合同协议书
发包方 (以下简称甲方)：
承包方 (以下简称乙方)：
甲方将助剂厂设备检维修工程发包给乙方建设施工，为维护双方利益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
工程名称： ***助剂厂设备检维修工程
工程地点：
工程内容：
1、工艺设备（反应器、塔器、容器、球罐、冷热交换设备、凉水塔、热媒炉、过滤器、催化剂的常规装卸等）和工艺管道及其附件的检维修；R-201A的列管卸剂及列管喷河沙处理；工艺设备的螺栓拆除、紧固及热紧符合炼化企业静密封管理规定。
2、设备结构合理性的检修；
3、辅助和配合高压管道、锅炉等压力容器的检验检测（如：拆装安全阀等）；
4、装置检修配合防腐、保温、保冷更换及修复；
5、装置框架防火层修复；
交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及施工场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各单位的关系。
3、乙方未经甲方同意不得将工程分包或转包给其他单位施工。
六、质量验收
1、乙方在检维修过程中，严格按照设计图纸要求和行业有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按行业质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
3、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，杜绝使用不合格的材料。
七、安全管理
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施。并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理，以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，一切责任和费用由乙方自行负责。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
八、违约、仲裁
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《中华人民共和国合同法》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
九、其他：
1、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行
承担。
2、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商签订补充协议。
十、合同生效：
合同订立时间：2015年04月06日
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字盖章后生效
十一、合同份数：
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。
发包方：（公章）承包方：（公章）
法人代表：法人代表：
（签字）（签字）
地址：地址：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
检修施工合同 合同编号（甲方）： 合同编号（乙方）： 工程/设施名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订日期1： 签订地点： 1此处的签订日期应与签署页中的最迟日期保持一致。
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订的非基建期输变电工程/设施以及通信网（设备、光缆）检修施工合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在“特别约定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录 1. 检修项目概况 (1) 2. 承包范围 (1) 3. 承包方式 (1) 4. 检修项目负责人 (1) 5. 工期 (2) 6. 检修项目质量 (2) 7. 安全文明管理 (3) 8. 验收 (5) 9. 双方义务 (6) 10. 材料和设备 (7) 11. 分包 (8) 12. 合同价格 (8) 13. 结算 (9) 14. 违约责任 (10) 15. 争议解决 (11) 16. 合同组成文件 (12) 17. 合同生效 (12) 18. 份数 (12) 19. 特别约定 (13)
检修施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 鉴于甲方拟委托乙方承担的检修施工工作（以下简称“检修项目”），且乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。 1. 检修项目概况 1.1 检修项目名称：。 1.2 检修项目地点：。 1.3 检修项目内容：。 2. 承包范围 。 3. 承包方式2 本检修项目实行承包。乙方应按照合同约定的工期、质量和安全要求完成检修施工工作。 4. 检修项目负责人 4.1 甲方就本检修项目委派的项目负责人是；乙方委派的检修项目负责人是：。 4.2 甲方委托作为检修项目的技术监督工程师/技术监督人3。 （1）甲方项目负责人； （2）监理单位：。 4.3 技术监督工程师/技术监督人对本工程实行工程质量监督，其 2 可视情况分为总价承包，单价承包方式。 3技术监督人根据甲方委托，既可以是甲方项目负责人，也可以是监理单位。
检维修工程施工合同工程名称： 合同编号： 委托人（甲方）： 承揽人（乙方）： 签订日期：年月日
甲方：中国石油天然气股份有限公司销售分公司 住所地： 法定代表人（负责人）： 乙方： 住所地： 法定代表人（负责人）： 企业资质等级： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，本着平等互利的原则，经双方协商一致，订立本合同。 1 检维修项目概况 1.1检维修项目名称： 1.2合同签订依据： 1.3检维修项目地点： 1.5设计单位： 2 检维修项目工期及负责人 2.1本项目开工日期为年月日，竣工日期为年月日，合同工期为天。 2.2发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期： 2.2.1甲方未能按照合同约定提供图纸及开工条件；
