工程竣工
验收测量合同
委托方（甲方）：
承揽方（乙方）：
为了满足甲方对工程办理验收审批的需要，受甲方委托乙方承担相关测量工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同，双方愿意共同遵守。
第一条测绘范围
第二条测绘内容
测绘竣工后工程及周边相关范围1:500地形图，并计算相关测量成果。
第三条执行技术标准依据
以上为暂定工作量，实际费用为元人民币（该金额为单价包干，在该工程测绘范围内不在增加任何费用）。
第四条甲方义务
1、提供施工单位竣工图文件；
2、提供建筑单体设计平面图；（并准备立面图待用）
3、及时支付测绘工程款。
第五条乙方义务
1、按合同工期确保测绘项目完成；
2、按国家颁布的有关规范标准和本合同规定进行施工，并接受甲方的监督；
3、为甲方做好后续的技术支持服务工作，确保测绘成果达到办理竣工规划验收的需要。
第六条完成工期
签订合同之日起30个工作日内将全部测量成果资料交甲方验收。不可抗力的原因,双方协商顺延工期。
第七条付款方式
1、乙方进场后甲方支付乙方50%费用作为项目的启动资金。
2、乙方需要开具正规发票。
第八条违约责任
甲方：未按期支付乙方工程费，应按延误天数×应付款的１‰计算，向乙方支付违约金。
乙方：
1. 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应按延误天数×应付款的１‰计算，向甲方支付违约金。
2. 乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。
第九条其它
本合同执行过程中的未尽事宜或由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方协商加以解决。
本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，由双方代表签字加盖公章后生效。完成合同规定的全部义务后自行失效。
竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间：2010年12月6日 地点：工地现场 参加人员：详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加，市质监站派员参加，并成立了验收专家组，负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单，并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况，实际施工中碰到问题的处理情况，以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报：主要针对工程前期勘察工作和设计工作，并在前期工作中提出了自己的看法和建议，得到了建设单位的认可。在工程施工中，各主要验收（如基础、主体分部验收、竣工预验收等）均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况，各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中，通过多次工地监理例会和专题例会，解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后，对工程实体进行了查验，认为工程总体质量较好，同时验收组也提出了一些建议和意见，汇总如下：
1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头，在出水口位置做防冲刷挡板；屋面空调管摆 放零乱，需整理；屋面防雷设置点个别松动，应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少；空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后，空隙偏大，须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位；个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙，须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹，须查明原因作处理。 最后，与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成，经监理复查符合后，一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日
矿山施工合同范本 甲方： 乙方: 为了扬长避短，发挥各自优势，方便管理，提高产品质量和经济效益，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、承包工作地点 PHA THEM MINING CO., LTD公司在老挝万象省万荣县以西5公里处，PHA THEM铜矿山。 二、承包工作内容 PHA THEM MINING CO.,LTD铜矿的坑道掘进施工及开采; 三、安全责任 PHA THEM MINING CO.,LTD公司铜矿山的安全生产工作由乙方全面负责和管理，在施工期间乙方出现的人身伤亡事故等全部由乙方自行负责承担和解决，对所发生的费用，全部由乙方自行承担。由于甲方自身发生的安全事故由甲方自己负责，与乙方无关。 四、承包工作期限 承包期暂定一年，从20xx年6月10日起至20xx年6月10日止。期满如果双方无异议，可再延长一年，至20xx年6月10日止，则双方续签合同。 五、承包方式
