专业分包协议
发包方（甲方）：__________________________
承包方（乙方）：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设讣管理条例》等法律法规的规定，基于平等自愿、诚信信用守则，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议。
第一条工程概况
工程名称：_______________人Ji"国I亦中心 __________________________ 工程地点：_____________ 五象新区盘歌路8号 _________________________ 工程内容：2#办公楼2层及地下室顶板结构加固施工及栓梁无损切割承包方式：总价包干质量要求:合格
第二条工期
开工日期：______ 年______月______ 日
竣工日期：______ 年______月______ 日
总日历日期：—天，具体开工以实际进场日期为准
如遇不可抗力因素，施工现场不具备条件及屮方提供的配合延误等特殊情况，工期相应顺延。
第三条合同造价
合同价款：包干总价：12000元，大写：壹万贰仟元整
第四条工程款支付
工程施工完成，经监理、业主检验合格后于7日内,甲方向乙方支付工程款至80%,合：9600 元。剩余工程款20%,合：2400 工程完工后1月内付清。
第五条甲方职责
5.1甲方任命杨威为驻施工现场代表,行使合同约定的权利和职责；
5.2在施工过程中，甲方、监理方、业主方有随时对工程质量进行监督检查的权利；
5.3甲方与开工前负责提供水源、电源，确保施工现场具备施工条件，并于开工后继续解决相关遗留问题；
5.4中方应严格按照合同约定履行付款事宜，否则造成工程损失及延误，III 屮方承担违约责任。
第六条乙方职责
6.1乙方任命 _____ 为驻施工现场代表，行使合同约定的权利和职责；
6.2乙方负责按照相关规范及图纸要求进行结构加固施工，向屮方提供施工组织设计和进度计划，并依据甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令，要求组织施工；
6.3已竣工程未交付中方前，乙方负责已完工程的成品保护工作；
6.4乙方必须遵守工程建设安全，文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，保证施匸现场清洁，遵守有关部门的管理规定。
第七条工程质量及保修
7.1乙方应严格按照设计方案图和国家有关加固规范、标准要求进行施工，随时接受屮方及监理的检查检验：
7.2用于本加固工程的材料均应符合有关规定及设计要求，乙方应向屮方提供相应的材料质保资料及送检材料（确保合格）；
7.3加固工程的质量由乙方负责，工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工；
7.4本工程按照国家相关保修规定进行工程保修，乙方按有关规定承担质量保修责任。
第八条违约责任及争议
9.1屮乙任何一方不能全面履行本合同条款均属违约，造成的经济损失一概山
违约方承担：
9.2与本合同有关争议，双方本着友好、平等态度协商解决，若协商不成的, 任何一方可提请合同签订所在地人民法院诉讼解决。
第八条合同的生效和终止
10.1本合同正本一式贰份，屮乙双方各执壹份，副本一式份，双方各执 /份。
10.2本合同由甲乙双方盖章生起效，竣工及保修期满即行终止。
第九条补充条款及附则
2. __________________________________________________________
合同签订地点：________________________
（本页以下无正文）
（盖章）（盖章）项目代表：项LI代表：
签订日期：年月日签订日期：年月日
xxxxx工程地下加固改造工程 施工合同 发包方：xxxxxxxxxxxx公司 承包方：xxxxxxxxxxxxx加固公司 二零一九年七月
xxxxxxxxxx地下加固改造工程 施工合同 发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 依照《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就加固改造工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：xxxxxxxxxxxx加固改造工程。 1.2 工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxx。 二、承包范围 2.1 乙方承包范围：xxxxxxxxxx工程加固改造施工图纸范围内的全部施工内容。包含但不限于地下结构混凝土、钢筋拆除；新增混凝土墙柱施工；原有混凝土楼板加固（含方案计算、图纸设计、施工）；原有结构保护、修复；建筑垃圾外运等工作内容。不含土方开挖及回填，不含防水恢复工作。 2.2 甲方要求的其它与施工有关的内容。主要施工方法详见设计图纸文件及施工方案。 2.3 在合同期间，甲方保留对以上工程范围进行调整的权利。 2.4 承包方式：包工包料。 三、合同工期 3.1 施工工期：年月日进场，年月日竣工验收合格。 3.2 备注: ①乙方应遵从甲方及本合同约定的进度计划的要求，除另有约定外，不得以无法如期完成进度提出额外要求； ②因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 合同签订后2天内，乙方向甲方提供一份完整的施工方案，乙方根据工期