2.2.2设计变更和工作量增加； 2.2.3非因乙方原因停水、停电、停气造成一周内停工累计超过小时； 2.2.4不可抗力； 2.2.5甲方同意工期顺延的其他情况。 2.3本合同生效后，甲方委派为现场施工代表，乙方委派为项目负责人，为技术负责人。 3 施工图纸及其他资料 3.1甲方于年月日前向乙方提供施工图份，其它项目资料份。 3.2乙方根据施工图和有关项目计划内容编制施工项目预算、施工图预算。乙方在接到施工图和项目计划后天内编制完施工项目预算交甲方审查。 4 合同价款及支付 4.1 本检维修项目合同价款是通过概算方式，确（暂）定为： （小写）元（大写）元。 4.2合同价款确定依据： 4.2.1关于定额和有关规定：按省、市建设主管部门、建设厅发布的建筑、装饰、安装工程预算定额计价。油库技改项目、安装工程按《石油建设安装工程预算定额》计价。 4.2.2关于费用计取：按省、市建设主管部门、建设厅发布的建设工程造价计价规则、费用定额和相关文件计费。 4.3合同价款的支付：按审计部门或造价咨询单位确定的结算价作为付款依据，扣除5％的工程质量保证金后，一次性支付。 4.4工程材料价格的认定，按省、市建设主管部门，造价管理协会发布的《建设工程材料及设备价格信息》计取，按施工工期间同期《建设工程材料计设备价格信息》取定。特殊材料按施工报价，建设单位审批，经双方认定的材料价格计算。 乙方开户银行： 账号： 5 双方职责 5.1甲方职责 5.1.1提供具备施工条件的施工场地等必要的施工条件。 5.1.2开工前，接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路，拆除现场内的障碍物。 5.1.3组织有关单位对施工图、施工图预算等技术资料进行审定，并按合同规定的时间和份数
合同协议书 发包方 (以下简称甲方)： 承包方 (以下简称乙方)： 甲方将助剂厂设备检维修工程发包给乙方建设施工，为维护双方利益，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 工程名称： ***助剂厂设备检维修工程 工程地点： 工程内容： 1、工艺设备（反应器、塔器、容器、球罐、冷热交换设备、凉水塔、热媒炉、过滤器、催化剂的常规装卸等）和工艺管道及其附件的检维修；R-201A的列管卸剂及列管喷河沙处理；工艺设备的螺栓拆除、紧固及热紧符合炼化企业静密封管理规定。 2、设备结构合理性的检修； 3、辅助和配合高压管道、锅炉等压力容器的检验检测（如：拆装安全阀等）； 4、装置检修配合防腐、保温、保冷更换及修复； 5、装置框架防火层修复；
交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及施工场地。 3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。 乙方： 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各单位的关系。 3、乙方未经甲方同意不得将工程分包或转包给其他单位施工。 六、质量验收 1、乙方在检维修过程中，严格按照设计图纸要求和行业有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。 2、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按行业质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。 3、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，杜绝使用不合格的材料。 七、安全管理
篇一：管道安装承包合同 工程内部承包责任书 （管道安装）合同编号：xx-01 甲方： 乙方：（承包人） 根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程 第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内 第三条签订地点：xx市 第四条工程范围内容及承包方式 一、工程范围内容： 1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安； 2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷； 3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理； 4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格； 5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。 二、承包方式：本工程采用如下包干方式 1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。 2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。 第五条：工程工期要求： 1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。 2、本工程暂定2011年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。 3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。 4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。 第六条：工程造价及结算 1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：xx元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求dn25管道为1寸，dn200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。
公司诉讼 理由 是什么？ 中国石化集团洛阳石油化工工程公司因建筑工程承包合同拖欠工程款 上诉人(原审被告、反诉原告)中国石化集团洛阳石油化工工程公司。 法定代表人侯宝东，该公司经理。 委托代理人史晓峰，该公司法律顾问。 委托代理人刘可兵，河南世纪通律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告)中铁第十五工程局(原铁道部第十五工程局)。 法定代表人霍金贵，该局局长。 委托代理人平天来，该局职工。 委托代理人李文，洛阳春涛律师事务所律师。 被上诉人(原审第三人)姜堰市第八建筑安装工程公司。 法定代表人钱益民，该公司经理。 委托代理人于友林，该公司职工。
