工程承包合同
合同编号：
工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人：
工程承包人：
订立时间：二〇一四年七月二十日订立地点：
工程发包人：（以下简称甲方）
工程承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程承包围和工作容
1.1 工程对象：110千伏送出工程安装工程
1.2 工程作业地点：
1.3 工程发包围：110千伏送出工程安装工程
1.4 承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。
1.5 工程发包围容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。
二、工程造价及支付方式
2.1工程包干总价款为：（人民币）（￥：万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年省估价表》、《2003省建设工程补充定额估价表》按实结算。
2.2工程签证参照甲方《202
3.02分包签证办法》文件执行。
2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。
2.4 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。
2.5合同签订生效后，乙方提供合格的税务发票，乙方人员进场后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬；工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%；工程验收合格通过后，支付暂定工程总价款的80%；工程总价款经双方协商一致后，甲方按工程总价款的95%（累计支付值）支付给乙方，余5%为质量保证金，质保期1年，一年无质量问题甲方支付乙方质保金（工程总价款5%）。
2.6税票开票地点：劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。
三、工期
3.1 合同签订后，乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工，计划开工日期为，具体开工日期以甲方批准的时间为准，其分包工作容需在前完成，总日历工作天数为：天，并具备投产条件。
3.2 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期完成分包围工作的，甲方有权选择其它分包单位完成剩余工作，也有权要求乙方继续履行该合同，同时乙方应承担违约责任。若因甲方原因造成工期延误，乙方的合同工期相应顺延，并不承担违约责任。
四、施工要求
4.1 工程质量标准应达到优良级。工程质量标准的评定以《110KV--500KV架空电力线路施工及验收规》为依据。
4.2 工程质量由甲方工程部负责评定，乙方若对质量评定结果有异议，可委托电力质监站进行评定。所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
五、检验和保修
5.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方应当在收到上述报告后7天对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限未组织验收的，视为乙方已经完成本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
5.2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作容、施工场地的检查、验收；甲方或施工场地第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。因此而发生的费用由乙方承担。
5.3 工程质量达不到合格的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到合格为止。因乙方原因达不到的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5.4 全部工程竣工（包括劳务分包人完成的工作在）一经发包人验收合格，承包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期的质量保修由工程发包人承担。
六、安全施工
按甲方与乙方签订的安全责任协议执行。
七、双方一般权利和义务
7.1 甲方
7.1.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
7.1.2 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为；
7.1.3 甲方负责在劳务分包工作开始前向乙方提供施工图原件一套或施工手册一套。乙方需要增加图纸或施工手册套数的，由乙方自行复制并承担相关费用；
7.1.4 提供安全、技术作业施工方案和组织措施；
7.1.5 组织进行施工交底；组织安规考试和安全教育；
7.1.6 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；
7.1.7 乙方自带工器具的，甲方有权在使用前对工器具进行检查和验收，乙方应做好配合工作；
7.2 乙方
7.2.1 乙方委派的现场负责人：；
7.2.2乙方应对本合同分包围的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
7.2.3 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；
7.2.4 严格按照设计图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
7.2.5 向甲方提供所带工器具的合格证和检测报告，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随
时检查其设备、材料保管使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，顾全大局；
7.2.6 按安全生产文明施工的要求，统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
7.2.7 按时提交报表、完整的原始技术资料，及时配合甲方收集、编制竣工资料，配合甲方办理交工验收；
7.2.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
7.2.9 妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、材料及其它设施，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
7.2.10 乙方必须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令；
7.2.11 除非本合同另有约定，乙方应对其作业容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；
八、施工机具及材料供应
8.1 工程所需材料均由乙方提供。乙方采购的配电设备、材料进场时，应随设备提供相应的产品质量证明文件及出厂合格证明文件，应有第三方权威部门的材料、设备检查报告。并经监理公司和甲方验证合格后，方可进行安装。如无合格证明的材料，禁止使用。
