编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程材料设备采购合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
建设工程材料设备采购合同
篇一：建设工程设备采购供货合同
编号：
工程设备采购供货合同
工程名称：
发包方：
承包方：
20XX.09.
第一部分、合同条款
甲方（发包方）：合同订立时间：20XX.9
乙方（承包方）：合同订立地点：西安
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，就陕西省畜牧技术推广总站箱式变电站采购及安装项目采购事宜（以下简称本工程）经协商一致，特签订本合同，以资共同遵守：
1. 工程概况
工程地点：
承包范围：负责本工程的箱式变电站供货、安装、技术
支持、调试、报验、售后服务、保修和人员培训
2. 设备的名称、品牌、型号及数虽：
Zbw-1250/10箱式
变电站一台
3. 开工日期：
4. 合同价款：设备价格明细详见投标报价表。
5. 付款方式：
5.1签订合同后中标单位与发包方签定合同，工程款预
付款为总价款的30处
5.2工程款在合同签订之日起工程设备及主材到场甲方
确认后五日内向乙方支付工程总款的30%
5.3工程竣工经甲方现场管理人员签字，确认该合同所
含工程内容全部执行完毕，正式供电前7天内向乙方支付工
程款至总工程的85处
5.4在供电及设备正常运行1个月后向乙方支付总工程
款的10%;
5.5剩余工程款的5%乍为质保金，质保期满后一周内一
次结清。
6. 合同文件及解释顺序
6.1合同文件的组成及优先解释顺序如下：
(1) 本合同条款及相应合同条件
(2) 治商、变更等明确双方合同权利和义务的纪要、
协议等文书
(3) 中标通知书、投标书和招标文件
(4) 国家标准、规范和电力行业标准、规范
(5) 设备报价明细表
(6) 其他文件
6.2其他文件包括：在合同订立和履行过程中，甲、乙双方签订同意的与本合同订立或履行有关的协议、信函、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。
7. 如甲方因设计变更或治商增加和减少设备数虽及相
关设备和材料，设备和材料单价应保持不变，结算总价按经
甲方确认的实际供货至现场的合格设备数虽与相应的设备单价的乘积之和计算确定。
8. 本合同总金额包含本工程的箱式变电站供货及应交
纳的税费、关税、运输费(指运至工地现场指定地点) 、售
后服务费、备品备件及安装辅材费、保险费、手续费等所有相关费用等。
9. 本协议未尽事宜详见合同条件部分。
10. 本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)
地址：地址:
法定代表人：法定代表人:
（盖章）（盖章）
委托代理人：委托代理人:
电话：电话：
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安
排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及 时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 四、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把
建设工程买卖合同 买受人（以下简称甲方）： 出卖人（以下简称乙方）： 甲方因 工程需要，购买乙方物资，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律之规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 供料工程 本合同项下的物资用于下述工程： ； 工程地点： ； 项目计税方式为： （一般计税方法 简易计税方法）； 出卖人（乙方）增值税纳税人资格： （一般纳税人 小规模纳税人）。 第二条 货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等
质量要求及验收标准的约定： 。 货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。 货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计文件作为合同附件。 本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费提供，全部货物验收合格后退还乙方。 货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。 鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。 第四条 交货时间按下列第（ ）种方式确定： （ ） 年 月 日 时前交付全部货物； （ ）分批交货，具体时间由甲方提前 日通知乙方。 第五条 交货地点 交货地点为： 本工程施工地点。由乙方负责将货物运至工程现场并吊卸至甲方指定的具体位置，运费及吊卸费由乙方承担。 第六条 货物数量及质量的验收 甲乙双方共同对货物（包括合同约定的附件等）数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。 数量的验收（或复核）方法、计量规则： ； 外观质量的验收内容及方法 。 货物经甲方表观检验，如有质量异常现象的，经双方核实后确属质量问题的，甲方有权拒收或退货，并由乙方承担违约责任。 交货时，乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料，包括但不限于： 。乙方未提交上述资料的，视为货物交付未完成，甲方有权不予结算付款。