包工包料全承包，即乙方投入设备物资(甲方提供除外)、组织人力开采、挖掘、施工; 六、承包施工方案 乙方在甲方提供的地质资料基础上，进行开采方案设计，但需将书面方案交甲方审核、批准，在施工过程中需变更的提前一周交甲方审核、批准。坑道断面：2.2×2米 七、施工设备 甲方负责提供主要开采设备：150kw发电机1台，10立方米空压机1台，农用三轮车(翻斗)3台，扒渣机1台，并提供在矿区搭建的临时简易工棚。其余设备、设施乙方自备，乙方对简易工棚不满意可自行另建; 八、掘进规格要求 坑道按高2.2米、宽2米(农用三轮翻斗车)掘进。 (1)一中段主运输坑道为脉外道，采矿方式为落地采矿。出矿坑道设计为10米一道，天井为40米一个，联络道与采场等长。设计采场长度不大于40米。 (2)二中段按照矿体倾向垂高30米处施工，坑道施工方法与一中段相同。(无联络道) (3)每掘进10米或15米掘进一条穿脉坑道，其长度以揭穿矿体厚度为准;坑道掘进坡度为0.3%～0.7%(以坑道积水自然流出为宜)。 (4)平硐施工过程中，应对铜矿石和脉石(矿渣)分开堆放。
工程项目竣工验收会议纪要 会议纪要则集中、综合地反映会议的主要议定事项，起具体指导和规范的作用。下文是，欢迎阅读! 工程名称：**********改造工程项目 会议时间：**年**月**日 会议地点：**会议室 参加人员：详见会议签到表附后 会议主持人：*** 会议纪要正文 ***同志主持会议，首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程，并代表***工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况，感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估，然 后进行实地质量检查，最后作工程验收总结。 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报： 本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程，道路总长****m，路幅宽度为**-**米，横断面布置为：监河侧*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约****万元。 二、暂时休会，由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查; 三、检查结束，验收小组汇报检查情况： 1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定，设施、功能齐全，满足使用要求，各 方面符合验收条件，同意验收; 2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格，混凝土及砂浆试件检测结果均 满足设计要求，相关工程资料齐全、符合验收规范的规定，同意验收。 四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实 施情况，感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助，自评工程合格，请与验收;
五、监理单位对工程进行监督管理评估报告，认为工程质量合格，符合验收条件，同意验收; 六、设计单位对工程进行设计管理评估报告，认为工程质量合格，符合验收条件，同意验收; 七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告，认为建筑物未出现明显的不均匀沉降，结构总体质量较好，工程符合验收条件，同意验收; 八、造价单位对工程进行造价管理评估报告，认为工程资金使用情况较好，符合验收条件，同意验收; 九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格，同意竣工验收; 十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言，认为各相关责 任主体关于竣工验收文件准备齐全，验收组成员资格符合要求、验收方案可行，工程无违反强制性标准情况，工程竣工验收组织有序、程序合法，工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验评标准要求，同意验收。 十一、建设单位做竣工验收总结：各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求，同意竣工验收。 附：***工程竣工验收会议签到表 **********工程监理部 ****年**月**日 抄报：建设单位 抄送：各有关单位 注：收到本纪要如有异议请在两日内提出 20XX年元月15日上午，县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查，参加人员有领导小组成员及有关单位：县施工管理站，县质监站站长，县教育局副局长，乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议，参会人员共计6人，会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘，并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验，现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下： 一、规划管理方面：乡小学综合楼为二层砖混结构，建筑面积为395m2，建设地点不属县规划区。
