附属工程施工合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他
有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就新桥〃阳光半岛市政附属工程施工事项协商一致。为明确责任，协作
配合，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达
成如下条款，并签订本合同以共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包工程范围及以甲方通知进场日期为准。
5、总工期: 根据现场工程需要，双方商定。
6、质量等级: 合格
7、签订协议日期年月日
二、合同价款及结算标准
1、本工程的合同、补充协议、施工图纸、设计变更、联系单和其他
签证作为双方计算依据，工程量按实结算。
第 1 页共 7 页 1
2、本工程采用2000年《全国统一工程基础定额安徽省综合估计表》，
主材价格按照施工期年月日，并以此为起点进行决算，30天内甲方支付已经完成工程量的65%，以后按每月工程计量支付65%，
(2)在垫资到节点后，本工程进度款按每月经审核完成工程量的65%支付。
(3)本项单体工程竣工后，乙方向甲方提供竣工验收资料。经验
第 2 页共 7 页 2
收合格后，乙方向甲方提交总体决算资料，甲方在收到决算书后30日内完成决算审核手续。决算审核价确定后30日内付至总决算价余款的95%，余款的5%留作保修金，保修期为1年，保修期满后30日内一次性退还乙方全部保修金(保修金不计息)。保修期内若因正常原因出现质量问题由乙方负责维修(因不可抗力或其他原因除外)，若乙方经通知后七日内不安排人员进场维修，甲方可自行安排人员进场维修，所发生费用从乙方保修金内扣除。
(4)发生工程设计变更及发包人指定的工程量，按实结算。发生的变更工程量另行编制工程量报表，随各月完成工程量报表同时申报，并在申报当月随其他工程款进行审核，审核时间和付款的时间及付款比例同当期工程款。
(5)发生工程设计变更及甲方指定的工程量，按实结算。发生的变更量核算方式及取费标准同市政。
(6)隐蔽工程记录、工程变更等所有工程签证先交监理单位审核及甲方复核后签字并加盖各单位的项目章后才为有效签证，否则视为无效签证。建设方不作为决算依据，不予认可。甲方不设监理单位的以甲方代表审核签字并加盖单位项目公章为准。
(7)施工过程中乙方向甲方提交工程联系单后15日内，甲方必须予以确认，甲方无正当理由不按时确认视为认可乙方提交的工程联系单全部内容。
(8)甲方每次支付工程款汇入乙方指定账户。
四、施工质量标准、工期、文明施工、安全施工现场
第 3 页共 7 页 3
1、相应的质量验收标准要求组织施工，每道工序完成后，必须经甲方及委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。
2、乙方须按照的工期完成各阶段的工程，如因乙方原因导致工期延误，则每延误一天，乙方须向甲方支付人民币壹仟圆整的违约金，工期违约金上限为项目工程造价2%。如因非乙方原因造成的工期延误，则甲方须给予工期顺延，并向乙方支付同等违约金。
3、如工程验收不合格，乙方须无条件返工至工程合格，并承担全部返工费用，造成的工期延误按工期违约进行处罚，同时甲方有权对乙方处以不合格工程造价5%以内的罚款。
4、施工用水、电，由甲方提供指定的水、电外接点，单独挂表由乙方使用，水电费由乙方自理。
5、施工现场:乙方必须保持文明施工，按要求搭建施工所需的临时用房、材料堆场和加工堆场，乙方必须确保施工安全，保证工程施工有序，并对工程实施过程中的所有安全事故承担一切民事责任和法律责任。若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改直到合格为止。
五、材料设备
1、本工程部门材料、设备由乙方采购。乙方必须确保所采购的材料、设备符合设计规范要求，如因材料、设备不符合要求，乙方必须无条件予以更换，并承担返工的费用，如造成工期延误，还需承担工期延误责任。
第 4 页共 7 页 4
2、本工程所有材料检验检测费用由乙方承担，如甲方另行提出要求复测，则材料的检验检测费用先由甲方承担，如复测不合格，费用由乙方承担。
3、工程主要材料价格及品牌需经甲方认可后，方可用于工程项目中。
六、双方责任:
1、甲方责任:
1)、会同工程所在协调地方及周边关系;协调电力架设、水源，料场等，确保
“三通一平”;确保工作面得及时移交。
2)、指定为甲方代表，派驻为监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。
3)、提供四套施工图纸，负责向乙方进行技术交底。
4)、负责按合同规定的期限及形式支付工程款，如若甲方未能足额按照合同支付乙方工程款。乙方有权利追偿甲方违约责任(按同期银行贷款利息的2倍计息)。若甲方违约支付超过两个月，乙方有权要求提前决算并付清所有工程款。
2、乙方责任:
1)、服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。
2)、乙方委派为项目负责人，为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划，交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的内页资料。
3)、严格按照要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械、联络开工前必须的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按第 5 页共 7 页 5
合同规定的时间竣工和交付。
4)、保证现场整洁、有序，符合有关规定。施工期间乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责，并在交工前清理达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。
5)、确保项目的安全施工、文明施工、科学施工，要加强安全生产教育，杜绝一切事故的发生，若出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，由乙方自行承担一切民事和法律责任。
6)、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。
7)、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前，必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告，各种实验费用由乙方承担。
8)、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。
八、其它约定
1、在整个施工过程中如因甲方原因造成乙方停工不作补偿，甲方必须顺延施工工期。
