编号：
___________市人防地下室防护设备
制作安装工程合同
工程名称：金港豪庭
工程地点：福田区金田路与福强路交汇处
发包单位：深圳市恒基泰房地产投资有限公司
承包单位：
深圳市民防委员会办公室监制
甲方（发包单位）：深圳市恒基泰房地产投资有限公司
乙方（承包单位）：
根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和深圳市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。
第一条工程名称和内容
1．工程名称：金港豪庭。
2．工程内容；地下室人防设备工程。
（详见附表）
第二条合同价款及承包方式
1．合同价款为人民币：元。
人民币大写：元整。
2．承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。
第三条工期要求
合同签订后，乙方按甲方地盘代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天提前通知乙方。乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通
知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。乙方必须配合甲方工程进度施工。
第四条合同工程款支付
1．门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合同总造价30%的工程进度款，计人民币: 元。
2．门扇安装前（30天），甲方向乙方支付合同总造价25%的门扇备料款，计人民币：元。
3．门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同总造价的40%，计人民币：元。
4．剩余5%的工程款，计人民币：元，作为工程保修金，待保修期满（壹年）后一周内结清余款。
第五条工程质量
1．制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。
2．人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。
3．质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1—90）和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》（RFJ2—97）的规定进行。
4．工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》（GBJ134—90）、《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1—90）及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交深圳市民防办
进行验收。
5．单位工程完成后，协助整理、填写《民防工程竣工预验收证明书》、《质量保证资料检查表》，填定和签字盖章后送深圳市民防办进行核定。
6．及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。
7．本工程的质量监督和验收单位：深圳市民防委员会办公室。
第六条双方责任
1．甲方责任
1.1 及时向乙方提供市民防办审定的人防地下室的施工图2套和有关资料。
1.2 由于工程的需要，甲方变更设计时，应提前二天办理工程变更和设计修改手续，并经市民防办审定后书面通知乙方。
1.3 提供安装的必须条件：焊接用电、塔吊、固定支撑。
1.4 负责协调乙方和现场各施工单位的关系。
1.5 以书面形式向乙方提供地下室的标高和轴线、孔口中心线。
1.6 协助工程监理，组织对工程进行预检和竣工正式验收，并按合同规定的时间办理工程款支付。
2．乙方责任
2.1 严格按国家人防办、国家建设部颁发的标准图纸和有关规定制作、安装人防防护设备。
2.2 遵守施工现场的各项规章制度，保证安全施工，文明施工。
2.3 协助甲方办理本工程的验收申请工作，提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证。
2.4 按总承包商编制并经监理工程师批准的施工总进度计划进行施工安排。
2.5 工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复，因甲方提前使用造成的损坏，所产生的维修费由甲方支付。
2.6 由于乙方责任造成人防防护设备安装工程无法通过验收的，由乙方负责。
第七条材料和设备
本工程所用的材料和设备均由乙方自己采购。材料必须符合国家标准图集的规定，并为深圳市民防委员会办公室认可的合格产品。
第八条图纸变更和修改
施工图的修改、变更须经设计单位和甲方代表签字，并报深圳市民防委员会办公室审批后有效。
第九条工程验收
1．人防门框及设备预埋件安装完毕后，由乙方、监理单位组织自检，自检合格后由监理或甲方报深圳市民防委员会办公室申请隐蔽验收，验收合格后才能封模浇注混凝土。
2．乙方认为工程具备完工验收条件将提前二天通知甲方准备预验收。甲方接到通知后按约定时间组织工程预验收，如需整改，乙方按整改意见认真进行整改。
3．工程验收合格后，由甲方和监理工程师向深圳市民防委员会
办公室申请竣工验收。乙方协助办理有关手续。
第十条保修期和最后验收
1．保修期从通过人防竣工验收之日起计算，保修期为壹年。
2．保修期内乙方应认真履行保修责任，确保维修的时间和质量。
3．建立回访制度，稳定回访登记计划，进行定期不定期回访，每年内工程回访不少于两次。
4．建立工程维修卡，在工程竣工后一个月内向业主发出，维修卡内容包括：A、工程项目的名称；B、关于保修的原则、范围和期限；C、负责保修的部门和人员；D、联系电话、联系人。
5．在工程保修期内，贯彻公司的质量方针、服务热情、周到，因施工造成的问题均须及时免费维修。即使是业主原因造成的问题，积极给予解决。
