发包方： ( 以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方承包-年度空调通风，消防排烟工程的相关事宜，本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同以资共同遵守。
一、承包方式：甲方负责所有材料包括辅材的购买，送至工地；乙方负责施工工具及人工，以单包工的方式承包。
二、承包工价：镀锌铁皮风管元/平米（实际平方数=施工铁皮平方*%）、风机元/台、排烟防火阀元/个、板式排烟口元/套、百叶风口
元/个、开砖墙洞元/个；其它未定工价甲乙双方协商决定（以上单价以材料在开工
天之内进场或不影响乙方施工进度为前提）。
三、支付方式：合同签订乙方进场施工后支付%作为进场费用，以后根据施工进度支付，完工支付完全工程款%，剩余%在工程验收后一次性付清，验收周期不超过个月。
四、甲方责任：提供通风防排烟工程施工图纸；提供施工作业及材料存放场地；按时支付款项，保证工程的顺利进行；竣工后，及时坚促业主组织工程验收；负责协商施工过程中的各单位关系；提供技术支持和指导，并依据各类规范及时纠正乙方施工中出现的错误。
五、乙方责任：严格按照施工图纸，工程标准施工，如有变更之处、必须向甲方协商好后进行变更，乙方已按图纸正确施工，甲方要求更改的，需支付返工费用；加强对现场工人的安全意
识、对工人配用安全帽有关措施；在施工期间，由于乙方安全没有做好的话，造成人员扭伤及大问题之处，由乙方自行承担相应的责任；处理好与其他施工单位的关系，确保顺利施工。
六、违约责任：合同签订生效后，如乙方单方违约，或以各种理由拒绝进场施工，由此所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担，并承担工程预算款%的违约金。甲方将保留追究其法律与经济责任的权利；如甲方单方面违约造成乙方无法按期完工，工期顺延；如在正常施工中遇到不可抗力，重大设计变更或甲方同意延期的其他原因，双方确认后工期可顺延。
七、附则：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字认可后生效。如有未尽事宜，双方协商决定，若协商无法达成一致，任何一方可向合同签证地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
通风防排烟工程分包施工合同 要点 甲方（发包方）将通风防排烟工程发包给乙方（承包方）。双方就工程承包范围、权利义务、施 工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款、材料设备、工程变更、竣工验收结算等 事项作了十分专业、详尽的约定。本文本附有《工程质量保修书》、《产品价格表》、《通风防 排烟工程施工界线划分》、《消防工程物业验收移交标准》、《& #215 ;& #215; × 分包工程管理制度》、《消防工程及通风防排烟工程三方协议书》六个附件。 通风防排烟工程分包施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一章工程概况 第1条工程名称：通风防排烟工程 第2条工程地点：与交叉口 第3条工程内容： 第二章工程承包范围 第4条承包范围：本项目地库机械防排烟系统、正压送风系统、主楼内各层风口、屋面排 风系统、无机玻璃钢风管等的制作及安装施工、设备及材料的供货、系统安装、调试、联调、试运行、验收、鉴定、培训、质保期内的维修保养，售后服务及操作与维修人员的培训，达到系统开通、竣工后应通过相关政府职能部门验收，并向甲方移交全部资料及竣工图。 第5条施工范围不包括前期预埋预留工程。 第6条通风防排烟工程施工界线划分详见附件三；工程施工过程中若承包范围界限不明的 则以甲方确定的书面确认文件为准，乙方不得以任何理由拒绝实施。
其具 第三章词语定义及合同文件 第7条词语定义 F 列词语应具有本条所赋予的定义: 7.1发包人：指本合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取 得该当事人资格的合法继承人。 7.2总承包人：指与发包人签订本项目土建主体工程施工合同的当事人以及取得该当事人资 格的合法继承人，本项目承包人名称为： 。 7.3消防施工单位：指与发包人签订本项目消防分包工程施工合同的当事人以及取得该当事 人资格的合法继承人，本项目消防施工单位名称为： 。 7.4分包人：指本合同中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得 该当事人资格的合法继承人。 7.5项目经理：指乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。 7.6设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 7.7监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 7.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或甲方指定的履行本合同的代表， 体身份和职权在第11、12条中具体约定。 7.9工程：指甲方乙方在本分包合同中约定的承包范围内的工程。 7.10合同价款：指甲方乙方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 7.11追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按约定 的计算方法增加的合同价款。 