矿山开采、开矿工程施工生产承包合同书 甲方：辽宁省清原县夏家堡镇马家店村铁铅多金属矿（以下简称甲方） 乙方：重庆亿通井巷工程有限公司（以下简称乙方） 根据投标、议标、定标辽宁省清原县夏家堡镇马家店村铁铅多金属矿将其所属的铁矿交由重庆亿通井巷工程有限公司进行施工生产总承包。 为明确甲、乙双方的经济关系和责任，遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等有关法规和有关安全、技术规定，以及省市有关矿业开发、生产、施工、安全方面规定条例。在遵法守纪、平等互利、精诚合作的基础上，经甲、乙双方友好协商达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 一、总则 1、工程名称及内容 1）工程名称：辽宁省清原县夏家堡镇马家店村铁铅多金属矿采拓工程。 2）工程内容：开拓工程、采准工程、采矿出矿生产。 2、承包方式： 1）乙方以包施工、包生产、包设备、包设施、包材料、包人工的大承包方式对甲方项目进行施工生产总承包。 2）乙方对承包甲方的工程项目不得进行转包或变相转包。 3）乙方必须直接负责实施矿山施工生产的行政管理，设备、（设施）管理、安全管理、安全教育（培训），不允许“以包代管”。 3、施工、生产方式 1）乙方按照施工计划和工程施工设计方案才、采矿质量要求以及有关安全技术要求进行工程施工和采矿生产作业。 2）乙方对甲方的生产、施工计划和工程施工设计方案，经签字即视为认可，不得自行变更，并负有施工生产责任和安全责任。 4、工程单价（见附表） 二、生产计划的制定和施工要求 1、生产计划的制定 1）年计划的制定：每年12月份底，由甲方向乙方提供下年度生
工程竣工验收会议纪要 会议时间： 会议地点： 会议议题： 参加单位及人员： 会议主持人： 会议议程及内容： 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告（记录其结论意见）。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告（记录其结论意见）。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况（记录其结论意见）。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见，参建各方是否同意验收，是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章（或受法人委托的验收专用章）。 建设单位（盖章）代表人签字： 设计单位（盖章）代表人签字： 监理单位（盖章）代表人签字： 施工单位（盖章）代表人签字：
房屋建筑工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年； 3、装修工程为年； 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年； 5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期； 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 矿山开采施工合同
编号：FS-DY-69313 矿山开采施工合同 一、工程概况： 1、工程名称：云南省石屏县柏木租铅锌多金属矿矿石开采项目。 2、工程地点：云南省红河哈尼族彝族自治洲石屏县柏木租 3、工程内容：土石方开挖、剥离、爆破、运输、矿石开采等。 4、工程量：以甲方矿山总工程量为准。 二、工程开采施工方式： 1、乙方负责将位于云南省红河哈尼族彝族自治洲石屏县柏木租铅锌多金属矿的覆盖层土石方剥离及矿石采矿事项。 2、乙方包工包料、自主经营、自负盈亏；施工现场内所发生的
安全事故由乙方负责。 三、工程工期 l、开、竣工日期 开工日期：（以甲方签发的《开工令》为准）。 竣工日期：（以相关部门签发的验收合格依据为准）。 2、本矿山采矿总工期为：日历（天）。 四、采矿计价： （一）综合单价 l、土方：每立方米11.5元； 2、涉及爆破的石方：每立方米21.5元；矿石每立方米28.5元。 注：涉及爆破的石方及矿石其均价不低于每立方米23.5元。 以上综合单价不含税费。 （二）综合单价包含的内容 1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、装运（1km以内），施 工过程中的排土、排水、进出施工便道（含土石方开挖、
工程例会会议纪要 编号：140 时间：2010年9月8日地点：业主四楼会议室 主持：孟宪文参加人员：见会议签到单 会议内容：参加会议10个单位，20人，现场施工人员约200多人。 一、分包发言： 1、玻璃幕墙工程（上海美特幕墙有限公司） （1）、现场管理人员3人，玻璃幕墙施工6人；裙房彩釉玻璃9月1日开始安装，9月15日完成； （2）、我公司承建幕墙工程17780 m2，其中：主楼幕墙15508 m2 ，裙房幕墙2272m2，计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程（上海开乐建设工程有限公司） （1）、现场管理人员2人，工人5人，近期配合消防检测。，所有管道保温完成， （2）、机房电缆增加量备料准备中，主机系统调等正式电到位后进行；（3）、配合吊顶封板补修管道保温，一部分人等待系统调试，已六周无活可做。 3、智能化工程（上海巨一科技发展有限公司） （1）、现场管理人员5人，施工人员进场20人； （2）、消防中心机房设备安装完成50 %；配合总包完成广播、门禁系统消防测试； （3）、停车场道闸系统基础图已提供给业主，尽快确定施工单位施工；（4）、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程（上海由光制冷设备工程有限公司） （1）、施工人员12人，配合总包穿电表线，试压；分体式多联空调工程设备总共414台，其中：室外机44台，全部就位管线连接完毕；室内机370台，全部到货，设备安装完成90%，风管安装完成80%； 5、电梯安装（上海奥的斯有限公司） （1）、垂直电梯14台在调试，8月13日开始，调试人员4人，调试完成70%；（2）、配合消防测试，三台消防电梯迫降正常；主楼6台客梯厅门包不锈钢，已完成4台； （3）、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程（亚厦装饰公司） （1）、6月8日开工，合同工期108天，目前现场管理8人，各工种施工人员140人，已完成工程总量的70%； （2）、一至三层要安装商铺玻璃隔断，商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言： 1、在各单位配合下，近日消防测试，检测正在顺利进行；昨天完成主楼消防检测，明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测，希有关单位继续配合； 2、考虑中秋节、国庆节假日因素，和消防局商定:项目消防验收在下周进行；
