编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
团购房转让合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
转让方（以下简称甲方）：配偶：
住址：住址：
工作单位：工作单位:
身份证号：身份证号:
受让方（以下简称乙方）：配偶：
住址：住址：
工作单位：工作单位:
身份证号：身份证号:
因甲方是**********正式在编干部，可获**市政府公务员第二批团购房优惠政策，享有红********小区住房指标一个，规格为科级及科级以下类（建筑面积约144平方米）。
经甲乙双方白愿友好协商，达成以下协议：
一、甲方白愿将上述九龙湖**小区住房指标以人民币**元转让给
乙方。待在此合同签字生效后七个工作日内，乙方将转让款人民币**元以现金、或转账方式支付给甲方，甲方开具收条等相关证明。故此套房产实际所有权白始到终为乙方所有，甲方不得有异议。
二、因分房政策原因，甲方获得的选房权由乙方行使，甲方不得以任何理由干涉，并无条件配合乙方办理选房手续。
三、该房产所应付资金全部由乙方承担，包括该房产所有分期预付款、尾款、办理产证等相关证件税费以及生活配套设施（水、电、气等）
的所有费用。如因政策原因不能以乙方名义缴款，本条所涉费用由乙方支付给甲方，甲方如实上交给相关部门，每次甲方都要出具相应收款证明给乙方，甲方收取的收费凭据由乙方保管。
四、此合同签字生效后，该房产实际所有权为乙方。建房阶段中, 一切房款费用发生变化均与甲方无关，一切由乙方承担。该房产将来的增、减值都与甲方无关，由乙方完全承担。
五、若因政策原因限制该房产转让时间，在限制转让期内，由甲方暂时持有该房产所有权，但甲方承诺不以任何方式转让、抵押、质押、出租、转借、占有该房产，并且承诺将该房产的房产证交乙方保管。乙方享有该房产完全使用权。待限制转让期到期后一个月内，甲方应出具相关证明，无条件配合乙方办理该房产相关（包括但不限于房产证、土地证、水、电、气等）的转让、过户手续，费用由乙方承担。
六、甲方承诺在持有房产所有权期内，不以任何理由迁入户口、办理户籍证明等事项。
七、该房产可获的相关优惠政策，均由乙方享受，甲方承诺不以任何理由占有。
八、若不可抗拒原因，此次购房不能购成使用时，甲方应按相关政策配合退款，并无偿退回所有代交款项和 **元指标转让费。
九、如有违约将支付违约金。甲方如违约将支付乙方伍拾万元违
约金，如乙方违约将支付甲方伍拾万元违约金。
十、如合同未尽事宜，由双方另行协商，并签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
H^一、本合同履行时如有争议，另行协商，协商未果可在该房屋所
YOUR LOGO 团购房购房权转让协议(协议示范 文本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业协议系列，下载即可用
团购房购房权转让协议(协议示范文 本) 说明：本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范协议当事人的行为，依法签订的协议具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 经双方自愿、平等协商，就xx团购房的认购权转让达成如下协议： 第一条：甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方，乙方已充分了该团购房的具体状况，并自愿买受该房认购权。该团购房具体状况如下： 1、转让的团购房认购权(含地下车位一个)座落于xxx路街道办事处，名称为“xxx”，建筑面积为至平方米(此面积不含地下车位面积)，认购房屋必须同时认购车位一个。 2、该团购房均价为元/㎡，建成后因楼层和**差异等因素，实际价格可能会高于和低于元/㎡。 第二条：乙方一次性付给甲方认购资格转让费元(大写：元)，原认购协议交由乙方保管。 第三条：乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间，
以开发商通知时间为准，具体选房、抽房事宜由乙方负责，甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行承担风险，甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。 第四条：如果xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效，甲方退还乙方全部转让费。 第五条：本协议为一次性转让协议，甲乙双方签字后生效，双方不得违约。 第六条：本协议一式二份。其中甲方留执一份，乙方留执一份。 甲方(签章)：乙方(签章)： 签约日期：年月日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
协议编号：WU-PO-658-51 公司房产转让协议标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
公司房产转让协议标准样本 使用说明：本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 转让方(下称甲方)有限公司商业登记证号码： 受让方(下称乙方)身份证号码： 甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就房产转让一事达成如下协议： 一、合同标的房产为位于____省____市____区 ____镇____有限公司工业区厂房。注：________ 二、合同价款 甲、乙双方商定标的房产的转让价格为人民 ________元整。 三、合同价款的支付 乙方应于20____年月____日之前支付全部款项。
单位团购房转让协议 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本协议书下载后可随意修改
协议编号：YH-FS-775756单位团购房转让协议 说明：本服务协议书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 卖方(甲方)： 联系方式： 买方(乙方)： 联系方式： 卖方公证人(甲方公证人)： 联系方式： 买方公证人(乙方公证人)： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产，达成如下协议： 第一条：房屋基本状况 甲方所售房屋位于(路号)，号楼，东单元六楼东户，主