2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在5小时内报甲方。对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。
3、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现，甲方有权解除合同，在施工过程中产生的费用由乙方自行承担，甲方同时对乙方进行处罚。
九、合同生效与终止
1、本合同自双方盖章或签字之日起生效至保修期满及双方款项结清后
第 6 页共 7 页 6
失效。
2、在施工过程中或竣工后，甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷，首先由甲乙双方协商解决，协商不成时双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人名称:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
承包人名称: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 签订日期: 第 7 页共 7 页 7
*******县*******乡*******小学学校建设 施工合同 甲方：*******乡人民政府 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，根据*******县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就*******小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：*******乡*******小学校舍建设 2、工程地点：*******乡*******小学原校址 3、工程内容： （1）新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间（约1980平方米）； （2）厕所6间（约120平方米）； （3）传达室2间（约40平方米） （4）院墙：100米（含大门） （5）硬化路面：厚度大于15厘米。（小计1520平方米） ①大门前主路200平方米； ②院内主路800平方米； ③教室门前340平方米
④厕所、门卫范围内硬化180平方米。 （6）餐厅内灶台2口，操作台1个。 （7）配套水电工程。 （8）平整校园，垒挡土墙100米。 二、质量要求： 符合《*******县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》 三、图纸： 使用《*******县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》 四、工程施工要求： 1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材，颜色由甲方定。 2、散水坡：散水坡（三面），每间设一纵沟。 3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米×1.2米。 五、承包形式：包工包料。 六、质量监督： 工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节（基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等）质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序
遵义北环高速公路项目 路面附属工程施工合同 甲方：遵义北环高速公路项目路面工区 乙方： 签订日期：二0一四年八月一日
遵义北环高速路面附属工程施工合同 甲方（发包单位）：遵义北环高速公路项目路面工区 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工分包事项协商一致订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：遵义北环高速路面附属工程 1.1.1工程地点：遵义北环高速公路路面标段 1.1.2承包工程内容：路面排水(路面横向、纵向、中央分隔带排水)；培土路肩、中央分隔带填土、雨水井、跌水井、急流槽；边沟盖板、路缘石预制块、纵向方沟盖板、碎落台预制块、隧道电缆沟盖板、边沟高沟返工等等。 1.1.3承包范围：甲方根据工程整体情况指定施工段落。 1.2 工期 1.2.1开工日期：2014年8月1日 1.2.2竣工日期：2014年12月20日 1.2.3总日历工期：140天 1.3 质量等级：经路面工区、项目业主及质监主管部门验收为合格以上。 1.4 承包合同价款：
本合同为单价合同，不定合同总金额。结算时以实际收方工程量按本合同附件《路面附属工程单价表（修订）》进行结算。 二、合同使用标准。 2.1 适用法律法规：国家有关法律法规及建设行政主管部门的有关规定。 2.2 适用标准、规范： 《高速公路路面设计规范》 《高速公路路面施工技术规范》 《公路工程质量检验评定标准》 三、甲方工作: 甲方提供施工设计资料，按照国家有关规范及标准监督乙方施工，协调解决施工中的有关问题。 3.1 质量控制：甲方根据工程情况按照有关制度提出质量管理要求，参加工序、重要部位的质量检查验收，并组织竣工验收工作。 3.2 进度控制：根据实际施工情况协调施工单位完成工期计划。 3.3 施工协调：甲方负责与乙方施工工序相关的其它工程项目的协调、特殊区段施工方案调整等工作。 3.4主材主要由甲方提供，完成后按图纸上的工程量扣回，材料单价以我单位物资公司确定单价执行。 四、乙方工作: 4.1土建材料必须符合相关规范要求。 4.2施工质量：乙方必须遵守甲方有关工程质量管理的制度规定并应严格按照图纸设计及相关规范标准进行施工，根据甲方管理要求
交通工程施工合同 篇一：道路工程施工合同书(范本) 问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。 一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容： 二、合同工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日 3、合同工期：天。 四、甲、乙双方一般权利和义务： 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。 3、甲方的义务： ⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划； ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务： ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额： ￥：，大写：（不含税金）。