土方工程车辆运输劳务施工合同发包方（以下简称甲方）：承运方（以下简称乙方）：经甲乙双方协商一致，现就相关土方拉运工程量事项达成以下条款，供双方信守执行：一、工程概况及内容 1、工程名称： 2、施工地点：3、施工内容：土方运输 4、承运工程量：按实际方量为主 5、施工期限：年月日至年月日 6、运距：按甲方实际分派和划定为准；超出7公里的，甲方给乙方每公里每方按市场价支付； 7、运价：元/车。挖掘机装车价元/ 车。 8、甲方约定乙方拉运的车辆为前二后八并加有软盖的
工程自卸车，每车载量为19方以上。 9、工程运输款支付方式：每天早晨9：00—11：30现金结算拉运土石方运费（必须把相关票据在每天早8：00以前交付甲方，否则应顺延结算），如按时未能支付运费，乙方有权停工。因停工造成乙方的经济损失，损失全部由甲方承担。由乙方提供甲方开的拉运车次量票据，扣除乙方在工地加油等费用后剩余部分结算给乙方。乙方进场施工车辆所需要油料必须由甲方按市场价提供。二、乙方车辆施工时所需要的通行证、垃圾清运证等证件均由甲方负责，乙方应保证其车队司机身份/驾驶证，各种车辆随行的行驶证等及保险手续齐全有效并要在甲方处及时备案。三、乙方人员车辆进场开工后，凡涉及加油、挖机、路政、运管、交通、环保、卫生公安等政府部门方面的各关系协商及运输沿线疏通保障事宜，均由甲方负责。四、甲方必须按照支付乙方工程运输和保证乙方除交通出行高峰时段外，其他时间均可正常拉运。如因甲方拖欠费用或油料、道路、挖机与上级协调等因素造成乙方车辆被堵
或停工由甲方负责。五、乙方施工过程中如遇国家或地方法定节假日放假。政府部门检查、组织活动、工地统一放假停工，或因自然灾害等不可抗拒的因素，导致本工程暂停或误工，甲方不承担任何损失和责任。六、施工过程当中由于甲方原因造成车辆挖掘机出现不能正常施工时，甲方应赔偿所有车辆损失，每车一天600元,挖掘机800元。七、甲方按工程进度，乙方现工作车数如不能完成计划内任务，乙方应提前五天及时增添车辆与四季，乙方自接到甲方增车要求时，需在规定时间完成人车调配。不得延误，如乙方自接到书面通知后五天内未按时上车上人，甲方可从乙方总工程量中扣减工程量或另行安排其他车队进入，乙方无异议。自签订本合同之日起乙方需服从甲方管理及调度，本工程结束前不得无故退场，造成甲方所有损失均由乙方承担法律责任并承担经济损失。八、乙方负责：本车队的调度、司机配合、现场管理、资料信息，人员的日常管理及各项安全工作，同时声明，凡乙方车队人员，不得在甲方路段工区、生活区、生事、吵架、
打架斗殴、偷窃行为，及违法违规引发人员伤亡等安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。九、乙方收到款项后因及时足额发放及车队司机，及相关工作人员工资，劳务不符，无故扣拖延，如因乙方原因引发的一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。十、违约责任 1、乙方在施工过程当中，不得无故退场，如因各种
原因强烈要求退场时，应向甲方支付损失赔款元，乙方运输车辆进场20天后每车扣除1000元、挖掘机1500元押金，工程结束后退回所有押金。 2、甲乙双方的债务，民刑事等法律纠纷由各自承担，与对方无任何关系。甲乙双方不得无故终止合同，负责赔偿对方的全部经济损失。 3、本合同发生争议双方协商解决，解决不成提交当地仲裁委员会或人民法院解决，本合同未尽事宜，可在实际施工中做补充协议后附，补充协议与本合同具同等法律效力。 4、本合同为甲乙双方签订的最终合同，资本合同签订之日起，除本合同之外其他的合同，协议均是为无效合同，协议。
5、本合同经甲乙双方签字起生效，本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力。合同期满，账款结清，本合同终止和废除。
6、此协议签订之日起
内乙方必须进辆以上土方拉运车，乙方必须保证进场车辆满负荷工作，除不可抗力之外，乙方必须有车辆（不少于辆）在现场拉运土方并按钱款规定将拉运出库单交给甲方，如无特殊理由，甲方应按乙方进场地实际车辆当日结算运费。 7、此合同不得转签，不得收取保证金，如收取保证金造成一切经济损失由乙方承担全部责任，与甲方无关。甲方：乙方：联系电话：联系电话：身份证号：身份证号：卡号：年月日
土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
合同编号：__________ 土方运输承包合同模板 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日 第1 页共6 页
土方运输承包合同模板 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同： 第一条：工程内容 运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。 第二条：工程承包运输时间价款及付款方式 1、工程时间为一年，即年月日到年月日。 2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内，按每立方3元人民币计，(此为完税价)。 3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。 4、付款方式：日清月结。土石方运输合同第三条：燃油费用 甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。 第四条：甲方的权利与义务 第 2 页共 6 页
1、甲方负责工程爆破。 2、甲方统一管理、调度和指挥。 3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。 4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。 第五条：乙方的权利与义务 1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。 2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。 3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。 第六条：其他责任 1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日) 2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。 3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。 4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。 5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。 6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。 第 3 页共 6 页
