（本）
建设工程设计合同
Construction Engineering Design Contract
项目名称：景观设计
Project Name: Landscape Design
项目地点：
Project Location:
委托方（甲方）：
Clients (Party A):
承接方（乙方）：
Contractor (Party B)：
签订日期：年月日
Date:
第一章本合同依据列文件签订
Chapter1. The Contract in according to following documents:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.1《China Republic Contract Law》《China Republic Building Act》《Administrative Rule of construction project design market》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.2 National and local administrative Law and regulations of construction project design
1.3建设工程批准文件。
1.3 The approval document of construction project
1.4省市相关规定和本工程的实际情况。
1.4 Provincial and municipal regulations and the actual situation of the project.
第二章设计咨询范围及内容
Chapter2 Scope of design consultation and content 乙方设计咨询范围
Scope of design consultation for Party B
本次设计景观总面积约为平方米。甲方同意委托乙方承担其景观设计咨询工作。
The total area of the landscape design is square meters. Party A agrees to entrust Party B for the consultative and design work.
本合同包括的工作阶段：景观的方案设计、扩初设计、施工图设计。
The work stage of this contract include: project design of landscape, preliminary design, construction drawing design
第三章甲方需向乙方提交的相关资料、文件及时间
Chapter3 The related data, document and time that Party A should submit to Party B
甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。
Party A shall submit the basic data and document on time, and responsible for its
integrity, correct and timeliness
3.1 甲方应于方案设计开始前提交的相关资料
3.1 The related data that Party A shall submit before the design
3.1.1设计任务委托书
3.1.1 Letter of authorization
3.1.2规划总图（彩色平面图、1/500报批图）
3.12 General layout of planning (color floor plan, 1/500 drawing)
3.1.3建筑立面效果图
3.1.3 Architectural effect drawing
3.1.4规划设计说明
3.1.4 Illustrations of design layout
3.1.5项目策划方案
3.15 Scheme for project
3.1.6建筑首层平面
3.16The first floor layout of the building
3.1.7基地竖向条件图
3.17 Vertical design drawing of the building
3.2甲方应于初步设计开始前提交的相关资料
3.2 The related data that Party A shall submit before the tentative design
3.2.1方案设计确认书
3.21 Scheme design confirmation letter
3.2.2建筑首层平面
3.22The first floor layout of the building
3.2.3建筑立面剖面施工图
3.2.3Architectural facade profile construction drawing
3.2.4竖向设计图
3.24Vertical design drawing
3.2.5地下建筑平面竖向施工图
3.2.5Underground floor vertical construction drawing
3.2.6综合管网施工图
3.26Comprehensive pipe network construction drawing
3.3甲方应于施工图设计开始前提交的相关资料
3.3 The related data that Party A shall submit before design
3.3.1初步设计确认书
3.31Preliminary design confirmation letter
3.3.2水源控制方式、位置来源
3.32Water sources control method, source location
3.3.3电源控制位置、电源控制间位置
3.33 Power source control location, power source control room location
3.3.4地质勘测报告
3.3.4Geological prospecting report
第四章本合同设计项目工作阶段及成果
Chapter4The contract design work phase of the project and results
4.1第一阶段：方案设计
4.1First phase：Scheme design
4.1.1工作成果：
4.1.1 Work Results
a方案设计说明；
a Scheme design instruction
b景观方案总平面图；
b Floor plan of the overall landscape scheme
c分析图（包含景区分布、功能布置、空间及场所分析、交通分析）；
c Analysis (includes scenic layout, space distribution, function an
d plac
e analysis, traffic analysis)；
d主要区域景观方案放大设计图；
d Enlarg
e chart o
f the main regional landscape plan designed
e主要景点效果图；
e Impression drawing o
f major attractions；
f园林小品示意图；
f Gardens sketch diagram
g景观设计示意图；
g Landscape design diagram
h其他彩色图片；
h Other color pictures
I提交A3图册六份；
I Deliver six atlas of A3 size
j汇报方式为草案汇报和电脑汇报。
j Report method shall be draft report and computer report
4.1.2此阶段用时工作日；
4.1.2 This stage takes workdays
4.2第二阶段：扩初设计
4.2The second phase: Preliminary design
4.2.1 按甲方同意的方案进行扩初设计。
4.2.1Designed according to Party A agreed scheme for preliminary design.
4.2.2此阶段的设计成果有
4.2.2This stage of design work result include
a景观初设总平面图；
a Preliminary landscape set general layout
b局部放大平面图、剖面图；
b Local enlargement of the plan, section plan；
c园林小品平、立、剖面图；
c Gardens sketch layout, elevation an
d section plan
d种植图(主要树种及载植方式)；
d Th
e planting layout (Main tree species and cultivated methods)
e竖向图；
e Vertical plan；
f局部景观立面图及剖面图；
f Partial landscape elevations and section plan
g灯具及栏杆式样；
g Lamps and railing style
h提交A3图册三份。
h Deliver three atlas of A3 size
4.2.3此阶段用时工作日。
4.2.3 This stage takes workdays
4.3第三阶段：施工图设计
4.3The third phase ： Construction drawing design
4.3.1 在扩初设计经甲方认可后，乙方将进行施工图的设计工作。
4.3.1After the design of preliminary design approved by Party A, Party
B will start the construction drawing design.
