡一次,未经发包人驻现场代表批准请假而缺勤的,承包人承担每人每缺打卡一次2000元的违约金。

六、未经发包人同意,承包人实际委派的项目人员不符合约定的,每更换一人承担5万元的违约金。施工过程中,发包人有权力指令承包人更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员等)及班组,承包人必须无条件服从并执行。更换后的人员必须按发包人要求时间到位,否则,每延迟一天,承包人承担3000元违约金。第十二条、其他约定

一、工作界面划分:按土建总承包合同相关约定执行

二、合同签订生效后超过三个月未施工的,发包人有权终止合同另行发包。若工程分期分批施工,后一期(批)部分的工程在前一期(批)开工后超过六个月,发包人仍未要求开工的,发包人有权调整承包人工程承包范围,终止并另行发包后一期(批)及其之后各部分的工程。

三、在履约过程中,如承包人有任何违约行为,发包人均有权终止合同,另行委托单位进场施工,承包人不得有异议,并全额扣除承包人的履约保证金。

四、承包人负责采取安全防范措施确保施工期间周边建筑物安全,因承包人原因造成损失或损害的,由承包人承担赔偿及其他相关法律责任。

五、承包人在施工过程中,如出现异常情况不及时报告所引起的损失由承包人自行承担责任。

六、除施工周转材料、设备可堆放在发包人指定现场地点外,所有其他临时设施一律由承包人在红线外自行解决,费用自理。

七、承包人所有人员进入工地后必须做到文明施工、规范管理。承包人违反规定造成的损失由承包人负责。承包人产生的建筑垃圾由承包人负责外运并处理,费用由承包人承担。在现场施工中,承包人应服从土建总包人施工进度和现场安全文明施工的管理。

八、承包人须在工程竣工验收后30日历天内,依照协议书的约定及国家、当地政府现行的竣工资料归档管理规定,将竣工资料移交给发包人。发包人接收承包人移交的合格的竣工资料后30天内签发竣工资料移交发包人证明文件给承包人。

九、双方当事人在自愿、平等的基础上对本合同“通用条款”中的条款进行了协商。承包人对于“通用条款”的修改意见,已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“通用条款”中未修改的部分和本协议书。

十、工程施工期间,承包人若在当地市政府行政主管部门及上级行政主管部门针对合同范围内的质量、安全、文明施工检查中受到通报批评的,每次扣工程款5000元,发包人可直接从结算中扣减。并扣除对应的履约保证金中安全文明施工履约的金额。

十一、工程竣工交付后7天内,除经发包人书面同意外,一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工现场,否则,承包人按每日5000元承担违约责任,并且发包人可直接从结算中扣减。

十二、因施工质量、施工进度不符合合同约定时,发包人有权将承包人所承包内容进行分包其他单位施工。并扣除对应的履约保证金中质量履约的金额。

十三、承包人不得拒绝发包人的图纸修改和增减工作量,以合理确定变更价款、工程延误事项为前提,否则视为违约,由承包人承担造成的赔偿责任,并扣除对应的履约保证金中质量履约的金额。

十四、发包人按合同约定的节点支付工程款,承包人必须首先保证民工工资的发放,如因承包人工资发放原因导致民工闹事、上访,每出现一次承包人承担2万元/次的违约责任,三次以上,扣除对应的履约保证金中安全文明施工履约的金额。

十五、承包人必服从监理、发包人的管理,在施工过程中如不服从管理,与监理、发包人发生吵架、侮辱性语言的将进行500元/人·次处罚;如与监理、发包人、其他施工单位发生肢体冲突、打架斗殴的将进行个人2000元/人·次,单位10000元/次处罚,情节严重的移送公安部门处理,并扣除对应的履约保证金中安全文明施工履约的金额。

十六、在承包人的施工范围内,在施工中若发生承包人员工、第三方人员损伤的,均由承包人承担赔偿,并承担民事责任,并扣除对应的履约保证金中安全文明施工履约的金额。

第十三条、合同生效

一、本合同自双方签字盖章后生效。

二、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同。

三、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

四、本合同文本一式陆份,发包人肆份、承包人贰份,各份具有同等法律效力。合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