工程材料采购合同模板 甲(以下简称方)： 乙(水泥厂)： 经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下： 一、数量、计量单位、单价、金额 品名规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注价金总额(大写) 拾万仟佰拾元角分 $ 二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。 三、袋重合格率达到国家规范。 四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。 五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货 年月日前提(供)×吨。其中：×吨。 年月日前提(供)×吨。其中：×吨。 年月日前提(供)×吨。其中：×吨。 年月日前提×吨。其中：×吨。 甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方
责任。 六、付款办法和期限： 1、甲方在年月日前付定金元; 2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元。 3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。 七、违约责任： 甲方责任： 1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。 2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。 3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项
工程材料购销合同_买卖合同 工程材料购销合同范文1 购货单位：(以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方) 为了明确甲乙双方各自应承担的责任，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 （一）、材料的名称、品种、规格和质量 （1）、材料的名称：砂石、水洗沙等名称、质量、品种、数量、规格要求以以下明细表为准。乙方供应材料设备一览表 （二）、材料的数量和计算单位、计算方法 1 （2）、计算单位、计量方法：计量的单位以明细表要求为准; 计量的方法：送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收为准。砂石料以实铺场地压实方数测量为准，其他以实收数量为准。 （三）、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点到货地点和接货单位(或接货人)：新亭。 （四）、材料的价格和货款的结算
（1）、产品的价格(单价以合同明细表中约定价格为准、此价格为到货含税价。) （2）、此价格为固定价，合同期内不得浮动。 （五）、验收方式 （1）、验收时间：乙方将材料运输到甲方指定地点后，通知甲方指定的验收人员进行验收。 （2）、验收方法：实际现场验收方为准。 （3）、验收标准：行业统一标准。 4验收人员：甲方指定人员。 以上材料为甲乙双方商定，乙方不得增加数量并保证工程正常施工。 （六）、对材料提出异议的时间和方法 （1）、甲方在验收中，如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定，应当场拒收。
（2）、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降，不得提出异议。 （3）、乙方在接到甲方异议后，应在一天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 （七）、乙方违约责任 （1）、乙方不能按期交货，应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。 （2）、乙方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求，如果甲方同意利用，按质论价;如果甲方不同意利用，乙方必须负责更换，并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。 （3）、乙方逾期交货，应比照中国人民银行有关延期的付款规定，按逾期交货部分计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 （4）、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失，应当由乙方承担。
建设工程材料设备采购管理制度及流 程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其它不合理情况发生，材料采购申请表上