房建筑面积平方米，储藏室平方米，水电暖及通信设施均齐全。 1、甲方自愿将房屋出售给乙方; 2、乙方自愿购买上述房屋; 3、甲方系本合同项下房屋的所有权人，甲方保证已向乙方如实陈述上述房屋权属状况及其他基本状况，且保证该房屋不受他人合法追索; 4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民，且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。 第二条：房屋价格 甲乙双方约定房屋的成交总价格为(人民币)元整(大写：元整)。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。 第三条：房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳 1、乙方应在本合同签字生效当日，将房屋总价款元人民币一次性全部付清，甲方同时将该房屋及其附属设施(包含储藏室)移交给乙方，由乙方完全占有该房屋及其附属设施，甲方不得干预; 2、甲乙双方约定：该房屋办理过户手续时，甲方需无附
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房产转让协议书范文通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
转让方(以下简称甲方)姓名 身份证号： 受让方(以下简称乙方)姓名 身份证号： 公证人： 姓名： 身份证号： 现在平等，自愿的基础上，经协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下协议书条款，以资共同遵守： 一、转让房屋的基本情况： 转让房屋(以下简称该房屋)位于________________，建筑面积____平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施) 二、转让价格： 双方商定该房屋转让价格为(人民币)________元整，大写(人民币)____万____仟____百____拾____元整。 三、付款方式： 双方一致同意购房款由乙方一次性支付清楚。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款(人民币)________ 元，大写(人民币)____万____仟____百____拾____元整。甲方在收款时应向乙方出具收据。 四、房屋交付： 甲方应于本协议书生效之日起，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本协议书约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。甲方向乙方保证其妻子、儿女和其他享有继承权的人在乙方实际居住和使用该房屋时，不得主张继承权、共同所有权和其他权利，若在乙方
团购房屋指标转让合同范文 甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 甲、乙双方基于客观真实的情况,在平等自愿、互惠互利友好协商的基础上达成如下协议,双方共同遵守： 一、甲方自愿将其所在单位职工团购的房屋指标转让给乙方,由乙方以甲方名义购买该住房一套（包括地下停车位）。 二、该住房项目位于 ,具体位置以团购房合同为准。 三、该住房价格、面积以团购合同为准。 四、该住房的楼层及位置按甲方单位最终分配方案确定。 五、该住房的购房款和税费及所有相关费用全部由乙方承担支付,该住房的一切权利亦归乙方所有。甲方在收取指标转让费后,对该住房不再享有任何权利。同时,甲方仅为出售指标,对团购房产生的风险与责任均无责任,由乙方自行承担。 六、该住房的购房款和税费及相关费用由乙方以甲方的名义直接支付给收款单位,或由乙方通过甲方支付收款单位,或以其他方式支付,但无论以何种方式支付,甲方都只是名义上的付款人,实际付款人为乙方。因团购该住房而开具的收据、发票、合同及其他书面材料甲方均应交付乙方保管。 七、甲方应在接到有关该团购房款和税费及相关费用的缴纳通知之
日起二日内,及时将缴纳的时间、金额与地点等有关事项通知乙方,以便乙方按时交纳,若因甲方的疏忽而未能及时通知,由甲方承担责任。若甲方及时通知后,乙方未及时交纳,所造成的后果由乙方承担。 八、甲方协助办理相关房产证件时,户主名字应办理为乙方。 九、通过协商,乙方自愿向甲方支付团购指标转让费人民币：(￥元)。同时乙方应向甲方支付团购首付款人民币：(￥元),以上两项合计人民币：(￥元)。 十、乙方应在年月日前向甲方支付指标转让费。如乙方不能按时支付甲方指标转让费,按未支付金额逾期以每天万分之三向甲方支付违约金。 十一、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》,在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前,甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用,全部由乙方支付,乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 十二、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 十三、因开发商或甲方单位原因,导致与开发商的团购合同内容变更,甲方不承担责任,且本转让合同不能解除。 十四、甲乙双方不得擅自解除本合同,否则违约方向守约方支付违约金： (￥元)。 十五、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,签订补充协议予以解决,或按国家有关规定处理。
编号：_____________单位团购房屋购买权名额转让协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
转让人(以下称甲方)姓名： 住址： 身份证号： 受让人(以下称乙方)姓名： 住址： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议： 第一条团购房屋基本情况 甲方于年月日参加单位团购的位于的房屋，该房屋首付款元已由甲方缴纳给开发商，剩余房款甲方办理了房屋按揭贷款总计元，每月应向银行还款元。甲方已与开发商签订了楼房认购协议书，该楼在年月日完工，该房屋座落于市 区，房屋结构为，房屋用途为，建筑面积为平方米。 第二条房屋购买权转让价格 乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费元，于本协议签订后支付。 第三条双方权利及义务