矿山爆破承包合同 管理方（甲方）： 证件类型及编号： 地址： 施工方（乙方）： 证件类型及编号： 地址： 甲、乙双方经自愿、平等协商，就爆破施工的有关事宜，达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、工程期限： 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金￥万元，于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中，因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故，需要进行医治、赔偿款时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡，乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月，甲方应全额退还风险保证金（不计利息），甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金，否则，甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利： 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务：
1．甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划，以便乙方按计划进行施工；2．甲方必须找准、划定爆破地方、范围，未经甲方或甲方施工队同意，视为无效工作，甲方不予以认可和计量结算。 3．甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件，在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具，施工人员未能清理完毕的，甲方应配合及时处理。 4．乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人，财产和物资提前告知甲方，如甲方不配合清理，否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款； 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境，负责协调地方关系，保证施工现场周围良好的人文环境，如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工，甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利： 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益，承担承包劳务经营亏损； 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款； 四、乙方的义务： 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工，确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作，在甲方的协助下做好撤离和警戒工作，负责现场周围的巡视，并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价：税后价：。（包括钻孔、爆破等费用，包括装车）。 2、付款方式： 工程量每月结算一次，乙方在每月日向甲方上报工程量，甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付，或未全额支付，甲方应承担由此造成的违约责任，并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款，乙方有权停止施工，造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同，由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用，由甲方承担。 3、计量方式及验收标准： 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理： 油料（油罐乙方自备）、炸药、导爆管等由甲方提供，费用（按市场价计算）由乙方承担，甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故，后果由甲方承担，与乙方无关。 第六条、安全责任
铁矿矿山开采承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
铁矿矿山开采承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲乙双方兹就平江县福寿山镇大和村脉石英矿开采工程承包的有关事项，经自愿、平等协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条承包标的物：平江县福寿山镇大和村脉石英矿(证号：岳预采(20xx)009号)。 第二条承包范围：矿体覆盖层剥离、脉石英矿开采工程。