8.2 工程承包人提供给劳务人员作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，运行良好后交付劳务人员使用。
九、违约、争议
9.1若甲方不按合同约定支付工程价款费用的，?应按当期银行利率向乙方支付拖欠金额的利息。
9.2 若乙方因自身原因不能按照合同约定的结束工作日期或甲方同意顺延的工期完工，乙方应向甲方支付违约金，同时应赔偿因其违约给甲方造成的损失。违约金按每延迟一天扣罚1000元计算。
9.3 施工质量、文明施工等考核按甲方有关考核规定执行；具体考核规定详见甲方的管理、工作标准和办法。
9.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
9.5 违约金、考核扣款、罚款从承包费用中扣除，在工程结算时兑现。
9.6甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，约定向甲方所在地人民法院起诉。
十、合同的解除、生效、终止
10.1 甲方、乙方协商一致，可以解除合同。
10.2 由于乙方的原因不能继续履行合同或不能按合同规定期限完成工作时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付违约金并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
10.3 因发包方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，甲方有权解除合同，并根据工程的进展情况，向乙方支付已完成工作量部分的劳务报酬。
10.4 一方依据合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前五天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
10.5 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、机具、工器具的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方除承担自身所发生的费用和损失外，还应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
10.6 本合同自双方法定代表人或经法定代表人授权的委托代表人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效；
10.7 工程竣工验收通过且符合要求，?甲方、乙方履行合同全部义务后自行终止。
10.8 本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、乙方分别保存一份；合同副本六份，甲方、乙方分别保存三份。
10.8 合同履行中，甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分。
甲方：（公章或合同专用章）乙方：（公章或合同专用章）
住所：住所：
法定（或授权）代表人：法定（或授权）代表人：
联系人：联系人：
：：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
发包人：承包人：
法定代表人法定代表人
或委托代表人：或委托代表人：
签订时间：2014年月日签订地点：
电力建设工程承包安全协议
工程名称：
工程发包单位（甲方）：
工程承包单位（乙方）：
电力建设工程承包安全协议
工程发包单位：以下简称甲方工程承包单位：以下简称乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据有关法律法规、电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、承包围：详见工程劳务分包合同
4、承包形式：详见工程劳务分包合同
5、工程合同编号：详见工程劳务分包合同
6、工程项目计划工期：详见工程劳务分包合同。
二、协议容
1、工程项目安全目标
1）不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。
2）不发生因工程建设引起的电网及设备事故。
3）不发生一般施工机械设备损坏事故。
4）不发生火灾事故。
5）不发生环境污染事件。
6）不发生负主要责任的一般交通事故。
7）不发生对公司造成影响的安全事件。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规及标准制度，包括但不限于：
1) 《中华人民国安全生产法》
2) 国务院《建设工程安全生产管理条例》
3) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
4) DL 5009.2-2004 电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路。
5) 电网基建〔2012〕1586号《电网公司电网建设工程施工分包管理办法》。
6) 电网基建〔2011〕1753号《电网公司基建安全管理规定》
7) 电网安监〔2009〕664 号《电网公司电力安全工作规程》（电力线路部分）
8) 电网安监[2011]2024号《电网公司安全事故调查规程》
9).电网基建〔2012〕1377号《电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》
10) 电网公司其他相关安全文明施工的规定和规程
11) 建设工程所属的地方安全、环境法规
12) 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
1) 认真贯彻、地方、电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
2) 分包项目按照“先订承包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。
3) 建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
4) 施工期间，甲方指派_同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派__ __同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员_1_人。
5) 按照、电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。
6) 工程施工中组织开展危险源或危险点分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防措施，防止事故的发生。
7) 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。
8) 按照有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
9) 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
10) 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