面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，而且按正常的审批程序进行审批，然后将审批经过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为 主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工 程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样
建筑工程材料购销合同模板_买卖合同 建筑工程材料购销合同范文一甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 一、材料价格及计量方式 1、水泥标砖按每块0.33(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240*115*53)按每快0.05元，配砖(200*90*53)按每块0.04元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。 2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。 二、付款方式 1、付款实行月结款制度，每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方，待甲方审核无误后，于下月5日之前付款。 三、材料质量： 乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的规格、质量和性能(保质保量)，如材料运至施工现场后，发现该材料不合格，甲方拒绝签收，乙方应自费运出现场。 四、违约责任： 1、乙方所提供的材料不符合质量要求，或数量不足，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并处罚该材料缺少部分2陪罚款，且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。 2、乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料，如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失，乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。 3、乙方必须安全规范运输，如出现任何意外事故，均由乙方自行承担责任。 4、如发现三次以上材料不符合质量要求，或数量不足;甲方有权终止合同。 五、合同执行： 1、本合同未尽事宜，双方应友好协商，协商不成可提交法院解决处理。 2、本合同双方签字盖章之日起生效。 3、本合同一式两份，甲乙双方个执一份。 甲方签字(盖章) 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日乙方签字(盖章) 建筑工程材料购销合同范文二甲方(购方)： 乙方(供方)： 工程名称： 综合楼工程 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同： 一、供货材料名称、规格、数量： 材料名称：钢材(四种)：萍钢、南钢、新钢、鄂钢
工程材料购销合同 甲方：公司合同编号：PRYL-2017-06-006 乙方：签定日期：2017年 6月 15 日 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商就XXXX医院项目水、电等工程材料采购达成一致，现订立本合同，以资共同信守执行。 第一条合同标的及总价款 1、产品的名称、品牌、规格、尺寸、材质、单价及总额详见合同附件一（采购清 单）。 2、货款总额暂定为人民币大写：叁万壹仟肆佰柒拾柒元零贰分（￥31477.02元）。 3、以上产品价格采取总价包干的形式，包括但不限于产品价款、运送到甲方指定位置的运输费、装卸费、搬运费，成套产品组装费、检验及检测费、税金等。 4、以上材料数量为暂定数量，具体结算数量以甲方提货计划及实际供货数量为准；甲方有权根据工程实际情况调整供货数量，乙方不得以供货数量变化而提出供货价格调整，此价格在合同执行期内不论任何情况均不予调整。 5、货物的出厂证明、产地、合格证、质量保证书和测试合格证等资料在交货时必须随箱装。 6、产品的具体数量和进货时间以甲方在本合同签订后发出的书面供货通知书为准，合同总价款以产品单价乘以甲方实际验收合格的供货量为准。 第二条质量要求、技术标准 1、乙方应严格按照《采购清单》中注明的品牌、规格、型号、尺寸、材质等质量参数要求供货，严禁提供假冒伪劣产品。 2、采购清单中列明的成套水、电材料或产品，乙方应组装成套，不得缺漏备品、配件或配套工具等。
3、乙方交付的产品必须为全新的、未经使用的优等品，其质量、技术标准应符合国家现行规范标准、行业优良标准，如没有国家标准的应符合行业标准，没有行业标准的须符合通常的使用标准。除以上标准外，须通过国家或相关质量技术监督部门的验收和认证的，应提供检测合格报告。 4、乙方须保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。 第三条交付地点、方式 1、交付地点 : 长沙市营盘东路3号新闻出版大厦1904室； 2、供货方式：乙方送货上门； 3、如上述指定地点临时有变更，甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式运送 到甲方另行指定的地点。 第四条产品交付期限 1、交付时间：2017年月日前运送到甲方指定地点。 2、甲方可因实际需要对货物品种、规格、型号、数量、质量等级等作出调整，但甲方应及时书面通知乙方，乙方保证按甲方指定的时间及要求交货，否则应当按本合同第八条承担违约责任。 第五条产品验收与检测 1、工程材料送达甲方指定位置的后通知甲方依据合同约定的品牌、规格、型号、尺寸、材质、数量、以及相关质量标准进行检查。 2、甲方有权单方面决定将乙方所供产品委托第三方有资质的鉴定机构进行鉴定，如检测不合格，检测费用由乙方承担，并按合同有关约定处理。 3、甲方在使用过程中发现产品质量与合同约定标准不符，以及产品外观破损等，乙方无条件更换或退货，产生相关费用由乙方自行承担。 4、乙方按合同总价开具合法、有效的增值税专用发票连同货物一并交甲方。