6．保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其它缺陷均属保修范围。
7．保修期满七天内，由甲方确认乙方完成保修责任后，甲方应在七天内付清保修金。
第十一条违约
1．合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。
2．因甲方或总承包方提前封模而造成人防门框和设备预理件无法进行隐蔽验收，造成的损失由甲方或总承包方负责。
第十二条仲裁
甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，而且无法在互相协商的基础上解决时，可向深圳市仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为深圳。
第十三条附则
1．本合同在履行期间，如遇地震等不可抗拒因素所造成损失，由甲、乙双方共同协商解决。
2．本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3．本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字盖公章并送深圳市民防委员会办公室备案后生效，甲、乙双方必须共同履行合同条款，按合同履行完权利和义务后合同失效。
4．本合同一式五份，甲方执两份，乙方执两份，送深圳市民防委员会办公室一份备案。
发包方（公章）：承包方（公章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
合同签订时间：年月日
主管单位意见：
年月日
人防工程防护设备 安装合同 工程名称： 工程地址： 发包方： 承包方： 签约时间：年月日 签订地点：
人防工程防护设备安装合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工
资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
工程档案编号：__________人防工程防护设备制作安装合同 项目名称：xxxx西区二标段人防地下室 发包单位：xx集团有限公司xxxx工程项目经理部 承包单位：xx市人防工程专用设备厂 xx市人民防空办公室监制
发包人：xx集团有限公司xxxx工程项目经理部（以下简称甲方） 承包人：xx市人防工程专用设备厂 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人防工程防护设备管理办法》和有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就人防工程防护设备制安工程协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxx西区二标段人防地下室 工程地址：武锅厂内 建设单位：xx集团xx地产有限公司 施工单位：xx集团有限公司xxxx工程项目经理部 二、工程内容 人防工程防护设备的制作、安装等施工项目以及运输、维修等，详见合同附表《人防工程防护设备合同清单》。 三、合同价款 合同总金额（人民币大写）xx元， (人民币小写)：￥xx元。 其中：设备费为￥xx元。 安装调试费为￥xx元。
四、价款确立 1、防护设备产品价格参照xx市人防工程防护设备预算定额执行。 2、合同价款确立以后，一般不得调整。如遇工程设计变更、政策调整引起材料价格变动、人力不可抵抗灾害等，经双方协商同意，可调整合同价格。 五、付款方式 合同订立7日内，甲方应向乙方预付合同价款的 20 %，金额（人民币大写）xx 元(人民币小写)：￥xx 元； 甲方通知乙方门框进场，即向乙方支付合同价款的 40 %，金额（人民币大写） xx 元(人民币小写)：￥xx元； 甲方通知乙方门扇进场，即向乙方支付合同价款的 40 %，金额（人民币大写） xx 元(人民币小写)：￥xx元。 六、工程变更 1、本工程施工中，任何一方均不得任意变更设计。 2、如果确需变更设计，甲方应报人防工程主管部门审批同意后，书面通知乙方，同时提供变更图纸和说明。 3、因设计变更增加合同价款，按本合同第四条确立。 4、因设计变更延误工期，以及给乙方造成的损失，由甲方承担。
编号： _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、
《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双 方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位： 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸， 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
工业品买卖合同 出卖人：****有限公司合同编号：**** 买受人：****有限公司签订地点：**** 签订时间：年月日第一条：产品名称、型号、数量、金额 第二条：质量标准：按国家标准。 第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：按照国家质量法。 第四条：包装标准、包装物的供应与回收：无。 第五条：随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品说明书、产品合格证、检验报告、企业资质证、产品跟踪保证书。 第六条：标的物所有权自付款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第七条：运输方式及到达地点和费用负担：运输费用由出卖人承担，运送到****小区工地并负责卸车。 第八条：检验标准、方法：现场检验。 第九条：结算方式、时间及地点：货到工地出卖方提供普通发票后付总价款的70%，安装完成付总价款的10%，验收合格后一个月内付总价款的15%，余下5%作为质保金一年后15天内（不计息）付清，在质保期内所供材料如有损坏，无条件更换。 第十条：货款收款、提供发票单位为*****有限公司。在合同履行期间，不得随意更改，如出现更改现象，出卖人须承担总价款5%的违约金。 第十一条：违约责任：按合同法执行，违约方承担相应的违约责任。 第十二条：本合同解除的条件：双方责任、义务履行完毕，自动解除。 第十三条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的。按下列第一种方式解决： 一、提交____仲裁委员会仲裁；二、依法向人民法院起诉。 第十四条：本合同一式贰份，供、需双方各执壹份，双方签字盖章起生效。 第十五条：其他约定事项：无。 附附件一份。