要求和现场情况合理安排每一施工阶段的材料设备的型号和数量；在施工方案中考虑相应的处理方法，并保证不影响工期。 四、工程质量及验收标准 4.1 本工程质量等级：合格。 4.2 施工质量标准：工程质量必须符合设计图纸及国家、省、市现行相关质量验收标准及规范要求。 4.3 如果乙方不能达到甲方的质量要求，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的一切责任，甲方保留采取认为必要的任何措施的权利，直至解除本合同。 4.4 安全文明施工标准： 4.4.1 乙方必须确保安全生产，文明施工，杜绝伤亡事故，因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任； 4.4.2 乙方施工期间使用的相关机械等设备必须满足济南市标准化示范工地管理的相关要求，现场安全文明施工达到济南市标准化示范工地标准。 4.4.3 乙方须根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条例》《济南市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《济南市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等国家、省、市、区相关法律法规及地方规章的要求，制定专项安全防护、文明施工措施及施工方案，报甲方工程师认可后实施。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 4.4.4 乙方施工过程中出现的结构损伤均由乙方负责修复。 五、合同价款及综合单价 5.1 含税合同总价：人民币元（大写：）。包含元总包服务费。 详见附件二：xxxxx加固改造工程报价表。 5.2 本合同价款方式：采用固定总价合同。 5.2.1 合同固定总价包括完成图纸范围内全部工程安装施工等工作所发生的所有费用，包括但不限于人工费、机械费、材料费、图纸设计费、制作费、安装费、后植件费用、临时设施、各种措施费、运杂费、装卸费、检测试验费、缺陷修补及维护、保险费、抢工及交叉作业费、成品保护费、损耗、水电费、技术
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
编号： 令狐文艳 建设工程分包合同 『结构加固』 合 同 书 第一建筑工程集团有限公司
结构加固工程分包合同 签订地点： 甲方： 乙方： 依据《合同法》的有关规定，根据工程需要，甲方将项目主体施工A标段结构加固工程分包给乙方施工，经过双方协商，达成以下协议，甲乙双方遵照执行。 第一条：工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 第二条：承包范围、总价及总价所含工作内容： 1、承包范围：主体施工A标段图纸（包括变更图纸）范围内的所有结构加固工程。 2、承包方式：包工包料（含并不限于粘钢、植筋、灌浆料等）包机具，包工期，包质量，包场内外所有检测试验费，包安全文明施工，包提供完整资料，包环境保护，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好主管部门关系。施工用到的塔吊、脚手架、钢管、扣件、方木、模板、钢筋及现场施工用电由甲方提供。 3、承包价格：合同总价：。本合同为固定总价合同，此价格为最终结算价，合同签订后乙方不得以任何理由调增合同总价（合同总价包含图纸范围内的全部工作内容，若有乙方清单以外内容及乙方未考虑到的缺、漏项，已包含在合同总价内，合同总价不作调整；在签订合同时，则认为乙方已考虑到市场材料价格的波动，在施工期间，如有材料价格发生变化，合同总价不作调整）。具体内容见下表:
令狐文艳创作
令狐文艳创作
价内。 令狐文艳创作
4、总价所含工作内容：结构加固所含的人工、利润、材料卸车、运输、材料、管理费、税金等所有费用。 5、根据省级安全文明工地的要求的清理工作（合同总价已含，不另增加费用）。 第三条：合同工期: 1、工期为：2017年12月5日至2018年1月15日。 2、工期违约责任：施工作业必须在规定时间内完成，不得延误下道工序施工，确保不因乙方原因影响工程进度，每逾期一日罚款1000元。由乙方原因延误其他专业施工造成的误工费用及罚款亦由乙方承担。 第四条：工程质量: 1、乙方应严格按照设计图纸（包括设计变更等相关内容）中的相关要求及现行国家建筑施工规范标准进行施工。 2、符合业主单位及监理单位的质量要求。 3、乙方应保证所使用的材料应符合现行国家或行业标准。乙方所有材料进场后报甲方及监理验收，如果达不到图纸和相关规范要求，材料一天内必须退场，施工过程中发现使用不合格材料，乙方必须返工，并给予500-2000元罚款。