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公路工程施工劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施 工 劳 承 包合同 工程名称： 公路工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 —、工程名称： 1、工程地点：东坡区三苏乡陈沟村
2、__________________________________________________________ 工程范围：（1）、起点： _________________________________________ 纱占? （2）、其它： 3、工程承包范围：混凝土道路工程施工范围内所有施工内容； 工作内容大致如下： （1）、原泥土路基人工（或机械）捡平；原路基加宽（开挖、回填）；路 基挡土墙；模板支拆；混凝土后台搅拌、运输（采用农用车或其他工具）、 浇筑、振捣、收面、养护、成品保护；施工临时用水用电等： （3）、机械设备、机具用具：混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机（分隔缝使用）、木工机械、铁铲、锄头等； （4）、材料：电线电缆：二级、三级配电箱（严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等），手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、警示带等。 注：即甲方只向乙方提供水泥、砂、碎石、砖、挖掘机外，其余均属于乙方承包范围（均已包含在综合单价内）。 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准。 三、合同价款： 1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量，采用综合单价包干计 价； 综合包干单价为：元（人民币）/?。（大写：
合同编号： 土方工程劳务分包合同 发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开挖土方、回填土方工程由乙方进行分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称：阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖，开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程，并经业主或监理公司确认后，作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑（槽）底尺寸放坡系数和标高进行理论计算（不计超挖土方量）。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土（按照甲方指定地点用推土机推平）、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台
地梁边回填压实至设计标高等内容，平均运距约1公里。 4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算（不计超 填土方量）。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求，平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 工程量：挖方约万m3，填方约万m3。 四、质量要求 挖方基坑（槽）的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全，回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1.第一次开挖工期为7天，包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天，包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复，部分基槽、基坑的开挖。 3.其余零星土方按甲方要求给予随时配合，开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价：
车队土方运输劳务合同 甲方： 乙方： 根据?中华人民共和国合同法?，和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利，义务和责任，确保工程任务的全面完成。在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方友好协商同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：承包清理工地内土石渣清理运输工程。 4、工程单价：依据双方协商每车每趟现金价肆佰壹拾伍元￥：415元，每车为15-16立方米左右，乙方只负责运输。 5、工程方量：30万方（每三十万方一签）。 3、工程量计算方式： 1、每次验收双方共同按实际运输车次计算，每车每躺经双方负责人签字备案出单，一车一单，并报甲方财务结算付款，结清工程款。 2、甲方原因造成停工误工超出24小时，应赔偿乙方车辆误工损失700元/辆。 3、工程结算方式：一天一结，每天早上十二点前全部结清100%工程款。但遇上每星期六、星期天各付工程款一
半，余下全额星期一上午十点前全部付清。 4、双方责任： （一）甲方责任： 1、甲方应负责协调好与附近周边居民及相关部门的所有关系，如附近居民或者其他人员对工地造成干扰、误工、或停工造成经济损失由甲方承担并顺延工期。 2、施工现场内的障碍物，在施工时由甲方负责清理，不得影响乙方施工。施工现场所需的水电及卫生应由甲方提供及负责。 3、甲方必须为乙方办理相关手续及通行卡，确保道路畅通乙方车辆能正常施工。如因乙方车辆运输过程中遇城管、交警、环保、路政等政府部门所发生的罚款、扣车和驾驶证、扣分（不含交通事故及驾驶员自身违章因素等）甲方应承担所有费用并追回车辆，造成乙方运输车辆超过两天内未能正常作业（扣车以一天起算），甲方必须赔偿乙方，每天每辆车误工费500元，甲方需保证取土点及卸土点路面畅通的责任。 4、乙方车辆按甲方提供的路线行驶，出现无故被社会人员打砸事件，一切由甲方负责。 5、甲方保证装车不延误挖掘机必须7至8分钟装好车每晚8点至9点保障装车出土。 6、在路线上行驶被执法部门扣车，甲方需在24小时
公路工程 施 工 劳 务 承 包 协 议 工程名称： 合同编号：
公路工程施工劳务承包合同 合同编号： 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称： l、工程地点： 2、工程范围、技术要求及材料管理： (1)、XXXXXXX工程涉及20CM厚C30混凝土路面和错车道等. (2)、技术要求：要求乙方施工时必须振捣均匀，成品混凝土道路路面平整、拆模后道路断面不能有凹凸气泡及坑洞.当天打好的路面必须遮盖养护薄膜.压痕明显；道路断面必须达到20cm.道路线路弯曲合理，道路路肩由甲方负责施工. （3）材料管理：乙方必须按公司管理规定，遮盖当天剩余的材料，保证材料能够正常使用，若没对材料进行遮盖导致材料不能正常使用则乙方承担材料损失费. 3、工程承包范围：混凝土道路工程施工范围内所有施工内容；工作内容大致如下： (1)、原路基加宽(开挖、回填)；路基挡土墙；