工程建筑装饰材料购销 合同 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
建筑装饰材料 购买合同 购货单位： 统一社会信用代码： 供货单位： 统一社会信用代码： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就延安市瑞麒商贸有限责任公司的建筑装饰材料的买卖事宜协商一致并达成协议如下： 一、产品名称、型材厂家、系列型号、规格数量及金额：
合计暂定金额（大写）：壹仟零捌拾捌万陆仟柒佰元整￥小写：（￥10,886,700.00） 第二条、交货方法、运输方式、到货地点、验收方式 1、交货方法：乙方送货（运费包含在单价中由乙方支付）； 2、运输方式：汽运； 3、交货时间：以甲方通知时间为准，甲方应提前一天通知乙方，以确定供应砂石的数量、规格和质量要求。 4、乙方负责装车、运输及到场验收合格后的卸车工作； 第三条、质量标准与验收 1、乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品，应满足施工要求，并且符合国家现行标准及规范要求 2、乙方供应到现场的建筑材料材料，其规格、质量、数量必须满足工程施工的要求，若供应的材料其规格（黄砂偏细、石子偏粗等）、质量（有杂质、含泥量超标、石粉、泥块等）达不到约定的质量要求，乙方需无条件退货并承担因此对甲方所造成的直接和间接的损失。 3、双方约定唯一计量依据为：甲方指定工程所属项目部的项目经理（或土建施工员）为验收签收人。验收人员应在收到货物当日对合格产品应签发甲方统一的工程材料四联单，由乙方送货人和甲方验收人共同签字确认，作为结算时确定货物价值的依据。
工程材料采购合同 甲方：合同编号： 乙方： 签订地点：签订时间：年月日甲方由于工程施工需要，面向市场购买以下材料，乙方愿意向甲方供应该材料，最终结算量以实际使用量为准。材料详细 为保护甲乙双方的合法权益，经平等、友好协商，签订如下合同条款： 一、甲乙双方平等合作，依法经营，任何一方不得违反法律、法规和本合同的约定。 二、质量标准检验方法 乙方供应材料的质量应依照甲方的标准供应，每到一车货，由甲方质检人员按照现行公路工程施工技术规范、规定和材料试验标准验收，不合格材料由乙方无条件拉走，不得进场和纠缠。乙方应向甲方提供生产的工厂产品质量合格证或其它质量证明材料。 三、结算方式 乙方供应的产品经甲方化验合格后，乙方提供正规的发票，甲方须货到付款。 四、其它要求 1.乙方按照甲方通知的时间、地点、规格和数量供应产品，供应时间由甲方提前通知乙方，乙方必须按甲方要求及时足额供应产品。
2.乙方负责卸车，甲方应给予协助。乙方按照甲方要求停放车辆和卸货，不得影响交通和甲方正常施工，否则甲方可根据影响或损失大小对乙方进行罚款，罚金从乙方结算货款中扣除。 3.乙方运输材料的车辆安全，由乙方自己负责，出现的一切事故与甲方无关。 4.甲方变更材料产地、规格、质量时，应提前通知乙方，乙方不能甲方的要求供料时，应及时通知甲方。 5.甲乙任何一方如因不可抗力的原因无法履行本合同时，应及时向对方书面通知不能履行或延期履行的原因，经甲方同意后可延期，否则后果自负。 五、违约责任 甲乙双方如有任何一方不能履行合同条款的，都属于违约行为，违约方承担全部违约责任，赔偿由于违约给对方造成的经济损失。本合同在执行过程中，如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，可向甲方单位所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式2份，甲乙双方各执1份。合同自签字之日起正式生效。 甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日
建筑材料购销合同 建筑材料购销合同甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部钱视华(购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)中粗砂(43.00元/T)细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 收货规定第3条 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( )。 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。 第4条货款支付 4.1乙方为甲方提供材料数量达到，甲方必须付给乙方材料款，在日之内必须完成本款项支付; 4.2支付方式:跟据业主给甲方的付款进度，付当时实际总价的50%;春节前付至实际总价的85%;余款在工程竣工验收结束后一年内付清。 第5条争议、违约