委托代理人蒋晓辉，河南金学苑律师事务所律师。 上诉人中国石化集团洛阳石油化工工程公司(以下简称石化公司)因建筑工程承包合同拖欠工程款纠纷一案，不服洛阳市中级人民法院(1999)洛经初字第123号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。石化公司委托代理人史晓峰、刘可兵，中铁第十五工程局(以下简称铁十五局)委托代理人平天来、李文，姜堰市第八建筑安装工程公司(以下简称姜堰公司)法定代表人钱益民、委托代理人于友林、蒋晓辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1996年1月10日，铁十五局和石化公司(原中国石化洛阳石油化工工程公司)签订了一份建筑工程施工合同，合同约定：铁十五局为石化公司建造炼制研究所技术开发用房工程，建筑面积14497.72平方米，承包形式为施工图预算加签证，工程定于1996年3月8日开工，1997年9月8日竣工;质量等级：优良工程;工程造价暂定为951万元;合同价款发生下列情况之一时，可做调整：国家政策性调整以及省市定额造价管理部门颁发的费率变动，营业税的调(减)增文件，以文件规定作为调价依据。本工程按年度办理，结算代决算，跨年度费率不再调整，每延期竣工一天罚款800元，工程竣工后，如经市质量监督站评定为优良标准，石化公司按工程决算总额的3%奖给铁十五局，返回石化公司1‰。若工程达不到优良标准，扣铁十五局质量保证金100万元，作为对石化公司的赔偿，工程价款结算不超过合同价款80%时，工程竣工后一年内付清;工程保修按行业标准;石化公司按工程总价3%预留保修金。保修期满无质量问题，余款一次付清;本工程不得转包，否则，由此造成的损失由铁十五局自
设 备 维 修 合 同 书 甲方：山东鲁新化工有限公司 _____________ 乙方：山东益通安装有限公司______________ 日期：年月 日
设备维修合同 甲方：山东鲁新化工有限公司 乙方：山东益通安装有限公司 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方 3 台搪瓷釜修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 一、合同内容 1.1、乙方承接甲方 3 台搪瓷釜修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。 1.2、项目内容见技术协议书。 1.3、项目施工地点：山东鲁新化工有限公司 1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在规定工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。 二、合同价格 合同总价为人民币（大写）金额为：壹万元整，Y 10000元，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。 三、结算方式设备维修、维护完毕，甲方检定并验收后，乙方出具全额增值税发 票，甲方 在收到发票后一个周内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）壹万元整， Y 10000元。 四、技术要求和技术标准 4.1、详见双方技术协议书（合同附件）。 4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。 五、甲方承担的义务和责任 向乙方提供设备改造所必须的技术资料。甲方负责管道的蒸、吹、洗等管线的置换，以及物料管线内的物料退返、隔离工作。以防拆除过程中生产物料的跑、冒、滴、漏的发生，或可能因物料的跑、冒、滴、漏的发生造成危险。有必要提供维修时的环境因素。
维修工程施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围内容： 4、质量要求：合格工程 5、合同工程：本工程日历工期天。开工日期年 月日，竣工日期为年月日。（具体进度以甲方审定的工程进度控制为准） 二、工程承包方式及价款 1、工程承包方式：包工包料方式， 1.1、工程造价为：元。 2、工程付款方式： ①．合同签订后，甲方支付乙方预付工程款50%； ②．竣工后，经甲方验收合格一次性支付剩余工程款。 三、质量要求
1、乙方应按甲方要求，精心组织施工，严把工程质量关，以优良工程标准确作为管理目标。 四、甲方的权利和义务 1、甲方委派相关部门负责人协调相关工作； 2、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收； 3、甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工； 4、合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。 五、乙方权利和义务 1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）； 2、乙方施工必须保证质量； 3、施工期间，乙方应保证安全施工； 4: 乙方必须服从甲方人员管理； 六、质量保修 质量期内防漏工程质保期为1年，如使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方负责修复但所发生的费用由甲方负责。 七、安全施工 1、安全施工与检查 （1）、承包人应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承担全部责
《炼油化工装臵检修合同》起草及填写说明 一、合同起草简要说明 我们在起草《炼油化工装臵检修合同》文本时，主要是根据股份公司各个炼油化工地区分公司的生产装臵，每年度需要部分或全部停产检修，各个装臵情况不同，合同内容比较复杂、签订量相对较大等实际情况完成。 二、主要条款填写说明： （一）、关于第2条检修项目承包方式。主要包括设计概算、包工包料、包工不包料、甲方供应主要设备材料等方式，填写时需要根据各个装臵检修的不同实际情况，由业务主管部门确定。 （二）、关于第5条合同价款及支付。 5．1款关于合同价款，主要是通过什么方式来确定，一时难以确定的又以何种方式暂定合同价款。一般来讲，检修项目合同价款是通过检修项目年度计划投资额暂定、招标投标的中标价、施工图预算加现场经济签证、计划项目工程预算……等方式确定。其中，对于暂定的合同价款双方还要约定确定最终合同价款的办法，例如可以约定：合同价款最终以甲方审计后的实际工程结算为准，等等。 5.2.1款关于定额和有关规定，主要是要求双方在合同当中，明确约定为最终确定合同价款所具体使用、执行的定额和有关规定。例如定额执行《全国统一安装工程预算定额》2001年某某市单价表、2001年中国石油化工集团公司《石油化工行业检修与技术改造工程预算定额》以