五、合同双方在履行本合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解,调解不成的,双方可向工程所在地的人民法院起诉。

第十四条、附件

本协议附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

附件一、发包人要求主要材料设备一览表

附件二、甲指乙供材料表

附件三、发包人采购供应材料表

附件四、发包人指定分包项目一览表

附件五、发包人独立分包项目一览表

附件六:工程量清单

附件七:设计变更、工程签证操作手册

附件八:工程造价结算办法

附件九:民工权益保障承诺书

附件十:标化工地管理制度

附件十一:安全文明施工责任书

附件十二:廉政须知

附件十三:《廉政协议》

附件十四:签证变更台账

附件十五:《竣工结算附表》

(以下为签署部分,无正文)

发包人(盖章): 承包人(盖章):

签约代表:签约代表:

电话:电话:

签约日期:年月日签约日期:年月日

建筑工程项目投资合作合同协议范本模板

编号:____________ 建筑工程项目投资合作协议 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 丙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月 ____ 日 甲方:(以下简称甲方)

乙方:,身份证号码:(以下简称乙方) 丙方(乙方的担保人):,身份证号码:(以下简称丙方)。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则,双方就__ 项目投资合作事宜达成如下协议,共同遵守。 第一章项目概况及合作条件 第一条工程项目概况 1.1本工程项目名称: 1.2本工程项目总建筑面积为平方米,工程总造价为人民币元(大写:)。第二条投资合作条件及本工程前期费用补偿 2.1乙方以承担本工程项目所需全部资金为投资合作条件。 2.2甲方以所属公司资质、管理团队及人力资源作为投资合作条件。 2.3本工程项目所需全部资金包括:本工程所需材料费、人工费、意外伤害保险费、向建设方交纳的保证金、民工保证金、安全保证金、依法应缴纳的税金、管理费、甲方管理人员工资及其他相关费用。 2.4本工程项目前期费用(包括但不限于前期业务费、公关费、现勘费、律师费等支出)已由甲方支付,经协商由乙方于年月日前向甲方支付一次性前期费用包干补偿费万元,此费用在本工程项目合作期间无论盈亏,乙方均不得要求甲方退还。 第二章项目投资收益分配和亏损分担 第三条投资收益分配和亏损分担 3.1本工程项目收益分配:甲方按本工程总造价的和 % 计算收取固定利润,作为甲方管理成本 收益;乙方在扣除甲方所分得的固定利润和本工程的材 料费、人工费、税金、管理费等各项成本费用后,剩余部分作为乙方的工程项目利润,对乙方取得的工程项目利润按税法由甲方扣取企业所得税和投资收益所得税后,余款为乙方的投资收益所得。

铝合金门窗施工合同模板

Word格式 完美整理合同编号: 铝合金门窗工程施工合同 发包人: 承包人: 工程名称: 签约地点: 签约时间:

协议书 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。 第一条、工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 第二条、承包方式、承包范围及工作内容 一、承包方式:包工包料(包括但不限于包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包所有税费、包验收合格等所有与本工程相关的一切工作内容) 二、承包范围: 三、工作内容:依据招标文件、招标图纸、工程规范所示,本工程承包范围包括(但 不限于)以下工作内容: 1、根据发包人提供的工程范围及初步图纸,完成设计深化并绘制成套施工详图及节点大样图,报发包人及设计单位审核确认并出正式图纸; 2、按发包人要求,在规定时间内完成1:1实物样板(面积不小于10M2),并在不需要时予以拆除; 3、根据发包人确认的正式图纸及实物样板/材料样板,按合同工期包工包料完成合同范围内的铝合金门窗交钥匙工程,包括所有材料【铝合金框料、玻璃、五金配件、发泡剂、硅胶、密封条等】的选料、供应、场内外制作养护、场内外仓储运输、现场安装、固定、成品保护等; 4、完成铝合金门窗与结构间发泡剂嵌缝及铝框与装饰面的最终硅胶封闭(包括门窗内外侧),并为该嵌缝处防渗漏第一责任人。 5、铝合金门窗的成品保护及清洁工程,并负责施工中损坏件的修复更换; 6、根据规范要求完成所需铝合金门窗的性能测试(包括材料的三性试验)和检验。 7、办妥本工程所有政府部门手续,包含但不限于以下内容:设计出图、报监、质检、试验、验收等,并支付所有费用。