因乙方所使用的材料不满足标准要求造成的甲方损失，乙方应赔偿甲方全部损失。 4、有专项施工方案的分部分项工程，应严格按照方案施工。 5、必须严格按照发包方的施工技术交底要求进行施工。 6、施工完成后作业人员首先进行自检，自检合格再报项目部复检。 7、质量违约责任： 7.1施工中，乙方应严格控制好工程质量，如因乙方自身原因造成质量缺陷，达不到验收标准，乙方应负责返工处理，并承担由此给甲方造成的经济损失。 7.2施工过程中因乙方原因产生质量问题造成业主单位及监理单位罚款，由乙方承担该项罚款，且甲方在此基础上给予乙方1.5倍罚款。 7.3甲方有权组织第三方作业队对乙方不合格品进行整改或返工，所需费用甲方有权从乙方工程款中直接2倍扣除。 第五条：结算方式：
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
合同编号：东深-（）2015（） 项目 专业分包合同 工程名称： 工程地点： 承包人： 分包人： 分包方资质专业及等级: 签订日期: 年月日
专业分包合同 承包人: （以下简称“甲方”） 分包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称“建设单位”）与甲方已经签订（以下简称“总承包合同”）。甲、乙双方就分包工程事项经协商达成一致，订立本合同，共同执行。 一、工程概况 1、分包工程： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方包工包料独立采购材料及实施，自负盈亏，风险自担。 4、承包范围：导流洞、放水洞、上游围堰、临时施工道路、临时施工用电、临时房屋建筑、金属结构及机电设备安装。 5、本合同工程量：详见该项目施工图纸（具体完成工程量以经建设单位、承包人、监理等管理方最终核定的工程量为准）。 二、项目经理 1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。 2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,身份证号码： ,乙方项目经理驻施工现场管理每月不得少于25个工作日。 三、合同文件及效力顺序 1、组成本合同的文件： 1）本专业分包合同； 2）本工程甲方与建设单位签订的主合同； 3）本工程施工图纸； 4）本工程工程量清单； 5）构成本合同组成部分的其他文件；
6）本合同所涉及的名词意思理解或解释均按行业标准执行。 2、上述文件应是相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先的为准。 四、工程量清单 1、工程量清单 乙方施工范围内的工程以建设单位、监理、政府审计部门审定的工程数量与审计部门最终审定的单价形成工程量清单作为附件。 2、清单说明： 1）综合单价中包含的内容与建设单位和甲方签的主合同等同。 2）清单暂无工程数量，最终以建设单位、甲方、监理、政府审计部门审定的工程数量为准。 五、分包合同价款 合同造价（暂定）元（最终以实际结算为准）。 六、工期 1、开工日期（暂定）：年月日 竣工日期（暂定）：年月日 合同工期总日历天数日 最终开工日期以甲方的开工指令为准。 2、详细施工计划（含节点计划）：甲方将根据建设单位总工期及分部工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。 3、乙方应按照合同约定工期组织实施和控制，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因建设单位调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。 4、施工进度滞后于计划进度时，乙方应及时采取赶工措施，因乙方措施不力仍不能满足甲方进度要求时，甲方有权采取有效措施确保工期满足建设单位合理的要求，所发生的费用和损失全部由乙方承担。 七、质量管理 1、质量标准: 合格 2、本项目验收方法按照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008、《水利
加固工程施工承包（劳务）合同 发包方（甲方） 承包方（乙方） 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的规定，在平等自愿的基础上，按照平等互利、自负盈亏的原则，甲方将分项施工任务承包给乙方。为明确双方的责权关系，经友好协商在四川省订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工范围： 合同总价： 四、分项施工内容：（见附表报价） 五、承包方式： 1、乙方按下列承包方式 2、包工包料（工程量据实结算） 2、乙方自备机具设备 3、乙方必须服从甲方派驻施工现场的项目负责人的监督和管理，配合施工工期，工程质量的验收。 六、施工总体工期：自年月至年月。工程自甲方业主、监理方验收合格之日为交工之日。因特殊原因中途停工，工期顺延。 七、付款方式：施工完成100%甲方一次性支付给乙方总工程款80%；验收合格付至总价款的95%；剩余5%作为本合同的质保金。