及各个地区公司有关装臵检修、改建、扩建、维修等工程结算办法关于定额的规定，等等。具体到每个合同，应由各地区公司结合本公司、本地区以及施工队伍和装臵检修的实际情况来确定。 5.2.2款关于费用计取，要明确约定计取哪些费用，不计取那些费用以及相应的文件规定依据。 确定5.2.1款、5.2.2款时，一般应由业务主管处室（如机动设备处）与概预算或工程造价部门结合需要检修的装臵的具体情况以及施工单位的性质、资质等级等情况共同进行。 5.2.3款关于合同价款的支付，应明确约定付款方式、付款依据、付款期限和付款金额、预留质量保证金的比例或数额（一般为合同价款的10%以上）以及质量保证金支付的条件，等等。该条款应由业务主管处室确定。 其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份有限公司关联交易结算管理暂行办法》（石油财字…2001?249号）的相关规定执行。 （三）、关于第7条材料设备供应。炼油化工装臵检修过程中材料设备的供应主要有甲方供应材料设备；或乙方采购材料设备；或其他几种情况。无论采用哪种方式供应材料设备，都应明确双方相应的通知、验收、保管及赔偿等职责，并按照合同规定或设计和规范要求的材料设备种类、规格、数量、质量等级和时间、地点提供材料设备以及产品合格证明。 （四）、关于第8.1款质量标准。一般可从以下标准中选用，特殊情况可以另行约定： （1）按施工图及说明书的要求；
合同编号：《建设工程维修施工合同》 建设单位：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司施工单位：罗洪生施工队 签约地点：河北省保定市新市区秀兰集团 签订日期：
兴隆县秀兰城市花园小区维修施工合同 建设单位：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司（以下简称甲方）施工单位：罗洪生施工队(以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商，由乙方承揽兴隆-秀兰城市花园小区维修工程，本着诚信互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称：兴隆-秀兰城市花园小区维修工程 二、工程地点：兴隆-秀兰城市花园小区院内 三、工程维修范围： 1、太阳能改造： （1）太阳能水管及保温老化，漏水现象严重。 （2）屋面出水管管件老化，管件断裂，现象普遍。 （3）太阳能固定拉线断开较多，如遇大风可能致使太阳能掉落，存在隐患，需修补。 （4）屋面出水管低，易倒灌，致使户内漏水。 2、雨水管维修: （1）冬季冻裂现象较多。 （2）固定卡松动老化造成雨水管断裂，高空倾斜，存在安全隐患。 （3）伸缩节开裂较多，部分雨漏管未接到地面。 3、不锈钢栏杆维修:
（1）栏杆损坏部位较多，需更换。 （2）加固所有焊点。 （3）需增加支撑立杆。 4、小区热力维修 5、屋顶出屋面门安装锁工程 四、合同期限2015年5月15日-2015年8月15日。 第二条：工程承包形式 包工、包料、包工期、包质量。 第三条：合同价款 1、太阳能改造：每台维修造价需169.5元，共476台，总造价为80682。.（详见附件1） 2、雨水管维修:每处维修造价需101元，共76处，总造价为7676元。（详见附件2） 3、不锈钢栏杆维修:总造价为5504元。（详见附件3） 4、小区热力维修：总造价为17740元。（详见附件4） 5、屋顶出屋面门安装锁工程：总造价为860元。（详见附件5） 以上维修工程暂定总造价为112462元。（最终造价以实际发生为准） 第四条：结算方式 完成总维修量80%付暂定总造价款50%。工程竣工，经甲方项目部及监理验收合格、出具验收合格单后，付至维修工程结算价的95%，维修工程结算价的5%作为质保金。付款时施工队提供相应的建筑发票，质保金的期限为一年。第五条：工程质量
水管改造合同范本 篇一：管道施工合同范本 篇一：管道安装承包合同 工程内部承包责任书 （管道安装）合同编号：xx-01 甲方： 乙方：（承包人） 根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：xxxxxxxxxxxx工程 第二条工程地点：xxxxxxxxxxxx厂内 第三条签订地点：xx市 第四条工程范围内容及承包方式 一、工程范围内容： 1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安； 2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷； 3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理；
4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格； 5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。 二、承包方式：本工程采用如下包干方式 1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。 2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。 第五条：工程工期要求： 1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队
炼油化工装置检修合同 签订地点： 签订日期：年月日 甲方（发包方）： 统一社会信用代码： 乙方（承包方）： 统一社会信用代码： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，本着平等互利的原则，经双方协商一致，订立本合同。 第1条检修项目概况 1.1 检修项目名称：。 1.2 合同签订依据：。 1.3 检修项目地点：。 1.4 检修项目范围：（详细内容见附表） 1.5 设计单位：。 第2条检修项目承包方式 。 第3条检修项目工期及负责人 3.1 本项目开工日期为年月日，竣工日期 为年月日，合同工期为天。
3.2 发生以下情形之一，经甲方书面同意，可相应顺延工期： （1）甲方未能按照合同约定提供图纸及开工条件； （2）设计变更和工作量增加； （3）非因乙方原因停水、停电、停气造成一周内停工累计超过小时； （4）不可抗力； （5）甲方同意工期顺延的其他情况。 3.3 本合同生效后，甲方委派为现场施工代表，乙方委 派为项目负责人，为技术负责人。 第4条施工图纸及其他资料 4.1 甲方于年月日前向乙方提供施工图份，其它项目资料份。 4.2 乙方根据施工图和有关项目计划内容编制施工项目预算、施工图预算。乙方在接到施工图和项目计划后天内编制完施工项目预算交甲方审查。 第5条合同价款及支付 5.1 本检修项目合同价款是通过方式，确（暂）定为：人民币（大 写）（￥元） 5.2 合同价款确定依据： （1）关于定额和有关规定：。 （2）关于费用计取：。 5.3 合同价款的支付： 5.4 乙方 指定收款账号：。 开户行：。 户名：。