1、本协议签订后房屋的所有权归乙方所有，乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首付款元给付甲方，尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款，甲方不再承担还款责任。 2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同，甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同，甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订，但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。 3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房，或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证乙方有权终止本协议的履行，甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。 4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。 5、乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在天内取得房地产权属证书的，视为甲方违约，乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方，并向乙方支付违约金元整。 6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。 7、房屋转让，该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。 第四条违约责任 1、乙方未按本合同约定的时间付款，甲方有权解除本协议。 2、如果甲方违约，甲方应向乙方支付违约金共计元整，合同终止，乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
转让人(以下称甲方)姓名：现住址： 身份证号： 受让人(以下称乙方)姓名：现住址： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议： 第一条团购房屋基本情况 1. 甲方于年月日参加单位团购的位的楼房，该楼层暂时未定，该楼房首付款共计缴纳元已由甲方缴纳给开发商，缴纳第三次购房款元已由乙方缴纳给开发商，剩余房款由甲方办理房屋按揭贷款相关手续总计元，由乙方每月应向银行还款元。甲方已与开发商签订的楼房认购协议书应转交给乙方，该楼在年月日竣工，该楼房座落于，楼房结构为框 架，楼房用途为，建筑面积为平方米。 第二条房屋购买权转让价格 乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费元，同意一次性向甲方支付原甲方预付该楼房首付款万元，原首付款收据及转让费收据交给乙方，两项费用共计元，于本协议签订后支付。 第三条双方权利及义务 1、本协议签订后楼房的所有权归乙方所有，乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首
付款元给付甲方，尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款，甲方不再承担还款责任。 2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同，甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同，甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订，但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。 3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房，或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证 乙方有权终止本协议的履行，甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。 4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。 5、乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在天内取得房地产权属证书的，视为甲方违约，乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方，并向乙方支付违约金元整。 6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。 7、房屋转让，该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。 第四条违约责任 1、乙方未按本合同约定的时间付款，甲方有权解除本协议。 2.如果甲方违约，甲方应向乙方支付两倍违约金共计元整，合同终止，乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 团购指标房转让协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 团购指标房转让协议 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：年月日 团购指标房转让协议 甲方：身份证号：