7.12费用：指包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。 7.13工期：指甲方乙方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日 计算的承包天 数。 7.14开工日期：指甲方乙方在本合同中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。 7.15竣工日期：指甲方乙方在本合同约定， 乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 7.16图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包 括配套说明和有关资料）。 7.17工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使 用的任何其他场所。 7.18式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件） 等可以有形地表现所载内容的形式。 7.19责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 7.20赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成 的实际损失，
灵泉寺大雄宝殿仿古建筑工程 施 工 合 同 工程地点： 委托单位： 承包单位： 合同编号： 签订时间： 目录 第一节定义 第二节合同文件内容及解释次序 第三节工程内容与承包范围 第四节合同价款、支付与结算 第五节双方得人员、设备 第六节甲方责任 第七节乙方责任 第八节工程监理 第九节工期 第十节质量与检验 第十一节现场管理 第十二节工程指令
第十三节工程竣工验收与工程移交 第十四节农民工权益保护 第十五节工程保修 第十六节转让与分包 第十七节专利技术及特殊工艺 第十八节不可抗力 第十九节保险 第二十节违约及争议解决 第二十一节合同解除 第二十二节合同生效与终止 第二十三节合同份数 第二十四节合同附件 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律法规得规定，遵循平等、自愿、公平、诚信得原则，根据本工程得具体情况，在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同得基础上，经甲乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外，应具有以下所赋予得含义： 一、工程：指甲乙双方在本合同中约定得承包范围内得工程，包括永久工程与临时工程。 二、工期：指甲乙双方在本合同中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算得承包天 数。 三、合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任得款项。 四、图纸：指由甲方按本合同约定向乙方提供得全部设计图纸，或乙方提交并经甲方批准得 所有图纸（包括配套说明与有关技术资料）。 五、书面形式：指合同书、信件与数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换与电子 邮件）等可以有形地表现所载内容得形式。 六、小时或天：本合同中规定按小时计算时间得，从事件有效开始时计算（不扣除休息时
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
消防防排烟工程施工协议书 甲方： 乙方： 依照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方委托乙方对安装工程进行施工。为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方友好协商，一致达成以下条款，承诺将共同信守，严格履行。 1、工程项目： 2、范围及承包方式：消防防排烟系统工程乙方包人工自带设备机械工具进行安装（包括卸货、二次搬运）工作，以甲方提供的设计施工图纸进行施工；在施工过程中与实际图纸有变动以现场签证为主。结算单价按报镀锌板风管制作安装24元/㎡；柜式风机400元/台；园桶风机5#以上300元/台，5#及以下250元/台；正压送风口、防火软接40元/个；防火阀35元/个；铝合金类百叶、自垂、防雨百叶等风口18元/个计算。 | 3、工程价款支付及结算：施工期间乙方每月20日前上报当月完成工程量，由甲方施工员审核确认，于下月10日按进度的80%支付，工程试验、调试经现场监理确认后，支付至总工程款的95%，余5%待工程验收合格后一个月内结清。 物质供应：工程主材、辅材、耗材由甲方负责采购提供，乙方现场施工时若发现所购材料与实际用材不符合，应及时通知甲方。乙方应提前三天报送所有材料及用料计划，以便甲方采购。按照预算提供材料，乙方不得随意浪费材料。 5、双方责任：甲方责任： ①本协议签订后三天内提供壹套完整的施工图给乙方，供乙方熟悉图纸。 ②负责协调乙方与其他相关施工单位的关系。 ③负责生产、质量、安全、工期监管控制、管理。 乙方责任：①做好员工安全宣传教育工作，采取切实可行的安全措施，文明施工，服从现场管理，工人在现场应戴好安全帽。