第6条双方职责 6.1 甲方职责 （1）提供具备施工条件的施工场地，办理需由甲方负责办理的各种批件； （2）开工前，接通施工现场水源、电源、热源和通讯线路以及运输道路，拆除现场内的 障碍物； （3）组织有关单位对施工图、施工图预算等技术资料进行审定，并按合同规定的时间和 份数交给乙方； （4）派驻现场施工代表，负责对项目进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，负责办理现 场签证和解决施工中应由甲方解决的问题。甲方施工代表在检查中发现乙方有违反操作规程或不符合质量标准行为的，有权制止或要求乙方返工。 （5）及时组织竣工验收，做好联合试运投产准备工作及管线碰头和生产衔接的准备工作。 （6）施工过程中，因不可抗力或甲方原因造成停工或不能继续施工时，工期顺延，由甲 方负责办理延期手续。 6.2 乙方职责 （1）负责施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工； （2）参加图纸会审、编制施工组织设计或施工方案，按规定日期做好各项施工准备工作，并做出施工进度计划统筹图； （3）及时向甲方提出开工报告、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供项目工程质量事故报告及材料、设备供应计划和缺口物资情况； （4）严格按照施工图与施工规范进行施工，确保施工质量，并按合同规定的时间如期完 工和交付； （5）乙方负责已完工的房屋、构筑物和安装的设备在交工前的管理和维护，并清理好施 工现场； （6）按照甲方有关规定提供竣工验收技术资料及图纸，参加竣工验收，验收合格 后日内编制并向甲方提交项目结算书及竣工验收技术资料和图纸，否则甲方不予 结算。 （7）在合同规定的质保期内，对属于乙方责任的施工质量问题负责无偿返修。给甲方所 造成损失的，乙方承担赔偿责任。
建筑维修施工合同 合同编号： 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 第1条工程概况 1.1工程名称：房屋维修工程 1.2工程范围： 1.3工期： 1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1： 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工
4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
零星安装技改工程施工合同书 合同号: 签署地：福建三明 发包方（甲方）：福建三农新材料有限责任公司 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称：福建三农新材料有限责任公司设备、管道安装，电气、仪表安装、配合试车及日常技改工作。 第2条工程内容：承包人负责福建三农新材料有限责任公司零星设备、管道安装、技改工程。具体范围及要求详见发包人提供的施工派工单及签证单。 第3条工期：2019年04月01日至2020年03月31日。 第4条质量等级：合格。承包人应严格按现行国家有关的标准规范及发包人提供的设计图纸、设计说明等要求精心组织施工，建立完善的质量保证体系，严格做好施工工序的质量检查，工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。工程施工质量的评定标准：安装工程执行《工业安装工程质量检验评定统一标准》（GB50252－2010）。 第5条承包方式：包工包辅材。 第6条合同价款：本工程造价以定额计价的方法办理工程结算。（具体以按实计取或以现场签证为准） 第7条计价依据 7.1工程量按发包人现场验收的实际数量计算并办理工程量确认单。 7.2检修工程结算执行的标准 7.2.1 本检修工程套用《石油化工行业检修工程预算定额》（2009版），人工及取费等相关调整按中国石化建[2013]53号文的规定执行（2014年4月1日后新的政策性文件不再调整），计价规则执行《石油化工行业检修工程计价规则》（2009版），该检修定额无单价部分可套用《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002）的单价，取费定额套用《石化安装工程费用定额》（2007版）及中国石化建[2013]54号文的调整执行，其中需双方协商确定的措施费：（1）、已完工程及设备保护费（2）施工队伍调遣费（3）特殊防护增加费（4）特殊地区施工方增加费，该四项按综合费率6%计取，特殊技术措施费，大型机械进出场及安拆费、大型机械使用费按现场实际签证计算（机械台班按价格表附表执行）。
【最新整理，下载后即可编辑】 设 备 维 修 合 同 书 甲方：山东鲁新化工有限公司 乙方：山东益通安装有限公司 日期：年月日 设备维修合同 甲方：山东鲁新化工有限公司 乙方：山东益通安装有限公司 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方3台搪瓷釜修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 一、合同内容
1.1、乙方承接甲方3台搪瓷釜修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。 1.2、项目内容见技术协议书。 1.3、项目施工地点：山东鲁新化工有限公司 1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在规定工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。 二、合同价格 合同总价为人民币（大写）金额为：壹万元整，￥10000元，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。 三、结算方式 设备维修、维护完毕，甲方检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个周内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）壹万元整，￥10000元。 四、技术要求和技术标准 4.1、详见双方技术协议书（合同附件）。 4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。 五、甲方承担的义务和责任 向乙方提供设备改造所必须的技术资料。甲方负责管道的蒸、吹、洗等管线的置换，以及物料管线内的物料退返、隔离工作。以防拆除过程中生产物料的跑、冒、滴、漏的发生，或可能因物料的跑、冒、滴、漏的发生造成危险。有必要提供维修时的环境因素。 六、乙方承担的义务和责任 维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。 七、验收标准及方法 7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。 7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。