人防通风工程施工分包合同书 总包人(以下简称甲方): 分包人(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》以及省、市建委的有关文件规定，为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，经双方协商同意，签定本合同。 一、工程名称：华鑫学府城一期一阶段人防通风工程 二、承包方式：大包干。包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包政府部门验收。 三、承包范围及内容： 1、1-5#楼人防设备及风管制作安装，各楼正压送排风系统安装 2、设备调试、系统测试验收； 3、技术培训及保修服务； 4、相关协调、报审及验收。 四、本工程所采用主要材料及设备品牌的约定 1#楼人防通风设备表 序号名称规格型号单位数量品牌产地 1 静压箱L=1000 800*320 个1.00 山东中大 2 增压关（闸阀）DN25 项1.00 3 风管δ0.8 m2 4 风管δ3 m2 5 电动脚踏两用风机DJF-1 电动L=3060m3/h 台2.00 山西新华 6 油网过滤器LWP-D(X) 台6.00 山西新华 7 过滤吸收器SR78-1000 台3.00 山西新华 8 正压送风机HTF(A)-I-NO.0.9 风量18000，风压620，功率5.5，转速1450 台8.00 山东中大 9 排风机HTFC-I-NO.12 风量5679，风压620，功率1.5，转速950 台2.00 山东中大 10 风管止回阀D600 个8.00 山东中大 11 手动密闭阀D40J-0.5-500 个2.00 山西新华 12 手动密闭阀D40J-0.5-700 个1.00 山西新华 13 插板阀D500 个1.00 山西新华 14 堵头D400 个1.00 山西新华 15 超压自动排气活门YF-D200 个3.00 山东中大 16 手动多叶调节阀250*200 个12.00 山东中大 17 风管防火阀500*200 个2.00 山东中大 18 风管防火调节阀630*200 个1.00 山东中大 19 正压送风口带阀门600*600 个76.00 山东中大 20 单层风口600*400 个4.00 山东中大 21 单层百叶风口600*1800 个1.00 山东中大 2#楼人防通风设备表 序号名称规格型号单位数量品牌产地 1 静压箱安装L=1000 800*320 个1.00 山东中大 2 增压关（闸阀）DN25 项1.00
人防工程施工合同 委托方：（以下简称甲方） 地址： 受托方：（以下简称乙方） 地址： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《建筑法》、《人民防空法》及人防工程保护设备管理有关规定，甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承包其人防通风、防化工程安装施工，乙方同意受托的有关事宜达成如下合同，并共同遵守执行。 1．甲方的权利和义务 除本合同其他条款规定外，甲方还负责： 1.1．负责与建设单位、监理单位的沟通协调前期工作，负责具 体项目内部相关协调工作。 1.2．协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。 1.3．负责发放图纸给乙方下生产任务单。 1.4．因甲方现场条件不具备进场后造成的误工，甲方承担乙方 的一切损失。 1.5．负责配合、协调建设单位对具体项目工程检测、初验、复 验工作。
1.6．及时支付工程施工费、材料费、安装费。 1.7．乙方承包的施工项目，其工程总包方、物业公司要求的押 金、出入证费及垃圾处理费，均由甲方承担。 1.8．向乙方培训、宣讲、本公司关于工程质量、安全等方面的 规章制度、管理办法等。 1.9．在未经乙方同意甲方不得将所属项目承包给第三方。2．乙方的权利和义务 2.1．配合甲方具体项目中一切施工。 2.2．负责勘察现场后按施工图纸下生产任务单。 2.3．负责以书面的形式通知甲方进场时间，须提前三天时间。 2.4．乙方所使用的工人，必须自行登记造册。 2.5．乙方的具体项目现场代表、安装人员、特殊工种等专业人员必须具有与甲方协调工作的能力。 2.6．按审定的施工图纸资料和设计变更，遵循国家和行业主管部门颁发的施工及验收规范、安全操作规范以及甲方相关工程质量、安全规章制度和管理办法等，组织具体项目的施工，严格保证施工质量、施工安全。 2.7．具体项目施工过程中，乙方应当严格遵守国家法律法规、行业主管部门以及甲方关于安全施工的相关规定。 2.8．乙方应建立健全内部安全管理制度，保证一定数额的安全费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产条件得到改善等。
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）： xxxx有限公司 承包方（乙方）： xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：市xxxx 1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包围及容： 1、工程承包围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风