2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。 3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。 六、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 合同订立日期：年月日 工程验收表 工程预算表 工程结算表 篇二：公路工程施工合同范文 公路工程施工合同 发包人：*****置业有限公司 承包人： 一、工程项目 1.1工程名称：*****道路工程 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 绿化管网室外工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。 第_条工程概况 1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围 墙工程。 2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。 3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称 工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。 第二条合同价款（工程款）及支付
1.合同总价（大写）：元整；（小写）: 元。 2.工程款支付： 1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的20%的预付工程款。 2）施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。 4）付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供本项目施工图 3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。 4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施
编号：TQC/K154 学校工程施工合同书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
学校工程施工合同书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设单位：(简称甲方) 施工单位：(简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同 第一条工程概况 1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程 2、工程地点：泉州市商贸学校 3、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。 4、承包范围：根据甲方提供的设计
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
******小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱内所有装置）安装、铭牌（套码管）、系统调试、组织验收直至送电运行的全部工作（土建除外）。
附属设施施工工程合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学学生宿舍 附属设施施工工程协议 甲方（全称）：资阳市雁江区临江镇昆仑初级中学 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 第一条工程概况 一、工程名称：临江镇昆仑初级中学学生宿舍附属工程 二、工程地点：校园内 三、承包范围： （一）工程承包内容： 1、新建围墙。 2、围墙外水沟。 3、拆除水塔、水槽。 4、新建水槽。 5、安装水管及水龙头。 6、学生宿舍的窗子安装挡雨棚。 7、原水塔、水槽处及周边的地面硬化。 （二）工程量和计价办法。
1、新建围墙按2.8高、每隔2米加柱和两面粉糊进行施 工，每米长按 340 元计价，共计 48 米，造价 16320 元。拆出原围墙48米工价及运费3000元. 2、学生宿舍围墙外水沟，加盖板，盖板厚度为 0.06 米， 每米160 元，长35米造价是 5600 元。 （1）拆除旧水塔、水槽工价及运费 4200 元。 （2）新建水槽靠围墙边砌，长 5 米，高 0.8 米。造价3000 元 （3）安装水槽水管大小为 2.0，每隔 0.5 米一个水龙头， 共计 11个，连通进出水管，小计 1500 元，。 （4学生宿舍的窗子安装铝合金雨棚，长 2.4 米，宽 0.6 米，每米 105 元，共计长 63 米，造价 6615 元。 （5）原水塔、水槽处及周边的地面硬化8公分厚，每平方米 65元，估计为220平方米，计14300元. （6）校内新做水沟米，加盖板，盖板厚度为 0.06 米，每米250 元，长20米造价是 5000 元. 3、总价约为：59535元。具体结算以各项实际完成工程量为准核算。
（项目名称） 施工合同 发包人： 承包人： 合同编号：
合同协议书 发包人：儋州市城市建设投资有限公司 承包人： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目承包事宜协商达成一致，同意签订如下合同，以便共同遵守执行。 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、项目工程承包内容和性质 按施工图纸设计范围工程量及编制的工程预算书所包含内容施工，承包性质为乙方总承包。 三、工程造价 根据编制的工程预算造价元下浮为合同签约价，即人民币元（大写：），其中：安全文明施工费为人民币元。 最终造价以政府审计部门审定的造价为准，其中审计核减金额超过总造价5%的核减部分的审计费用由承包人承担。 四、工程质量要求 以施工图纸确定的范围，符合国家相关质量标准，甲方、监理及项目施工单位等相关部门验收合格并同意接收为准。 五、工程量的增减
在施工过程中，如有工程量发生增减，经甲方、监理及乙方三方签证确认后予以认可，最后按已确定的实际工程量结算。 六、施工期限 年月日开工至年月日完成，合同工期总日历天数为天，因政府征地拆迁和甲方原因或者不可抗力导致工程延误的，乙方施工工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1、工程合同价按项目预算造价为准，根据工程进度分期付款，乙方进场施工后，每次工程进度款按审定月报的85%比例支付。 2、工程竣工验收，经结算审计后，双方签订结算协议书后三十天内支付至结算审核价的95%，余下5%作为质保金在工程保修期满后14日内一次性支付（不计利息）。 3、工程结算以海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》和海南省建设工程标准定额站主办的《海南省工程造价信息》同期信息价为依据。 4、需专项施工组织方案确认的工程部位或设计变更，应按程序报批完善手续后，方可中期计量，未完善手续，不能以暂定金额先予计量。 八、甲方的权利及义务 1、甲方有权监督乙方按确定的设计图纸要求进行施工。 2、为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的施工进度。 3、为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分有权指令返工、修改。 4、甲方必须办理好本项目施工建设的各种手续。
