2019年关于电表安装协议书
发包方：XX有限公司（以下简称甲方）承包方：XX有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：
第一部分（电表安装）专用条款
一、工程（项目）名称、项目的内容及质量技术要求。
名称：XXX工程
主要内容：单元电表箱内电表安装工程。
质量要求：按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及盐城供电公司及建设单位的要求施工。
二、工程价款：单相电表XX元/块，共计XXX块；总造价：XXXX 元（人民币），大写：XXXX。（不含税金）。
三、承包方式：包工包料，不含电表箱，但包含电表箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。
四、承包范围：
1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设备的安装工作，直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。
2、乙方负责将用户电表号与户号一致，如不一致由乙方负责重新调试。（在此过程中用户发生的电费由乙方承担）。
3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检查、验收等相关工作均由乙方负责，甲方负责配合工作。
4、如在施工期间因盐城供电公司盐都营业部提出本工程应由盐城供电公司盐都营业部施工的要求时，本合同自动作废。
第二部分（电力安装及电表安装）通用条款
一、结算方式和期限：经甲、乙双方协商，在工程竣工送电后一次性付清。二、双方的权利和义务：甲方在开工前应协助乙方提供
工程施工图纸四套和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的破占城市道路等政府部门协调事宜
由甲方负责办理、乙方协助。乙方负责施工、验收、移交，甲方协助。
三、验收、移交方法：工程竣工后，由乙方通知供电等有关单
位进行验收；验收合格、办理交接手续后，甲方方可动用。若未经验收即动用，视同验收合格移交。
四、开、竣工日期：考虑到设备的加工周期，本工程计划自201X 年XX月日竣工，总计工作日。
五、违约责任：
5.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期
顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，除日期相应顺延外，乙方应采取措施弥补、减少损失。
5.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求，
甲方有权令乙方返工，费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。
5.3施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工程
量及材料等一切费由责任方承担。
5.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方配合，如因施
工环境问题造成工程停工，甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用，违约金由甲乙双方约定。
5.5因乙方原因造成工期延误，承担由此造成甲方的其他损失。
5.6工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的
质量或其他问题，由甲方承担责任；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求，必须提前七天向乙方提供有关资料。5.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续，并开始通电，乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约，并承担由此给甲方造成的损失。
5.8乙方在施工期间必须服从甲方和设计院的相关变更调整。
六、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。七、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，按法律规定，由人民法院裁决。
八、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，如需分送有关单位，分数另定。
九、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方协商解决并另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同保修期满，工程款结清自动失效。（以下无正文）
（签署页）
甲方：乙方：（盖章）（盖章）
法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或
签订日期：
地址：
邮编：
联系人：电话：
传真：
开户银行：账号：
税号：
公司吸收合并协议模板样本 公司吸收合并协议模板XXX有限公司吸收合并协议甲方:甲甲有限公司乙方:乙乙有限公司签订地点:XX省省XX市签订日期:X年年X 月月X日本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 X XXX有限公司吸收合并协议甲方:甲甲有限公司法定代表人（授权代表）:XXX住址:XX市市XX区区XX街街XX号邮编:XX乙方:乙乙有限公司法定代表人（授权代表）:XXX住址:XX市市XX区区XX街街XX号邮编:XX本协议于XX年X月X日于XX签订。 鉴于: 1、甲、乙双方系依据中国法律在中国境内依法设立并合法存续的独立法人，具有履行本协议的权利能力和行为能力。 2、甲、乙双方拟实行吸收合并，甲方拟吸收乙方而继续存在，乙方拟解散并注销。 现甲乙双方经平等友好协商，就甲方吸收合并乙方事宜达成如下协议，以兹共同遵守。 第一条甲方基本情况甲方基本情况如下:（一）企业名称:甲甲有限公司；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