房屋维修工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××豪庭房屋维修事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：爱林参场招待所、学校、食堂维修工程。 2、工程地点：辉南县爱林参场。 3、工程范围：本工程涵盖××豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。 4、合同工期：开工日200×年×月×日，竣工日200×年×月××日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。 二、工程服务形式 包工、包料、包工期、包质量。 三、结算方式 甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据上海市2003定额进行结算，确定工程总造价。 甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字
的工程量技术联系单，作为合同附件附后。 四、工程总价 暂定为人民币××万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准）。 五、工程质量监督与检查验收 乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。 六、工程款支付 1、工程款支付方式为支票。 2、合同签订且乙方正式开工后三日内，甲方支付乙方暂定工程总造价30％的工程款。 3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，甲方向乙方支付至结算值的60％。 4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后，未发现渗漏、发霉现象，甲方于200×年×月××日前向乙方支付至结算值的95％。 5、剩余5％工程款留作保修金，保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。 6、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票，
委托方(甲方)： 服务方(乙方)： 经双方协商，有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护本厂电气设备。协议内容如下： 一、职责划分： 1、甲方负责本厂的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用，确保运行设备不超负荷运行，从而延长设备运行周期。 2、甲方专业人员对乙方在甲厂电气设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。 3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。 4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。 6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产设备保驾护航。 8、乙方负责甲方生产过程中的电气设备正常维护和检修 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到乙方配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。 10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作，根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。
12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并做好巡检记录。 13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后1小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书，甲方应尽量提供，如不能提供，应由双方协商解决. 15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决，随机带来的专用设备应由甲方提供。 16、乙方应根据甲方生产运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的电气设备，甲方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况： ①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。 ②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。 二、双方权利： 1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。 2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3、未经甲方安排的电气技措项目施工，甲方有权不予结算。 4、甲方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续(如火票等相关手续)。