项目竣工验收会议纪要 会议时间：2014年12月24日 会议地点：工地现场会议室 主持人： 参会单位及人员： 市建筑工程质量监督总站： 房地产开发事业部： 建设监理有限公司： 》 建筑设计研究有限公司： 勘察有限公司： 深圳市设计装饰工程有限公司（幕墙）： 深圳市园林建设有限公司： 日立电梯： 赛为智能： 2014年12月24日上午，由组织，本项目参建各责任单位参加，在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下，对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下： | 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位，总结本项目施工情况，监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。
四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下： 1、土建专业： （1）24层部分小屋面因无泄水孔，存在积水现象。 （2）24层因部分小屋面比室内楼地面高，小屋面积水渗入室内，发现室内墙角有一处渗水，须防水处理。 ~ （3）5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 （4）3层防火门未挂上。 （5） （6）地下室负四层人防门未安装。 （7）地下室负四层排水沟盖板未完成。 （8）室外总图和绿化未完成。 （9）东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业： ） （1）一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志，开启不灵活。 （2）地下室管道穿墙局部未封堵。 （3）配电房内防排烟风管、防火阀，应采用支架单独支撑。 （4）配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 （5）负一层水泵间生活水箱溢流管，应接至地漏位置，建议在其入户门处设置混凝土门坎。 （6）楼层内明装pvc排水立管穿越楼板，应加装防火圈。 （7）管井内个别立管管洞未进行防火封堵。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-028646 矿山施工合同范本(2020版) Model mine construction contract
矿山施工合同范本(2020版) 甲方：____________内外矿业有限公司 乙方：____________身份证号码：_______________ 现就甘肃省酒泉市____________县生地湾穿山驯____________矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行; 第一条甲方指定位于____________县____________矿区一角平面面积约 __________平方米由乙方承包开采。 第二条承包期限为_____年，即自20_____年_____月_____日起至20_____年_____月_____日止。 第三条开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。 2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。 3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。 第四条甲方的义务： 1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，
乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。 2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放)，修好荒料运输道路。 3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。 4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。 第五条乙方的义务： 1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管，以及相应的人员配备，并负责将荒料运送到指定堆场，由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责，但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。 2、安全生产：矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理，乙方应严格建立安全管理制度，并按照安全生产规程操作，确保矿山开采安全。 3、合同期内，乙方第一年必须完成__________立方以上的荒料开采任务。 第六条费用的计算标准、付款方式、时间等。 1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算，每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时，若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责)，则装车费按每立方10元计算。 2、按锯切开采面积计价后，乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。 3、结算方式为按开采平台每层结算一次，每层锯切完成并清理完成层上碎石后，
龙海市后港棚户区改造安置房工程 配电工程 工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位：湖南湘江电力建设集团有限公司 编制日期：二〇一六年十二月
龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程 竣工验收会议纪要 时间：2016年12月31日 地点：业主项目办公室 参加单位与人员： 建设单位：龙海市城晖房地产开发有限公司 施工单位：湖南湘江电力建设集团有限公司 设计单位：福建泰和电力工程设计有限公司 监理单位：福建泉宏工程管理有限公司 （附验收人员签到表） 龙海市后港棚户区改造安置房工程配电工程竣工验收会议在该工程项目部现场办公室举行，参加会议的有参建各方主体代表人员等，会议按以下程序进行： 1、由建设单位主持会议，介绍工程概况，并确定由建设单位、设计单位、 监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核 查情况，施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务，工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审查情 况，认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务，工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕，返回办公室总结： 1、施工单位： 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收完毕，经查现场资料及现场施工完成的全部按图纸施工完成，申请验收已完成。 2、设计单位： 通过对现场检查，施工单位均能按图施工，现场已完成设计施工图所示内容，预验收中存在的问题有进行认真整改，同意施工单位自评定合格质量等级，同意验收。 3、监理单位： 经现场检查，该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务，工程质量评估意见为合格，同意验收。 4、建设单位： 该工程总体满足建设单位使用要求，已完成设计图及施工合同所包含的全
矿山施工合同范本正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-030142
矿山施工合同范本正式版 甲方：____________内外矿业有限公司 乙方：____________身份证号码：_______________ 现就甘肃省酒泉市____________县生地湾穿山驯____________矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行; 第一条甲方指定位于____________县____________矿区一角平面面积约__________平方米由乙方承包开采。 第二条承包期限为________年，即自20________年____月____日起至20________年____月____日止。 第三条开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算，并画出平
面几何图形来计算面积。 2、乙方锯切必须使用￠3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。 3、荒料开采质量：荒料的开采以四面切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。 第四条甲方的义务： 1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用，乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用，若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后，乙方应将甲方所提供的设备如数归还，并保证该设备未损坏。 2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理，施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放)，修好荒料运输道路。 3、甲方负责供水供电设备安置，将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责，变压器正常损坏维修由甲方负责。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 矿山合作开采协议书 甲方：______________________ 法人：______________________ 电话：______________________ 乙方：______________________ 法人：______________________ 电话： 为合理开采矿。本着双方真诚合作之态度，经过双方协商，明确双方的权利义务，特订立以下协议： 一、双方合作期限及付款方式 本协议双方合作时间为20 年月日－20 年月日。暂定合作期限为年。 合作利润分配为： 二、甲方义务及责任 1.甲方应当积极配合乙方做好矿山开采的各项协调工作，使开采工作顺畅进行，同时负责工程所有爆破器材供应不受影响，并委派一位公司人员协调搞好矿所在地县、镇、村间的协调合作（该人员的工资由乙方负责），并及时将一些棘手、突出的问题及时同公司进行沟通、汇报解决。 2.在合作开采之前发生的一切债权债务，由甲方自行承担并予以解决，若由