（二）注册资本:截止本协议签订之日注册资本为人民币币X万万元；（三）企业住所:XX省省XX市市XX区区XX街街X号号；；（四）法定代表人:XXX；第二条乙方基本情况乙方基本情况如下:（一）企业名称:乙乙有限公司；（二）注册资本:截止本协议签订之日注册资本为人民币币X万万元；（三）企业住所:XX省省XX市市XX区区XX 街街X号号；；（四）法定代表人:XXX；第三条合并总体方案双方就合并方案达成如下共识:（一）甲乙双方同意实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存在，乙方解散并注销；币（二）甲乙双方合并后，存续公司甲方的注册资本为人民币XXX万元，即合并后甲方的注册资本不变；；于（三）甲乙双方应于X年年X月月X日前完成合并及所有与本次合并相关的工商变更。 但合并手续于该日前不能完成时，甲乙双方能够另行签订补充协议，延长办理时限。 第四条合并各方的债权、债务继承安排本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 甲乙双方完成合并，在相关工商变更手续办理完成之日起，乙方所有财产和债权由甲方享有，债务也由甲方承担。 与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》第一百八十四条执行。 第五条双方的权利和义务（一）甲方有权要求乙方将全部资产及相关的全部文件完整地移交给甲方，上述文件包括但不限于:产权证
最新用电协议书范本 用电协议书范本（一） 甲方： 乙方： 甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议： 一、供电单位及联系方式： 1、供电单位： 2、联系方式： 3、供电地址：（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置） 二、电费标准及支付方式： 1、电费标准：元/度。 2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零 3、支付方式： （1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。 （2）乙方电费支付时间：每季度支付一次 双方根据电表读数，据实结算。 三、双方约定： 1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。 2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。
3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。 4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。 5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。 6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。 四、协议期限： 本协议有效期限为________年，自________年________月________日至 ________年________月________日止。 五、违约责任： 1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。 2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。 六、其他： 1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。 2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。 甲方：乙方： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日 用电协议书范本（二）
执行和解协议书范本 执行和解协议书范本 执行和解协议书范本1 申请执行人：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。 被执行人：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX村XX号。 甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、XX市XX区人民法院XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX 元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。
甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年x月x日 20xx年x月x日 执行和解协议书范本2 立协议人：____________建筑工程公司 ____________百货公司 ____________建筑工程公司诉____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在______区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_______年_______月_______日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_______年_______月_______日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息；双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。经甲、乙方反复协商，达成协议如下： 甲方同意变更______区人民法院___法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_______年_______月_______日前一次付清”的决定。 乙方于_______年_______月_______日前，付款43209.26元；于_______年_______月_______日付款40000元。 甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30％计算滞纳金。 本协议书一式三份。甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方：______建筑工程，a公司乙方：______百货公司 法定代表人：_________________法定代表人：__________
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
执行和解协议书 甲方： 乙方： 乙方诉甲方____________ 纠纷一案，经 ________________ 审理并作出了_______________ 书。甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案的赔偿事宜达成以下协议： 一：甲、乙双方一致同意以______________________ 民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。 二:甲方一次性偿还乙方________________ 元，其中甲方确认在签定本协议前已收到乙方还款元，剩余款项甲方在乙方向执行法院提交撤回执行申请之日后3日内支付。乙方放弃甲方其他应当赔偿给乙方的部分。 三：因本案纠纷产生的诉讼费、执行费、财产保全费由甲方承担。 四：本协议签定后3个工作日内，甲方应当向执行法院提交撤回执行申请书，并承诺不再申请由法院予以执行，请求法院解除对甲方财产的查封。甲方逾期提交视为违约，甲方应当以已收乙方还款为本金按每日千分之三加计支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。 五：乙方应当在甲方履行完毕后3日内，还清剩余款项。乙方逾期履行视为违约，乙方应当以未清偿款项为本金按每日千分之三加计支付违约金，并赔偿因此给甲方方造成的损失。
六：本协议书经甲、乙双方签字后生效，协议书一式三份，甲、 乙双方各存一份，向执行法院提供一份，各份之间具有同等法律效力。甲乙双方自本协议签订并履行完毕后，视为对 ________________ 作出的_______________ 民事判决书的履行完毕，双方对其他事宜概不追究。 七：未尽事宜甲、乙双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力 甲方：乙方： 年月曰年月曰
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司合并协议书范本0001 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
公司合并协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
K份有限公司（以下称甲方）与K份有限公司（以下称乙方）董事会代表经充 分协商，就双方实行合并事宜，一致达成协议如下： 一、甲乙双方实行新设合并，甲乙双方均解散，合并成立丙股份有限公司。 二、丙股份有限公司基本情况如下： 1. 商号为丙股份有限公司； 2. 经营范围为汽车制造及销售； 3. 资本总额为元，因合并而设立时发行股份K,每股面值元，全部由甲、 乙公司股东以股票对换。 4. 住所在省市K 街号 三、甲乙双方实行合并期日为年日，但是，合并手续丁该日不能完成时，双方可协商延期。 四、甲方现有资本总额■元，股份总数■股，每股■元。乙方现有资本总额■元，股份总数—K,每股■元。甲乙双方合并后新设丙公司的资本总额为元，股份总数为，每股元。 甲方丁合并实行日在册股东，以 : 的比例，对换丙公司股票，每换一股，向丙公司交付差额■元，（无须交付差额）。 乙方丁合并实行日在册的股东，以 : 的比例，对换丙的公司股票，每换一张股票，向丙公司交付差额元（对换时无须交付差额） 五、甲乙双方丁合并期日所有的财产及权利义务，均由丙股份有限公司承受。 六、甲乙双方丁本协议生效后至合并期日，应以善良管理人的注意，继续管理其业务。但是， 处理财产、负担义务、■元以上支出等，应经对方同意。 七、甲乙双方管理人员及职工，丁合并后自然成为丙股份有限公司的管理人员及职工，其工 作年限、工资及其他劳动条件不变（甲乙双方因合并各裁减管理人员及职工___________ 名，裁减工作丁合并期日前完成）。 八、本协议未尽事项，由甲乙双方代表协商解决。 九、甲乙双方应丁本协议签字日起一周内，向有关领导机关申请合并。一方或双方申请未获批准时，本协议失效。 十、甲乙双方应丁合并申请获批准后召开股东大会，讨论通过本协议。一方或双方股东大会 未通过时，本协议失效。