4.3.2 此阶段设计成果有：
4.3.2This stage of design work result include：
a总平面图；
a. General layout
b局部放大平面图；
b Local enlargement of the floor plan；
c放线图；
c Line figure
d种植图；
d.Plant figure
e铺装图；
e Install figure
f竖向图；
f Vertical plan；
g 环境配电图；
g Surrounding power distribution chart ；
h 环境给、排水图；
h Surrounding water supply and drainage
i设计说明、各种详图、植物名录；
I Design instruction, the detailed map, plants list
j提供8套施工图纸。
J Deliver eight sets design drawing
4.3.3此阶段用时工作日。
4.3.3 This stage takes workdays
4.4现场服务阶段
4.4The site service stage
4.4.1在项目进入施工阶段后，乙方提供现场服务。
4.41After entered the construction phase of the project, Party B
provide on-site service.
4.4.2此阶段成果有：
4.4.2 This stage of design work result include：
a与施工方现场交底；
a communicate with construction contractor for the design intention.
b现场效果控制；
b Jobsite construction control
c材料封样；
c Seale
d sampl
e materials
d 植物主材选定。
d Plants selected
4.4.3 此阶段用时工作日。
4.4.3 This stage takes workdays
第五章设计费及支付方式
Chapter5 Design fee and the payment method
5.1 本合同项目的设计费，总额为人民币，小写元
整。（按景观面积万平方米，单价元/平方米），
The total project design fee of this contract is, RMB,
￥ . ( square meters of total landscape area, price: /square meter)
5.2乙方基本服务费用根据不同阶段分列如下：
5.2 Party B basic service fees according to the different stages are as follows:
5.2.1 方案设计阶段：提交成果后个工作日内，委托方应支付设计
费人民币：元整，小写元（合同金额的 %）。：Preliminary design phase: the client shall pay RMB of
design fee, ￥ : ( % of contract total amount) within business day after submitting the results:
5.2.2 方案扩初阶段：提交成果后个工作日内，委托方支付设计费
人民币元整，小写元（合同金额的 %）。：
Scheme design phase: the client shall pay RMB of design fee, ￥ : ( % of contract total amount) within business day after submitting the results:
5.2.3 施工图阶段：提交成果后个工作日内，委托方支付设计费人民币元整，小写元（合同金额的 %）。：Construction drawing phase: the client shall pay RMB of design fee, ￥ : ( % of contract total amount) within business day after submitting the results:
5.2.4 施工期间现场配合阶段：景观工程竣工验收后个工作日，委托方支付费用为人民币元整，小写元（合同金额的 %）。：Jobsite cooperating phase: the client shall pay RMB of design fee, ￥ : ( % of contract total amount) within business day after the landscape construction completed and pass the acceptance examine:
5.3 其它：
Others
甲方需委派一位人员，就此工程设计方向的事宜上，负责批复乙方的设计。如甲方要求乙方对已同意的设计提供重大修改，或进行合同之外的设计工作，应被视为额外服务项目，收费应由甲乙双方共同协定。
Party A shall appoint a staff to in charge of Party B’s engineering design approval. If Party A request Party B to make major adjustment on the design approved by Party A, or work on the design out of this contract scope, should be considered an additional service, fees should be design by mutual agreement of both parties.
第六章双方责任
Chapter6 Responsibilities of parties
6.1 甲方责任
6.1 Responsibilities of Party A
6.1.1 甲方按本合同协定提交的内容，在协定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。另外，甲方还应提供关于场地条件的数据，包括公用事业、地理条件、道路使用权、限制条件等。
6.1.1 Party A shall submit the data and documents content in according to this contract stipulated, in agreed time limit, and be responsible for its integrity, correctness and time limit. In addition, Party A shall also provide the data about the conditions at the jobsite, including utilities, geographical conditions, road use right, constraints, etc.
6.1.2 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同规定交付设计文件时间顺延；期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件时间。
6.1.2 Party A delay to submitted the data and documents referred above in excess of the prescribed period within 15 days, Party B postpone deliver the design documents in according to the contract stipulation time. If the delay time more than 15 days, Party B has the right to determine a new submitted time for the design documents
6.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
6.1.3 Party B design reworked causes by Party A change design projects, scale, conditions or because of the presented material mistakes, or mentioned material major revision. Both parties shall sign a supplementary agreement (or sign a new agreement) and redefine relevant terms, Party A shall pay associated rework fee to Party B in according to the workload.
6.1.4 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方根据乙方已进行的实际工作量，另行议定。
6.1.4During the implement of the contract, Party A request to terminate or rescind the contract, Party B has not started design work, does not return prepaid deposit to Party a; design work has begun, Party A can negotiate with Party B for the fee in according to the actual workload.