管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。 三、人防工程与土建、水电施工交接界面： 1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供（参照相关施工图）； 2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成。 3、人防区的排水系统所需的防爆地漏，由人防施工单位提供及安装。 4、进入人防区的给水管、消防管、电缆穿墙所需的刚性套管由水电、消防施工班组负责安装； 5、人防区的人防设备所需的电源的电缆、电缆套管、桥架、配电箱由水电施工班组负责安装及敷设，人防施工班组负责配电箱（柜）出线端→设备控制箱→用电设备的线路敷设；
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
人防设备施工合同 发包方：（甲方） 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第1条工程概况 1、工程名称：大厦人防通风设备及地下室人防门项目制作安装 工程 2、工程地点： 3、工程内容：人防通风设备及地下室人防门项目制作安装工程 （按施工图纸） . （1）本工程人防工程防护设备，是指用于人防地下室的防护密闭门、密闭门、活门、阀门、防爆门铃、防爆地漏，临战 封堵及人防通风。 （2）乙方按照双方约定工程内容及条款，包工包料生产出成品后，根据工地施工进度适时运抵本工程工地安装并调试完 毕，经主管部门验收合格后，做好本工程资料以备整体验 收。 （3）如人防部门验收不通过，所需更改增补的设备乙方负责无条件补足安装直至验收合格为止。 （4）在实际施工过程中，用材或施工量减少的，乙方应如实在结算中予以扣减相应费用。 第2条工程期限 1、乙方在年月日进场，工程完工日期到按土建总承包单 位施工工程进度。 2、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生 的火灾、地震等）而影响工程时则工期顺延。 第3条合同价款及承包方式 1、本合同按第一条第3款规定的工程内容实行包干计价。工程总
造价（优惠价）为：人民币（大写贰佰壹拾叁万伍仟 伍佰捌拾元整（￥2135580.00元（含税）。祥细单价清单（附后） 2、属设计变更的防护设备及工程量，单价按相应的价格分析计 算 3、本工程为大包干，即：包人工、包材料、包设备、包工期、 包安装、包质量、包检测费用，包施工用电费、包验收合 格。除特别约定外，乙方在实施本项目工程过程中可能产生的各项费用均由乙方承担。无论市场材料上涨、降幅，甲乙双方不得提出任何异议。设备材料运输安装施工，无论任何难度都由乙方自负，甲方不给予任何费用。 第4条质量标准 1、乙方提供的人防设备，全部按照中央军委总参谋部第四工程 兵研究院提供的标准图纸生产，结合本项目人防地下室图纸设计的实施情况来安装。生产和安装的质量必须符合上述规范的要求。 2、设备安装完毕后，必须经地级以上城市人防管理部门验收； 如验收不合格，乙方必须无条件返工至合格为止，返工费用由乙方承担。 第5条付款与结算 1、本合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总造价的 5%即人民币（大写）壹拾万陆仟柒佰柒拾玖元整（￥106779.00元）作为定金，设备进场安装时，该款自动作为货款。 2、门框及预埋件运抵施工现场安装完成后三个工作日内，甲方 向乙方支付合同总造价的30%即人民币（大写）陆拾肆万陆佰柒拾肆元整（￥640674.00元）。 3、门扇及通风设备运抵施工现场安装完成后三个工作日内，甲 方向乙方支付合同总造价的30% 即人民币（大写）陆拾肆万陆佰柒拾肆元整（￥640674.00元）。 4、全部人防设备以及通风设备验收合格后三个工作日内，乙方 一次性向甲方出具本项目人防设备竣工验收合格证件及费用发票和四份竣工图纸，甲方付给乙方合同总造价的35%即人民币（大写）柒拾肆万柒仟肆佰伍叁元整（￥747453.00
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 通风工程承包合同
编号：FS-DY-52608 通风工程承包合同 发包方：(简称甲方) 承包方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同，其合同条款内容如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、承包范围 1、工程范围：具体内容为通风工程，(包括消防通风，常时通风、人防通风)建设方及甲方分包通风安装项目以外所有内容。含：工程招标补充说明，图纸答疑，清算编制说明，
变更。综上所有承包方式为包工包料，包所有机械设备，安装调试与消防联动调试。 2、设备及材料：以甲方招投标文件中关于认质认价部分的所有内容。 3、所有设备材料进场前须报审，按规定提供相关资料。 三、承包单价与结算方式： 1、此工程分包通风为固定合同单价，以甲方招标最高限价为准下浮18%后计价为元，大写：。单价不包括税金，水电费。 2、结算方式：按设计图纸一次包死，由于甲方设计变更及认质认价产生的价格变更结算时，以变更部分鉴证为准，付甲方管理费为12%计算。 3、乙方承包一切机械设备，联运调试，系统调试费用。 四、质量要求： 乙方进入现场前必须熟悉图纸，解决疑难问题，乙方必须按图施工，按照技术交底施工，服从现场监理及项目部的施工工序安排。施工质量达到国家施工质量验收标准的规定。乙方工程施工完毕必须与消防及相关安装、土建专业密切配
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