编号：________________ 学校工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日 建设单位（甲方）：
施工承包单位（乙方）： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。工程名称：质量要求：工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥: __________ 元工程期限：__________ 年__________ 月_________ 日起至__________ 年__________ 月_________ 日止 甲乙双方的责任与权利： 一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通; 组织设计交底; 乙方必须按甲方要求施工。 二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底; 做好施工预算; 负责编制施工组织设计或施工方案; 进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 三、乙方在组织施工中必须坚持质量第一的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检 验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准; 在组织施工中不得随意变更 设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。 五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。 六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费， 乙方应承担责任如数偿还相关费用。 合同份数及相关说明：
小区室外附属工程 施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同； 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室外地面道路、围墙、雨污水管道、消防管道、商业前铺装、卫生室等; 二、承包方式 乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。 三、合同价款及计价方式 1、合同总价款：大写： （小写：元）； 2、具体分项工程价格如下: (1)、小区混凝土路面元/㎡；
(2)、雨污水管道铺设?500混凝土管80米，?300混凝土管65米，10个?700检查井,5个矩形检查井，共计：元； (3)围墙元/m，共计：元； (4)1#楼商业前铺装元/㎡，共计：元； (5)卫生室元/㎡，共计：元； (6)消防管道安装共计：元。 3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。 四、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期日历天。 五、工程质量 乙方所施工的工程项目按照现行工程质量验收标准必须达到合 格标准。 六、工程款支付方式 该期工程完工并经甲方验收达到质量标准后，甲方于15日内付合同总价款的95%，下余的5%为保修金，质保期满后三日内付。 七、工程保修 1、承包工程保修期按照国家工程保修方面的现行有关法律、法规的规定执行。保修期自工程验收合格之日起计，保修期为12个月。
编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元
北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。
室外工程施工合同 发包商（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 兹因甲方将室外工程施工委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书： 一、工程内容 室外雨水管道、污水管道、雨水、污水井、管沟开挖、回填、道沿、室外散水、化粪池、围墙等室外安装配套工程。 二、承包方式包工、包料。 三、合同工期 （一）乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。 （二）因乙方原因导致延误工期，乙方除按甲方要求抢工外，还承担由此造成甲方的一切损失。 （三）因不可抗力因素导致工期延误，工期可以顺延。 四、工程造价 （一）结算办法： 、根据图纸结算，由甲方工程部协同乙方共同确认，不明确的地方甲、乙双方现场签证。
、结算价格及计价依据： （）材料甲方认质认价； （）人工费执行政府最新文件； （）工程量现场签证； （）取费按定额取费； （）工程造价不含税，养老保险统筹、四项基金、安全文明施工、贷款利息等不取费。 、付款方式： 本工程为全垫资工程，无预付款及进度款，待工程竣工，全部通过验收，在交房后个月之后付款项，剩余的款项在个月之后付清，留作为质保金，等保修期满后一月内退还保证金。 五、工程质量标准 （一）质量等级： 质量合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。 （二）质量控制： 、严格按照国家规范要求进行质量控制； 、乙方必须按照施工图纸进行施工； 、乙方必须接受甲方的质量监督、检查、改进措施以及验收； 、严格执行“三检制”，即班组初验、工队复检、质检员终检的制度。对于未验收的工序和不合格的工序不得进入下道工序。 、乙方必须严格按照有关技术规范进行施工，如果发现质量低劣、偷工减料等现象，甲方有权处以罚款并下达“停工令”。