八、双方权利、义务 1、甲方权利、义务 （1）监督、检查乙方的各项工作，依法享有法律、法规规定和本合同约定的各项管理权； （2）协调施工现场。 （3）协调水电的正常使用，费用及水电费由甲方承担。 2、乙方权利、义务 （1）乙方承揽本工程的施工必须拥有并使用自己施工队伍，且所有的施工工人必须由乙方直接管理并向其发工资。 （2）乙方应当保质保量按期完成本合同中的施工项目。 （3）乙方严格遵守甲方在施工现场的一切规章制度。 （4）严格按设施及施工规范要求施工，并达到甲方要求的工程施工质量标准。施工中如业主要求变更施工设计增减施工量、提前或顺延工期民有工程变更，乙方应协助甲方项目部办理变更签证手续。 （5）乙方应保证甲方各阶段施工进度计划的顺利实施，以确保工程总进度按期交工。 （6）施工完毕后应按照设计规范要求进行自检，自检合格的，报请甲方验收。 九、质量要求、技术标准、验收标准及质保期限 1、本合同工程质量要求、技术、验收标准按下列文件执行。 GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ33-2001《建筑机械安全使用技术规程》
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 专业工程分包合同
编号：FS-DY-54150 专业工程分包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 鉴于安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程由_____承建。根据项目实际情况，为加强对施工项目的管理，发挥双方优势，取长补短，增加企业的社会效益和经济效益，甲方将本项目的路灯工程交由乙方负责施工。根据《合同法》及有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，本着互利互惠的原则签定本施工合同，以兹共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段 2、工程地点：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程花桥木器包装园
3、工程承包范围：安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段交通工程施工图设计范围内的全部工作内容。 二、工期 根据业主对甲方要求的工程工期，本合同分包单位具体进场时间以签订分包合同日期为准。工期为个日历天，如乙方逾期未完工，将按每天元人民币进行罚款。 三、合同价款 交通工程施工项目 1、本工程实行固定单价合同，乙方所报单价中已包括人、机、措施费、规费、风险费、利润等所有费用。若工程数量增加，按照乙方所报单价计算。 2、本项目所有工程材料全部由乙方采购并进行施工。 四、工程范围及质量标准： 1、该分包合同工程范围为安徽新芜经济开发区复兴功能区道路建设工程二标段木器包装园道路附属工程交通工程施工图设计中全部工作内容，如：交通标牌的基础开挖、混凝土浇筑、螺栓预埋、标牌安装、基坑覆盖工程的所有相
附件4：专业分包合同 单项工程专业分包合同（V16版） 甲方：武汉贝斯特通信集团股份有限公司 法定地址：武汉市江汉经济开发区江兴路25号 法定代表：李六兵 乙方： 法定地址： 法定代表： 专业资质名称： 专业资质编号： 经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的 权利、义务及经济责任，特签订本合同。 1项目概况 1.1 项目名称：【】。 项目地点：【】。 项目内容：【】。 承包范围：【】。 承包方式：【】。 1.2 开工日期：【】年【】月【】日，具体开工时间以甲方出具的派 工单为准。交工日期：【】年【】月【】日。总日历天数约【】日历日。 1.3 质量等级：【】按国家现行标准和施工技术验收规范执行。 1.4合同计价方式：（二选一，签合同时黄色部分按实际情况补充） 1)以工信部规[2008]75号文（08定额）为依据计价： 施工费=建安费 - 辅材费-税金- …。 合同结算价=施工费× %+辅材费× %+…+（施工费+辅材费+…）×3.41%+工程建设其它费× % 。 2)按照工程量乘以单价方式计价，单价见合同附件合同费用明细表。 1.5 合同总金额：本合同预算总金额【】元，大写：【】合