6.1.5 甲方应按本合同第五章规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾
期一天，需承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过十四天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
6.1.5Party pay the design fee in according to the clause fifth of this contract, Late payment shall pay 0.2 % of the late payment amount penalty per day, if the late payment is overdue more than 14 days or above, Party B has the right to suspend its work for next stage, and notice in writing to Party A.
6.1.6 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。
6.1.6Party A requests Party B to submit the design documents before contract stipulated time, Party A shall pay the rush cost.
6.1.7 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活交通等方面的便利条件，但费用由乙方自行承担。
6.1.7 Party A should provide Party B's on-site staffs work, living and traffic conveniences, but the cost shall be bear by Party B.
6.1.8 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让，否则，乙方有权索赔。
6.1.8 Party A shall protect Party B’s design copyright, Party A should not transfer the design documents to third party without the agreement of Party B, or else, Party B has the right to claim for compensation.
6.1.9 甲方有权在本项目对外宣传时使用乙方标识。
6.1.9 Party A has the right to use the logo of Party B in advertising the project. 6.2 乙方责任
6.2.1 乙方按本合同协定提交的内容、份数、在协定的时间内向甲方提交成果，并对其完整性、正确性、及时性负责。
2.1 Party b shall submit the result content, number of copies stipulated in the agreement in time, and be responsibility of its completeness, correctness and timeliness.
6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏、错误或甲方不满意之处负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。经甲方或上级主
管部门审查后，在原定任务书设计范围内的必要修改，乙方负责承担。
6.2.2 Party B shall modify or resupply the design document if there appeared omissions, false or unsatisfied by Party A. Due to the engineering quality accidents loss caused by Party B's design error, party b shall reduce the relevant part design fee, in addition to take remedial measures and be liability for compensation according to the loss to Party A’s damages. After examination by Party A or superior departments in charge, amendments request within the scope the original specification design, Party B shall be liable.
6.2.3 由于乙方自身原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。
6.2.3 Due to reason of Party B, if delivery time being delayed, Party B should reduce the project design fee of 2/1000 per delayed days.
6.2.4 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。不再计取费用。
6.2.4After delivering design documents, Party B shall participate in relevant superior examination, and according to the review conclusion to add necessary adjustment. Supplement within the scope of original plan task, shall not charge for any additional fee.
6.2.5 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
6.2.5Party B shall not spread or transfer product drawings, other technical and economic data submitted by Party A to third party. If above circumstance happened, Party A has the right to claim for compensation.
6.2.6 乙方同意配合甲方按工程进度要求调整出图顺序，付款方式可另行协商。
6.2.6 Party B agrees to coordinate Party A to adjust drawing deliver order according to the schedule require, payment method can be separately negotiate by both parties.
6.2.7 乙方必须根据设计标准、技术规范、设计任务说明等相关景观设计标准进行设计，提交符合质量的设计文件。
Party B must submit the quality design documents in accordance with design
standards, technical specifications and design task of relevant landscape design standards.
6.2.8 乙方必须在满足方案标准的前提下，选料用材时要注意到景观效果和造价的关系，作到既满足景观效果的要求，又最大限度的降低造价。
6.28Party B shall choose materials quality in accordance with landscape effect and price under the standards of scheme, in satisfies the requirements effect and maximum reduce cost.
第七章补充条款
Chapter 7 Supplemental condition
7.1 合同终止
7.1 Termination of contract
7.1.1 甲方因自身原因不能履行本合同，应按照合同付清已完成阶段设计任务对应的设计费, 并承担合同总额的10%给乙方作为违约金，合同终止。
7.1.1 Party A unable to perform the contract due to its own reason, should pay the design fee of completed phase in accordance with the contract, and bear the 10% of the total contract amount as liquidated penalty, terminate the contract.
7.1.2 乙方因自身原因无法履行合同，应退回全部设计费用，并承担合同总额的10%给甲方作为违约金，合同终止。
7.1.2 Party B unable to perform the contract due to its own reason, should pay 10% of the total contract amount as liquidated penalty, and terminate the contract.
7 .1.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.1.3 When unable to fulfill the contract due to force majeure factors, both parties should be resolved through consultation in a timely manner.
7.2 未尽事宜及争议的解决
7.2 Unmentioned matters and dispute result
7.2.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2.1 Matters not concerned of this contract, both parties can signed a
supplementary agreement as attachments, supplementary agreements and this contract have the same legal effect.
7.2.2 在履行合同的过程中，双方发生争议，应本着友好的原则协商解决,协商不成的，依法提交仲裁委员会仲裁。
7.2.2 During the implement of this contract, if dispute occur, should be resolved in negotiation with the principles of friendly consultation. Failed in negotiation, both party can submit it to Arbitration Commission for arbitration according to law.
7.2.3 本合同适用于中华人民共和国法律。
7.2.3 This contract apply to law of People Republic of China
7.3 其它others
7.3.1 乙方为本合同项目的服务到施工安装结束为止。
7.3.1Service provide by Party b to this contract shall be valid until the construction installation is complete.
7.3.2 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
7.3.2 Other works by Party A to Party B beyond the range of this contract, shall entered into separate agreements and pay separate costs.
7.3.3 本合同有效期自双方签字盖章之日起2年内有效。
7.3.3The contract is valid after both parties signed and sealed, the validation period is 2 years.