在施工过程中，如造成人身安全事故而产生的一切费用由乙方全部负责，甲方不负任何责任。 ②乙方在施工中应遵守现场各项规章制度，严格按照施工安全操作规范进行施工，做好防范措施，并接受安全员的管理和监督。同时必须遵守项目部的规章制度，如有违反所产生罚款金额，责任由乙方自行承担。 … ③乙方应接受监理人员、建设单位人员、现场施工人员的监督检查。 6、工程质量：工程质量要求为：合格。乙方必须按照施工图纸、建设工程规范、规程和技术标准进行施工，并接受甲方指派代表监督和检查。不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 7、违约责任： ①甲方未按协议规定时间支付工程款及材料进场而造成工期延误，则工期顺延。 ②因乙方施工造成工程质量无法验收合格，返工所造成的材料损失和费用由乙方承担。 ③乙方必须严格执行本协议，不得转包，如有违反，甲方有权取消与乙方签订的协议。 8、开工及竣工：本工程配合总体工程的工期完成。因不可抗拒原因及其它甲方原因，不能在原定的竣工日之前完成，则乙方须以书面详细的报告提交甲方，甲方在核实后以书面批准工期的合理延长。 9、本协议未尽事宜，双方可友好协商，另行签订补充书面协议。 ]
仿古建筑施工合同书 甲方:河北省魏县文物保护管理所 (以下简称:甲方) 乙方:湖北黄石红枫叶园林景观有限公司 (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲、乙双方职责，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，现将有关事项达成条款如下: 一、工程名称:魏县观音寺 二、工程地址:魏池公园景区内东南角，占地面积60亩。(宽150m，长270m) 三、工程项目:1、山门，2、天王殿，3、大雄宝殿，4、财神殿，5、观音殿， 6、藏经楼， 7、方丈楼， 8、钟、鼓楼， 9、两边配殿、斋堂、僧房及各项配套工程等。 四、工程总造价:陆仟万元人民币(约) 五、计算方式:按河北省2009年仿古建筑定额，结合邯郸市场现行三材价额和人工调差计取，做出预算，执行预、决算计取工程总款。(因临时变更或增加及基础隐蔽工程等) 六、付款方式:通知乙方人员进场，甲方即付乙方承包工程总造价的5%工程款为进场费，乙方正式动工10天即付总造价的15%工程款为备料款，其余均按月进度支付完成工程量的80%工程款，做完经验收10天内一次性付完工程总款的97%，留下3%为工程质量保修金，一年满后无质量问题，一次性返还乙方。 七、工期及时间:定为二0一三年八月底前，以甲方通知为准，工期为二年，即24个月，合720个工作日(除雨、雪天等不可抗力外) 八:双方责任:1、甲方责任: (1)、按合同条款执行，并配合乙方安排好施工人员的食宿等工作。
(2)、完成好“三通一平”等工作，给乙方提供便利。 (3)、安排工作人员配合乙方工作，负责工程地点的周边关系。 (4)、按规定时间支付乙方工程款，若因资金短缺或上级手续及周边关系等原因而影响乙方不能正常施工导致乙方连续停工三天或三天以上的，甲方无条件赔偿乙方停工期间的经济损失。 (5)、本工程中的税费由甲方负责。 (6)、要求乙方交纳合同保证金20万元，在甲、乙双方签订合同之日起一个月内即第一次预付工程款时退还乙方，若一个月满还不能动工，甲方必须无条件退还乙方交纳的20万元合同保证金。 2、乙方责任: (1)、按合同条款执行，严格按图施工。如因变更或增加及隐蔽工程等，必须经甲方在场管理人员同意，方可施工。 (2)、严格按仿古建筑操作规程进行施工，做到文明施工，安全施工。 (3)、不得偷工减料，确保工程质量，争创优良工程。 (4)、本工程中的大小事故，由乙方负责承担。 (5)、保护好工程周边苗木，服从甲方现场管理人员合理化管理及建设。 (6)、同意甲方要求，交纳合同保证金20万元，在双方规定的时间内有权收回。同时确保乙方施工人员每月工资的发放，不得拖欠。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，同时产生法律效力。 十、以上如有未定事宜，甲、乙双方再行协商，增补协议有效。望双方共同遵守，本合同一式六份，双方各执三份为凭。甲方:负责人(签章) 乙方:负责人(签章) 二O一三年七月三十日订
建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中得权利、义务,经双方协商自愿签订本合同、 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期: 年月日 竣工日期: 年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上(每次连续４小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力得因素; 3、因人力不可抗拒得其她因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟得,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(就是不就是有付预付款或进度款得时候乙方开不了票？) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包