同费用明细表见附件，最终结算价以建设方审计定案金额为依据确定。 2.双方代表 2.1 甲方委派【】同志为发包方管理代表，负责双方联系及协调工作，处理工程相关 事宜。 2.2 乙方委派【】同志为分包方代表，负责双方联系及协调工作，处理有关事宜。 3.甲方职责 3.1 负责提供招投标或入围等必要的资质证明文件，配合前期市场协调工作，积极协助工 程项目承揽、施工合同签订与工程款项的收取； 3.2 向乙方提供必要的技术及技能方面的支持或培训，相关费用由乙方承担； 3.3 按月对乙方工程进度、施工质量、竣工验收、审计回款等进行监督检查；定期开展客 户回访，并根据结果评定拟定改进要求，监督乙方整改实施以满足建设方要求。 3.4 及时办理单项工程立项审批、合同双签、工程审计与结算手续等，履行项目管理各项 职责，按时办理外经证与报税手续。 3.5 积极参加建设单位主持的重要检查、会议与大型验收活动；为乙方分包项目实施中可 能发生的民事纠纷提供必要的配合工作，有关费用乙方承担。 4.乙方职责 4.1 积极开展市场活动，努力承揽工程业务，及时反馈项目建设与投资信息； 4.2 敦促建设单位按时签订施工合同，及时按合同约定付款方式催收工程应收款； 4.3 按业主要求与工程实际进度需要安排专业施工力量与装备；严格按照施工合同、工程 设计、部颁标准与验收规范标准精心组织、文明施工，做到保质、保量按时完成施工 任务；负责施工现场的工程管理、各方协调、安全监督；确保工程质量等级在合格以 上； 4.4 加强自身施工队伍安全管理，严格执行甲方与通信行业工程强制性安全操作规程；负 责并承担施工过程中发生的如人身伤亡、设备损坏等安全事故产生的一切法律后果； 由此造成的经济赔付甲方有权在乙方结算费中扣除。甲方不承担任何法律后果； 4.5 高度重视省、市建设主管部门组织的工程巡检，认真做好各类工程检查；按时参加建 设方要求的工程协调会议；按时完成工程验收遗留问题整改。 4.6 乙方应建立甲供料领用与使用台账，定期上报甲方属地管理部门，接收甲方属地管理 部门的检查与监督。 4.7 工程完工，及时清退建设方的工程余料；上报工程现场原始资料及建设方要求的其
编号：_______________ 农村危房修缮加固施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 丙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方（乡镇或村委会）： 乙方（危房改造户）： 丙方（施工队）： 根据农村危房改造要求，乡镇村委会（以下简称甲方）委托（以下简称丙方）对本村危房户（以下简称乙方）住房进行局部修缮加固，签订协议如下： 一、修缮加固部位及处理方法： 对乙方危房进行修缮、加固改造，工程内容包括①、东西山墙进行清理旧灰坯后，水泥砂浆抹灰 压光；②、客厅门口水泥砂浆抹灰；③泛潮地面（居住间）铺装防滑磁砖，磁砖规格mm结构厚度cm；④卧室、客厅及南墙刮腻子，白色涂料粉刷。⑤墙体加固。 ⑥屋顶结构加固。包工包料。 修缮加固费用，共计元（其中①东西山墙抹灰元；②客厅门口抹灰 元；③泛潮地面铺装元④卧室、客厅及南墙刮腻子粉刷元），除政府补助资金外，剩余费用由乙方自筹解决。 1、东西山墙：m2 门口抹灰：m2 费用：元 2、内、外墙抹灰：合计：m2 费用单价为元/ （含材料），小计元。 3、地砖铺装：m2 费用单价为元/ （含材料），小计元。 三、工期要求: 第2页共3页
本工程由乙方（丙方）在年日开工，月日前完工 四、工程质量及安全： 1、工程质量达到合格，由丙方按国家相关规范要求执行。 2、丙方按国家相关规范要求承担保修责任及费用。 3、施工期间，丙方做好施工安全，并承担安全责任。 五、甲方对修缮加固进行全程监督。工程竣工后由村委会、乡镇政府及鹿泉市农村危房改造办 公室共同验收。验收合格后，补助资金拨付给乙方（丙方），超岀补助的费用由乙方自负。 六、本合同一式四份，甲乙丙三方、农村危房改造办公室各一份。 甲方: 乙方: 内万: 日期:
建筑工程分包合同 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程施工合同》的规定及其他有关法律，遵循公平、平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 4、分包工程范围： 第二条：合同价款（大写）万元，最终以结算定案值为准。 第三条：合同日期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。 年月日开工，年月日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工； 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； 3、设计变更和工程量增加； 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时； 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式 本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料； 2、包工包部分材料； 3、包清工； 4、 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。其经济支出由分包方全部承担，与发包方计取的优质优价奖，由分包方计取。 第六条：结算方式