【建设工程合同】安全施工合同范本

安全施工合同范本 为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同: 一、甲方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。 4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。 二、乙方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(jtj 07695)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生

产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。 4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。 6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

建设工程施工合同协议二

建设工程施工合同协议二 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:___________________________。 2.工程地点:___________________________。 3.工程立项批准文号:__________________。 4.资金来源:___________________________。 5.工程内容:___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: _____________________________________________。

二、合同工期 计划开工日期:_________年_________月_________日。 计划竣工日期:_________年_________月_________日。 工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写__________________) (¥_________元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写__________________) (¥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写__________________) (¥_________元); (3)专业工程暂估价金额:

2020年最新建筑施工合同样本(正式版)

合同编号: 建筑施工合同样本 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订地点:_____________________ 签订日期:_____________________合同编号:_____________ 工程名称:________________ 发包方:(甲方)__________ 承包方:(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称:________________________________ 工程地点:________________________________ 工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围:________________________________ 承包方式:________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等):________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________ 1.3定额工期总天数:________天。

1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级:__________________________________。 1.6合同价款:本合同工程承包造价为________元。 金额大写:__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律 3.1合同语言:本合同文件使用汉语。

铝合金门窗施工合同协议书

铝合金门窗施工合同协 议书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

门窗工程制作安装合同 发包方:(下称甲方) 承包方:(下称乙方)依据<<中华人民共和国经济合同法>>及其他有关法律、行政法规,经双方友好协商,订立本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程内容: 3、工程地点: 第二条:合同价款 第三条:结算方式 双方签订合同后,甲方支付乙方合同总金额的20% 作为备料款,窗外框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内,付至工程总价款的50% , 扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格一周内,付至工程总价款的70%,工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后一周内办理结算,办理完结算后一周内付至该栋工程总价款的95%,余5%作为质保金,竣工验收合格后付清。 第四条:材料使用约定

1、铝合金窗型材采用系列注胶断桥节能型材,颜色以甲方提供色板颜色为准,型材壁厚: 2、玻璃选用中空玻璃。 3、本工程门窗配件选用 第五条:工期 1、本工程项目工期为日,随土建外墙施工进度完成制作安装,自乙方进场之日开始计算(以甲方书面通知为准)。 2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工,工期顺延; 第六条:双方的工作 一、甲方工作 1、提供施工所需的电源、脚手架、升降电梯等门窗工程进场应具备的开工条件。 2、负责协助乙方向质监部门报检事宜,所需费用由甲方承担。 3、负责对铝合金门窗工程进度、质量进行监督检查。 二、乙方工作 1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容,并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。 2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。

安全文明施工合同协议书范本

编号:______________ 安全文明施工合同 总包单位:______________________ 分包单位:______________________ 签订日期:_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位:

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 ),双方本着 平等、自愿的原则,签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务, 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见,并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时,应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。

(完整版)建设工程施工合同(简易版)

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期:_____年_____月_____日 竣工日期:_____年_____月_____日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; 3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

标准版建筑工程工程合同范本(word模板).docx

编号:_________________ 标准版建筑工程工程合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

发包方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)甲方为改善居住条件,拟在自家宅基地新建一栋三层房屋,该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,以便双方共同遵守。 一、工程内容根据甲方意图,甲乙双方经充分讨论,甲方提供房屋平面设计图,以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定,主要内容如下: 1、结构形式:框架结构,层数为三层; 2、建设规模:占地面积约110㎡,建筑面积按施工完毕后实地量度房屋主体面积; 3、施工作业范围:从基础至楼顶、按约定内的土建、装饰等具体为:内外墙面抹灰及内外墙贴陶瓷砖(除室内厕所、厨房贴至上天花顶位外,其余室内墙壁贴至窗台下沿线),所有阳台底部粘帖马赛克;室内全部地面粘贴地砖。 二、工程承包方式及价格 1、本工程为包工不包料,人工为每平方390元,工程总造价按实际主体建筑面积量度计算,除房屋建筑建设工程外,其余需建筑或修复的施工,双方再自行协商协定建设费用; 2、施工用水、用电由甲方负责,发生的水费、电费由甲方承担; 3、甲方只提供用水用电设施设备,其余在建造过程中所需的一切设施及工具由乙方负责。 三、工程期限本工程自________年____月____日开工至________年____月____日交工,工期合计____日历天,因下雨、停水、停电或其它特殊原因误工的,工期顺延。 四、工程质量 1、乙方严格按照国家建筑施工相关要求进行施工,工程达到合格标准。