干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素与市场因素均不调整包干价。 １、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; ３、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范与施工期(或材料定购期)得信息价(信息价不明确得以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后得总价下浮%作为本合同得结算价款。 １、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款得９５％,留５%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据、 第四条建筑材料、设备得供应与采购 一、工程材料、设备由乙方采购、(就是否都就是包工包料？) 二、乙方采购得材料、设备,必须附有产品合格证与试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供得材料需要复验得,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求得,方可用于工程;复验不符合质量要求得,应退货处理,其复验费与退货损失由乙方承担。(材料进场就是不就是要甲方确认？) 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付得设计图纸、说明与有关技术资料,作为施工得有效依据,乙方不得擅自修改、 二、甲方因使用功能提出得变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
编号：_____________通风防排烟工程合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目消防通风、防排烟系统工程协商一致，签订本合同，并共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：机械防排烟系统、楼梯间正压送风系统、屋面风机装置、无机玻璃钢通风管道制作安装、百叶窗的制作安装。 4、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包调试、包验收。风机、风口、风阀等设备采用甲方认质。 第二条合同价款 1、无机玻璃钢通风管道制作安装采用固定单价形式：综合不同厚度按元/㎡，（法兰盘不另计）该费用包含但不限于全部的材料费、所用所有辅材费、安装费、包装费、装卸费、调试费、管理费、利润及应由乙方交纳的税金等一切费用。 2、风机、风口、风阀至风机控制线缆、穿线管道安装等采用甲方认质认价由乙方负责采购、安装施工的形式：从控制箱到风机管线的安装及设备安装按认质认价设备及材料总价的13%给予乙方结算。安装费、调试费、装卸费、检测费、管理费、利润及应由乙方缴纳的税金等一切费用。 3、设备原则上选用中大空调集团产品（见附件），如发生厂家供货不及时或者部分设备价格上涨等原因时，甲方可通过认质认价的方式确定其他品牌产品，由乙方进行采购。由于图纸变更等原因，认质认价清单未列相关设备规格型号的，也需经甲方认质认价。
园林古建筑合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
园林古建筑合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花 园园林工程，签订以下协议： 一、工程内容： 包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分 工程(详见图纸) 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所 列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期： 1、开工日期：本项目工程工期从20xxxx年xx月xx 日起至20xxxx年xx月xx日止，共个日历天
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款： 经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 四、承建方式 乙方对水电及园林建工程包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 五、工程付款办法 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支
《。。。。通风排烟工程施工合同书》 补充协议书 发包方：oooo （以下简称甲方） 承包方：oooo （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国家标准《建设项目项目管理规范》（GB/T50326-2001）、《四川建筑管理条例》、《四川建筑安装工程承包合同管理条例》及有关法律、行政规范，遵循平等、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方有好协商，订立本补充协议。 一、甲方负责。。平战结合（平战转换）人防区所示范围、内容通风设备材料的提供。 二、乙方承担。。。平战结合（平战转换）人防区所示范围、内容通风设备的劳务施工。 三、甲方提供的工程设备及材料应为成品，乙方仅负责现场组合安装。 四、乙方在甲方材料到场具备安装条件后，20天内完成施工作业。 五、乙方负责所有人防验收的资料。 一、施工工期： 1、木工程开工时间为：2011年月日。 竣工时间为：2011年月日 结束。 2、工期延误： （1）非甲方原因，每拖延半天（4小时），拖延超过一天（8小时）连续发生两次拖延