(2)、原泥土路基人工(或机械)捡平、模板支拆；混凝土后台搅拌、运输(采用农用车或其他工具)、浇筑、振捣、收面、养护、成品保护；施工临时用水用电等： (3)、机械设备、机具用具：混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机(分隔缝使用)、木工机械、铁铲、锄头等；(4)、材料：电线电缆：二级、三级配电箱(严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等)，手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、养护薄膜、警示带等. 注：即甲方只向乙方提供水泥、砂、石子、砖，其余均属于乙方承包范围(均已包含在综合单价内). 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准. 三、合同价款： 1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量，采用综合单价包干计价；综合包干单价为： XX.00元(人民币)／?.(大写：每平方米混凝土壹拾柒元伍角整)； 2、以上综合单价已包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费用. 第二条、工期要求 一、开工日期：本合同签定起算 竣工日期：20xx年2月1日前 (质保期：指本项工程全部竣工，业主初验收后一年质保的起、讫日期) 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期.
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
土方工程分包施工合同 总包单位：山西省第一建筑工程公司（以下简称总包方） 分包单位：龙田村赵根瑞劳务队（以下简称分包方） 根据总包方与业主（以下简称发包方）签订的建设工程施工合同（以下简称总包施工合同）的原则，经协商，总、分包双方达成如下协议：第1条工程概况 1.1工程名称：华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址：榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容：15#楼基础挖土、运土、现场转运、施工安全及整个基槽的开挖。 1.4 开工日期：2011年11月21日竣工日期：2011年11月30日 1.5质量等级及要求：工程质量应符合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。合格 1.6承包范围：1、土方开挖过程中包括基础机械切边、人工配合修边坡，基底平整度误差不得超过±50mm 。2、所有土方不得计取二次倒运费，并将土方运至总包方指定地点。3、土方工程量的计算按照自然方计算（自然方系指未经扰动的自然状态的土方）。 1.7分包工程合同价款： 暂定：（大写）柒万元整 ￥：70000.00元 1.8结算方式：（1）渣土按9元／m3以实际工程量结算。（2）可利用
土方按7元／m3以实际工程量结算。（以上单价均包括挖土、运土、现场转运、施工安全费用、税金、及整个基槽开挖过程中的一切费用。）第2条总包方驻工地负责人：蔡晓丰职务：项目经理 第3条分包方驻工地负责人：赵根瑞职务： 第4条总包方工作 4.1 向分包方提供施工场地约／平方米。办公和生活房屋设施／间，分包方应按／标准向总包方支付房屋设施费用 4.2 向分包方提供有关技术文件（不含标准图集）和建筑物标高、轴线的标识。 4.3 对分包工程质量、进度、安全进行监督检查和协调，协助分包方办理工程变更、竣工验收等与发包方之间的有关工作联系。 第5条分包方工作 5.1 全面负责分包工程的实施、完成和维护工作，并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。 5.2 本合同签订后7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。 5.3 分包方在施工中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关建筑法规、规范。 分包方在现场应设计有专职（或兼职）的安全员，承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。
道路施工劳务合同精装版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-031993
道路施工劳务合同精装版 甲方： 法定代表人或委托代理人：___________________ 注册地址：_________________________________ 通讯地址：_________________________________ 邮政编码：____________ 乙方：姓名__________性别_________ 居民身份证号码___________________ 出生日期________年____月____日 家庭住址_____________________________________ 邮政编码______________ 户口所在地_______省(市)_______区(县)__________街道(乡镇)
通讯地址______________________________________ 邮政编码______________电话_____________ 鉴于乙方为退休人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条本协议期限为________年。本协议于________年____月____日生效，至________年____月____日终止。 第二条乙方承担的劳务内容、要求为： _____________________________________. 第三条乙方提供劳务的方式为： 第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第五条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人： _________________________ （以下简称“甲方”） 劳务分包人： ______________________________________________ （以 下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方） 已经签订施工总承包合同，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书号码：_________________________________________ 2. 发证机关：_____________________________________________ 3. 资质专业及等级：_______________________________________ 4. 复审时间及有效期：_____________________________________ 二、劳务分包工程范围、内容 1. 工程名称：________________ 2. 工程地点：_____________________________________________