编号：_____________企业并购合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：___________________________ 法定代表人： 营业执照注册号： 注册地址： 乙方： 经友好协商，甲、乙双方秉着平等互利的原则，现就合作经营位于___________________________的___________________________公司（以下简称“__________________公司”之事达成协议，对于本协议的条款及内容，双方均表示认可并愿意共同遵守。 第一条合营项目情况 1、合营项目名称：__________________公司（营业执照注册号：__________________）， __________________为甲乙双方合营前__________________公司法定代表人和唯一所有人。 2、合营项目经营状况 1）现有设备：__________________现有生产设备价值_________万元，详见本协议附件一 《_________公司现有生产设备清单》。 2）现有场地：__________________公司生产经营场地位于__________________，其中：厂房 __________________层，面积共_________m2；员工宿舍面积_________m2；另有空地_________块，面积_________m2，_________公司有自主使用权。以上场地均为租赁，__________________公司与发租方（单位名称）签订了合法的租赁合同，租期至_________年_________月_________日止。 3）主营营业收入：__________________公司目前每月主营营业收入为__________________万元，扣除生产开支、税金等成本后，每月净利润为__________________万元。 4）非营业收入：__________________公司目前的非营业收入包括： ①____________________________________ ②____________________________________ ③____________________________________
执行和解协议范文 在执行案件中，案件的双方当事人一旦达成了执行和解协议，法院的执行工作实际上就处于一种暂停的状态。待双方当事人根据执行和解协议履行完毕，法院就进行结案处理。对此，实践中没有争议。还有一种情况，就是当事人并没有严格按照执行和解协议确定的履行期限履行，而是在履行期限之后才履行完毕。由于其内容完全按照执行和解协议的内容履行，所以，法院仍以当事人达成执行和解并履行完毕结案。这种情况实践中争议也不大。 当事人达成了执行和解协议，但没有完全按照执行和解协议规定的时间、期限、内容履行，或是根本就不履行。对于这种情况，中国法律及相关的司法解释也作了一些规定。中国民事诉讼法规定，一方当事人不履行和解协议的，法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。依法，是否恢复对原审生效法文书的执行，需全部满足以下条件：一方当事人不履行执行和解协议；根据对方当事人申请；不超过申请执行期限。 如果在执行中，当事人达成执行和解协议后，却没有按照执行和解协议履行，而且在超过执行和解协议确定的履行期限后，申请执行人也没有向法院申请恢复对原生效法律文书的执行，对这种情况如何处理，理论界存在争议。 2执行和解协议的执行 设立履行债务鼓励制度在执行当中，追加第三人作为被执行人的效果并执行和解不理想，特别是在异地执行中。第三人提早代为履行义务肯定会受到一定的
“损失”，其无利益可得，当然缺乏履行义务的积极性，而往往逃避、甚至抗拒执行。设立第三人代为履行债务鼓励制度。在被执行人向法院隐瞒对第三人享有债权（到期或未到期）的情况下，第三人经得法院的同意，以少于本应给付被执行人的金额替被执行人向申请执行人履行债务。... 3执行和解协议的法律保证 法院对执行和解协议进行审查有以下几个方面： 一是审查执行和解协议是否违背法律规定和社会公共道德。经审查执行和解协议违背法律规定和社会公共道德，要向当事人说明和解协议无效，案件执行程序继续进行。 二是审查被执行人是否具备履行和解协议的条件，是否存在被执行人利用执行和解拖延执行逃避执行的可能。 具体做法是在双方达成和解协议后，执行法官要责令被执行人说明履行和解协议的能力和条件。被执行人不能说明其有履行义务的能力和条件，又不能提供执行担保的，法院不认可和解协议的效力，执行程序不停止。法院审查执行和解协议的情况要记入笔录。 为保证执行和解协议的落实，还要加大对被执行人不履行和解协议的制裁措施。双方当事人达成和解协议后，被执行人无正当理由不履行和解协议甚至转移财产逃避执行的，恢复执行后要要严肃追究被执行人拒不履行的法律责任，采取罚款、
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-017626 公司合并协议(协议范本) Merger agreement
公司合并协议(协议范本) ________股份有限公司（以下称甲方）与____股份有限公司（以下称乙方）董事会代表经充分协商，就甲方吸收合并乙方事宜一致达成协议如下： 一、甲乙双方实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存在，乙方解散。二、甲乙双方合并期日为____年____月____日。但是，合并手续于该日不能完成时，甲乙双方可以协议延期。三、甲方现有资本总额____元，股份总数____股，每股____元，因合并而发行股份____股，每股金额不变，资本总额增至____元，股份总数增至____元。乙方现有资本总额____元，股份总数____股，每股金额____元。乙方于合并期日在册股东所持股票因合并而全部换为甲方股票，对换比例为_______：_______。乙方股东每换一股甲方股票，补交金额____元（乙方股东对换时无须交付股款。乙方股东每换甲方一股，甲方交付股款差额____元）。甲乙双方于合并协议签字至合并完成，不再变动资本、股份及股东。 四、乙方于合并期日的所有财产及权利义务，均由甲方无条件承受。五、乙方于本协议生效后至合并期日，应以善良管理人的注意，继续管理其业务。但是，处理财产、负担义务，____元以上的支出等，应经甲方同意。 六、乙方全体管理人员及职工，于合并后当然成为甲方管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。 七、本协议未尽事项，由甲乙双方代表协商决定。