7.3.4 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
7.3.4This original contract in duplicate, each party keeps one copy and has same legal effect.
委托方：承接方
Client Contractor：
（盖章）seal （盖章）seal
签订合同代表（签字）：签订合同代表（签字）：Representatives (signature): Representatives (signature):
邮政编码PC 邮政编码
电话TEL 电话TEL
传真FAX 传真FAX
开户银行：开户银行：Bank: Bank:
银行账号.银行账号：Account NO. Account NO:
编号：JZ-202138988 环境景观工程设计施工合同范本标准 版 Lawfully established contracts shall be protected by law. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
环境景观工程设计施工合同 环境景观工程设计施工合同格式 甲方： 乙方：甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准。 工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。 第三条设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条设计价款及支付方式
该项目乙方按______万元（大写：______元正）人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元（大写：______元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即______元（大写：______元正）人民币。 第五条施工工期 开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过______年 ______月______日）。 竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。 第六条取费原则 1、本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-20xx至sgd7-20xx，收费级别按四类工程二级档。 2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。 乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的`工程量应另行办理签证。 3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。
环境景观工程设计施工合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
环境景观工程设计施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方：甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_____环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为
合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担
订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。
2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：
四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页
本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页
景观规划设计合同 项目名称：____________ 委托方_______ 设计方_______ 经甲乙双方协商,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国著作权法》有关规定. 甲方将位于__项目的景观工程设计委托给乙方,并达成如下协议： 一、设计周期 此项目设计周期__天,本合同自__年__月__日__至__年__月__日。 二、乙方的景观设计工程 根据项目的特点乙方的设计工作分__概念及初步设计__阶段.__深化扩初设计__阶段.__ 施工图设计__阶段 根据乙方的设计进度各个阶段的时间安排如下 三、乙方的详细工作任务 1．概念设计，初步设计阶段 概念设计阶段 甲方将项目总体规划方面的情况告之乙方，乙方根据甲方确认的项目总体规划和甲方对景观设计的初步设想，开展概念设计，确立总体景观设计的主题，能够和项目总体规划有机的结合，内容如下： A）概念设计说明； B）总体景观设计概念分析图和组团分析图； C）总平面图； D）主要景观区域的分布图，可用图片的形式来表达。 初步设计阶段 乙方根据经甲方确认的概念设计及其意见，开展方案深化设计。 A）方案设计说明和主要植物品种的说明； B）景观方案彩色部总平面图，其中包括道路铺装、绿化； C）景观结构分析以及景观立体模式分析； D）项目各级景点和景区的平面、立面和文字说明； E）用以表达主要景点的彩色效果或图片：主入口、中心道路、景观小品； F）项目景观道路设计图，提供平面和文字说明。 2．深化扩初阶段扩初设计是为了控制景观设计的细部效果，并根据甲方确认的总体环境规划，完成分区的细化及深化设计工作。 该阶段的设计成果包括： 1．总技术说明： 2．项目园境规划平面图，以及分区放大平面图： 3．3-5 张A3 彩色透视正式图，用以表达方案确认后的景点透视效果；4．各种户外空间小品的资料、部分大样图象提供局部透视或参考图片）； 5．提供各种铺装大样和地面停车处理方式； 6．各种水体设计的资料及部分大样图和说明，包括部分景观节点详图；7．园林照明系统、排水系统、喷灌系统组织的布置图及部分大样图、灯具的选型图；8．绿化栽种区域地带的地形整体，垂直分布图； 9．植物品种和布置图及观赏特性； 10．提供物料表及各种材料、颜色资料。
合同编号：YT-FS-6579-87 景观设计合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
景观设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： ____公司（以下简称甲方） 承包方： ____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： ____项目外环境景观及____景观园林绿化工程； 2．工程地点：_____； 3．工程承包范围和内容：____园林景观、____景观工程、____景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；