教师大学习大讨论心得体会 按照市教育局的工作安排，我校开展了"担当作为、狠抓落实、加快发展"大学习大讨论活动。经过学习动员，查摆问题，深刻剖析三个阶段的活动，确实使自己的认识有了很大提高。现结合自身工作及学校的实际情况，就这段时间的学习心得总结如下：一是激活了自身的思想。教育是培养人才的关键，最需要解放思想，在教育战线，由于思维模式、思维定势和陈旧观念，已经成为教育发展的一大障碍。通过学习讨论，查问题、找差距，极大地激发了我的思想活力。认识到只有坚持解放思想，才能在新的历史起点上开创新局面，为发展教育事业做出新贡献;只有进一步解放思想，深化改革，戒骄满，找差距，才能开拓创新，促进教育大发展。 二是转变了工作作风。本次大学习大讨论活动，是深入学习贯彻党的十七大精神和"三个代表"重要思想的重要举措，它以科学发展观为统领，以解放思想、加快发展为目的，以自我学习、自我教育、自我反思、自我查找、自我提高为主体，利用一切时间认真学习相关篇目文章，加强政治理论学习，加深对党的认识，不断提高了我们自身政治素养。在社会生活中充分践行"三个代表"重要思想，教书育人，无私奉献，为建设和谐美丽的大海拉尔做出应有的贡献。 三是提高了对自身的完善。智者说："如果你想要抓住沙子，你抓得越紧，沙子就会从你指缝中流出，只有你的力气适当，沙子才会握住。"所以，作为教师我们对学生的爱如何把握住爱的"度"的问题，是十分关键的。我认为这主要体现在全心全意地为学生服务，为家庭与社会服务，以优质的教育造就更优秀的人才和合格的劳动者，满足先进生产力、先进文化发展和最广大人民根本利益的需要上。为此我们教师应该做到： 1.强化服务意识，在教育教学工作中努力为学生发展服务，为家庭服务，为社会服务，实践教育要为人民服务的教育方针;强化以人为本的意识，教育教学改革及方法、模式的选择要以学生的发展为本。 2.要有奉献精神，当我们个人利益与党、国家、集体利益发生矛盾时，我们就应该以党、国家、集体利益为重，必要时能牺牲个人利益;在工作中有自己的追求和目标，维护自己的正当的权利，但不过分计较个人的得失。 3.做到爱岗敬业，加强师德修养。这就要求教师不仅要有扎实的专业知识，还应具备良好的道德修养。由于教师所从事的职业特殊，是教育人、塑造人的事业，因此教师的世界观、人生观和价值观，甚至一言一行，都会通过这样或那样的方式，对学生的各个方面产生影响。因此，我们时刻注意自身道德情操的修养，通过言传身教，在传授知识的同时渗透做人的道理，帮助学生完善人格。 4.做与学生共同学习的伙伴。在科技高速发展的二十一世纪，教师的角色已经发生变化，过去老师是知识的载体，老师既是知识，知识就是老师。现在老师不再是知识的惟一的载体了，学生可以从各种渠道获取知识、掌握信息，老师只是其中一个渠道。同时老师也要学习，如果不进一步学习，就会落后于学生。教师的主导作用主要是引导学生一起来学习，而不是简单的把知识教给学生。要变教学工具为开启新知识大门的钥匙，变传授知识为重点培养学生的创新精神，变德育课程为每时每刻全程育人。教师必须拉近与学生心灵的距离，建立一种新型的师生关系;还要以心换心，与他们沟通情感，成为他们的好朋友。 5.要努力提高自己的业务水平。因为人是生产力的决定因素，也是"教育生产力"的决定因素。所以作为教师，就必须是教育教学的能手。为此要加强业务学习，增强改革意识，积极参与教育改革，在实践中提高自己的教育教学能力。教师是学生心目中的偶像，教师博学多才，学生才会"亲其师、信其道"。 6.教师必须做到与时俱进。"太阳每天都是新的。"时代的日新月异就是我们面临的
合同编号： 签订地点： 签订日期： 安徽省 小型建筑安装工程承包合同 工程名称： 工程地点： 省工商行政管理局 监制 安徽省建设厅
发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程围和容：（详见附表一） 四、工程总造价： 五、质量等级： 六、开工日期：全部工程自年月日开工，至年 月日竣工验收。 第二条承包方式 本工程采取下列第项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算； 2、包工不包料； 3、按实结算；
4、其他。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 第三条价款支付与结算 一、开工前，发包方应按建筑工程量的 %预付工程备料款； 二、包工不包料工程，按工程工资及费用总金额 %预付； 三、工程进度款双方按协议，但工程竣工时应按工程总价的 %，其余 %尾款，待工程竣工后结算； 四、由于工程设计变更而引起的增减价款按变更协议签证手续，其中增减费用，于竣工时结算并报送经办银行； 五、结算依据： 第四条工程变更 本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更，变更时必须在该工程施工前进行。
第五条工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工验收规》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据； 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方必须及时办理验收签证手续； 三、工程竣工验收后，甲方方可使用。 第六条保修条件及期限 在规定的保修期，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、围和期限按《房屋建筑工程质量保修办法》执行。 第七条双方责任 甲方： 一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审； 二、做好施工区域“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作； 三、依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；
附属工程施工合同范本 导语：附属工程施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。以下是小编为你收集的附属工程施工合同范本，欢迎参考。 附属工程施工合同范本(一) (发包方)甲方：______ (承包方)乙方：______ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称：_____________室内装饰工程 2、工程地点：________________________ 3、承包范围：____________________________________ 4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期：本工程自______年__月____日开工，于______年__月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量：按本合同第5条约定标准 7、合同价(人民币大写)：__________________元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。 四、关于材料供应的约定 1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责