施工安全协议书范本

东风水库施工安全协议书 建设单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)工程名称:工程 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。

建设工程施工合同协议条款完整版

建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条工程概况。 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容:

承包范围: 1.2开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 1.3质量等级: 1.4合同价款: 第2条合同文件及解释顺序。 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言: 3.2适用法律法规: 3.3适用标准、规范: 第4条图纸。 4.1图纸提供日期

建筑工程合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建筑工程合同书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 总承包人:_________(以下简称甲方),地址: _________,电话号码: 分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码: 甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程范围:附件二。 第四条:价款 4.1工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包

建筑铝合金门窗施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑铝合金门窗施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: ________________________________________ 甲方因工程的需要,委托乙方承接该工程的铝合金门窗施工工程。为 明确双方的责任、权利和义务,经甲乙双方协商一致,特订立本合同如下: 一、结算和付款方式: 1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。 2、合同生效后天内,甲方按实际施工面积预付作备料款,材料进场安装时甲方付合同总价的,安装完毕后付活余款工程验收合格后,付合同总额的 ;余款在工程结算审定后一年内付活。 二、工程任务: 1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量活单和式样型号图(附件A),如请乙方按尺寸设计门窗样式,应经甲方签字确认(附件B)。乙方负责按图制作和安装。 2、乙方保质、保量、保进度的完成任务,进场安装工期为年月—日 至年月日。(甲方通知) 三、工程施工界面: 1、乙方负责产品外框表面整洁无损,装运至甲方工程现场。 2、风险转移:自竣工验收合格,住户入住验收后起风险转至甲方。 四、双方责任: (一)乙方责任: 1、乙方须委派工程主管为施工现场代表,行使合同的权利和义务。

2、乙方按工程进度要求,负责产品的进场及安装。 4、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产 五(二)甲方责任: 1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调,并负责施工 现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难 |可题。 2、按合同向乙方在规定日期内支付工程款。 六、不可抗力: 当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时,合同履行的时间将顺延,顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害,以及双方同意的其他不可抗力事故,使双方或其中一方停工。 七、违约责任: 1、双方不得任意解除合同,否则须向对方支付合同总金额的违约金。 2、由丁甲方违反合同约定,拖延付款,乙方有权顺延工期,责任由甲方承 担。同时甲方应按拖欠的向乙方支付违约金,还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。 3、由丁乙方成品以及安装问题,其责任由乙方承担。 八、竣工验收及质量保修: 1 、竣工验收后,乙方提供一年期限的质量保修售后服务,保修期从甲方 验收合格之日开始计算,甲方发现问题并通知后,乙方应在甲乙双方协调好的时间 内派人维修; 2 、保修期内如因产品自身原因需要修理的,维修费用和材料费用由乙方承

2020建筑施工合同范本

2020建筑施工合同范本 甲方: 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包 施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需 要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面 付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付 到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管 好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。假如乙方施工人员因自身原因或乙方 安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完 成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

铝合金门窗承包合同模板

编号:_____________ 铝合金门窗承包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》,现将XXX市XXX工程铝合金门窗工程承包给乙方施工。经双方协商达成如下条款以供双方共同履行。铝 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包工包料 四、承包内容:规定内容、样板房规定内容及变更和有关变更通知内容要求,铝合金、玻璃采购、运输、制件安装,检验及检验费用、人工费、铝合金周边水泥砂浆填缝固定、防雷连接工料费等所有铝合金门窗制安过程及验收的一切费用由乙方负责。提供有关材料合格证明及施工资质。 五、工程量计算方式:按实际施工铝合金外框尺寸进行工程量计算。 六、承包单价: 1、90系列推拉窗 200 元/㎡ 2、90系列推拉门 250 元/㎡ 3、38系列平开固定窗 230 元/㎡ 4、38系列百叶窗 190 元/㎡ 5、76系列平开门 260 元/㎡ 6、50系列平开、固定窗 250 元/㎡ 7、其中5㎜绿色玻璃按门窗洞口计算 30 元/㎡(以上门窗及不锈钢及栏杆施工单价已包括玻璃,保险、劳保、进退场费用)。 8、不锈钢楼梯扶手栏杆120元/m(即包工、包料及其耗材)规格详附图。