乙方：身份证号： 甲乙双方基于客观真实的情况，协商一致，共同做出以下约定，达成 如下协议，双方共同遵守： 1、甲方同意将防城港供电局职工团购房（明珠园）一栋一单元201920194号98.24平米房屋指标（下称“指标”）一套转让给乙方，转让费人民币参万元整（30000元整）。 2、甲方已与2019年1月25日以甲方名义交纳团购房报名款参万元整（30000元整），故该报名款和转让费共陆万元整（60000元整）由乙方于2019-2019-23日之前支付到甲方的建行帐号4367-4234-922019- 020197-571后，相关的权利属于乙方。 3、甲方与乙方签订此〈〈购房指标转让协议》，在乙方与开发商签订〈〈商品房买卖合同》前，甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用，全部由乙方支付，乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 4、在签订〈〈商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 5、争议的解决方式： 1）双方友好协商。 2）诉至房产所在地的人民法院。 6、__________________________ 违约责任：
房地产商品房团购协议书 第一条项目建设依据 出卖人以______________________方式取得位于______________________、编号为______________________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为____________________________________________。 该地块土地面积为______________________，规划用途为______________________，土地使用年限自____________年__________月__________日至____________年__________月____________日。 出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】______________________。建设工程规划许可证号为______________________，施工许可证号为______________________。 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________。 第二条商品房销售依据 买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为______________________，商品房预售许可证号为
公司房产转让通用版协议书 本合同双方当事人： 卖方(以下简称甲方)：______________________ 地址：_____________________________________ 联系电话：________________ 委托代理人：_______________________________ 地址：_____________________________________ 联系电话：________________ 买方(以下简称乙方)：______________________ 地址：_____________________________________ 联系电话：________________ 委托代理人：_______________________________ 地址：_____________________________________ 联系电话：________________ 委托代理机构：____________________________ 经办人：_______________________________ 联系电话：_______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》
及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议： 第一条房屋基本情况 1、甲方房屋(以下简称该房屋)座落于_______________________房屋结构为_______________________________，房屋用途为______________________，经房地产产权登记机关测定的建筑面积为______________________________平方米。 2、该房屋所有权证号_____________________________________________(共有权证号_____________________)，土地使用证号______________________，土地使用权限取得方式为_______________________________________________________。 3、随该房屋一并转让的附属设备、设施：___________________________________________________________ ________________________________________ 4、该房屋租赁情况_____________________________________________________ 5、乙方对该房屋的各项基本情况均作了充分了解。该房屋转让后，如发生破漏、开裂等问题由_______方承担维修责任。 第二条房屋转让价格按建筑面积计算，该房屋转让价格为(人民币)(币)每平方米_______元，总金额____________________________元，大写_____亿______仟______佰______拾_____万_______仟_______佰______拾______元整。 第三条付款方式双方约定按以下第_________项以(现金、支票、其他_______________________)方式支付房款： 1、一次性付款：本合同签订之日起_________天内，乙方一次性将购
