*****电力管沟保护工程

工程名称：******标段电力管沟保护工程 工程编号： 合同编号：

发包单位：****公司

承包单位：****公司

项目使用人*****公司输电运检工区

签订时间：年 月 日

发包方：****公司 （以下简称甲方） 承包方：****公司 （以下简称乙方）

项目使用人：*****检修公司输电运检工区 （以下简称丙方）

经丙方同意，根据甲方需要，甲方委托乙方对****标段电力管沟保护工程进行总承包施工建设。为明确三方职责，依照《中华人

民共和国合同法》及有关法律、法规规定，经三方协商订立如下条

款，以资共同信守。

一、工程名称：*****电力管沟保护工程

二、工程地点：******

三、承包方式：包工包料

四、工程质量、验收、移交运行事项：

1、根据工程设计书，施工图纸及国家颁发的电力建设规范、

规程和标准进行施工。若国家现行规范、规程或标准及法律法规有

所修订或变动，则以最新的为准。

2、工程完工后，由丙方牵头负责，甲、乙方共同参与对工程

进行验收，并提出验收结论。

五、施工图纸及技术资料：

甲方于开工前向乙方提供完整的施工图，工程竣工后乙方移交甲方、丙方竣工图各叁套，完整的施工、安装记录及试验报告等各

叁套，其它工程资料列明清单，按实移交。

六、工程主要内容：

根据设计，本工程新建贝雷架2座，跨度12米一座，跨度6米一座，ø550钻孔灌注桩4颗等一系列工程。

七、开工、竣工期限及延期：

该工程具体工期与要求以配合甲方秋石快速路三期工程一标施工为准。工程竣工后提交丙方、甲方验收。但由于甲方计划的变

更，设计重大变更、资金无法落实及施工期内遇到人力不可抗拒的因素影响而不能按时竣工，经三方协调后工期作相应调整，由于其中一方引起的原因而延误的工期，由相应方负责承担相应的费用。

八、承包费用和结算：

1、工程暂定合同价为￥***** 元（金额大写：*******元整），最终按乙方施工完成并提供决算资料，经****建设单位*审定后金额作为乙方最终结算金额，税金甲方按4.16%扣除。本费用内已含设计费，不含政策处理费用、监理费。

2、付款方式：经协商，双方同意按照以下方式进行结算：

工程合同签订后七天内，甲方向乙方支付合同暂定价的20%作为工程预付款，计： ***0元（人民币大写：贰***整），乙方在收到工程预付款的次日进场施工；待施工完成丙方验收合格后，甲方再向乙方支付工程合同暂定价款的65%，计：****元 （人民币大写：******元整）。余款待乙方提供决算资料，经杭州市城市基础设施建设发展中心审核后七天内由甲方以审计金额为依据一次性付清。

3、甲方支付款项时，乙方应同时开具同等额度的正规发票。

4、工程造价的确定：

工程费用计费依据和计算方法按国家、地方有关规定执行。如涉及工程量变更，以甲方签证的工程联系单为准。

5、余土外运，运距按15km。

九、三方职责

（一）甲方职责：

1、负责委托工程设计、监理，做好本工程的勘察红线、规划许可证、施工许可证申领工作。

2、本工程建设施工中相关的政策处理工作由甲方负责。

3、对工程质量、进度进行监督，及时解决甲方职责范围内的问题，参加由丙方牵头组织的竣工验收。若工程中途停建、缓建等

甲方原因引起而造成乙方的停工、窝工、返工等费用，甲方在与乙方协商后按规定予以补偿，由于人力不可抗拒及政府原因，另行协商解决。

4、由于甲方原因发生变化，需修改设计，甲方应征得丙方同意，由设计单位出具设计修改联系单。在接到乙方竣工报告后，参与工程竣工验收工作。

5、按照合同约定，及时支付工程款项。

（二）乙方职责：

1、根据丙方组织施工图交底，编制施工组织方案，做好各项施工准备工作。

2、做好现场施工的组织、管理工作。

3、乙方严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量，因工程质量不合格而造成的返工、改建等损失，应由乙方负责并承担。

4、工程竣工，应及时书面报告丙方并提供竣工资料、试验报告，并及时编制竣工结算资料送审。

5、施工过程中因乙方管理不到位，导致道路路面、人行道等破损的，由乙方负责赔偿。

（三）丙方职责

1、是输电线路设备的使用、管理单位，也是该工程项目的主办单位，对于改造方案具有决定权。

2、组织施工图交底工作，并积极配合做好工程启动后各相关单位的协调联系工作，确保改造工作能够同步顺利进行。

3、丙方作为本工程的见证方参与工程项目的质量监督和竣工验收工作，并提出验收结论。

（四）安全职责

1、按Q/HDL CX202027-2005《承发包工程安全管理标准》的要求，甲、乙双方共同做好职责范围内的安全工作。

2、乙方在施工中要严格依照安全规程进行操作，施工过程中

因自身原因造成本方或其他第三方人身、财物等伤害、毁损的，乙方负责处理并承担相应的经济损失和法律责任，与甲方无关。

（五）保密责任：

1、未经丙方同意，乙方不得将本工程图纸转给他人，除乙方存档需要的图纸外，应将其余图纸交给丙方。无须保存或退还的各种资料，应妥善销毁。

2、三方对在工程中获取的各种秘密负有保密的责任，任何一方因泄密或不当使用给对方造成损失的，应负相应的法律责任。

十、违约责任：

1、甲方应依照合同约定及时支付款项，逾期支付应承担违约责任，逾期1日需支付给乙方当期应付款项总额0.1‰的违约金，但总额不超过当期应付款项的20％。

2、由于乙方账户、发票等原因导致甲方不能按时支付相应款项的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

3、由于乙方原因导致工程延期，逾期1日需支付给甲方当期应付款项总额0.1‰的违约金，但总额不超过当期应付款项的20％。

4、某方违反合同保密责任给对方造成损失的，违约责任以实际损失为准，无法计算的，按照合同总价的10％计算。

十一、争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的各种争议，各方应本着友好合作的精神，协商解决，或者请求双方上级领导进行调解。各方协商解决或上级调解未果的，自愿以第（二）种方式进行解决：（一）提交杭州仲裁委员会进行仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼。

十二、合同份数：

本合同一式拾份，甲、乙双方各执正本壹份，甲方执副本肆份，乙方执副本肆份。副本与正本不一致的，以正本为准。合同经甲、乙双方签字盖章后生效。