5.1如有争议，甲、乙双方协商解决，如不能协商解决可以向当地人民法院提起诉讼。 第6条 6.1本合同一式三份，双方各执一份，见证方一份;双方签字生效。 甲方(签章): 乙方(签章): 见证方: 电话: 电话: 电话: 签订日期: 年月日 建筑材料购销合同 甲方:南京丹湖建筑公司尧顺佳园项目部陈小航 (购货方以下简称甲方) 乙方: 徐兵 (供货方以下简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本购销事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料名称及价格:粗沙(58.00元/T)、中粗砂(43.00元/T)、细沙(25.00元/T) 1.2质量标准:符合国家相应产品质量标准 1.3其它: 第2条材料数量 2.1合同数量确认方法:以甲方材料入库耗用单所确认数量为准。 第3条收货规定 )。 3.1收货方法:以甲方收料员签字确认为准( 3.2运输方式:汽运 3.3运输费用的承担:由乙方承担(包含在乙方向甲方提出的材料价格之内) 3.4收货时间:以甲方通知为准，甲方必须提前半天通知乙方。
关于印发《建设工程暂估价及发包人供应材料和设备采购管理办法（试行）》的通知 南通市城乡建设局南通市监察局南通市财政局南通市审计局
通建工〔2011〕37号 关于印发《建设工程暂估价及发包人供应材料和设备采购管理办法（试行）》的通知 市各有关部门和单位，各县（市、区）建设行政主管部门、监察局、财政局、审计局、招标投标办公室（中心）： 为进一步规范我市工程建设项目暂估价及发包人供应材料和工程设备采购等行为，根据有关法律法规以及中央和省、市关于开展工程建设领域突出问题专项治理的要求，南通市城乡建设局、监察局、财政局和审计局联合制定了《建设工程暂估价及发包人供应材料和设备采购管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 （此页无正文） 南通市城乡建设局南通市监察局 南通市财政局南通市审计局 二〇一一年一月三十日
抄送：省住建厅、监察厅、财政厅、审计厅，省治工办，市政府 办公室，各县（市、区）人民政府 南通市城乡建设局办公室2011年1月30日印发 建设工程暂估价及发包人供应材料 和设备采购管理办法（试行） 第一条为了规范我市工程建设项目暂估价及发包人供应材料和工程设备采购等行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《工程建设项目货物招标投标办法》等法律、法规和规章，结合本市实际，制订本办法。 第二条在本市行政区域内，使用下列资金的房屋建筑和市政基础设施工程建设项目的暂估价及发包人供应材料 和设备采购活动适用本办法： （一）使用各级财政预算资金的项目； （二）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金或者行政事业性收费资金的项目； （三）国有企事业单位使用自有资金或者借贷资金并由国有资产投资者实际拥有控制权的项目；
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑材料买卖合同范本整理版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
供方：（以下简称甲方） 法定代表人： 需方：（以下简称乙方） 法定代表人： 遵照《中华人民共和国民法典》相关规定，本着平等互利原则，为明确甲乙双方责任与义务，经双方协商一致，签订本合同。 一、标的、数量和价款 标的： 数量： 价款： 二、供应时间：从____年___月___日起至____年___月___日止，不定时、多批次向甲方采购______。每次用量计划乙方提前小时通知甲方。甲方应按用量计划约定数量、期限供货（未注明时间的，在接到乙方通知后_____小时内供货）。 二、质量标准： 按中华人民共和国行业标准及其相关规范标准执行。 三、甲方对质量负责的条件及期限： 按照《中华人民共和国产品质量法》及相关的产品质量标准规定执行,法律及规范没有规定的，按产品质量证明书的质量保证期限为准。 四、随货必备的技术资料： 甲方应提供产品质量符合有关规范标准的书面证明资料、生产许可证复印件、产品合格证书作为本合同的附件，并加盖公章。 五、标的物所有权和标的物的毁损、灭失风险转移：自标的送达乙方承建的工程（以下均简称“乙方工程”）现场，经验收人验收合格，并由验收人完成签字手续后转移。 六、合理损耗标准及计算方法：按实际验收合格数量。
七、运输方式及到达站（港）和费用负担采用第（）项方式： 1、甲方送货至乙方工程施工现场，费用甲方负责。 2、乙方自提，费用由乙方负责。 八、检验标准、方法、地点及期限： 1、货到现场5日内检验完毕，标准按合同第二条执行； 2、乙方对产品质量提出异议的，乙方有权将产品送国家相关检验部门进行检验。如检验合格，有关检验费用由乙方自行承担；如检验不合格，则由甲方承担一切费用，并赔偿给乙方造成的其他经济损失。 九、违约责任： 1、甲方违反合同、报价表或投标书约定提供产品，或提供不合格产品的，乙方有权拒绝支付货款，有权要求退货并收回已支付的货款，同时有权要求甲方赔偿乙方因此受到的直接和间接损失。 2、甲方未按合同约定向乙方开具本单位合法有效的等额税务发票和请求付款的书面申请，导致乙方不能按时付款的，乙方不承担逾期付款的违约责任。 3、材料结算书须加盖乙方或乙方授权的职能部门、分支机构的公章才有效，否则造成的损失由甲方负责。 4、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，6个月内按时付款的，乙方不向甲方承担任何违约责任。 5、乙方接收甲方每次开具的等额货款发票和付款申请后，超过6个月支付货款的，从第7个月起乙方向甲方承担未付款额度每年___%的违约金。 6、因业主拖欠乙方工程款导致乙方不能按约支付甲方货款，甲方应积极配合乙方追索业主拖欠工程款的工作并且不得要求乙方承担违约责任。 7、甲方未按合同约定期限或数量交货的，应向乙方支付元/日或元/次的违约金同时赔偿由此给乙方造成的其他损失，乙方有权自货款中扣除； 十、合同解除的条件：