团购房转让合同 随着国家对于房产大调控格局的显现,商品房团购受到不少购房者的热捧。那么团购房转让合同又是怎么一回事呢?以下是在为大家整理的团购房转让合同范文，感谢您的阅读。 团购房转让合同范文1 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、甲方自愿将甲方所在单位在保利房地产(集团)股份有限公司团购的在建住宅一套，位于，户型面积：120平方(三室两厅两卫)的购房指标转让给乙方。 二、甲方购房指标转让费用为人民币柒万元整。因甲方已经交付了购房报名费和购房定金合计人民币壹万元整，所以乙方须支付甲方的金额为人民币捌万元整。乙方于年月日向甲方一次付清。甲方在收到乙方支付的人民币捌万元整，同时将购房报名费收据壹张、购房定金收据壹张及房屋订购卡交给乙方。 三、按照甲方单位文件，该房屋完全为商品房性质，不是单位集资房或经济适用房，且甲方对该房屋指标拥有处分权，转让该房屋指标不存在法律障碍，不涉及第三方的权利。如果因甲方单位的建房政策发生变化，而不能确保本条前述情况，则认定为因非甲方人为因素导致合同不能履行。甲方全额退还乙方捌万元整，同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。 四、甲方在收到乙方支付的全部金额后，必须积极协助乙方办理
购房的相关手续，并及时向乙方提供房屋建设的相关信息，当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方。甲方房屋楼层单元号抽签决定，抽签时间以甲方单位通知为准，届时甲乙双方共同到场，由甲方无条件协助乙方进行抽签。 五、自协议签订并付清全款之日起，今后有关该房产发生的费用(如各种税费、水电安装费、装修费及房产证办理所需费用等)均由乙方负责支付，与甲方无关。待可以签订正式购房合同时，甲方协助乙方与开发商直接签订有效的购房合同。在此过程中如有更名过户费用，由甲方单独承担，甲方承担有关更名过户的各种费用。 六、根据甲方单位文件，该商品房合同均价(即开发商定价)为每平方人民币叁仟贰佰捌拾元，在正式购房时均价上下浮动不超过20%。若签订正式购房合同时，均价超过每平方4000元，超出了乙方能承受的范围，则认定为非甲乙双方人为因素导致合同不能继续履行，乙方有权利向甲方提出全额退款，甲方全额退还乙方捌万元整，同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。 七、双方约定，今后的房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责，甲方仅有从旁协助的义务。乙方必须遵守开发商的有关规定，不得擅自改变房屋结构，因该方面原因产生的责任均由乙方承担，与甲方无关。 八、自本协议签订之日起，若三年内开发商无法交房，可以认定为因非人为因素导致合同不能继续履行，乙方有权利向甲方提出全额退款。甲方全额退还乙方捌万捌仟肆佰元整(含利息)，同时乙方将甲
房产转让协议书 房产转让协议书模板五篇 买方：__________________ 卖方：__________________ 身份证号码：____________ 联系电话：______________ 买方：__________________ 身份证号码：____________ 联系电话：______________ 依据国家有关法律、法规和本市有关规定，双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就房屋买卖一事达成协议，订立本协议。 第一条交易房产情况。 第二条成交价格。 该物业之转让成交价为人民币/港币_______元(￥_______)。 第三条付款方式。 1、买方在签署本合约时向卖方支付人民币_______元(￥_______)作为购房定金，卖方在收取定金后向买方出具收据。 2、人民币_______元作为第二部分楼款，付款方式如下(买方只可选择一种)： (1)一次性付款()
①上述第二部分楼款民币____________元(￥_______)须在签署《深圳市房地产买卖协议(现售)》时或之前全部付清，且该协议须 于_______年_______月_______日或之前签署。 ②买卖双方同意，上述第二部分楼款由买方先交予银行做资金监管。 ③国土局正式受理由买卖双方签署的《深圳市房地产买卖协议(现售)》，且过户转让手续全部办理完毕并领取新房产证后，监管 银行将第二部分楼款付清给卖方。 (2)银行按揭付款() ①买方须于交纳定金后_______天内首期款人民币_______元(￥_______)(注;具体的首期款金额以银行按揭承诺书为准)在指定 银行做资金监管帐;并前往银行、律师楼等地签署有关按揭的文件; 依时交纳由按揭而产生的律师、保险、公证、评估、登记费等，买 方不得借故推托，否则视为违约。 ②在银行承诺贷款并出具承诺书后的三天内，买方须和银行落实计清首期房款(补交或多退)，即上述第二部分楼款总额减去银行承 诺贷款之金额，同时买卖双方签署《深圳市房地产买卖协议(现售)》并且办理过户手续。 ③过户转让手续全部办理完并且买方领取到新房产证后，银行将监管的房款付清给卖方。 第四条缴纳相关税费 按政府有关规定，买卖双方需付税费：①营业税;②增值税;③印花税;④城建维护税;⑤产权登记税;⑥契税;⑦所得税;⑧公证费;⑨ 查证费;⑩其它：______________。 其中买方支付上述_______项费用，卖方支付上述_______项费用。 第五条交楼时间 买卖双方同意交楼时间为______________
指标房转让协议范本 Model agreement of target house transfer 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
指标房转让协议范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 甲乙双方基于客观真实的情况，协商一致，共同做出以下约定，达成如下协议， 双方共同遵守： 1、甲方同意将__________房屋指标（下称“指标”）一套转让给乙方，转让费人民币叁万元整（30000元整）。 2、甲方已与________年____月____日以甲方名义交纳团购房报名款叁万元整（30000元整），故该报名款和转让费共陆万元整（60000元整）由乙方于-11-____日之前支付到甲方的建行帐号__________后，相关的权利属于乙方。
3、甲方与乙方签订此《购房指标转让协议》，在乙方与开发商签订《商品房买卖合同》前，甲乙双方均认可用甲方名义交纳所有购房相关费用，全部由乙方支付，乙方是实际出资人与房屋团购指标享有人。 4、在签订《商品房买卖合同》前甲方有义务协助乙方办理交款手续。 5、争议的解决方式： 1）双方友好协商。 2）诉至房产所在地的人民法院。 6、违约责任： 1）甲方违约：甲方退还乙方所付所有费用，赔偿乙方损失贰拾万元整（00元整） 2）乙方违约：乙方所付所有费用归甲方所有。 7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 8、本协议自________年____月____日起生效。 甲方：乙方：