1) 对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。
2) 组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。
3) 定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。
4) 编制并向乙方书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工作业的安全技术交底，由双方签字确认；并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。
5) 向乙方通报建设单位和甲方的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。
6) 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
7) 建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向乙方提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。
8) 危险性较大的施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向乙方进行安全施工交底、双方签字确认，督促和指导落实专项安全措施。
9) 督促乙方落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。
10) 在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。
11) 在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促乙方根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。
12) 进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。
13) 组织乙方落实施工现场临时用电、高处作业等安全文明施工、环境保护各项措施；建立安全管理办法和措施。
14) 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。
15) 组织或督促乙方劳务作业人员定期进行体检。
16) 组织乙方参加相关应急演练，提高应急处置能力。
17) 按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
18) 组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工等安全措施。
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。 四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除 合同总价的5%作为质量保修金。 五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2（大写：捌佰 元每平方米）；混凝土结构人民币1050元/m2（大写：一千零伍拾元每平方米）。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月 日。如不按时完工，每推迟一天罚款叁仟元。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生的
水、电费用由乙方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。 九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的 产品进入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款； 工程内外墙装饰装修结束后，支付%工程款；待工程竣工验收合格后支付%工程款，其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。 十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控 制点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、 进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范 围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
电力工程总承包合同 篇一：电力工程承包合同 电力工程承包合同 工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹______ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准：___合格____________ 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写）：壹万圆整（人民币） ￥：__元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一
次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则
建筑工程包工包料承包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元/m2（大写： m2）人民币计算（建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准）。 四、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 五、承包范围： 工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。（乙方
不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工）。 六、甲方内容 1、甲方提供图纸、水电的来源处。 2、监理方的人员由甲方提供； 3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。 4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。 七、乙方负责内容 1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。 2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。 3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。 4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。 八、付款方式 1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。 2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。 4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。 5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。 6、其余2%作为保修金，在一年之内付清。 九、质量要求