施工进度事件，甲方有权要求乙方无条件退场。赔偿甲方的一切损失。 （2）非甲方原因，若因乙方原因不能按照合同要求时间完成分包工程，将被 视为工期延误。每拖延一天，甲方将对乙方以10000元/天违约赔偿金 二、质量标准： 乙方所承接范围内的工程需按国家现行施工及验收规范、标准施工并通过相关部门验收合格。 三、乙方的责任与义务： 1、听从甲方现场施工代表的管理。 2、甲方材料运输到工地现场乙方组织人员搬运到指定的位置，并堆放整齐。 3、乙方应按照补充协议的各项规定，以应有的精心和努力，全而负责所施工 部分的质量、进度工作，并接受甲方现场施工代表及监理单位的监督。 4、乙方现场施工人员必须具有符合要求的当地政府颁发的“特殊工程操作证”。 5、工程完工后，所有安装剩余的安装材料毕返回库房，施工人员不能私自夹带去施工现场，如发现一次扣款5000元/次。 四、本协议工作内容的安全责任及风险，全部由乙方承担责任及相关费用。 五、其它条款按2010年9月17日甲乙双方签订《堰山和畔四期通风排烟工程施工合同书》执行。 六、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。具有同等法律效力。 以上条款为《。。。。通风排烟工程施工合同书》的补充协义，与原合同具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容：___________________________ 建筑面积：㎡，建筑高度m或跨度m， 结构类型__________________层数 其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批文号： 资金来源： 开工日期： 竣工目期： 合同有效工期总日历天数： 合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元 第二条工程期限与质量标准： 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月 _________日竣工。合同有效工期总日历_________天。如遇不可抗力的灾害，可顺延工期。 工程质量标准：___________________________。 第三条工程承包范围及承包方式：
承包范围： 承包方式：__________________ 第四条甲乙双方责任： 1、开工前_________个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物，并办妥一切准建手续。由于甲方原因造成乙方损失，甲方承担乙方的一切经济损失，并顺延工期。 2、开工前_________个工作日内，甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要。 3、开工前_________个工作日内，甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。 4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。 5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件，由于证件原因造成乙方停工、窝工，甲方应承担乙方经济损失。 6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古墓等保护工作，并承担相应责任和经济损失。 8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。由于政策性调整造成的乙方损失，应由甲方承担责任。 9、甲方选派施工现场代表__________________同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。 10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境，并且配合施工单位做好施工现场安全的工作 11、甲方应配合乙方立架开光，所产生的费用由甲方负责承担。 12、甲方对某件物有特殊要求，费用由甲方承担。
发包方： ( 以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方承包-年度空调通风，消防排烟工程的相关事宜，本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同以资共同遵守。 一、承包方式：甲方负责所有材料包括辅材的购买，送至工地；乙方负责施工工具及人工，以单包工的方式承包。 二、承包工价：镀锌铁皮风管元/平米（实际平方数=施工铁皮平方*%）、风机元/台、排烟防火阀元/个、板式排烟口元/套、百叶风口 元/个、开砖墙洞元/个；其它未定工价甲乙双方协商决定（以上单价以材料在开工 天之内进场或不影响乙方施工进度为前提）。 三、支付方式：合同签订乙方进场施工后支付%作为进场费用，以后根据施工进度支付，完工支付完全工程款%，剩余%在工程验收后一次性付清，验收周期不超过个月。 四、甲方责任：提供通风防排烟工程施工图纸；提供施工作业及材料存放场地；按时支付款项，保证工程的顺利进行；竣工后，及时坚促业主组织工程验收；负责协商施工过程中的各单位关系；提供技术支持和指导，并依据各类规范及时纠正乙方施工中出现的错误。 五、乙方责任：严格按照施工图纸，工程标准施工，如有变更之处、必须向甲方协商好后进行变更，乙方已按图纸正确施工，甲方要求更改的，需支付返工费用；加强对现场工人的安全意