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
房屋转让买卖协议书模板2篇 Template of house transfer and sale agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋转让买卖协议书模板2篇 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：房屋转让买卖协议书范文 2、篇章2：房屋转让买卖协议书例文 篇章1:房屋转让买卖协议书范文 转让方（以下简称甲方）： 受让方（以下简称乙方）： 工作单位: 工作单位: 住址： 住址: 身份证号：
身份证号: 联系电话： 联系电话： 证明人（以下简称丙方）： 身份证号： 甲﹑乙双方在平等自愿、互惠互利及友好协商的基础上达成如下协议， 供双方共同遵守： 一、甲方自愿将其认购的在建中的房屋（以下简称该房屋）转让给乙方，由乙方以甲方名义购买该房屋、地下室及其附属设施。 二、该房屋为周口日报社、周口日报社印务中心集资建房，房屋位于周口市川汇区东环城路报社、印务中心住宅小区新闻花园幢单元层室，建筑面积平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、阁楼、及其附属设施;）地下室为幢单元号，面积暂计为平方米。 三、乙方同意购买甲方房屋，除原价外，分期支付给甲方房屋指标转让费人民币贰万元整（￥20，000.00元）。在
购房指标转让协议书 甲方（卖方）：身份证号： 电话：住址： 乙方（买方）：身份证号： 电话：住址： 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就新兴农场第三期一套集资房指标（该房屋权属面积约110 平米）转让事宜，签定本协议，协议内容如下： 一、房屋性质：本房屋是由新兴农场集资的名义兴建，具有市场化运作的团购性质的商品房，甲方是广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司员工，现有一个购买一套110平方米的购房指标。 二、转让金额及支付方式：因该房屋尚在筹建阶段，甲方同意将该房屋（包括所附带的杂物房等附属设施）购房指标转让给乙方，购房指标转让价格为人民币：叁万元整（￥：30000.00）元），乙方在签订本协议后须一次性向甲方付清该购房指标转让款。 三、甲方的权利和义务： 1、在签订本协议后，应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按新兴农场的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。 2、在签订本协议后，甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续，除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，甲方不得再要求乙方支付其它的费用。 3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建并且乙方无过失的，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项。如因乙方过失导致房屋停建以及不能办理该房屋的购房事宜的后果，则甲方不退回乙方本房屋指标转让费人民币：叁万元
整（￥：30000.00）元。 4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人。 5、当房屋建成并交房时，甲方应及时将房屋钥匙交给乙方，不得反悔。 四、乙方的权利和义务： 1、在签订本协议后，乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费，及时按新兴农场的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用。 2、在该房屋未办理产权过户之前，乙方不得将该房屋转让他人，否则视为违约，将按违约条款支付违约金。 3、乙方已承诺不得涉及以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。 4、本协议签订后，乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议，如乙方中途退出该协议将视为违约。 五、违约责任： 1、本协议签订后，甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并进行赔偿。乙方违约或终止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费，但应返还乙方已支付的购房款。 2、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清房款及手续费等）造成房屋不能顺利选购、更名、过户，甲方不承担责任，且不退还购房指标转让费。 3、在乙方最终取得房屋所有权之前，乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则乙方以违约论处。 4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，也不视为双方违约。按本条解除协议时，甲方应退还给乙方已付全部款项(包括已付购房指标转让费,购房款)且不支付利息。