和解协议范文（执行阶段） 甲方：深圳市xxxx有限公司（化名） 乙方：深圳市xxxx有限公司（化名） 丙方：xxxx，身份证号： 鉴于： 1.甲、乙双方买卖合同纠纷，经法院*粤*民初***号民事判决书确认：一、乙方尚欠甲方货款本金共计*元；二、乙方应于*年*月*日前向甲方支付*元、*年*月*日前甲方支付*元及利息*元，合计*元；三、乙方未按时足额支付上述任何一期款项，乙方应向甲方支付*元货款本金外，还应向甲方支付违约金*元及利息(以*元为计算基数，*年*月*日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月19日止；自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项实际清偿之日止)；四、本院收取案件受理费*元、财产保全费*元均由被告承担。 2.因乙方未按调解协议履行付款义务，甲方已向法院申请强制执行，法院的执行案号：*粤*执***号。截止*年*月*日，乙方未向甲方支付任何款项，根据以上调解协议书，乙方尚欠甲方货款*元，违约金*元，利息*元（暂计至*年*月*日），受理费*元，保全费*元。 3.丙方为乙方股东。 4.甲、乙、丙、三方同意将上述款项结合起来一同处理。 甲、乙、丙三方经充分协商，自愿达成和解协议，特签署如下协议： 一、乙方于*年*月*日前向甲方支付*元，甲方收到款项后，向法院申请解封*粤*民初*号一案中申请查封的乙方账户存款*元。 二、如乙方按本协议第一条约定履行后，剩余货款*元，违约金*元，利息*元（暂计至*年*月*日），受理费*元，保全费*元，合计*元的付款时间：乙方于*年*月*日前支付*万元*前支付剩余*元。 三、如乙方未依本协议约定期限足额付款（任一期未付即可），乙仍应按照*粤*民初***号民事判决书确定的货款、违约金、利息、受理费、保全费总额减去乙已支付款项向甲方支付欠款，同时，乙方应向甲方支付违约金人民币*元【不包括*粤*民初***号民事判决书中确定的违约金】。 四、丙方对本合同乙方应付甲方的全部款项承担连带担保责任，担保责任期限为自主债务到期之日起*年。 五、本合同项下的甲方应收款项，甲方指定收款账户：开户行：，户名：深圳市*公司，账号:*。
公司合并协议书范本详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-063215
公司合并协议书范本详细版 ________股份有限公司(以下称甲方)与________股份有限公司(以下称乙方)董事会代表经充分协商，就双方实行合并事宜，一致达成协议如下： 一、甲乙双方实行新设合并，甲乙双方均解散，合并成立丙股份有限公司。 二、丙股份有限公司基本情况如下： 1.商号为丙股份有限公司; 2.经营范围为汽车制造及销售; 3.资本总额为____元，因合并而设立时发行股份________股，每股面值____元，全部由甲、乙公司股东以股票对换。 4.住所在____省____市____区____街____号 三、甲乙双方实行合并期日为____年____月____日，但是，合
并手续于该日不能完成时，双方可协商延期。 四、甲方现有资本总额____元，股份总数____股，每股____元。乙方现有资本总额____元，股份总数____股，每股____元。甲乙双方合并后新设丙公司的资本总额为____元，股份总数为____股，每股____元。 甲方于合并实行日在册股东，以____：____的比例，对换丙公司股票，每换一股，向丙公司交付差额____元，(无须交付差额)。 乙方于合并实行日在册的股东，以____：____的比例，对换丙的公司股票，每换一张股票，向丙公司交付差额____元(对换时无须交付差额) 五、甲乙双方于合并期日所有的财产及权利义务，均由丙股份有限公司承受。 六、甲乙双方于本协议生效后至合并期日，应以善良管理人的注意，继续管理其业务。但是，处理财产、负担义务、____元以上支出等，应经对方同意。 七、甲乙双方管理人员及职工，于合并后自然成为丙股份有限
电表转让协议书范文(规范版)4篇 Model specification (electricity meter version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
电表转让协议书范文(规范版)4篇 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电表转让协议书范本 2、篇章2：电表转让协议书模板 3、篇章3：电表转让协议书文档标准版 4、篇章4：电表转让协议书范文标准版 篇章1:电表转让协议书范本 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商，甲方同意将三相动力电表的使用权抵给乙方所有，现就此达成如下协议：