于某种原因而造成矿山停工一个月，则由甲方同乙方协商予以乙方进行适当的补贴。如造成停工三个月或以上则由甲方进行适当的经济补偿，同时顺延合作期限日期来填补缺失合作时间。 3.甲方在乙方未能按合作期限付款没有兑现时，则有权令乙方在规定时间内交清所欠款项，若乙方仍不能按时如约交付，甲方有权令其停工，或在规定期限外中止合作的延续。 4.由于矿山目前需要重新进行线路改造及新设电路，甲方应承担其变压器及线路的安装及工程50%费用；在合作开发期限内，不得以任何借口，将乙方所涉及开采的地段再予第三方合作，并同时委派一名会计协调乙方矿山账目的管理工作。 5.甲方在同乙方合作期间如果将矿山卖出，则赔付乙方全部工程款及矿山发生的一切相关费用，另外一次性支付给乙方元，作为对乙方的经济补偿。若在第二年将矿山卖出，则第一年乙方支付的合作款元不予退还，但对乙方全部工程价款及矿山发生的有关费用予以赔付，同时一次性支付元作为对乙方的经济补偿。在甲方出让该矿山时，在同等条件下，应优先考虑乙方的购买意向。 三、乙方义务及责任 1.乙方在合同签订生效之日起派人进驻矿山开展相应的准备工作。 2.乙方应积极配合甲方做好矿山内外的协调工作，遵纪守法，照章纳税。由此而造成的后果由乙方自行负责，同时配合甲方做好矿山及选矿、出售等各项账目、税费工作。 3.乙方进入矿山后，应独资开采、选矿等工作并承担矿山发生的一切相关费用，自负盈亏，独立核算。同时承担由于人为或安全事故造成的人员伤亡责任及
竣工验收会议纪要 工程名称: 会议时间: 年月日 会议地点: 参加会议的单位及主要人员: 建设单位名称: 参加验收人员： 施工单位名称: 参加验收人员： 监理单位名称: 参加验收人员： 设计单位名称: 参加验收人员： 勘察单位名称: 参加验收人员： 市建设工程质量监督站参加人员： 会议由建设单位负责人、验收委员会主任主持。 会议主要内容： 一、召开验收第一次会议 1、由验收委员会主任介绍参加验收单位及人员，宣读验收委员会人员名单,介绍工程概况和工程验收方案。 2、质监站对验收组人员进行确认：。 3、施工单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情
况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。工程质量自评结果。 4、监理单位汇报在工程建设过程中履行工程合同情况、执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况，以及工程技术资料的审查意见及责令整改问题的完成情况。监理质量评估结果。 5、设计单位勘察单位分别汇报在工程建设过程中履行工程合同情况以及执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况。 二、分组审查建设、勘察、设计、施工、监理等单位的工程技术资料、实地查验工程质量。 工程实体抽查的部位为 三、召开验收第二次会议。 1、各专业验收组组长汇报工程验收情况： 建筑工程组长： 给排水及采暖工程组长： 建筑电气安装工程组长：
通风与空调工程组长： 电梯安装工程组长： 技术资料组长： 其他工程组长： 2、各参加验收单位负责人做出验收结论 施工单位负责人： 监理单位负责人： 设计单位负责人： 勘察单位负责人: 建设单位负责人： 3、质监站验收监督组各专业汇报验收监督检查情况建筑工程： 给排水及采暖（包括通风与空调）：
矿山开采施工合同书 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、真实守信的原则，就甲方与昆明金赵海砂石料矿业销售公司合作开发之云南省昆明市东川区阿旺镇内外中心沟矿山开采工程项目，与乙方进行友好协商，达成如下合同条约： 第一条工程概况 1、工程项目名称：土石方剥离、磷矿石开采 2、工程项目地点：云南省昆明市东川区阿旺镇内外中山沟。 3、工程量：以实际开采量为准（不限量）。 4、开工日期： 5、施工单价：<1>土石方开挖按每立方人民币元计价，含运距在1公里内，如超出一公里，每立方另加元。 <2>磷矿石开采 %品位以上每吨挖、装每吨人民币元（含一公里堆场运距），如超出一公里每吨另加元。 <3>以上单价不含爆破，如需爆破双方另行协商计价，由乙方负责施工，爆破材料甲方承担。
6、工程施工内容：本工程为露天开采；废土、石方、矿石剥离开采，乙方将土、石方、矿石运到采矿区域1公里以内，甲方指定地点堆放。 第二条、计量方式： 矿石开采的方量按吨计算，以过磅单据双方委派的施工现场代表签证为准，双方签字生效，土石方按实际方量（测量方）计算，双方签字生效。 第三条、结算方式及材料供应： 1、结算方式：每月日向甲方报量，作为当月结算基本依据，甲方在次月五日内审定付款。已开采的矿石若甲方未能及时支出，则按方量折算吨位报量，并计入当月工程量结算（甲方每月按乙方实际完成工程量以现金支票方式或转帐方式支付乙方当月已计算总工程款的 %，余款下月付清，以此类推）。 2、以上单价不含税收，所有税收由甲方负责。 3、甲方提供现场施工的常用油料、炸料以及火工材料等。油料按现行市场价计算（油料按市场行情供给）。此油款在每月乙方工程进度款中扣除。如以后火工材料以及燃料上涨5%，甲方应随行就市相应调整乙方的整体施工单价。 第四条、甲方责任： 1、甲方应提供施工中乙方施工场地，安排生活场地及设备停放，检修场地等。
2016茅箭区老旧小区改造永丰小区改造 工程竣工验收会会议纪要 时间：2017年12月13日 地点：茅箭区永丰小区综合改造指挥部 参加单位及人员： 茅箭区住建局：张清毅 茅箭区房管局：刘云 茅箭区质监站赵玲 茅箭区五堰街办：葛天生杜杰 茅箭区四堰居委会：陈娟陈肖 监理单位：武汉永鸿建设工程监理有限公司余华均 设计单位：武汉开来建筑设计有限公司董振军 施工单位： 四标段：江苏盐城二建集团有限公司十堰分公司汪有成刘毓 五标段：湖北富景建筑安装有限公司王伟 六标段：宜昌博鑫建筑工程有限公司付晓东 主持人：葛天生（建设单位项目负责人） 会议内容及程序： 会议内容：工程竣工验收。与会各方人员实地检查工程质量，由施工、监理、设计、建设等单位进行质量评估，形成工程验收意见。 会议程序： 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收内容：