如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用____元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_____年_____月_____日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_____天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 景观工程设计合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方: ____________公司(以下简称甲方) 承包方: ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称: ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ; 2.工程地点:_____________________; 3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为 _______年_______月_______日。 2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
合[2011] 编号： 项目委托设计合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
项目委托设计合同 设计委托方：（下称：甲方） 设计承接方：（下称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，就甲方开发的项目，委托乙方进行建设工程设计事宜，经双方协商一致达成以下协议，以资共同信守。 第一条委托范围及内容 1.项目名称： 2.项目地点： 3.建设规模：规划总用地面积：约平方米，总建筑面积约平方米（以批准的方案设计总建筑面积为准）。 4.设计范围：红线范围内的商品房、别墅、酒店式公寓、商铺及其他建筑物、构筑物设计；小区总体配套设施和辅助建筑（含售楼处、垃圾房、水泵房、配电房、门房间等）设计及景观绿化小品方案设计；符合人防要求的地下车库设计；不含室内二次装修设计及室内设计相关的机电等专业设计。（根据需要增减） 5.设计任务及承包方式为：全过程工程设计制，包括总体规划设计、单体及整体建筑方案、初步设计和施工图设计等全过程，并包括该项目的后期协调配合工作、现场服务。 6.设计内容：规划红线范围内的工程设计。 具体内容及标准见下表1：（根据需要增减）
1.甲方在每个阶段的设计开始前向乙方提交设计所需的基础资料及文件（见下表2）：满足设计要求 表2：
2.及时办理设计阶段设计文件的报建、报审工作。 3.负责与政府各相关职能部门的联络。 4.负责审定乙方提交的设计文件，包括规划方案设计、初步设计和施工图设计各阶段的文件，对设计中与甲方要求有距离的问题，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求，但应在草图阶段提出。如乙方已开始正式制图，甲方应按实际情况支付适当修改费（只针对非乙方原因造成的修改或变更）。 5.负责重大设计变更的确认及设计变更的签证。 6.负责审核确认建筑装修标准及设备、材料的规格、型号及厂家。 7.甲方应根据本合同设计费的支付办法向乙方按期支付设计费。 第三条乙方的责任 1.乙方应向甲方交付下列表3的设计资料及文件： 表3： 件并传真给乙方的时间为准。甲方在每个阶段开始前，书面出具体确认文件。为配合施工及报建需要，乙方应甲方要求，可分阶段提交有关图纸。 2.乙方应根据甲方对项目分期发展的需要，协调各项设计工作及根据营销策划需要协助甲方做好产品说明等工作。
设计协议书 甲方： __________________________ 乙方: ___________________________
委托方（甲方）：_______________________________________________ 承接方（乙方）：_______________________________________________ 根据双方的多次协商，为做好 __________________ 工程整体规划， 设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托______________________ 承担_____________ 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容： 1、工程名称：工程 2、设计规模：总规划用地面积平方米，景观设计面积 约为平方米。 3、施工图设计内容: 二、设计进度 1、景观施工图完成时间控制在—日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式： （一、设计费用 设计收费：按元/m2人民币，合同暂定价款为人民币
____________________________ 不包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注：1、如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m计算。 2、如果设计难度系数高，则双方协商后按新的计价方式收费。 （二）付款进度：分三次付款 1, ________________________________ 第一次付款：按总价20%即_________________________________________元作为定金，本协议在甲乙双方签订后3天内支付。 2, _______________________________ 第二次付款：按总价60%即_________________________________________ 元，乙方的设计图纸（不含方案）经甲方认可后立即支付。 3, ________________________________ 第三次付款：按总价20%即_________________________________________元，乙方的施工图设计图纸经甲方认可后3天内支付。 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、设计CAD文件、设计任务书、竖向图等。 五、乙方应向甲方提交施工图设计阶段的设计成果。乙方不参与甲方设计方案阶段的工作。如需乙方参与，相关费用经甲乙双方协商认可后追加。 六、甲乙双方权责任
编号： 建筑、景观工程设计合同 项目名称：天津新城轻纺城一期及酒店宿舍景观设计 工程地点：___________ 发包单位：_________ 设计单位：天津美新建筑设计有限公司 签订地点：__________________ 签订日期：2009年______ 月____ 日 （境外）建筑、景观工程设计合同 发包人（甲方）：天津新城投资有限公司 设计人（乙方）：天津美新建筑设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公 平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担天津新城轻纺城一期及酒店宿舍 景观设计工程设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本合同依据下列文件签订