合同编号：YT-FS-3466-39 木工包工包料承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
木工包工包料承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：九方制药厂工程项目部 (以下简称甲方) 乙方：木工班组(班组长 )(以下简称乙方) 为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，所有木工部分以包工包料的形式由乙方承包双方特制定本协议： 一、木工班组包工包料范围： (1)包括模板多层板、木方、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆、山形卡、穿墙螺杆用的PVC管、混凝土墙体用的水泥支撑、脱模剂、悬挑槽钢加固用的木方大头塞及木板防护、人货电梯各层用的防护木板及人工、电梯井水平防护木板及人工、塔吊基础及施工升降机用模板人工、施工区域内临时设施用的木板及
木方、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、拉结筋及二次结构筋打眼、悬挑槽钢的拆除后预留洞模板封堵、配合项目部施工人员的放线弹线、末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的太阳灯及电线、班组工人的安全帽安全带、场地的清理堆放。工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，预留孔洞的支模拆模等。安全文明工地、规范标准图集规定及图纸范围内施工区域内的全部木工工作。(2)木工工种中所用的全部机械设备。(3)后浇带的支模拆模清理工作。(4)结构梁板柱胀模处理，后浇带凿毛处理。(5)模板原因造成的漏混凝土、漏浆清理。(6)混凝土地坪施工时的支模拆模等工作。 二、工程质量要求： 1、乙方在施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以200-1000元/次的罚款。注：
工程承包合同书 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方） 承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。 第二条：施工方案 高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整，【580000.00元】（含供电公司需要收取的费用）。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 第八条：验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条：违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。 第十条：其它 本合同于2014年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章 承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章 年月日
防水工程包工包料承包合同模板 甲方： 乙方：身份证号码： 家庭住址： 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包工程内容及范围： 五承包费用计算办法。本工程所有设计规定和规范要求的防水材料及乙方操作的所有工具均由乙方自备。施工费计算方法按： 本工程乙方承包的总工程量约为，计工程款约为元。竣工结算时，按上述计价方法和质量分值对乙方实际完成的工程量进行结算。 六工期要求： 本防水工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成，并通过甲方、开发商、监理及质监部门的联合竣工验收和抗渗试验（如必要的话），如乙方逾期完成，每延误一天罚款元。 七质量标准及验收要求：
1、乙方在完成每一施工部位或工序后，应在认真自检、互检合格后报甲方检验评定。甲方按国标GBJ300-88防水工程质量检验评定标准进行实测，实量打分，达到业主在总包合同中约定的质量要求定为91分，得本工程的完全价格，90分以下（含90分）的每下降一分，扣元。低于分由乙方自费及时整改修复。 2、乙方应严格按照设计要求和施工规范进行防水层施工，涂料的涂刷遍数、散料的铺设厚度及卷材的搭接长度均须经甲方及监理隐检验收合格后，才能进入下一道工序施工。在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。 3、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对本防水工程负有年的保修义务，在保修期内，乙方应对自己施工质量而引起的渗漏、起壳、开裂等质量缺陷负责无偿修复。如乙方未能在限定时间内实施修理，甲方可另行安排人员修补，费用从乙方预留的保修金中扣除。 4、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状 八付款办法。 1 进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。 2 施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计价， 再向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除应由乙 方承担的各项费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。 3乙方承包的本工程全部完工，根据竣工验收的质量等级来评定乙方的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。 4乙方剩留的工程余款，待工程竣工验收备案后六个月后，除预留5%的保修金外，其余款项一次性付清。如到年终放假结算时未达到“竣工备案后六个月”的期限，甲方为照顾乙方年终工资兑现的实际情况，允许乙方可提前结算。保修金在保修期满后，扣除甲方代付的保修费用（如有的话）外，向乙方一次性付清。 5乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。 6甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属