1、本次验收成立以建设单位项目负责人为组长，由茅箭区住建局、区房管局、区质监站、五堰街办、四堰居委会、设计单位、监理单位、施工单位组织成立工程质量验收小组，按照验收程序进行验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料。 4、查验工程实体质量，形成工程竣工验收意见。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告： 1、已按设计文件和工程承包合同完成约定工作内容。工程质量符合设计和施工验收规范要求。 2、工程竣工资料的收集整理基本与施工同步进行，质量保证资料基本齐全，分部分项验收资料完整，符合规范要求。 3、各分部工程验收合格，预验收提出的问题已整改完成，符合要求，同意验收为合格工程。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告： 本工程施工过程中的报验、隐蔽、各分部验收已由我方组织验收，施工过程中质量控制均达到预期目标。预备验收会中提出需要整改的问题已在现场监理监督下全部整改完毕。施工过程中无违反强条规定，同意本工程验收为合格工程。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况： 按设计施工图进行施工，符合要求，同意竣工验收为合格工程。 五、建设单位汇总参建各方意见：
矿山开采承包合同（一） 发包方：陕西格兰德实业有限公司（以下简称甲方） 承包方：陈景华（以下简称乙方） 甲乙双方兹就文家湾花岗岩开采工程承包的有关事项，经自愿、平等协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条承包标的物：宁陕县新场乡文家湾花岗岩矿（证号：************）。 第二条承包范围：矿体覆盖层剥离、石材荒料开采工程。 第三条承包期限：五年（**年4月~**年4月）。 第四条风险保证金：乙方须向甲方交纳风险保证金20万元（人民币，以下币种均指人民币），本合同签订之日支付。当发生工伤事故需要进行医治、赔偿时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当该项风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。承包期限届满，乙方如无违约行为或欠款，甲方应全额退还风险保证金（不计息）。 第五条保证金及安全责任：根据作业岗位设置的要求，乙方向甲方提供岗位职数和人员名单，由甲方向保险公司投保，险额为20万元/人，保险费由甲方承担。如发生事故造成人员伤亡，除保险公司赔偿或给付的保险金外，其余不足部分的费用概由乙方承担，与甲方无关。乙方如需提高保险金额，自行支付相应的保险费。由于乙方责任原因造成从业人员漏保、未保，一切责任由乙方承担。 乙方对安全管理负全责，应对安全专项经费列入预算，设置专职安全管理人员，采用各项安全防护措施，配备有关安全保护设备用品。有关特殊工种（如爆破、装载机、挖掘机、电焊等）须持有岗位资格证书，否则不准上岗作业。 第六条发包方式：总承包（人工、材料、设备、安全等项）。 第七条承包综合单价（按工程项目计价） 1、土方开挖：6元/m（包括出渣运距<200m的运费）。 2、石方开炸：23元/m（包括出渣运距<200m的运费）。 3、荒料开采：770元/ m（包括装车费）。 第八条计量方式及验收标准：土、石方工程按自然量方（实方）计取；荒料开采工程按原矿石计取体积（以现场量方为凭）。不符合质量要求的荒料甲方可拒收。 第九条结算及支付方式：工程量每月结算一次，于次月5日之前甲方向乙方支付当月工程款。 第十条民爆物品的计价与管理：乳化炸药12000元/T；电雷管 3.60元/枚；导爆管（毫秒管、秒管）7.50元/枚。上列单价为甲方向乙方提供物品的结算价（包括运费），不随市场进行调价，涨跌的价格风险由甲方承担。甲方根据乙方每月的实际耗用量与当月工程量一并结算。开工第一个月的民爆物品暂由甲方出资采购，并在当月工程款中扣回；第二个月开始由乙方出资采购。 第十一条质量要求：乙方应严格遵照甲方制定的施工方案进行作业，合理、有效提高荒料的利用率和成材率。如有夹层，应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第十二条权利与义务 （一）、甲方的权利与义务 1、享有该矿山的所有权、处置权、管理权； 2、监督管理乙方的施工作业行为，并有权要求乙方整改、返工甚至停工； 3、按时、足额向乙方支付工程款； 4、积极为乙方创造良好的施工环境，力争减少人力方面造成的误工、停工；
工程竣工验收会议纪要一、工程名称： 南平市光泽县回龙潭加油站 新建土建工程会议时间 2016.10.25 二、参加单位人员签名及盖章：（详见：后附竣工签到表）。 1、建设单位： 中国石化销售公司福建南平石油分公司 2、施工单位： 福建八建建筑工程有限公司 3、设计单位： 福建省新五环工程设计有限公司 4、勘察单位： 福建东辰综合勘察院 5、监理单位：福建中交建设发展有限公司 6、监督单位：光泽县工程质量监督站 三、会议纪要
1、施工单位： (盖章) 工程从开工到竣工整个过程中，所有原材料的进场都经过甲方和监理的见证，并送检合格后才使用，各工序及分部符合施工要求，各分部钢筋安装绑扎也通过监理和甲方的隐蔽验收，对整个工程自评合格，满足竣工要求。 2、设计单位： (盖章) 在施工过程中，我院参加工程基础验收、结构验收、主体验收等，该工程有严格按照设计图纸进行施工，该工程符合要求，满足竣工验收要求。 3、勘察单位： (盖章) 该工程施工中，我单位派工程技术人员到现场进行检查监督，检验结果与地质报告基本相符，地基稳定，可以竣工验收。 4、监理单位： (盖章) 工程从开工到竣工整个过程中，所有原材料的进场都经过我们监理的见证送检，合格后才使用，各分部、分项通过监理验收。在旁站过程中，没有发现违反规范现象。整个施工过程中未发生安全、质量事故，基本满足要求，同意竣工验收。 5、建设单位： (盖章) 施工质量符合要求，施工过程中按图施工，材料进场均通过甲方、监理见证验收，基本满足要求，同意竣工验收。 6、监督单位： (盖章) 总体施工质量基本满足要求。铝合金推拉窗未设置毛条、限位器、防撞块等，二层卫生间及走廊窗台高度不满足规范要求需要设置栏杆扶手，