本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费，代扣代交工程结算总造价%的税金。 工程结算总造价含发包方供料及优良奖。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方： 2、分包方： 项目经理： 技术负责人： 材料负责人： 第九条：材料设备供应 1、分包方负责供应以下材料设备： 2、分包方供应的材料设备，应优先从总包方公布的合格材料分承包方名册的单位采购，其中允许找差价的材料由分包方与发包方共同看样核价订货，并与发包方办理价格认证手续。所购材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有合格证、化验单。材料的实验费由分包方承担。 3、发包方供料由分包方按总包合同要求及时向发包方提交供料计划，并与发包方办理质量、数量验收及价格认证等手续。
实用标准 建设工程施工专业分包合同 项目 编号
签订日期：年月日 签订地点： 建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程分包人(以下简称乙方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就＿＿＿＿＿＿＿工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、工程专业分包内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 3.1开始工作日期：＿＿年＿＿月＿＿日，结束工作日期：＿＿年＿＿月
＿＿日，总日历工作天数为：天。 3.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 4、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 5、合同价款 5.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：＿＿＿＿＿＿元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。 5.2本工程的各项清单固定综合单价，（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 5.3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供料）、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应与乙方结算的所有款项。除此之外，甲方再无其他结算和付款义务。 6、甲方的权利、义务 6.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 6.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料（包括水准点与坐标控制点位置、作业指导书、基线等）。 6.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 6.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 6.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 6.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 6.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 6.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 6.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就加固工程合作事项协商一致，签订本施工合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.l 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：加固工程 二、工程承包范围和方式 2.1 承包范围：本工程施工设计图纸范围内加固施工 2.2 承包方式：包工包料、包工期、包质量和安全文明 三、合同工期 3.1 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 3.2 合同工期总日历天数天。 3.3 如因甲方和乙方原因及法律规定的不可抗力等原因造成逾期完工，则经甲方和乙方共同确认后，工期可以相应顺延。 四、质量标准 4.1 工程质量标准：确保一次验收合格 4.2 乙方保证加固后正常使用寿命为伍拾年（自竣工验收通过之日算起）。 4.3 工程质量须符合设计图纸要求、符合《混凝土结构加固技术规范》