1、《中国人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》； 2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章； 3、建设工程批准文件。 第二条工程概况 1、工程名称：天津新城轻纺城一期及酒店宿舍景观设计 2、工程地点：天津市宝坻区九园，总用地面积约 _万平方米，园林设计面积 约64600平方米。 3、本工程投资控制(选择其中一项)： ("本工程实行限额设计，限额设计值为 / 或工程总造价不超过________________ 。(V)本工程不实行限额设计，但各设计阶段的估算、概算、预算必须报甲方审批。 第三条设计范围 天津新城轻纺城一期及酒店宿舍景观设计 第四条设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容标准及设计深度 (在括号内打“V” 选择) (一)景观工程 1、(V)景观规划设计 2、硬质景观： (V ( 1 )地面处理，铺装材料和细部处理。 (V ( 2)景墙、台阶、种植池、步行小径和边缘硬质处理。 (V)( 3)喷水池、水景设计和表面铺装。 (V ( 4)儿童游乐场所需设备的选择。 (V ( 5)主要放线布置。 (V ( 6)主要竖向及地面排水设计。 (V ( 7 )照明设计。 (V ( 8)材料样板。 3、(V种植设计：园林建筑师将进行详细种植设计。当中包括所有的树木、灌木和地植植物，选择适合当地生长条件的植物材料，并确定苗木规格及数量。 4、(V园林建筑：乙方需提供景观区内庭园建筑物的详细建筑施工图及结构施工图。 5、 ( V公共艺术：小品设计，乙方需提供细部尺寸及材质；雕塑需提供轮廓设计及材质。 6、公共设施设备系统。 (V (1)乙方需提供总体灌溉系统布置图。 (V ( 2)户外照明设计，包括街道、水体、行人道和绿化照明，明确照明设施不同的选择和照明设施的布置和安排。 (V ( 3)表面排水系统设计及水景细部设计。 ()(4 )音响系统设计。 7、设计深度：深度需达到国家相关规范和甲方要求；所出图纸必须符合国家和行业规 范. ________________________
景观工程施工合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准。 工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。 第三条设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条设计价款及支付方式 该项目乙方按______万元(大写：______元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元(大写：______元正)人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方
支付乙方剩余设计尾款即______元(大写：______元正)人民币。 第五条施工工期 开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年______月______日)。 竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 . 第六条取费原则 1、本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-2000至sgd7-2000，收费级别按四类工程二级档。 2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。 乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。 3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。 第七条工程施工价款及支付方式 1、本工程总造价暂定为万元(大写：)人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。
庭院工程设计合同 甲方（设计委托方）： 乙方（设计方）： 甲方委托乙方承担庭院景观工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 相关准予建设、改造批准文件。 第2条设计委托内容及费用支付方式 2.1 委托项目概况： 2.2 甲方提交给乙方的资料
2.3 注：如甲方未能提供测量资料或测量资料不完整，需乙方到现场测量场地，数据收集工作，乙方按以下表格收取费用： 注： （1）如场地需要清理的，加收清理费；外埠工程加收差旅费； （2）测量工作为：勘测、拍摄现场环境、绘制原始测量图，计算庭院面积，初步分析庭院现状、周边环境及空间布局的可行性等；勘查绘制的原始测量图所需包括的主要内容：建筑的外轮廓尺寸、庭院场地的轮廓尺寸、庭院的原始标高、设施的定位（总水源、设备井、窨井、集水井、排水沟、原室内总电源配电箱，电源出户点，场内现有配电箱，空调外机等其它设备室外机等）、确定乔灌木树和其他植物的位置、周边的环境及其它场地隐藏项等。 2.4 乙方设计职责及工作服务范围 2.4.1 主要工作内容： 2.4.1.1 依据已经确定的规划总图或设计范围，对除建筑以外的庭院景观工程进行方案及技术设计，包括场地设计、地形设计、绿化、铺装、小品、室外景观照明、场地给排水管网及其他庭院景观设施设计。 2.4.1.2 按照委托单位对工程造价的控制要求，从设计的角度对庭院景观工程的造价进行控制。
2.4.1.3 负责设计技术交底及施工现场技术跟踪服务（在施工过程中进行二次至三次的现场指导【外埠工程加收差旅费】，如施工过程指导超过三次的，客户需另行支付现场指导费，每次600-1000元【外埠工程加收差旅费】），积极协助委托单位处理施工过程中的技术问题，依据现场实际情况及时作出相应的设计调整。 2.4.1.4 参与各专项工程验收及竣工验收，并提出书面验收意见及整改意见。2.4.2 各阶段主要提交资料： 2.4.2.1 方案阶段 A、庭院景观构思及意向； B、总平面布置图； C、功能、交通、竖向、景观分析图； D、节点意向图； E、造价估算。 2.4.2.2 扩初阶段 A、总平面图； B、平面尺寸设计图 C、重点区域电脑效果图； D、分区放大平面图； E、重点景观示意图及透视图； F、铺装及其它主要材质应用设计图； G、植物设计及意向图； H、竖向标高设计图； I、灯光设计图； J、给排水设计图、L、主要节点立面设计图；G、设计说明。 2.4.2.3 施工图设计阶段 A、土建装饰部分 设计总说明及目录；总平面图、定位放线平面图、索引平面图、竖向标高平面图、铺装材料平面图和铺装材料表（材料规格、尺寸、色彩）、重要节点放大平面图；土壤造型详图；铺地、台阶、道路、路沿、汀步、花槽、座凳、栏杆、花架、廊架、景墙等设计详图；水景、喷泉等设计详图；围墙、景观小品等设计详图；场
建筑设计、景观设计及灯光设计 合同
委托设计合同 合同编号： 委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“ [暂名]之建筑设计、景观设计及灯光设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 6、建筑外观泛光及园林景观灯光设计（含灯具的搭配和选择）。 第二条设计阶段 中期汇报时, 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同， [暂名]按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.1合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 1.2经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后,六周内提交各层平面及各向立面图。 1.3经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 1.4合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 1.5经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 1.6经甲乙双方确定,进入灯光计划图面设计阶段后,四周内提交设计图。