人防工程防护设备和战时通风防化 安装施工合同 发包方（甲方）：海南国和房地产开发有限公司 承包方（乙方）：海南人防工程咨询有限公司 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规，本着互惠互利的原则，经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围：人防工程（含防护设备和战时通风防化等）制作（购买）及安装施工。承包内容详见施工图纸设计（含设计变更）的所有内容。本合同附《人防工程（含防护设备和战时通风防化）工程清单》一份，清单所列项目、数量如有遗漏，以施工图（含设计变更）和有关图集为准，其施工工作内容已包含并综合在总包干价中，不再另列计价项目，不再另增加数量计价。 第三条承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。
第四条本合同一律按施工图纸设计（含设计变更）要求安装施工，即本合同人防工程的名称、型号、数量、单价、轴线（点）标高等进行安装施工。 第五条工期：根据甲方施工进度计划进行。 第六条本合同人防工程（防护设备和战时通风防化安装工程）总包干价为人名币大写陆拾陆万元整（￥660000.00元）。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价一次性包干，不再另列计价项目，不再另增加数量计价，不再发生零星点工。 付款方式如下： 6.1本合同签订之日起3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%及￥198000.00元。 6.2本合同人防工程防护设备所需的人防门框、战时封堵以及战时通风防化等预埋安装完毕3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥198000.00元。 6.3本合同人防工程防护设备所需的人防门扇和战时封堵以及战时通风防化安装完毕3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥198000.00元 6.4本合同人防工程防护设备和战时通风防化安装竣工，经人防主管部门验收通过并发给人防工程竣工验收备案意见书3天内，甲方
编号： ___________市人防地下室防护设备 制作安装工程合同 工程名称：金港豪庭 工程地点：福田区金田路与福强路交汇处 发包单位：深圳市恒基泰房地产投资有限公司 承包单位： 深圳市民防委员会办公室监制
甲方（发包单位）：深圳市恒基泰房地产投资有限公司 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和深圳市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条工程名称和内容 1．工程名称：金港豪庭。 2．工程内容；地下室人防设备工程。 （详见附表） 第二条合同价款及承包方式 1．合同价款为人民币：元。 人民币大写：元整。 2．承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。 第三条工期要求 合同签订后，乙方按甲方地盘代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天提前通知乙方。乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通
知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。乙方必须配合甲方工程进度施工。 第四条合同工程款支付 1．门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合同总造价30%的工程进度款，计人民币: 元。 2．门扇安装前（30天），甲方向乙方支付合同总造价25%的门扇备料款，计人民币：元。 3．门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同总造价的40%，计人民币：元。 4．剩余5%的工程款，计人民币：元，作为工程保修金，待保修期满（壹年）后一周内结清余款。 第五条工程质量 1．制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。 2．人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3．质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1—90）和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》（RFJ2—97）的规定进行。 4．工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》（GBJ134—90）、《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1—90）及国家现行有关标准规范进行，并将核定资料提交深圳市民防办
编号：GC017 人防地下室防护设备制作安装 工程合同 莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程名 称： 工程地点: 福建省莆田市荔城区张镇村 发包单位: 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司承包单位:
甲方（发包单位）：深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和莆田市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条工程名称和内容 1.工程名称：莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程。 2.工程内容；地下室人防设备工程，具体施工方法以设计图纸为准。 第二条合同价款及承包方式 1.___________________________ 合同价款为人民币：元。 人民币大写：_________________________________________ 元整。 2.承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。 第三条工期要求 合同签订后，乙方按甲方代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天提前通知乙方。乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通知 乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。乙方必须配合甲方工程进度施工。
第四条合同工程款支付 1.门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合 同总造价30%的工程进度款，计人民币：_____________________ 元。 2.门扇安装前（30天），甲方向乙方支付合同总造价25%的门 扇备料款，计人民币：____________________ 元。 3.门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同 总造价的40%，计人民币： _________________ 元。 4._____________________________________ 剩余5%的工程款，计人民币：_________________________________________ 元，作为工程保修金，待保修期满（壹年）后一周内结清余款。 第五条工程质量 1.制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。 2.人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3.质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H 90）和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》（RFJ2-97）的规定进行。 4.工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》（GBJ134-90）、《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H90）及国家现行有关标准 规范进行，并将核定资料提交莆田市民防办进行 验收
XXXXXXXXX项目人防战时安装工程 施工合同 项目名称：XXXXXXX项目人防战时安装工程 甲方：XXXXXXXXXX公司 乙方： 1.工程概述 XXXXXXXXX项目人防战时通风安装工程，委托 （乙方）施工。按照“中华人民共和国合同法”和“中华人民共和国建筑法”的有关要求及本工程施工范围的有关条款，经甲乙双方代表友好协商签订本合同。 2.承包范围 2.1本合同承包范围： 2.1.1人防战时通风工程：包含战时各类通风风机风管、风口、风阀、过滤器等一切设备均需安装到位。具体详见解放军理工大学人防工程设计研究院人防通风施工图战时部分工程量。 2.1.2平战时转换接口需安装到位，不好安装的位臵，需制作好摆放在现场。 2.1.3所有人防设备型号规格，若图纸设计要求与现行验收标准有偏差的，最终以现行验收标准为准。 2.1.4负责整个人防战时工程（给排水工程、战时通风工程、战时电气工程、人防卷帘门）与当地人防部门协调工作。 3.合同工期 3.1开工日期：2013年5月6日。 3.2交工日期：2013年6月15日。 3.3本工程合同绝对工期为41天，工期以日历日为准，因气候影响工期概不顺延，为此请乙方在施工组织设计中突出抢工期的具体有力措施。 4.工程质量标准 符合现行江苏省人防工程施工验收规范和标准要求，并满足当地人防部门验收标准以及建设单位、甲方的竣工验收。
5．合同总价 5.1本工程的合同总价为人民币 XX 万元（大写人币： XX整）。合同总价包括完成承包范围内工程项目的全部费用，包括全部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费等；根据施工图纸、技术标准或政府（包括主管职能部门）文件规定应当由乙方负责实施的所有检验、检测、试验费，已综合测算后包括在合同总价中。 5.2本合同总价包括从投标开始到完成本项目承包范围内所有内容直至保修 结束为止所需的所有费用，一次包定。 6．合同价款的支付方式 本工程无预付款，乙方根据甲方工程进度采购人防通风设备及材料。风阀、双连杆手电动密闭阀、超压排气活门、油网过滤器、过滤吸收器、插板阀等人防通风设备到场后即付清设备款；风管管材、风机等风管及附件到场后付清材料款的50%；完工后通过甲方、建设单位及泰兴人防部门初验后付至合同总价的85%，所有资料原件交至泰兴人防办、复印件交至甲方，在人防办出具竣工验收单的同时付清尾款。 7．甲、乙双方的职责 7.1甲方责任： 7.1.1配合解决施工过程中出现的各种技术问题； 7.1.2施工现场配合协调工作； 7.1.3按合同付款要求拨付工程款；如未能按时支付，按10%利息计算，延误工期由甲方负责。 7.1.4施工全过程的质量监理； 7.1.5组织工程竣工验收。 7.2乙方责任： 7.2.1 严格按设计文件，现行国家、行业和江苏省人防工程最新版本的规范、标准、规程、管理规定及甲方相关项目建设管理制度规定组织施工，当相互要求不一致的，由甲方明确或按最严格的条款执行。乙方应与其它施工单位相互配合，服从甲方及建设单位现场管理人员和监理单位的协调与管理。 7.2.2乙方必须严格遵守江XXXXXXXXX有限公司及项目指挥部制定的《建设工程质量监督检查告知书》、《项目工程技术质量管理制度》、《项目建设安全管理考核规定》、《项目建设工程进度管理制度》、《新、改、扩建项目安全管理规定》、《危险作业安全管理制度》、《协作单位安全管理规定》、《项目隐蔽工程检查验收规定》等涉及项目建设管理的各项规定，如有违反、自愿接收这些管理制度的处罚。