（GB50367-20XX）等施工技术验收规范及标准的要求，严格按照施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到标准。 4.4 由于乙方原因造成的质量事故，并质量达不到有关验收规范规定及上述要求，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，乙方并应对造成的相关经济损失由乙方赔偿给甲方。 五、合同价款组成 ￠6的0.7元/条、￠8的1.20元/条、￠10的3.00元/条、￠12的4.00元/条、￠14的8.00元/条、￠16的13.00元/条、￠18的15.00元/条、￠20的25.00 元/条、￠25的30.00元/条。钢板加固880.00元/平方米。 六、付款方式 6.1 工程预付款：根据甲方与业主方签订的合同付款条约：预付款为合同价的10%，在合同签订后40天内支付。 6.2 乙方向甲方提交已完成工程量报告的时间：承包人应在每月5日前向甲方提交工程量完成报告。 6.3 工程款（进度款）支付：按双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在确认计量结果后40天内支付经监理和业主方认可的当月计量工作量的80%；竣工时最多付至完成工程量的80%；审计结束后付至审定价的90%；竣工验收移交后（工程及档案均验收合格并移交完成后）支付至审定价的95%，两年保修期满后支付剩余保修金。 6.4 在施工过程中，若甲方付款发生困难和拖延时，甲方负责及时与乙方联系协商解决；乙方必须积极配合甲方做好工作，不得在未收到工程款之前向甲方催讨工程款或未经甲方同意擅自停工。
结构加固改造工程 施工合同
结构加固改造工程 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同范围内拆除工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及技术要求 1、工程概况： 工程名称：结构加固改造工程 2、主要施工范围：（地上1至3层、地下1层） 以甲方年月日下发的施工图纸所包含的加固、新建、拆除的已确定的工程内容。零星变更及其它加固、拆改、新建等工作，以现场确认单形式确认，并单独批价。 二、合同工期 工期为。 工程质量标准：满足发包方设计、使用、技术要求，达到国家备案验收标准，工程质量合格。 三、规范及质量标准： 1、执行规范： 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、 2、质量标准：工程质量满足甲方要求。 四、合同价款、承包方式及支付方式 1、本工程采用以下承包方式：固定单价。本合同暂定总价款人民币￥：元，大写。暂估总价包含因施工无场地及材料周转、保证工期采取的特殊措施性费用固定包死共计万元，若因承包人原因无法按期完工，发包人有权扣除该特殊措施费万元。合同期内不得因政府调整预算定额或市场原材料价格上涨或自身管理费上升或承包人图纸理解错误等各种因素而调
整固定单价。本合同的工程量均为暂估，结算时工程量按实调整。本预算不含工程水电费，工程水电费按实计取。 2、工程款支付方式： ①、本工程签订合同后，按照乙方上报施工进度计划，乙方前完成全部具备施工条件的部位的加固粘钢工作，甲方支付合同价款的；同时乙方提供相应金额的正式发票。 ②、图纸范围内具备施工条件的工程全部完工并提供相应金额的正式发票后，经甲方同意后支付至合同金额的85%； ③、工程竣工验收合格后，办理结算手续后支付至结算总价款的95％（提供全额发票）； ④、乙方必须提供真实、有效、合法的正式发票，否则甲方有权拒绝付款，若因乙方提供发票给甲方造成任何经济损失的，由乙方负责。 ⑤、在质量保修期（12个月）满后一次性支付剩余价款（无息支付）。 3、竣工结算： ⑴工程验收合格后一周内，乙方向甲方上报工程结算书，甲方在收到结算书后45天内审核完毕或提出修改意见； ⑵工程结算价款：工程结算价款=合同价+经济洽商(变更)费用+奖励费用-罚款费用+零星用工费用； ⑶关于审计：乙方应如实报送竣工结算，发包方有权请上级部门或具有相应资质的社会咨询单位对结算进行审计，承包方必须配合。若乙方不配合结算审计，甲方有权顺延结算审核时间，在结算未经甲方审定前，甲方有权停止支付人和工程价款且不承担任何责任。 4、履约保证金 (1)经双方协商一致，乙方自愿向甲方提交人民币 \万元为履约保证金，该费用用来抵扣乙方除安全事故外的一切罚款金。 (2)履约保证金的返还：工程竣工验收合格后20日内扣除罚款金额，返还剩余金额。履约保证金不计利息。如果罚款金额超过履约保证金金额，超出部分在结算时统一扣除。 4、安全施工保证金 (1)在乙方签订施工合同的同时，乙方自愿向甲方提交人民币 \万元作为安全施工保证金，安全施工保证金扣除办法详见附件3《安全文明施工协议书》相关条款的约定； (2)安全施工保证金的返还：工程竣工验收备案后20日内扣除罚款金额，返还剩余金额。安全施工保证金不计利息。如果罚款金额超过履约保证金金额，超出部分在结算时统一扣除。