第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明； ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图、种植表； ｅ、景观照明平面图； f、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； g、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 h、水池、喷泉、特殊小品等相关专业设计。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： （5）外观灯光设计 ａ、设计说明； ｂ、建筑外观灯光设计效果图； c、建筑外观灯光设计详图 第四条双方的责任 1、甲方责任 1.1 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 1.2 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。
景观工程设计合同 这是一篇由网络搜集整理的关于景观工程设计合同的文档，希望对你能有帮助。 承包方: ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称: ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程; 2.工程地点:_____________________; 3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。 2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相
应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者; (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者; (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的.火灾、地震等)而影响工程进度者; (7)发生重大设计变更。 第三条工程合同造价: 1.本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。 2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条材料、设备供应、检验 1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责; 2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交
北斗星花园小区 园林景观设计合同 工程名称：北斗星花园小区 工程地点：银河大道16号 建设方：大地房地产开发有限公司 设计方：银河园林工程规划设计院 签订日期： 2012 年 3月16日 建设方：大地房地产开发有限公司（甲方）设计方：银河园林工程规划设计院（乙方）
建设方委托设计方对北斗星花园小区园林景观环境设计，为明确双方权利、义务和责任，保证工程设计质量，按期交付设计图纸，经双方充分协商，同意签订本合同，并共同遵守。 本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管 理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察、设计管理法规和规章及现行设计规范。 1.3 建设工程批准文件。 合同设计项目的内容： 设计范围面积、阶段及设计费一览表： 序号 分项目名称 景观设计面积（m 2 ） 设计费（万元） 1 2 3 4 景观设计按面积计算设计费： 元/ m 2 。 5 备 注： 建设方应向设计方提交的有关资料见下表： 方 提供 1、1：500现状地形图及电子文件
2、经报批通过的规划总图及电子文件 3、建筑底层平面图及电子文件 4、架空车库平面图及电子文件 5、建筑单体平、立、剖施工图及电子文件 6、地下架空车库平、剖面施工图及电子文件 7、小区内综合管网图及电子文件 8、景观给水水源、电源位置及市政管网图 9、场地建设周期及计划 设计费用及支付进度见下表： 付费方式设计阶段设计费(万 比例付费时间 元) 1 预付款20％本合同签定后三个工作日内 2 方案设计40％设计成果提交后三个工作日内 3 施工图35％施工图设计完成后七个工作日内 4 施工指导5％现场服务截止后七个工作日内 设计流程 5.1方案阶段：双方签订合同，收到建设、订金之日起个工作日内完成。 5.2施工图设计阶段：收到建设方意见函之日起个工作日内完成。 从第5.1阶段开始，凡因建设方原因导致建设方确认的上一流程设计成果发生变化的，根据发生变化的内容及范围，建设方应向设计方另行支付设计费用，支付标准同本合同第二条。本合同项目设计深度及交付内容： 6.1设计方按照本合同的设计流程应达到的设计深度要求： 6.1.1方案设计深度 6.1.1.1总平面布置图。
园林景观工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 现甲方将园林景观、道路铺装及绿化工程以包工、包料、包工期、包质量的包干形式发包给乙方施工，为了明确双方的责任和义务，保证本工程按质、按量、按期完成，依据《中华人民共国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，希双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：。 第二条工程承包范围及内容 1、承包范围以甲方最终批准的施工图、图纸会审所涉及的内容及其预算所含内容为准。 2、工程内容包括： (1) 硬景部分：人行道路铺装，面层装饰，古堡桥结构及铺装，人工湖底、土方换填及驳岸,木棧道，人工塑石，园林小品等。 （2）绿化软景部分：种植土挖、装、运、填，地貌整形，种植用肥，绿化种植，养护包活等。 （3）园林景观照明。 如有设计变更调整施工内容，则承包内容随之调整。 3、工程总面积： 第三条工程总造价 工程总造价为人民币元整（￥），已按预算价优惠10％后的价
格，其中： 1．硬景部分元整（￥）； 2．种植土部分元整（￥）； 3．绿化工程部分元整（￥）； 4．园林景观照明部分元整（￥）。 乙方向甲方申请支付工程款，在得到甲方核准后3个工作日内向甲方开具工程类税务发票，无论税务政策做如何调整，乙方不能以任何理由向甲方要求另外支付税金。 工程款以合同约定工程量清单综合单价和预算外签证为依据，采用工程量清单的结算方式：结算结算造价=现场实量工程量×综合单价。 第四条施工工期 本工程工期由总工期和节点工期同时控制，工期计算时均为日历天，包含起止当日。 开工日期：年月日（以甲方发出开工令之日起计）。 竣工日期：年月日，（指达到竣工验收验收合格之日起计）。 合同工期：乙方在120个日历天内成完该项工程，通过竣工验收合格且由甲方正式书面通知乙方进入保修及养护包活期（即硬景和景观照明部分进入保修期，绿化软景部分进入养护包活期）。 本工程分为以下五个节点工程，其节点工期约定为：乙方在保证总工期的前提下，还必须保证以下节点工期。 节点1：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成人行道路铺装，面层装饰，人工湖驳岸，，木棧道，人工塑石，园林小品等硬景部分分部工程，并通过交工验收且交付给甲方使用。 节点2：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成种植土挖、装、运、填，地貌整形，种植用基肥施肥工作。 节点3：乙方必须在甲方发出开工令之日起个日历天内，完成绿化种植工程的施工，及竣工前绿化收尾、死亡苗木更换、补植整改工作，通过竣工验收且进入绿化正式养护阶段。。
XXXXXXXXXXXXXX 景观设计合同 项目名称： 项目地点： 委托方： 承接方： XXXXXXXX景观设计合同