识、对工人配用安全帽有关措施；在施工期间，由于乙方安全没有做好的话，造成人员扭伤及大问题之处，由乙方自行承担相应的责任；处理好与其他施工单位的关系，确保顺利施工。 六、违约责任：合同签订生效后，如乙方单方违约，或以各种理由拒绝进场施工，由此所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担，并承担工程预算款%的违约金。甲方将保留追究其法律与经济责任的权利；如甲方单方面违约造成乙方无法按期完工，工期顺延；如在正常施工中遇到不可抗力，重大设计变更或甲方同意延期的其他原因，双方确认后工期可顺延。 七、附则：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字认可后生效。如有未尽事宜，双方协商决定，若协商无法达成一致，任何一方可向合同签证地具有管辖权的人民法院提起诉讼。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
编号：____________ 通风排烟施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商，
就甲方委托乙方承包 ________ - __ 年度空调通风，消防排烟工程的相关事宜，本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同以资共同遵守。 承包方甲方负责所有材料包括辅材的购买，送至工地；乙方负责施工工具及人工，以单包 工的方式承包。 承包工价：镀锌铁皮风管 ___ 元/ 平米（实际平方数=施工铁皮平方* ___ %）、风机__ 元/ 台、排烟防火阀 ____ 元/个、板式排烟口_____ 元/ 套、百叶风口 ____ 元/ 个、开砖墙洞____ 元/ 个；其它未定工价甲乙双方协商决定（以上单价以材料在开工_______ 天之内进场或不影响乙方施工进度为前提）。 支付方合同签订乙方进场施工后支付_____ %作为进场费用，以后根据施工进度支付，完工 支付完全工程款 ____ %，剩余___ %在工程验收后一次性付清，验收周期不超过_____ 个月 甲方责提供通风防排烟工程施工图纸；提供施工作业及材料存放场地；按时支付款项，保 证工程的顺利进行；竣工后，及时坚促业主组织工程验收；负责协商施工过程中的各单位关系； 提供技术支持和指导，并依据各类规范及时纠正乙方施工中出现的错误。 乙方责严格按照施工图纸，工程标准施工，如有变更之处、必须向甲方协商好后进行变更，乙方已按图纸正确施工，甲方要求更改的，需支付返工费用；加强对现场工人的安全意识、对工人配用安全帽有关措施；在施工期间，由于乙方安全没有做好的话，造成人员扭伤及大问题之处，由乙方自行承担相应的责任；处理好与其他施工单位的关系，确保顺利施工。 违约责任：合同签订生效后，如乙方单方违约，或以各种理由拒绝进场施工，由此所造成的一 切经济损失及法律责任由乙方承担，并承担工程预算款_______ %的违约金。甲方将保留追究其法 律与经济责任的权利；如甲方单方面违约造成乙方无法按期完工，工期顺延；如在正常施工中遇到不可抗力，重大设计变更或甲方同意延期的其他原因，双方确认后工期可顺延。
园林建设工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》和《湖南省建筑市场管理条例》及有关法规，为了明确甲乙双方在施工中的权利和义务，经双方充分协商一致，同意签定本合同。 第一章总则 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、设计单位： 二、工程范围 1、 2、 3、 以上范围内需施工的区域，经甲方签字认可后，按设计图纸和变更施工。 三、工程内容 本工程施工范围为铺装工程、景观及绿化工程、景观照明工程等。 四、承包方式 本工程采用设计图纸、设计变更、工程联系单、现场经济签证等，包工包料，经甲方在工程联系单上签字后施工，经甲方代表验收后按实经审计结算。
五、工程结算 1、铺装工程及园林景观土建工程套用1999年《湖南省建筑工程单位估价表》，按湘建价（2002）第578号文三类工程标准取费（其中按定额规定需单独取费的土方部分按费率中间值取定）； 2、园林景观及绿化工程套用1997年《湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表》，按湘建价（2002）第578号文二级企业标准取费； 3、水电安装工程套用2002年《湖南省统一安装工程单位基价表》，按湘建价（2002）第578号文三类工程标准取费； 4、部分施工内容不能套用以上三种定额时，则套用1995年《湖南省市政工程定额》，按湘建价（2002）第578号文费率中间值取定； 5、人工工资：按元/工日计算，其中计时工按元/工日（施工期间若有新的调整文件，则人工工资按新的调整文件执行）； 6、主要材料及设备价格、苗木价格：以施工同期《长沙建设造价》上的发布价格为参考依据，经双方协商后定价； 7、施工期间若有定额或其他除人工工资方面外的政策性调整文件，不予调整，仍按本合同约定执行； 8、苗木及草皮等养护与养护费用另行协商再定。 六、甲方责任 甲方委派同志为本合同园林绿化工程项目负责人。