发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将下室基坑支护工程喷锚项目承包给乙方施工，乙方对该工程的施工环境、地质勘探报告、图纸和工作内容已充分了解，并同意承包该工程。为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程施工的工期、质量、安全及进度符合规定，经甲乙双方协商一致，就该工程施工承包事宜签订本合同，共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：地下室基坑支护工程

2、工程地点：大街北侧。

二、工程承包范围

1、乙方根据双方确定的施工图施工（包括设计变更），施工内容包括修坡、锚管（制作、施工、注浆）、钢筋网铺设、泄水管制作安装、混凝土喷射搅拌、等工程，因乙方原因发生工伤安全事故，一切法律及经济责任均由乙方承担。

三、承包方式：本工程采用包工、包质量的方式由乙方承包。

四、工程量：

1、按实际施工工程量结算。

五、工程造价：

本基坑喷锚项目清包大包干单价（锚管）为人民币元/米，混凝土喷射挂钢筋网为人民币元/米，灌注桩间挂钢筋网喷射为人民币元/米，其他部分不计价。

六、付款进度及方式：

1、工人进场后按月支付生活费（每月不得多于万元该款在工程款里扣）；

2、工程全部完成后拨付款总工程量的%工程款；

3、所有工程量验收完成后、资料提交、基坑负二层顶板完成后十五个工作日内支付剩余

的%；

七、工期：

总工期为土方开挖至土方开挖结束。如因乙方原因未按本约定的工期内完成施工，则视为乙方违约，每延误一天，乙方必须支付甲方元违约金，如因甲方原因停工超过

天甲方按工程款的日万分之五向乙方支付违约金。

八、工程质量要求及验收

1、工程质量、安全及验收应满足现行国家的施工规范标准、质量验收标准、施工图纸要求及当地有关部门的规定等，质量评定必须达到合格标准以上。

2、乙方应认真按设计要求和有关规范进行施工，做好施工原始记录。

3、喷射混凝土厚度、锚管施工长度严格控制、严禁擅自偷工减料，如有发生每次罚款元。

九、甲乙双方责权

（一）甲方责任

1、甲方指定：（联系方式：）为甲方驻工地代表，代表甲方处理工程上有关事务，及时办理现场各项手续。

2、提供施工所需要水源、电源、材料、设备。

3、负责监理和建设单位的协调工作。

（二）乙方责任

1、乙方指定：（联系方式：）作为本工程的乙方总负责，负责现场全面工作，且在本工程中的一切活动均作为乙方的全权委托。

2、设备维护维修、材料、工具管理等一切跟喷锚有关事务。

3、施工中由于乙方原因要求重新改变施工方案而增加费用，则增加的所有费用由乙方承担，与甲方无关。

4、严格执行安全操作规程和施工现场的有关规章制度，确保文明、安全施工，现场人员资格证书及安全管理必须符合国家及地方相关部门的要求，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，若因乙方原因造成工地被处罚、停工或造成自身及其他班组、甲方等相关单位其他损失的均由乙方承担。

5、接受甲方安全监督，做好现场施工和劳动保护措施，若因乙方原因发生工伤安全事故，一切法律及经济责任均由乙方承担。

十、违约责任

1、乙方保证严格按合同约定的质量、安全、工期标准要求完成施工任务且不发生质量和安全事故与工期延误。若乙方无法实现本合同的约定或中途停工要求提高单价，视为乙方违约，甲方有权单方面解除本合同（合同解除日为甲方发出书面解除通知后第三天），另行委派其他工程队伍进场施工，乙方必须在三天内无条件退场，乙方未退场的机械设备确认为乙方的遗弃物，甲方有权自行处理，乙方已完成工程量不予结算，已付工程款应全额退还甲方，并向甲方支付违约金人民币伍仟元。若乙方退场时间每延误一天，应向甲方支付人民币元的违约金。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除应承担违约责任外仍应继续履行合同。

3、乙方不得将本合同内容泄露给第三方，若因乙方泄露本合同内容，导致甲方等相关单位受到处罚、罚款、停工或造成甲方等相关单位其他损失的，由乙方负责赔偿。

4、若甲方不按本合同约定及时支付工程款，每逾期天，甲方按逾期支付工程款的日万分之五向乙方支付违约金。

十一、争议

1、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。