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 承包人：苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司（以下简称甲方） 分包人：苏州新康源电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于建设单位苏州新吴城集团有限公司（下称发包人）与甲方已经签订建设工程施工合同（下称总包合同），甲方与乙方就峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）分包工程施工事宜经协商一致，达成如下协议： 一、总包工程概况 1、工程名称：峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信） 2、工程地点：苏州相城区 3、合同工期：139天,开工日期：2017.06.12，竣工日期：2017.10.28 。 4、质量标准：合格； 二、分包工程承包方式、范围及内容 1、分包工程承包方式：/ 2、分包工程承包范围：甲方将中标的上述工程项目中的峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）工程分包给乙方承包施工。施工范围和内容包括施工图纸确定的本合同分包工程的全部内容，包括但不限于：/ 相关图纸的全部内容以及为完成上述内容所需的全部费用。 三、工期和进度 1、开工日期：2017年06月12日，具体以甲方开工指令为准。 完工日期：2017年10月28日。工期总日历天数：139天。 2、甲方有权指导、督促和检查工程的进度情况，对工程总体工期目标进行动态控制。由于乙方原因造成工期延误的，甲方有权制定和采取相应的措施，乙方应立即执行，如乙方不服从甲方管理和执行甲方指令的，甲方有权解除本合同，乙方应承担工期延误
合同协议书 总包单位：_____________________________________________ 分包单位：_____________________________________________ 第一条工程概况 (3) 第二条承包范围 (3) 第三条价款与计量 (3) 第四条付款 (4) 第五条工期要求 (4) 第六条工期延误 (5)
第七条不可抗力 (5) 第八条变更与变更计价 .................................................................... 第九条技术质量 (6) 第十条材料管理 (7) 第十一条总包方供应资源 .................................................................... 第十二条现场及人员管理 (8) 第十三条总包方一般职责 (8) 第十四条分包方一般职责 (9) 第十五条检查与验收 (11) 第十六条竣工决算 (11) 第十七条环保与职业安全 (12) 第十八条合同文件组成与解释顺序 (12) 第十九条合同使用的语言文字及适用法律 (12) 第二十条违约 (13) 第二十一条保修 (13) 第二十二条履约保函或履约保证金......................................................... 第二十三条保险 (14) 第二十四条合同生效与终止 (14) 第二十五条争议与裁决 (14) 第二十六条未尽事宜 (15) 第二十七条其它约定 (15)
专业工程分包协议书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担 工程的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量：（以实际施工为准） 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款：暂定万元（最终以实际结算为准） 2、计价方式：分包方所施工的工程，按总包方与业主的 . 3、付款方式：银行承兑汇票 （1）预付款：无预付款 （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月20日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨
付的工程进度款后按审批量的70%支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以电汇或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方在办理工程款收款时，需足额提供建安发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的70%时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的90%，留10%作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 (3)分包方银行账户信息：开户名称：； 账号：；开户行：。 四、工期： 1、分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定），因总包方原因造成工期延误，经总包方确认后则工期顺延，但费用不另增加。 五、质量标准： 1、本工程质量目标为合格，并应符合国家有关标准、规范规定，