七、质量要求: 1、铝合金为白色喷涂焗漆铝材,门铝材厚度为2.0㎜,窗铝材厚度为1.4㎜,玻璃为5㎜绿色浮法玻璃。配件及铝材品牌详见清单。 2、乙方必须严格按照铝合金门窗施工规范进行施工。铝门窗框安装必须牢固扎实,其水平度,垂直度,平度,对角度,扭曲度,必须符合规范,窗门扇必须密封,不得漏光漏水,推拉顺畅自如,玻璃不得爆裂或有花痕或变色。 3、乙方必须严格执行安全施工规范施工,绝对不得违章作业否则甲方有权责令乙方停工改正,情节严重作自动退场处理。 4、乙方采购材料必须满足规定要求,如因材料或施工质量达不到要求所产生的后果由乙方负全责。 八、付款方式: 1、乙方将所有(1~7座)铝合金门窗框安装完毕并验收通过后,甲方付工程总造价的25%给乙方作为进度款。 2、所有门窗扇及玻璃配件安装完毕并通过验收后,甲方支付工程总造价60%工程款给乙方。 3、如乙方未能履行完合同规定内容,按自动退场处理,不予结算工程款。 4、资料交清,通过有关部门竣工验收合格后,甲方再支付工程款10%,余5%待保修期满后15天内付清,保修期同甲方和建设单位签订的总合同要求。 九、工期:按本项目部安排工程进度计划,按期,保质,保量给予完成,如有延误照章处罚。 十、根据建设单位有关要求1、2、3座部份门窗为中空隔音玻璃(5㎜+6A 聚硫胶+5㎜),在施工过程中以实际要求进行施工,单价以实际采购中空隔音玻

施工安全责任合同协议书范本模版

施工安全责任协议书 甲方:________________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:________ 年 _____ 月______ 日甲方:联系电话:

发包人或者发包单位审查承包人主体资格,应注意以下几个方面: (1)审查承包人的企业形式,如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业,按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。 (2)审查承包人企业是否具有建筑企业资质,资质等级是否与合同的建设项目相适应。按 《建筑法》规定,将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 (3)审查承包人是否存在挂靠情况,挂靠导致合同无效。发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质,是否存在超越资质等情况,避免合同无效。 乙方: 联系电话: 为贯彻安全第一,预防为主方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目: 第二条施工地址: 第三条甲方安全责任: 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发

出安全整改通知书,直至清退出场。 4、甲方指派____ 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的,其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展,双方可以据此约定违约责任,以便发生违约行为,可以比较方便执行。 第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、责任。乙方应切实履行以下安全责任: 设备损坏事故承担安全1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

《建设工程施工合同(示范文本)》范本

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

铝合金门窗制作安装合同样本

甲方: 乙方: 本着友好协商、平等一致原则,双方约定由乙方负责为甲方制作安装XXXXXXX 的铝合金门窗,签订本合同。具体事宜如下: 1.工程项目: 1.1.项目名称:XXXXXXX铝合金门窗制作安装工程。 2.项目地点:XXXXXXXXXXXX一期后。 3.工程单价、数量及价款: 3.1.工程单价 卸费、制作费、安装费(包含安装安全措施费)、成品保护费、利润、税金等。 3.2.工程数量及价款 3.2.1.普通窗总面积约726㎡,合计:¥286770.00元; 3.2.2.异形窗24个,合计:¥3600.00元; 3.2.3.钢化玻璃约173㎡,合计:¥3460.00元; 总计大写:贰拾玖万零陆佰叁拾圆整(¥293830.00元)。 以上工程量为理论值,允许少量浮动,价格不变,付款时按实结算。 4.工程要求: 4.1.规格尺寸:详见设计图纸。 4.2.铝材:

4.2.1.本工程采用XXXXXX有限公司产铝合金型材,全部外窗为80系列铝合金隔热断桥料,厚度必须达到《XXXX,第五次印刷 20XX.11.1》版产品册标称厚度即1.4mm; 4.2.2.质量要求: 4.2.2.1.铝合金型材的弯曲度≦2MM;硬度必须达到6063T5标准; 4.2.2.2.单支铝型材净(裸)料米重必须不小于标称米重的95%; 4.2.2.3.其他未注明的项目按国家相关标准验收。 4.3.玻璃:5+9+5中空浮法钢化玻璃; 4.4.必须附带纱窗; 4.5.其他未注明项目采用国家相关标准验收。 5.付款方式及质保金: 5.1.门窗框安装完毕甲方验收合格后,付至工程造价的20%; 5.2.门窗扇安装完成至总面积50%后,付至工程造价的40%; 5.3.全部安装完成后,付至工程造价的80%; 5.4.验收合格后,付至工程造价的95%; 5.5.余款作为质量保证金,一年后无质量问题一月内付清。 6.工期: 6.1.总工期(日历天数):15天;要求达到竣工验收条件。 6.2.工期每拖延一天按照500元/天罚款处理。 7.工程质量: 7.1.该铝合金门窗安装工程应接受当地质检部门的质量监督和质量评定。7.2.工程质量应符合钢铝制品安装的验收规范或标准。

安全施工协议书模板

甲方: 乙方: 为了圆满完成工程建设、维修施工任务,达到安全文明施工之目的,杜绝人身伤亡事故的发生,经双方协商形成协议如下: 一、乙方中标之后,必须先签订《安全施工协议书》,未签订《安全施工协议书》的单位,甲方不与其签订施工合同并取消中标资格。 二、乙方承担工程施工、维修,必须有安全资质证书和企业法人出具的独立承担事故处理的承诺书,无安全资质证书和承诺书者,取消中标资格。 三、在甲方处留有不低于50万元的安全风险抵押金。 四、年度内乙方在施工过程中出现人员死亡事故或重大人身伤害事故,对事故处理不及时给甲方造成不良影响的单位,强制辞退其在甲方的施工、维修。 五、施工过程中发生的所有安全事故均有乙方自行处理。 六、对事故处理不积极执行裁决的,甲方有权从安全风险抵押金中扣除支付受害者。 七、乙方应提供在甲方施工、维修所使用的雇员与其有隶属关系的证明(或加盖乙方公章的劳动合同复印件)并附名单(身份证复印件)。 乙方在甲方施工、维修的人员变动时,须事先告知甲方,待办理完相关手续后方可进入工作现场。 由于乙方管理不善,致使其雇用人员在其承揽的工作范围以外发生人身伤害事故的,概由乙方承担全部责任。 在乙方承揽工作范围内,因乙方管理不善造成人员人身伤害的由乙方承担全部责任。

八、乙方必须有取得社会管理部门认可的专职安全员,专职安全员需经安环处认可,否则取消其参加中标和施工资格; 九、发生伤亡事故及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,发生的事故处理费用由乙方承担。施工过程中出现人身伤亡事故的单位年度内不再邀请参与工程投标。 十、乙方进入施工现场的工具、机械设备、安全器具等必须符合安全规定。施工现场的临时用电,必须符合安全规定标准。 十一、特殊作业(禁火区动火、爆破施工、铁路周围)必须到安环处、保卫处、运输部办理审批手续,在安环处、保卫处、运输部的监督下施工,由于施工原因造成甲方建(构)筑物及财产损坏、人身伤害的,由乙方承担由此发生的全部费用。 十二、乙方违反本协议的任何约定,甲方有权从安全风险抵押金中扣除5万元。其他执行甲方的相关规定。 十三、本协议双方签字、盖章后生效。 十四、本协议一式两份,双方各一份。 甲方:乙方: 委托代理人:委托代理人: 协议签定时间:20XX年月日

相关主题