包工包料建房施工合同书 甲方：身份证号：电话： 住址： 乙方：身份证号：电话： 住址： 甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。 二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。 三、施工要求 ①地工基础：深度75公分宽度60公分里面宽度40公分。 ②墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号)，四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。 ③圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。 ④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3。 ⑤地板砖60×60黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只 ⑥门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：（填上项目部名称） 承包方（以下简称乙方）：（填上承包公司名称） 依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《武汉市建筑工程施工合同》及有关法律、法规，结合本公司有关规定和本工程的具体情况，为明确甲、乙双方施工过程中的权利、义务和经济责任，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务。为明确甲、乙双方在本工程施工中的权利、义务和责任，双方本着平等自愿、平等互利、诚实守信的原则，按甲方在招标时提出的要求和乙方在投标书中的承诺，经双方协商一致达成如下协议，望共同遵守并严肃履行。 第一条：工程承包方式、范围及内容 1、1 工程名称： 1、2 工程地点： 1、3 工程承包方式： 1、4 工程承包范围： （若乙方不按承包范围施工，未施工的部分
由甲方另行组织人员施工，甲方将按承包价格倍扣除） 1、5 承包内容 第二条：工期、甲乙双方提供人员设备 ２、１施工工期 １）、开工时间：年月日（具体时间以乙方进场之日起）２）、竣工时间：年月日 ３）、工期总日历天数：天 ４）、 1 ２、２甲乙双方提供设备、人员 １）、甲方负责项目主要管理人员，提供吊栏、升降机、塔吊及司机操作人员。
2）、本工程所有工程资料均由甲方负责整理，乙方积极配合。3）、乙方负责施工内容及自行带工具、用具等： 第三条：合同价款、支付方式、结算办法 3、1 合同价款 本合同单价已包括安全风险、文明施工、进度赶工、质量等费用。(由分公司及项目部验收 达到优良为准，若未达到优良标准该合同价下浮3%为合同结算单价。)安全、文明及进度见后相关条款。3、2 工程款支付方式： 1）、合同签订前，乙方向甲方支付元安全质量保证金，工程结算后甲方无息返还 乙方。主体分项工程付款为：主体封顶后付至80%，二次结构及其它所有承包范围内的内 容完成后付至95%，余款交房后付清。（装修分项工程付款：分项工程完工后付至80%，验 ）95%收交房后付至，余款保修期满后付清。 ３）、甲方在支付给乙方工程款费用时，乙方应首先满足其作业人员
安装工程承包合同 甲方：浙江省东阳三建郑州大观国际工程项目部 乙方：(劳务公司) 乙方代表：乙方代表身份证号： 家庭住址：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华工民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：郑州大观国际居住区一期 1#、2#、3#楼 二、工程地点：郑州市玉凤路 三、承包方式： 包工包料。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理（不得转包，分包）。 四、承包范围 本工程施工图、施工过程中的所有设计变更和联系单中的全部给排水、雨水、电、暖通的安装工程，消防、弱电预埋工程以及工地现场及临时设施的水电安装。工程量以有效施工图、设计变更、设计文件为准。 五、承包内容 1．自本工程开工至竣工施工图纸包括的所有水、电、暖分项工程的安装，准备、预制加工、预埋、安装、刷漆（防腐）、调试验收、洞口封堵等工作； 2．本分项工程范围内进场材料的水平、垂直运输；所用材料的分类堆放和看护；场内
材料的二次搬运，剩余材料的归堆入库； 3．本分项工程需用洞口的预留和封堵；地面、墙面开槽开洞的修复； 4．临时设施的水电安装及施工现场用电用水的安装。 5. 所涉设备基础的预埋件的留设。 5．工完场清的落手清工作，包括楼层的及时清理和打扫工作。 六、工费计算方法 1．本分项工程由乙方直接对本工程业主方结算。结算方法以甲方与建设方签订的施工合同为依据。 2．在1计算的基础甲方收取结算总价%的管理费。 3．本工程综合费用中已包含乙方所有人员以下费用： （1）工资、奖金、节假日的补贴、社保、医保、劳保等相关费用及劳务管理费。 （2）各类津贴，包括夜餐、加班补贴。 （3）劳保福利：劳保用品，防暑饮料、防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工、开会、学习、培训、探亲等用工及差旅费。因不可抗力因素影响的停工，特殊停工、待工费等。 （5）作业班组成员的招募、进退场、工地之间转移等费用。 （6）构配件的场地内二次搬运，本工种范围内材料的装卸费用。 （7）乙方在现场所需要的安全帽、工作服、雨衣、安全带等用品的费用。 4. 包括所涉材料采购费，仓管费、检验试验费等一切费用。 5. 劳务管理费向乙方收取总劳务工资（30元/建筑面积）的0.9%，资料压金收取1元/建筑面积。 七、工期要求 1．乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每延误一天处违约罚金 2000元。 八、质量验收标准 甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价： 乙方应全面执行企业有关标准、郑州市相关验收规范，国家有关标准。
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
外墙涂料工程施工合同 发包方： 承包方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：外墙涂料工程 1.4承包方式：包工包料包辅材 1.5工期：甲方通知进场到工程竣工。 1.6工程质量:合格。 1.7合同价款（人民币）： 单价：25 元/m2 （不含税收） 工艺：_①、外墙漆腻子粉采用昆明市广元佳巢腻子粉（打底二遍并打磨）； ②、外墙漆采用三棵树SGD103底漆一遍；③、三棵树SGE000高级面漆一遍；④、三棵树SGE000高级面漆一遍。 工程完工后按实际涂装面积结算，合同单价不变工程总价以结算审计定价为准。 第2条甲方工作 2.1开工前7天，向乙方提供电子版施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。全 部交出工作面，清除影响施工的障碍物，对不能清除的墙面设施采取保护措施。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2 提供乙方施工所需住宿、用水、电源等设施，须提供设备材料放置场地，具 体可双方协商。 2.3指派同志为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行 监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图现场交底，提供施工工艺说明和拟定施工方案和进度 计划，交甲方审定。 3.2指派同志为乙方驻地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质， 保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。严格按 照图纸和施工工艺说明进行施工，参加竣工验收，编制工程结算。 