附属工程施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后， 每完成一层，结付一次进度款，以此类推。 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：详见招标文件。 4、工程期限：日历日 4.1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。 4.2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商， 并以书面形式确定： 4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者; 4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作 较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重 新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程 量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整(详见招标文件和投标报价书)。 6、工程价款：通过公开竞标本工程价款(大写) 元人民币。
结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。 二、合同组成部分： 1、工程施工合同协议条款; 2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要; (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用; 3、招标文件; 4、投标报价书; 5、施工图纸; (2)调查的方法。在网络已经非常发达的今天，通过网络搜索，了解对方的情况是一个有效的途径。同时，通过查询工商年检登记，到对方住所实地调查、向对方业务往来单位咨询等也是调查的方法。 6、工程变更通知单; 7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 甲方(公章)：乙方(公章)： 签约代表：签约代表： 签约时间：年月日 签约地点： 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
信阳市水榭龙庄配套工程 合同编号： 施 工 合 同 河南省立厦防水防腐工程有限公司 信阳分公司
室外配套工程施工合同 甲方：信阳安佳房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：河南省立厦防水防腐工程有限公司信阳分公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲方将水榭龙庄小区1#、2#、3#、4#、5#、6#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议： 一、工程名称：水榭龙庄小区室外配套工程。 二、工程地点：信阳市狮河北路水榭龙庄小区内。 三、工程内容：室外给排水、小区道路、砌筑围墙及电缆沟等。 四、承包方式：包工包料。 五、工程造价：按实际工程量，清单报价结算（材料及人工按市场价， 另加6%税金和5%的利润据实结算）。 六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。 七、结算依据：按实际完成工程量执行结算，另外，材料除甲方提供外， 其余材料均按市场价，并经甲方认可。 八、安全责任：乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造 成的安全事故均由乙方负责（施工后清理施工垃圾）。甲方应提供乙方施工人员的住宿和办公用房，水电费用由乙方承担。 九、付款方式：按工程进度付款，（每次付款乙方应提供主管税务部门开具的 正规发票）。工程完工后，由乙方提供竣工资料结算并报送甲方，结算书审定后，甲方按结算书造价的95％拨付给乙方，余下5％作质保金，保质期满
后7个工作日内，质保金退回给乙方。保修期为一年。 十、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保 证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。 十一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。 十二、本合同双方签字后生效。 十三、工程完工后付清余款，本合同自行解除。 十四、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商后另行签订补充协议。 甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）： 日期年月日日期：年月日
学校工程施工合同书 在实际工作中,一些学校喜欢用工程施工的方式来解决教育问题。那么签订学校工程施工合同书需要注意什么呢?以下是学习啦小编为大家整理的学校工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 学校工程施工合同书范文1 建设单位： (简称甲方) 施工单位： (简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程 、工程地点：泉州市商贸学校 、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。 、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。 第二条承包形式与工程造价 1、本工程的承包形式：包工包料。 、工程造价： ⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币 ⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币 ⑶、以上两项工程合计人民币
第三条工程结算和付款方法 1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按2002年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。 、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。 、资金开户银行： 甲方开户银行：帐号： 乙方开户银行：帐号： 第四条工程施工期限及竣工验收。 1、三期围墙工程项目总工期为天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年月日开工至二○○二年月日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。 、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。 、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。