一、甲方同意自本协议生效后起，将三相动力电表的使用权让渡给乙方，并确保乙方的独立完整的使用。使用费为壹仟元整（￥1000）,使用时间不限。乙方拥有使用权，但所有权仍归甲方所有 二、乙方使用期间，所产生的电费全由乙方负责，电费以供电公司所收电费为准，每月电费先由甲方支出，乙方应在甲方支出电费一礼拜内按实际缴费数交于甲方，不得以任何理由拖欠。如有拖欠，甲方有权切断电源，严重拖欠，甲方有权终止协议。 三、乙方使用期间，因用电产生的一切问题，如过度用电导致的电线老化，烧坏甚至火灾，所产生的损失均由乙方负责，乙方应定期检查排除一切可能的安全隐患，确保用电安全。 四、鉴于乙方用电量较大，甲方决定收取押金伍佰元整（￥500），待双方终止协议时全部退回。 五、双方协议的终止以双方自愿协商为准，终止时乙方一切费用需结清，甲方承诺退回押金，并收回使用权，乙方无权转让他人，协议就此终止。
执行和解，指在法院执行过程中，双方当事人经过自愿协商，达成协议，结束执行程序的活动。下面是小编整理的执行和解协议书参考范本，欢迎大家阅读! 【执行和解协议书参考范本1】 申请执行人(下称甲方)：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。 被执行人(下称乙方)：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX村XX号。 甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院(XX)XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、XX市XX区人民法院(XX)XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此
事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。 甲方：张XX 乙方：李XX 年月日年月日【执行和解协议书参考范本2】 执行申请人：上海甲有限公司(以下称甲方) 被申请人：上海乙有限公司(以下称乙方) 被申请人：上海丙股份有限公司(以下称丙方) 上海甲有限公司诉上海乙有限公司、上海丙股份有限公司租赁合同纠纷一案，业经上海市××区人民法院于##年11月29日作出(##)×民二(商)初字第×××号民事判决书，并已发生法律效力。经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 一.乙、丙俩方对判决书确定的支付义务不持有异议。 二.甲、乙、丙三方约定： (1)乙方于##年3月10日前向甲方支付人民币33,656元(叁万叁仟陆佰伍拾陆元整);丙方于##年3月30日前向甲方支付第一期款项人民币50,206元(伍万零贰佰零陆元整);丙方于##年4月30日前向甲方支付第二期款项人民币50,000元(伍万元整)。 (2)乙、丙俩方如能如期履行上述约定，甲方放弃其他执行
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 公司合并协议书范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
公司合并协议书 ________股份有限公司(以下称甲方)与________股份有限公司(以下称乙方)董事会代表经充分协商，就双方实行合并事宜，一致达成协议如下： 一、甲乙双方实行新设合并，甲乙双方均解散，合并成立丙股份有限公司。 二、丙股份有限公司基本情况如下： 1.商号为丙股份有限公司; 2.经营范围为汽车制造及销售; 3.资本总额为____元，因合并而设立时发行股份________股，每股面值____元，全部由甲、乙公司股东以股票对换。 4.住所在____省____市____区____街____号 三、甲乙双方实行合并期日为____年____月____日，但是，合并手续于该日不能完成时，双方可协商延期。 四、甲方现有资本总额____元，股份总数____股，每股____元。乙方现有资本总额____元，股份总数____股，每股____元。甲乙双方合并后新设丙公司的资本总额为____元，股份总数为____股，每股____元。
甲方于合并实行日在册股东，以____：____的比例，对换丙公司股票，每换一股，向丙公司交付差额____元，(无须交付差额)。 乙方于合并实行日在册的股东，以____：____的比例，对换丙的公司股票，每换一张股票，向丙公司交付差额____元(对换时无须交付差额) 五、甲乙双方于合并期日所有的财产及权利义务，均由丙股份有限公司承受。 六、甲乙双方于本协议生效后至合并期日，应以善良管理人的注意，继续管理其业务。但是，处理财产、负担义务、____元以上支出等，应经对方同意。 七、甲乙双方管理人员及职工，于合并后自然成为丙股份有限公司的管理人员及职工，其工作年限、工资及其他劳动条件不变(甲乙双方因合并各裁减管理人员及职工____名，裁减工作于合并期日前完成)。 八、本协议未尽事项，由甲乙双方代表协商解决。 九、甲乙双方应于本协议签字日起一周内，向有关领导机关申请合并。一方或双方申请未获批准时，本协议失效。 十、甲乙双方应于合并申请获批准后召开股东大会，讨论通过本协议。一方或双方股东大会未通过时，本协议失效。 十一、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，____份有同等效力。 甲方：________________________________ 名称：(加盖法人章)__________________