3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.5负责工程完工验收前的成品保护工作。 3.6在施工现场应服从总包单位的统一管理。 3.7根据图纸及现场尺寸，结合效果图，重新优化设计墙面涂料分块尺寸图，经 甲方确认后实施。 3.8 参加工地例会及其它相关会议。 第4条关于工期的约定 4.1 合同生效后 3 日内原材料及工人进场；按现场进度，在外墙抹灰完成15 天内完成施工任务，超出15天，则支付相应的外架及机械等配合费。 4.2 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶 工采取的措施费用。 4.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.4 因乙方的责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。 4.5 如遇下列情况，经甲，乙双方协商，工期相应顺延： （1）施工中因停电，停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延； （2）工作面不能及时交接而影响施工； （3）需要甲方解决的问题，乙方以书面形式提出后，甲方在24小时内未予答复而影响施工。 第5条关于工程质量及验收的约定 5.1 乙方必须严格按照甲方认可的样板颜色进行施工，并接受甲方工地代表和监理的监督。 5.2本工程质量须达到国家质量评定标准。 5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参 加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，
合同编号：__________ 承包合同书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为了明确在施工过程中甲乙双方 的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工、包料 5、工程工期：开工日期竣工日期总工期为（日历天） 第二条工程结算方式 1、以本工程实际成品路面面积为准，按以上工程内容，工程款总价为60万元，不含税金及管理费。 2、本工程首先由乙方负责垫资施工，待工程竣工，乙方报请甲方验收后，由甲方在10内支付给乙方总承包价款的95%,剩余5%作为工程质量保证金，保修期满一次付清（保修期为一 年）。 第三条甲方义务 1、甲方有权对工程实行技术指导、质量控制、安全监督、经济约束为中心的管理。 2、负责提供施工图纸和高程控制点、进行技术交底，协助技术档案资料的收集整理，及时组织 工程竣工验收。 3、负责协调解决施工用电、用水及施工场地。 4、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 5、有权随时检查乙方的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工和物资、设备保管使用情况；查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况。有权向乙方提岀整改、修复、返工、直至清退的指令。
第四条乙方义务 1、提供进厂施工人员及技术人员名单。 2、乙方代表甲方履行与业主的合同并对工程质量负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及企业有关规章制度。 3、乙方特殊工种必须持证上岗。 4、在施工中每一道工序均执行报验制，乙方必须按甲方要求质量、进度、安全、文明施工标准，精心组织施工。 5、乙方在施工过程中应积极配合业主、监理组织施工，对已完成的工程项目，教育工人要做好成品保护措施。 6、乙方中途不得以任何理由及其它条件退场，否则乙方应包赔甲方的经济损失，并对完成的工程量不予结算。 第五条质量要求工程质量保证达到合格标准。乙方必须按照施工规范，图纸设计要求精心组织施工，不能偷工减料，乙方要建立自查自检与工序交接检制度，严把质量关，如果乙方施工人员未按照规范标准和图纸设计要求进行施工，所造成的质量问题和经济损失由乙方全部承担。 第六条安全要求安全无事故。乙方进场时要做好进场前安全教育。在施工过程中，按照国家的操作规程进行安全施工，否则，所造成的一切安全事故均由乙方承担，费用自理，甲方不负任何经济赔偿和法律责任。 第七条工期要求 乙方必须保证总工期天内完成施工任务，若推迟一天甲方给予乙方罚款丿 元 。 第八条文明施工要求乙方应有计划，有秩序的组织施工，做到工完、料净、场地清。施工时保证工作 面整洁，任何一道工序施工完毕，多余的材料必须清理干净，施工现场要做到随手清，要把所有的材 料堆放在指定的地方。
施工承包合同 （公司内部管理文件） 甲方：（工程项目部） 乙方：（身份证号：施工班组） 为强化内部管理，项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，现就工程班组承包管理，并明确双方的责、权利。 经甲乙双方协商一致，同意签订和执行以下合同条款内容： 一．工程概况： 1．工程名称：住宅楼# 工程。 2．工程地点：无锡新区梅村镇梅荆花苑二期工程。 3．工程承包内容： 施工图纸设计内容中所涉及所有工作内容（土建、水电安装）。及本工 程相关的临时设施工程（含生活设施）、场内文明施工、场地整洁整理、 技术管理（资料、施工放线）、全面安全管理等工作。 二．工程承包方式： 包工包料（部分材料为业主方供应另详）。 三．工程量的确定： 按施工合同、建设单位的标书等内容、以竣工后的结算审计工程量为准。四．工程价款和结算管理： 工程款的支付：完成+0.0时付总价的10%，至3层顶结束付总价的10%，主体封顶时付10%，工程竣工验收合格1个月内付总价的15%，2004年付总价的30%，2005年付总价25%。 五．工程质量管理： 1）本单位工程质量要求优良，（具体对照国家优良工程验收评定办法）。 2）单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。 3）施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖 惩办法对乙方同等条件执行。 4）自觉配合甲方、监理进行质量、安全检查，发现问题及时处理。如明确的整改时间内不整改或整改不合格一次罚款200元。二次验收罚款400 元。 5）工程保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。保修期内发生的施工缺陷，由乙方负责无偿修理至合格及使用要求为止。 6）在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场，甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。 六．工程工期管理： 1）工程施工期：自2002 年11 月8 日至2003年5月8 日，具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划 为工期目标控制。 2）乙方接到甲方的进度计划任务书后，承包人签字认可不得找客观原因。 确属业主或甲方原因的，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期 计划。确保工期计划表的严肃性。
编号：YB-HT-4781 电力承包工程合同样本 Sample electric power contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