甲方委派的驻施工现场代表，按以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： a)甲方代表委派（委托）、易人和撤回均应提前5－7天通知乙方。 b)甲方代表的指令、通知，由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续_____ 小时以上），影响正常施工；停水停电_____ 天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式: 双方同意按下述第方式支付本合同价款，本合同价款为_______________（含税或不含税价）. 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________________元人民币（大写：_______________________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款%，留%做质保金，待保修期满后个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围：通风，排烟管道，以及所有通风、排烟设备和所有附件配件（包含图纸中所有施工内容，）包括材料运输到现场，安装完毕。 1.2 开工日期： 竣工日期： 1.3合同价款： 第二条施工方案及预算 2.1施工方案提交时间： 2.2预算提供日期和审核部门： 第三条工地代表 3.1甲方驻工地代表及委派人员： 3.2乙方驻工地代表： 第四条甲方工作
4.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：已具备开工条件。 4.2水、电、电讯和交通干道进入和开通时间、起止地点： 4.3施工方案审批时间：开工前完成。 第五条乙方工作 5.1提交进度计划及报表时间及要求：按甲方项目部要求提供按周提交计划。 5.2施工防护工作的要求：做好其承包范围内的施工防护工作，并做好原有结构及建筑物的保护，如因乙方原因造成破坏，由乙方在限期内无偿整改至达到甲方要求，如乙方未能按期按质整改，甲方委托他人施工，发生的费用由甲方从乙方工程款中扣除。 5.3材料的存放，保护的要求：工程竣工交付业主前，由乙方负责其施工范围内的成品及半成品的保护工作，出现损坏或丢失，由乙方无偿修理或赔偿。 5.4向甲方代表提供生活设施要求：按甲方项目经理部统一安排规定执行。 5.5施工场地的安全生产卫生要求：达到按建设部及省、市主管部门颁发的有关要求。乙方要严格按照操作规范施工，出现安全事故，及时通报，并承担因此造成的全部经济损失及责任。 5.6 施工场地清洁卫生：每日现场施工完成后，保证垃圾清理完毕，并运至指定地点，否则甲方委托他人代运，发生费用从乙方工程款中扣除。 5.7现场安全保卫、夜间施工照明：按甲方项目经理部的有关规定执行。 第六条工程进度 6.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间：开工前日内。 6.2甲方代表批准时间：收到施工组织设计和进度计划日内。 第七条工程质量 7.1工程质量的等级及要求：合格 7.2工程质量等级的经济支出：由乙方自行负担，若因乙方原因使工程未达到合同质量标准，乙方承担给甲方造成的实际经济损失，并整改至达标。
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，根据本工程的具体情况，在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同的基础上，经甲乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外，应具有以下所赋予的含义： 一、工程：指甲乙双方在本合同中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和临时工程。 二、工期：指甲乙双方在本合同中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 三、合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 四、图纸：指由甲方按本合同约定向乙方提供的全部设计图纸，或乙方提交并经甲方批准的所有图纸（包括配套说明和有关技术资料）。 五、书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 六、小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天数计算时间的，均指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。 七、工程指令：工程指令是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件。工程指令的内容完成后，须办理《工程指令确认单》和《工程指令费用确认表》《工程项目专用章》；工程指令是工程价款结算的依据。 八、甲方限价：甲方限价是指由甲方限定材料、设备、施工单价，由乙方进行施工。 第二节合同文件内容及解释次序 一、构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，组成本合同的文
工程施工合同范本(简易) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日