工程材料买卖合同 合同编号：_____________________ 签订日期：年月日 签订地点：广州市 甲方（需方）：（以下简称甲方） 乙方（供方）：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法有关规定，甲方因工地的建设需要向乙方购买一批 : 材料，甲、乙双方本着互利协商一致的原则签订本合同，双方共同信守执行。 一、生产厂家及商标： 销售的。 二、合同期间： 本合同自年月日起至年月日止，具体供货时间以甲方书面通知为准。 三、产品名称／型号、规格、单位、数量、单价、金额见下表： 四、合同造价暂定人民币大写： 五、质量标准： （１）按国家标准执行；（２）无国家标准而有行业标准的，按行业标准执行；（３）无国家和行业标准的，按企业标准执行；（４）没有上述标准的，或虽有上述标准，但乙方有特殊要求的，按买卖双方在合同中商定的质量条件、样品或补充的要求执行。 交货时乙方需提供产品的检验报告和产品的出厂合格证书。 六、对产品验收及提出异议的期限： 1、货到工地甲乙双方应对产品质量、数量、型号、进行验收，若对数量有异议甲方应及时提出并在送货单上注明。若甲方对产品外观明显的瑕疵、型号、规格有异议则在一周内向乙方提出。乙方在接到甲方
提出的质量异议后，应在3天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 2、甲方对产品质量持有异议，在乙方见证下，由甲方在货物中抽取样品，送广州技术监督检测机构检验，检验费用由结论相异方承担。如产品经检验后不符合质量标准或合同约定，乙方须按甲方要求的时间无条件将货物退场，且所需一切费用由乙方自行承担，并应另行组织，按时运输合格产品到交货地点。 3、甲方授权现场收货人：身份证号： 职务：手机： 七、付款及结算方式： 1、 2、乙方每次收取材料款，需向甲方提供财务认可的材料发票。 八、产品的运输方式： 产品由乙方负责送到甲方指定的地点，运费及装、卸货费等由乙方承担。 九、违约责任 1、乙方交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，乙方应在5天内免费负责退换。退 换所产生的费用由乙方负责。 2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，乙方有权终止合同。 3、乙方逾期交货的，应按每日1000元的标准计算违约金，并承担甲方因此所受的其它损失 费用；乙方不能交货的，应在甲方发出要求送货的通知后天内告知，并向甲方偿付不能交货部分货款的％（通用产品的幅度为１％－５％，专用产品的幅度为１０％－３０％）的违约金。乙方逾期天仍无法完全按合同要求交货时，视为乙方不能交货，甲方有权按乙方不能交货部分的情形追究乙方的违约责任，及有权单方解除合同，甲方要求解除合同的通知到达乙方时即生效。因乙方违约行为导致甲方的进度滞后，乙方必须负责赔偿因此而造成甲方的相关经济损失。 4、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按 质论价；如果甲方不能利用的，或双方无法就价款达成一致意见，则乙方应根据甲方的要求进行退换，乙方应承担因此而产生的实际费用。乙方不能退换的，按不能交货处理。 十、合同生效、终止与争议解决 1、本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效，至交齐货物且付清结算款项后失效。任何一方 不得随意变更或解除合同，如有未尽事宜，双方应友好协商解决，发生纠纷协商不成应向工程所
深圳市建设工程材料设备询价采购办法 第一条为规范国有资金投资建设工程材料设备（以下简称材料设备）询价采购行为，提高国有资金的使用效益，根据《深圳市建设工程造价管理规定》以及相关法律法规的规定，制定本办法。 第二条深圳市国有资金投资的依法进行招标的建设工程，未经招标竞价的材料设备同时满足下列情形，采购人应当按照本办法进行询价采购： （一）因工程变更而增加的材料设备、由发包人供应的材料设备、暂估价中包含的材料设备等依法不需要另行招标的； （二）采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格； （三）采购估算价超过二十万元。 依法不需要招标的建设工程，其材料设备的询价采购活动，可以参照本办法执行。 第三条本办法所称询价采购，是指采购人对多个供应商的报价文件进行比较，以确保采购价格具有竞争性并确定供应商的一种采购方式。 本办法所称采购人，是指负责采购本办法规定的材料设备的责任主体，包括建设单位、施工单位等。 本办法所称供应商，是指向采购人提供材料设备的责任主体，包括制造商、经销商等。 第四条材料设备询价采购遵循平等自愿、公开公平、充分竞争、诚实信用、性价比最优的原则。 材料设备询价采购实行采购人负责制，询价采购活动中产生的争议和纠纷，由采购人与供应商协商处理。协商不成的，可以通过司法或者仲裁途径解决。 第五条按照本办法实施的询价采购活动应当集中在询价采购网络服务平台进行。我市依托深圳市电子招标投标公共服务平台建立统一的询价采购网络服务平台。 第六条组织询价采购前，采购人应当成立询价采购小组。