人防地下室水电、消防系统安装工程 施工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等自愿、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方巴山鑫城人防地下室水电、消防系统安装工程承包给乙方施工项目协商一致，订立本合同。 合同前言： 1.甲方将委托乙方负责巴山鑫城人防地下室水电、消防系统安装工程的安装、检测、调试、竣工验收等工作。 2.乙方承诺有能力按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的价格，在本合同规定的时间内保质、保量地完成甲方委托的工程工作。 3.作为一个有经验的承包商，在签订本合同前已充分了解、研究并考虑到省、市的有关规定、及周边市场和行业等状况，根据当前的进展情况、项目建设所处的阶段、甲方目前对项目的准备情况、水电、消防施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、地上地下情况、安全施工、雨季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、水质情况、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、所有税费的规定和缴纳等因素。 4.乙方确认按照双方达成一致的协商意见执行，根据施工图纸预算报价，如有错算、漏算，概由乙方自行承担。 一、工程概况 1.工程名称：巴山鑫城人防地下室水电、消防系统安装工程 2.工程地点：崇仁县活力大道边（行政中心旁） 3.工程内容：本工程施工图所涉及的水电安装和消防安装地装置、平战时排水、战时给水、平战时强电、平时通风系统、喷淋系统工程。 4.承包范围：巴山鑫城人防地下室防火门、防火卷帘、接、消防报警系统、消火栓、弱电系统等制作和安装。 二、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。 三、工期要求：
合同编号：YT-FS-9048-52 通风工程承包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
通风工程承包合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： (简称甲方) 承包方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》、 《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、 公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经 双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合 同，其合同条款内容如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 二、承包范围 1、工程范围：具体内容为通风工程，(包括消防 通风，常时通风、人防通风)建设方及甲方分包通风安
装项目以外所有内容。含：工程招标补充说明，图纸答疑，清算编制说明，变更。综上所有承包方式为包工包料，包所有机械设备，安装调试与消防联动调试。 2、设备及材料：以甲方招投标文件中关于认质认价部分的所有内容。 3、所有设备材料进场前须报审，按规定提供相关资料。 三、承包单价与结算方式： 1、此工程分包通风为固定合同单价，以甲方招标最高限价为准下浮18%后计价为元，大写：。单价不包括税金，水电费。 2、结算方式：按设计图纸一次包死，由于甲方设计变更及认质认价产生的价格变更结算时，以变更部分鉴证为准，付甲方管理费为12%计算。 3、乙方承包一切机械设备，联运调试，系统调试费用。 四、质量要求： 乙方进入现场前必须熟悉图纸，解决疑难问题，
人防门施工合同 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。以下是我为您整理的人防门施工合同，供您参考，()查看。 人防门施工合同 发包方(以下简称甲方)：_________ 承包方(以下简称乙方)：_________ 第一条工程项目 1.1 工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围： _________;金额：_________。 1.2 工期： (1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3 质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1.4 合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写： _________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。 1.5 承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。
第二条合同文件组成及解释顺序 2.1 协议条款：_________。 2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条乙方驻工地代表 5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5.2 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条甲方权利义务 6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。