团购房购房权转让协议书 甲方：身份证号码：联系方式：乙方：身份证号码：联系方式经甲乙双方自愿、平等协商，就上思县工商系统团购房的认购权转让达成如下协议： 第一条：甲方自愿将上思县工商系统团购房的认购权转让给乙方，乙方已充分了解了该团购房的具体状况，并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下： 1 、转让的团购房认购权（含地下车位一个）座落于上思县工商局办公楼面前，建筑面积为平方米（此面积含车库面积）。 2 、该团购房均价为 1380元 / ㎡，建成后因楼层及其他因素，实际价格可能会高于和低于 1380 元 / ㎡，乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。 第二条：乙方一次性付给甲方认购资格转让费元（大写：元）。 第三条：乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间，以开发商通知时间为准，具体选房、抽房事宜由乙方负责，甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。届时该套房房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工对本单位职工公布的价格为准。届时若必须以甲方名义付款，则乙方出资甲方名义支付，甲方必须协助，所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险，甲方
不负责任何风险和有关经济、法律责任。 第四条：甲方保证上诉购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的任何权益；届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续。 第五条：此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格，如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的，甲方不需退还乙方全部转让费。 第六条：双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后，乙方若不履行协议相关条款，视为违约。乙方向甲方支付认购资格转让费甲方有权不退。 第七条：本协议为一次性转让协议，甲乙双方签字后生效，双方不得违约。 第八条：本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方代表人签字之日起生效。 甲方 ( 签章 ) ：乙方 ( 签章 ) ： 签订地点：广西·上思县签约日期：二○一二年月日
房屋转让合同书范本 转让方(以下简称甲方)：工作单位： 住址：身份证号： 受让方(以下简称乙方)：工作单位： 住址：身份证号： 经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条转让房屋的基本情况 转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市区路号单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际使用面积平方米。 第二条转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整，大写(人民币)。
第三条付款方式 双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时，乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的承诺保证 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。 第七条违约责任。 甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。 乙方违反本合同约定，未能在约定时间内支付约定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过
篇一：团购房指标转让合同 团购房指标转让合同 卖方：（以下简称甲方）身份证号码： 买方：（以下简称甲方）身份证号码： 见证方：身份证号码： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就转让团购房指标，达成如下协议： 第一条甲方转让团购房指标座落位置及面积： 甲方同意将其所得××县国土资源局团购房指标一套转让给乙方，所购房屋位于××县××路的“东城小苑”住宅小区，面积约为155平方米（具体面积以测绘部门测量面积为准）。第二条转让价格及其他费用： 1、甲、乙双方协商一致，乙方支付给甲方转让团购房指标转让费人民币陆万元整（小写60000.00元）； 2、乙方根据团购房工程进度和要求全额支付购房款，其中甲方之前已支付给开发商的购房定金陆万元整（小写60000.00元）由乙方支付给甲方； 3、乙方承担团购房的所有费用和一切风险； 4、乙方有权取得团购房的使用权和所有权； 5、甲方必须将与团购房相关的合同、收据、发票等资料原件及时交给乙方，并协助乙方办理团购房更名手续。办理团购房更名手续如需交纳费用则由甲、乙方各承担一半。 第三条付款方式： 1、双方签订本合同后，乙方即向甲方支付转让费人民币陆万元整（小写：60000.00元）； 2、双方签订本合同后，甲方之前已支付给开发商的购房定金陆万元整（小写60000.00元）由乙方支付给甲方。 第四条违约责任：1、如甲方未协助乙方办理团购房更名手续，导致本次房地产交易无法继续进行的，由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费，并向乙方支付违约金人民币壹万元整（小写：10000.00）； 2、如乙方未按合同约定交纳相关的一切费用及办理团购房更名手续，导致本次房地产交易无法继续进行的，甲方有权取消交易，由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整（小写：10000.00）； 3、如出现因国家、政府、单位政策、开发商等原因，导致办理团购房更名手续失败，则由双方协商后，取消本次房地产交易，由甲方退还乙方所支付的购房款及转让费。 第五条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第六条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向房屋所在地人民法院起诉。 第七条本合同自甲乙双方签字之日起生效。 第八条本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方存一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 住址（工作单位）住址（工作单位）： 年月日年月日 见证方： 年月日篇二：单位团购房屋指标转让合同 单位团购房屋指标转让合同 甲方(出售方)：身份证号码： 乙方(购买方)：身份证号码：