转让协议书 转让方：姓名 承让方：姓名 根据国家有关法律、法规，为明确甲乙双方关系和责任，在下等自愿的基础上将家庭旅馆转主，经甲乙双方同共协商达成协议如下： 一、___________________________________________________________________ 甲方自愿将家庭旅馆转让给乙方, 经甲乙双方协议，转让金_________________________ 元整＜ 二、甲乙双方责任： 1、甲方的特种行业许可证、卫生许可证、工商执照，税务执照，税务登记证自合同签字之日起归属乙方。甲方提供真实有效凭证，配合乙方做好各大种证件的过户。 2、甲方将家庭旅馆所有资产转让给乙方经营，双方当面点清后。在本协议上签字确认。 3、甲方转让的是家庭旅馆的所有权与家庭旅馆所有资产。房屋及其附属物（门窗、楼梯、水电）的产权依然属房东所有。 4、在乙方接手店后，转让前的债权债务有甲方承担不得转嫁给乙方，由此产生的纠纷均由甲方负责，转让后道理的债权债务由乙方承担。 5、转让后甲方不得阻拦乙方正常运营。 6乙方应严格遵守国家现行业务各大项规程及安全制度，如有出现安全责任事故以及刑事事件与纠纷一律乙方自行承担。 三、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议同等效力。 四、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。 乙方：（签字或盖章） 甲方：（签字或盖章） 身份证：身份证： 年月曰年月曰 （葛大店）门面房租赁合同 出租方:
承租方: 一、出租方将坐落合肥市包河区葛大店的门面私有房，为___________ 楼_____ 间的房屋租赁给承租方经营。 二、租赁期限从年月日起至年月日止。租赁期限共年整。每月租金整。待出租方 将房屋交付给承租方使用之日起，开始计算房租。租赁费支付方式为承租方向出租方每季度预付，每季度租金共计________________ 元整。 三、承租方因生产经营需要，并经出租方书面同意后可对房屋进行内部改造和外部装饰。所需费用由承租方承担。 四、出租方将房屋及辅助设施交承租方使用，承租方享有使用权，不享有所有权。承租方未经出租方书面同意，不得转租。由承租方造成的房屋及设施的损坏丢失要负责修缮或赔偿。 五、出租方不得干扰承租方的合法经营活动，出租方与承租方交接房屋时当面验明房屋及其内外设施的状况，以保证承租方正常使用。 六、合同期内，如果承租方退租，出租方不退还合同保证金。合同期满，承租方如南非继续承租，应提前壹个月与出租方协商续租事家，在同等条件下有续租优先权。合同期满，如承租方不再继续承租，出租方应退还合同保证金给承租方。 七、违约责任： 1、出租方未按时交付出租房屋供承租方使用的，每拖延一日，支付违约金。 2、承租方未按合同时间交付租金的，除应及时如数补缴外，每拖延一日支付违约金100元，并且，出租方有权随时解除合同由回房屋。 3、一方违反本合同或违反国家有关规定，给另一方造成损失的，应赔偿对方的经济损失。 八、如因不可抗力（不能预见、不能避免并不能克服客观的情况）的原因导致房屋损毁或造成损失的，双方互不承担责任。如因市政建设需要等原因而拆迁房屋，由出租方提前壹个月通知承租方，由此造成的损失双方互不承担责任。如遇拆迁, 按实际住房日收取房租。 九、其他约定事项： 供水、供电正常情况下由出租方安装单独的水、电表、按月抄收，水 费_________ 元/吨，电费__________ 元/度，由于水电费属代收性持，一律由出租 方开据收取。 十、争议的解决方法：
YOUR LOGO 合并公司设立合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
合并公司设立合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合并公司设立合同书 本合同由_________（以下简称甲方）_________（以下简称乙方）双方为从事共同事业，兹订定合同设立如下：第一条甲乙双方依据甲方提供的设备，及乙方所提供的技术，成立有关药品制造、贩卖的新股份公司_________（以下简称新公司），并根据本合同从事营运。 第二条新公司概况如本合同书末尾所附的_________药品药业股份有限公司章程的记载。设立时，甲方占百分之 _________股份、乙方占百分之_________股份。 第三条甲方以后记的工场土地、建筑物、机器设备，折价为_________元整，作为现场出资；乙方以其既有技术（后记所述之专利及有关的一切技术情报），折合为_________元整，作为现物出资。 第四条前条技术的处理须以甲、乙双方与新公司间另订的技术援助合同（本合同所附带的技术援助合同方案）为依据。 第五条新公司的干部由甲方派任董事_________名、监事一名；乙方派任董事_________名、监事一名。甲方自董事中选派一人为董事长；乙方从中选派一人为副董事长。
2020执行和解协议范本 申请执行人（下称甲方）：张XX，男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。 被执行人（下称乙方）：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX 村XX号。 甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院（XX）XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、XX市XX区人民法院（XX）XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。 甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年02月24 日20xx年xx月申请执行人（下称甲方）：张XX，
男，汉族，XX公司职工，1967年10月23日生，云南省大理市人，住云南省大理市泰安路XX号5栋3-2-2。 被执行人（下称乙方）：李XX，男，汉族，农民，1986年11月12日生，云南省大理市XX镇人，住云南省大理市XX镇XX村委会XX 村XX号。 甲方与乙方为交通事故赔偿纠纷一案，经大理市人民法院（XX）XX民一初字第XXX号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、XX市XX区人民法院（XX）XX民一初字第X号民事判决书判令：乙方赔偿甲方因交通事故造成的经济损失XX元，并承担案件受理费XX元，诉讼保全费XX元，合计XXX元。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。 甲方：张XX 乙方：李XX 20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