询价采购小组由五人以上单数组成，其成员可以从与本次询价采购活动相关的建设单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位中选取。 第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括： （一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式； （二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准； （三）供应商资格和服务要求； （四）保证金金额、交纳方法及退还规定； （五）合同主要条款及签订方式； （六）报价方式、内容、截止时间； （七）评审方法、时间等相关规定； （八）争议解决方式； （九）其他事项。 采购人可以根据需要在采购文件中设定报价上限。 第八条询价采购活动按照以下程序进行： （一）采购人在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，发布时间不少于五个工作日； （二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台一次性报出不得更改的价格； （三）询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商；评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告；
建筑材料买卖合同范本 建筑材料买卖合同范本一 供货方：（以下简称甲方） 需货方：（以下简称乙方） 乙方因工程建设的需要，向甲方购买建筑材料，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》级替他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立本合同，双方共同遵守，订立以下条款。 第一条、工程概况 1、1工程名称：阳信水落坡文化创意中心 2、2阳信县水落坡乡辛马村 第二条、乙方工程建筑所需的水泥、沙子、石子、粘土砖全部从甲方购买，如甲方无法提供乙方所需要的建筑材料型号，甲乙双方协商解决。 第三条、乙方根据工程进度，所需的建筑材料分期分批向甲方购买。乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需的建筑材料，经甲方确认后甲方应在2日内将乙方所需材料送到乙方指定的工地。乙方指定专人对甲方材料进行验收并在送货单上签字确认。 第四条、以上所需建筑材料价格如下： 第五条、质量标准：乙方使用的建筑材料应向建筑工程所在地的区级质量管理部门检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则
可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或将货物投入使用的，则视为乙方验收合格。 第六条、付款方式：甲方提供的建筑材料，沙子垫资300方一次性付清，石子垫资300方一次性付清，水泥垫资200顿一次性付清，粘土砖垫资20万片一次性付清。如果乙方没有按时如数支付建筑材料款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金，甲方有权对乙方停工并追要货款，未到的其债务视为到期，乙方应立即支付全部的货款。 第七条、在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方（甲方）住所地人民法院。 第八条、本合同双方签字盖章后生效，本合同一式2份，甲乙双方各执一份。 第九条、本合同订立地点：本合同双方约定：签字盖章后生效。 供货方（公章）：需货方（公章）： 法人代表：法人代表： 身份证号码：身份证号码： 电话：电话： 日期：日期： 建筑材料买卖合同范本二 甲方（需方）： 法定代表人： 甲方公司地址：
建筑材料采购合同 合同编号： 签订地点： 签订日期： 购货单位（以下简称甲方）： 供货单位（以下简称乙方）： 根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。 合计总金额（大写）： 特别约定： 1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数量后双方据实结算；供货时间如果有特别要求，应在合同中增设供货时间表，以确定具体供货时间。 2、本合同单价实行第项单价方式 A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变； B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需根据市场行情确定不同时期的供货单价； 3、浮动单价应遵守以下约定： A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在 %以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价，未书面约定的，以基准单价为结算价格； B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调； C、供货当月价格不予调整，调整后的价格于次月1日执行； 第二条、产品的质量标准 对产品标准名称和编号、技术条件、样品或补充的技术要求具体约定如下： （提示：质量要求有国家、行业标准的，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执