电力承包工程合同样本 电力承包工程合同范文1 发包人(全称)：__ ____ 承包人(全称)：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹____ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准：___合格____ 五、合同价款(构成见附表) 金额(大写)：壹万圆整 (人民币)￥：_10000.00_元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施
建房承包合同包工包料 篇一：包工包料建房施工合同书 包工包料建房施工合同书 甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话：甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。 二、施工要求 1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。 2、乙方自本合同签订后开始施工，月天），即自按期交房。 3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢 材、中联水泥。 三、付款方式 工程报价：每平方元，以实际建筑面积为准。
1、地基挖好后甲方支付乙方首批款 2 万元。 2、第一层盖好后付4 万元。 3、第二层盖好后付4 万元。 4 后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。 四、工程内容：从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。 五、违约责任： 1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。 2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金 2 万元。 3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。 六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解 决，协商不成的，均可向西峡县人民法院提起诉讼。 七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。 甲方：乙方签字：
房屋建筑施工承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条》的有关规定，结合本工程具体情况，经过乙方详尽踏勘现场，为明确甲乙双方在房屋建设施工过程中的权利、职责和义务，保质保量完成工程任务，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称：陇西县 工程地点：陇西县 工程结构：基础为钢筋混凝土灌注桩；上部结构体系为现浇钢筋混凝土框架结构。 二、建设规模 本合同工程项目为一栋楼，共两层设计，总建筑面积aaa㎡。其中，上部建筑一层建筑面积aaa㎡，二层建筑面积aaa㎡。 三、工程承包范围 承包范围：本合同工程项目施工设计图纸及甲方现场确定所涉及的所有内容的施工、完工、缺陷修复和保修期内的
保修。 本合同工程项目施工内容包含但不限于：旧房拆除、平整、桩基础、框架柱、梁、墙体、现浇钢筋混凝土楼板，现浇钢筋混凝土楼梯、现浇钢筋混凝土楼面和现浇混凝土地面、架模、拆模、浇筑、楼地面及楼梯做水泥砂浆抹面、安装上下水及排污落水管道、内墙及天棚抹灰粉刷、外墙立面抹面、化粪池、门前台阶、防雷接地等等。 四、工程承包形式 采用“包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护”的包干方式，全面负责本合同工程范围内的全部工作内容。 五、工期 1.开工日期：2020年月日； 2.封顶日期：2020年月日； 3.竣工日期：2020年月日； 合同工期：日历天 六、合同价款 合同总价暂定为人民币（大写）（小写金额：aaaa元），建筑面积暂定aaa㎡，综合含税单价为1500.00元/㎡， 本合同价款，是指完成合同约定、图纸范围以及设计、施工和验收规范要求的工作内容的全部报酬。本合同价款包
工程承包合同 合同编号： 工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人： 工程承包人： 订立时间：二〇一四年七月二十日订立地点：
工程发包人：（以下简称甲方） 工程承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程承包围和工作容 1.1 工程对象：110千伏送出工程安装工程 1.2 工程作业地点： 1.3 工程发包围：110千伏送出工程安装工程 1.4 承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。 1.5 工程发包围容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。 二、工程造价及支付方式 2.1工程包干总价款为：（人民币）（￥：万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年省估价表》、《2003省建设工程补充定额估价表》按实结算。 2.2工程签证参照甲方《202 3.02分包签证办法》文件执行。 2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。 2.4 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。 2.5合同签订生效后，乙方提供合格的税务发票，乙方人员进场后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬；工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%；工程验收合格通过后，支付暂定工程总价款的80%；工程总价款经双方协商一致后，甲方按工程总价款的95%（累计支付值）支付给乙方，余5%为质量保证金，质保期1年，一年无质量问题甲方支付乙方质保金（工程总价款5%）。 2.6税票开票地点：劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。 三、工期 3.1 合同签订后，乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工，计划开工日期为，具体开工日期以甲方批准的时间为准，其分包工作容需在前完成，总日历工作天数为：天，并具备投产条件。 3.2 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期完成分包围工作的，甲方有权选择其它分包单位完成剩余工作，也有权要求乙方继续履行该合同，同时乙方应承担违约责任。若因甲方原因造成工期延误，乙方的合同工期相应顺延，并不承担违约责任。 四、施工要求 4.1 工程质量标准应达到优良级。工程质量标准的评定以《110KV--500KV架空电力线路施工及验收规》为依据。 4.2 工程质量由甲方工程部负责评定，乙方若对质量评定结果有异议，可委托电力质监站进行评定。所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。