公司合并协议 甲方： 法定代表人(授权代表)： 住址 乙方： 法定代表人(授权代表)： 住址： 甲、乙双方系依据中国法律在中国境内依法设立并合法存续的独立法人，具有履行本协议的权利能力和行为能力；甲、乙双方拟实行吸收合并，甲方拟吸收乙方而继续存在，乙方拟解散并注销。 现甲乙双方经平等友好协商，就甲方吸收合并乙方事宜达成如下协议，以兹共同遵守。 第一条甲方基本情况 甲方基本情况如下： (一)企业类型：有限公司; (二)注册资本：截止本协议签订之日注册资本为人民币万元; (三)企业住所： (四)法定代表人： (五)甲方截至年月日经审计并经乙方确认的资产负债表(附表)，评估报告(附表)。 第二条乙方基本情况 乙方基本情况如下： (一)企业类型：有限公司；
(二)注册资本：截止本协议签订之日注册资本为人民币 万元； (三)企业住所： (四)法定代表人： (五)股东及股本结构情况：出资万元，占注册资本 的 %； (六)盈利状况： XX年、XX、XX年……[盈利/亏损]; (七)乙方截至年月日经审计并经甲方确认的资产负债表(附表)，评估报告(附表)。 第三条合并总体方案 双方就合并方案达成如下共识： (一)甲乙双方同意实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存在，乙方解散并注销; (二)甲乙双方合并后，存续公司甲方的注册资本为人民币 万元，即合并前甲乙双方的注册资本之和; (三)甲乙双方应于______年__月___日前完成合并及所有与本次合并相关的工商变更。但，合并手续于该日前不能完成时，甲乙双方可以另行签订补充协议，延长办理时限。 第四条合并各方的债权、债务继承安排 甲乙双方完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，均由甲方无条件承受，原乙方所有的债务由甲方承担，债权由甲方享有。 与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》相关规定执行。 第五条双方的权利和义务
执行和解协议书范本 执行和解协议书范本【1】 申请执行人(以下简称"甲方"): 。 被执行人(以下简称"乙方"): 。 甲方与乙方为纠纷一案，经法院号民事判决，判决生效后，双方自愿协商，达成和解协议，共同信守，决不反悔。 一、法院号民事判决判决: 。 现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了，其他费用均由甲方负责，甲方完全同意，并自愿放弃不足部份。 二、上述款项在签订本协议书时当场付清，双方不得再为此事发生纠纷。 三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。 四、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，报XXX人民法院终结本案执行程序一份，内容相同，具有同等效力。 甲方: 乙方: 时间: 时间: 执行和解协议书范本【2】 执行申请人: (下称甲方) 被申请人: (下称乙方) 被申请人: (下称丙方) 甲方诉乙方、丙方纠纷一案，业经人民法院于年月日作出号
判决书判令: 。 因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务，甲方于年月日向人民法院申请强制执行。 现在人民法院的主持下，各方当事人达成如下执行和解协议: 一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。 二、为提高本案执行效率，甲、乙、丙三方约定: 三、履行和解协议的担保 四、其他 甲方: 法定代表人: 日期: 乙方: 法定代表人: 日期: 丙方: 法定代表人: 日期: 执行和解协议书范本【3】 执行申请人:XXXXXXXXXXXX(下称甲方) 被申请人: XXXXXXXXXXXX(下称乙方) 被申请人: XXXXXXXXXXXX(下称丙方) 甲方诉乙方、丙方借款合同纠纷一案，业经XX市第X中级人民法
院于XXXX年XX月XX日作出(XXXX)X中民初字第XXXX号判决书、XXXX年X月XX日XX市高级人民法院作出(XXXX)高民终字第XXX 号判决书判令:乙方于判决生效后10日内偿还借款本金XXXX万元及相应利息， 丙方对上述债务承担连带清偿责任，案件受理费XXXXX元和财产保全费XXXXX元由乙、丙方承担。 因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务，甲方于XXXX年X月XX日向XX市第X中级人民法院申请强制执行。 现在XX市第X中级人民法院的主待下，各方当事人达成如下执行和解协议: 一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。 二、为提高本案执行效率，甲、乙、丙三方约定: 1、乙方确保按如下期限还清本金:XXXX年X月XX日前偿还本金XXX万元;XXXX年XX月XX日前力争还清余额XXX万元。 如不能按时还清，第二笔还款不少于XXX元，余额最迟于XXXX 年X月XX日前还清。 另外，案件受理费和财产保全费共计XXXXX元，也于XXXX年X 月XX日前一次给付甲方。 2、乙方如能如期履行上述约定，甲方放弃其他执行请求。 3、在乙方未履行完毕上述清偿义务之前，甲方不向人民法院申请解除对乙方财产的保全措施。 三、履行和解协议的担保