行。如因工程需要，对质量有特殊要求的，应在此条中明确约定。）第三条、产品的包装标准和费用承担： 第四条、交货方法、运输方式、运费承担、到货地点 1、交货方法，按下列第（）项执行： （1）、乙方送货（运费包含在约定单价中）； （2）、乙方代运（运费由甲方承担）； （3）、甲方自提（运费由甲方承担）； 2、运输方式： 3、到货地点： 4、现场装、卸费用由运费承担方负责。[或特别约定为：。] 第五条、产品的交付 本合同生效或甲方下达订单（订货计划）后天内交货。 乙方在交付货物时，应向甲方提交以下第项资料： 1）产品合格证、质保卡； 2）产品检验报告； 3）产品使用说明书。 4）产地来源证明； 5）厂方生产证明； 6）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）； 7）维修手册或保养说明书； 8）安装手册； 9）其他有关所供货物的文件。 乙方提供了任何上述文件并不当然地减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。 第六条、签收与验收 1、入库签收 签收标准：型号、规格、数量正确，包装完好，资料齐全。 双方约定唯一计量依据为：甲方指定签收人员的签收。[或特别约定为：。]签收人员应在收到货物当日签发货物签收单一式两份，由乙方指定送货人和甲方指定签收人共同签字，双方各执一份，作为结算时确定货物数量的唯一法律依据。 甲方对货物的入库签收并不影响乙方对货物本身应承担的质量责任。 （针对供货时间较长的合同，可附加一款：甲乙双方应当每月[或每季]进行一次供货量清算，由乙方指定送货人和甲方指定签收人根据货物签收单制作月[或季]供货核算单并共同签字，双方各执一份，作为阶段性结算时确定货物数量的唯一法律依据。） 2、质量验收（检测、调试等）：
陕西建工 第九建设集团有限公司 材料 买卖合同 项目经理部
201 年月日
建设工程买卖合同 买受人（以下简称甲方）： 出卖人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条供料工程 1.1 本合同项下的物资用于下述工程：。 1.2 工程地点：。 第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等
第三条货物质量要求 3.1 质量要求及验收标准的约定： 。 3.2 货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附件。上述规范（标准）均不存在的，应满足其正常的使用性能 要求。 3.3 货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计文件作为合同附件。 3.4 本次交易采用样品封存、对照样品验收的方式。样品及样品的封存包装物由乙方免费提供，全部货物验收合格后退还乙方。 3.5 货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包括投标文件或单独的报价文件、乙方（或生产厂家）宣传资料及乙方（或生产厂家）公开宣传的内容，均构成其承诺。 3.6 乙方的产品还应符合甲方对本工程的文明工地要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物不能对接触货物的有关人员及竣工验收后使用人员的健康造成危害。 3.7 鉴于甲方对货物质量标准的了解程度不及乙方，本合同所列明的各种质量要求或技术质量标准，应执行最高标准。 第四条交货时间按下列第（）种方式确定： （1）年月日时前交付全部货物。 （2）分批交货，具体时间由甲方提前日通知乙方。 第五条交货地点及要求
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程材料设备采购合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程材料设备采购合同 篇一：建设工程设备采购供货合同 编号： 工程设备采购供货合同 工程名称： 发包方： 承包方： 20XX.09. 第一部分、合同条款 甲方（发包方）：合同订立时间：20XX.9 乙方（承包方）：合同订立地点：西安 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，就陕西省畜牧技术推广总站箱式变电站采购及安装项目采购事宜（以下简称本工程）经协商一致，特签订本合同，以资共同遵守： 1. 工程概况 工程地点： 承包范围：负责本工程的箱式变电站供货、安装、技术 支持、调试、报验、售后服务、保修和人员培训
2. 设备的名称、品牌、型号及数虽： Zbw-1250/10箱式 变电站一台 3. 开工日期： 4. 合同价款：设备价格明细详见投标报价表。 5. 付款方式： 5.1签订合同后中标单位与发包方签定合同，工程款预 付款为总价款的30处 5.2工程款在合同签订之日起工程设备及主材到场甲方 确认后五日内向乙方支付工程总款的30% 5.3工程竣工经甲方现场管理人员签字，确认该合同所 含工程内容全部执行完毕，正式供电前7天内向乙方支付工 程款至总工程的85处 5.4在供电及设备正常运行1个月后向乙方支付总工程 款的10%; 5.5剩余工程款的5%乍为质保金，质保期满后一周内一 次结清。 6. 合同文件及解释顺序 6.1合同文件的组成及优先解释顺序如下： (1) 本合同条款及相应合同条件 (2) 治商、变更等明确双方合同权利和义务的纪要、 协议等文书