维修改造工程施工合同 建设单位（以下简称甲方： 施工单位（以下简称乙方）： 据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，为明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经甲、乙双方协商签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程地点： （二）工程内容：具体详见附件一维修改造项目维修内容 第二条 根据预算暂定为人民币大写： （小写）：（最终以甲乙双方确认的结算值为准） 第三条合同工期 1.双方商定总工期天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算。 （三）属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出场的合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的%，甲方付总造价的%给乙方；（二）乙方完成工程量的%，甲方再付总造价的%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的%；（四）剩余%工程款在竣工验收之日后天一次结清。 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水道路畅通； 2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解
合同起草及填写说明 一、合同起草说明 本合同文本依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，参照国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示文本和相关单位的合同文本，在充分征求部分地区公司专业部门及合同管理部门意见的基础上，结合石油化工行业的生产特点,起草完成。本文本主要适用各石油化工企业生产装置的建设安装。 二、主要条款填写说明： 1 材料设备供应 1材料供应方式： 1.1.1 包工包料； 1.1.2 包工不包料； 1.1.3 部分包工部分包料。 1.2 成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验。在施工现场加工的设备，甲方可委托有相应资质的乙方加工。 1.3工程所需材料，因供应方的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得设计单位和甲方同意，并由三方签订书面协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责
供应方负担。 1.4 附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。 1.5由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 1.6其它： 2工程款结算 2.1结算方式: 2.1.1 以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.1.2 按施工图预算加包干系数结算。 2.1.3 按标准施工图包干结算。 2.1.4 包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 2.1.5 招标的工程，按中标的价款结算。 2.1.6 其他方式：________________________________ 2.2 结算办法： 定额、取费标准及相关管理规定（举例，具体由业务部门决定） 2.3 工程款拨付： 一次拨付或分期拨付（举例，具体由业务部门决定）其中，关联交易的结算方式应按《中国石油天然气股份
****厂电气设备维护检修协议模版 委托方（甲方）：*** 服务方（乙方）：******公司 经双方协商，*****公司（以下简称甲方）委托**********公司（以下简称乙方）维护***厂的配电室设备和装置现场电气设备。协议内容如下： 一、职责划分 1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。 2.甲方对乙方在***厂的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥权。 3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。 4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是最新及正在使用的。 6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7.乙方在工作范围内应严格服从***厂职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。 8.乙方负责所有电气设备正常维护和检修。 9.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到天利高新规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。 10.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。
11.由乙方派人维护***厂的电气设备，并保证24小时可以随时找到乙方维护人员；值班人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障。 12.乙方维护人员必须每日1次进行巡检，并做好巡检记录。 13.乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14.乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供，电气设备档案可空缺不填)。 15.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 16.乙方应根据甲方生产运行情况，合理安排检修，对到检修周期，或发现有明显缺陷影响安全生产的，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：A:对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停机机会，应提前安排检修而乙方未检修的。 B:对已检修的电气设备运行不超过其检修周期的。 二、双方权利: 1.甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。 2.甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3.未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。 4.甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票)。