委托方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx （委托方以下简称甲方）承接方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx （承接方以下简称乙方） 现甲方委托乙方承担景观设计项目(以下简称本项目)的相关设计任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》以及国家与四川省成都市地方有关城市规划管理的条例和规章及规范，经双方友好、平等协商，达成如下协议，以兹共同遵守： 第1条项目概要 1.1项目概况：甲方指定红线范围内景观设计（具体以甲方提供的红线为准）。 1.2设计内容：设计范围内景观工程，包括其他相关配套工程的配合设计。 1.3设计阶段：现场踏勘、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工现场设计监 理六个阶段。 第2条工作范围 本次委托设计的项目地址为，总面积约为；具体设计范围以甲方提供的相关资料为准。 第3条设计委托内容及成果提交 3.1第一阶段：现场踏勘及项目讨论阶段 主要针对项目背景和项目特色，对项目现场进行详尽踏勘，了解掌握现场的地形地貌、建筑、交通、水系、植被、景观、生态、水文、地质、气象以及环境保护等方面的技术资料和参数；了解规划设计方案和甲方对项目景观设计的初步设想和要求，就景观设计的总体构想和设计框架进行充分的沟通和交流并达成一致意见，以会议纪要的形式确定下来。 甲方应向乙方提供相关设计基础资料，甲方在所提供的设计基础资料中应重点明确设计风格、主题、内容以及特殊要求等，乙方须依据甲方的要求开展设计工作。 乙方根据设计需要，也可要求甲方提供相关必要的资料，甲方应予及时配合。在设计工作开始前，甲方须同乙方相互协调、讨论与该项目相关的设计事宜，使后续设计与甲方需求及设计主旨一致，以避免设计工作的反复，给甲方造成不必要的损失。 3.2第二阶段：景观概念设计阶段
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 景观工程设计合同书模板
甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订日期：年月日
发包方：公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第_条工程概况 1. 工程名称：项目外环境景观及景观园林绿化工程； 2. 工程地点：; 3. 工程承包范围和内容：园林景观、景观工程、景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用■元予乙方。 4. 承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1. 本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，弦工日期为____ 年M 日。 2. 如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证 后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1) 发包方在合同规定开工日期前天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者 (2) 明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者； (3) _______________________________ 在施工中因停水、停电连续影响_________________________________ 小时以上者； (4) 发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者； (5) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者； (6) 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者； (7) 发生重大设计变更。 第三条工程合同造价： 1. 本工程合同预算造价为人民币■元，即人民币 _佰拾万_仟—佰—拾—元整(含税)。 2. 按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条材料、设备供应、检验 1. 进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定
委托方（甲方）： 身份证号： 承建方（乙方）： 统一社会信用代码： 依据《中华人民共和国合同法》、园林部门的有关规定，发承包双方在平等、自愿和诚实信用基础上达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：___________________________ 2、工程期限：施工工期合计工作日_________个工作日。 3、工期的计算：按照国家相关对施工工期的有关规定和解释，因甲方缘由、甲方设计变更及特地天气（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。 二、工程施工承包范围 本园林景观工程（详见甲乙双方确认的图纸）景观设计图内的所有内容。如:廊架、园建、园林、道路、土方等园林景观工程以及与园建工程有关的电系统、给排水工程等。 三、工程质量和验收 1、建筑工程质量达到国家及本地区有关技术规范规程，检验评定标准，保证工程质量达到合格，苗木成活率_________%；为保证景观效果承包方可根据现场情况微调。 2、质量要求:本项目所有材料进场时按照规范要求，双方进行必要的检验，经验收合格者方可用于本工程。 3、该园建工程一切主辅材料由乙方采购,(若甲供，明细如下)。 （1）____________________________________________ （2）____________________________________________ （3）____________________________________________
（4）____________________________________________ （5）____________________________________________ （6）____________________________________________ 四、工程款及支付方式 1、本工程采用乙方包工包料承包方式，总造价按人民币_________元（大写： __________________），不含税金。总造价含景观施工工程费（园建材料采购，运输装卸、测量放线等费用，以及综合管理费用等一切费用。乙方预算书（清单报价）和图纸附后作为本合同附件 2、工程款支付方式： （1）勘察设计费：甲方有确切装修意向时交付定金。 （2）首付款：合同签订，开工前_________天，合同总额的_________%备料款为人民币_________元。 （3）中期款：合同总额的_________%，为人民币_________元。工程进度过半标准（树木移植完成）、中期验收合格_________日内未付款，乙方有权停工。 （4）尾款：合同总额_________%，为人民币_________元工程全部施工验收完成，甲方付款，保养期和质保期条款生效。若竣工验收_________天内未结清尾款，乙方不负责售后服务。（5）若甲方变更设计需要甲方先付款再施工。 五、双方义务 1、甲方义务 （1）应向乙方提供经双方确认的设计图纸，同时提供施工区域内地下隐蔽工程资料及地下管线图纸等资料。 （2）提供施工人员的施工场所、堆料场所并负责小区物业相关的施工手续和费用以及和周边邻里关系的协调。 （3）积极配合乙方认真完成此项工程。 （4）施工区域其他单位占用的场地，堆放的材料及建筑垃圾由甲方负责清理。