3. 分包范围：公路K至K ________________ 范围内的劳务施工 任务。此分段仅为暂定施工内容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作内容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线内便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程 所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些内容不 另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. _____________________ 工程期限：_ 至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限内完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 &上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程内的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-040196 简单版土方工程运输合同(合
简单版土方工程运输合同(合同示范 文本) 土方工程运输合同格式 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互利的原则，就东三环-南三环路连接线DN1标段土方工程运输，经双方友好协商，达成如下协议。 一、工作范围内容、桩号 甲方为了确保东三环路按期顺利完工，现将工程中的土方外运、土方现存部分交于乙方。根据“中华人民共和国合同法”为了保证工程的进度达成友好合作，互惠互利的目的，经双方协商达成以下协议： (1) 土方外运，按实结算。单价为16元/m3,(壹拾陆元整/每立方含挖、装、运、刷边坡)。 (2) 施工现场范围内挖方3元/m3(叁元整/每立方)。 (3) 本条款单价为含税单价。 二、双方责任：
(1)甲方为乙方创造有利条件，甲、乙双方互相配合，合理协调现场的施工。 (2)乙方机械必须听从甲方的指挥，甲方负责机械、车辆的现场管理，提供地上、地下、管线的具体位置。甲方负责协调乙方与施工项目部的关系，施工中乙方应积极配合工地，在规定工期完成工程任务。若乙方不听从指挥，造成的一切经济损失由乙方承担，且甲方有权利终止本合同。 (3)乙方负责解决土方的运输过程中的倒土场地、修复拉土便道，严禁运输车辆在施工红线以外，破坏农田地及村庄道路。若因拉土车辆造成农田及村庄道路的破坏，由乙方自行负责。若因拉土车辆责任造成有关部门处罚工地，乙方应负全部责任。 (4)乙方负责确保甲方现场施工的正常进行，如因施工中乙方村民阻挡施工，影响工期，则相应的损失由甲方从乙方工程款中予以扣除。 (5)乙方进场机械及车辆需要听从甲方及工地管理人员管理调配及安排，确保施工正常进度。进场挖掘机及外运土方车辆乙方应向甲方提供相应清单，乙方自行解决施工机械、运输车辆停放场所和看管问题、出现机械设备被盗、损坏甲方概不负责。 (6)机械操作人员应持证上岗，严格按操作规程作业。在施工中如因操作不当造成的损失由乙方承担相应责任。并严格遵循西安市文明施工及创卫要求。乙方所使用车辆必须具备必要的合法手续，如行驶证、营运证、养路费、垃圾准运证等。 (7)乙方按甲方进度及技术要求组织机械及运输车辆，若在阶段工期内不能满足甲方提出的进度及技术要求，则按合同单价的80%予以结算，且甲方有权利自行重新组织机械运输队伍。
工程分包合同 甲方：北京金河水务建设有限公司门头沟区冯村沟水环境整治工程项目部 乙方：张广军 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合公路工程的具体情况，经双方充分协商，就工程分包达成如下协议： 第一条、工程名称及范围 工程名称：门头沟区冯村沟水环境整治工程（下段）施工第四标段—巡河路工程工程范围：巡河路及5+000左岸筑堤单项工程总承包。 第二条、工期 2014年9月8日至2014年10月31日止。 总工期为54天。 第三条、工程分包单价
第四条、工程质量 4.1严格按本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。 4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，服从甲方管理，确保工程质量达到设计要求和标准。 第五条、工程验收及计量 5.1工程完工对工程量统一计价一次，在质量优良的前提下给予计量，工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及认可为准。 5.2不合格工程不予验收，也不支付相关费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工；若在规定的期限内不返工或返工仍不合格，甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行返工，费用由乙方承担。 5.3建设单位工程单价不明确的工程项目，待单价确定后再行计量。第六条、工程进度 6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》，完成相应的工作量。若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务，因此而造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行施工。 6.2因变更设计需延长工期或改变进度计划的，必须经甲方代表批准。 6.3因施工中的其它原因无法按期完成工程量的，必须报请甲方代表批准延长工期。 第七条、工程材料 7.1工程材料除路基级配砂石由甲方供以外，其它材料均由乙方自购
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。
合同编号：YT-FS-8859-49 土方运输工程承包合同模 板(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土方运输工程承包合同模板(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(托运方)： 乙方(承运方)： 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互利、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定以下条款： 一、工程地点：贵阳市中天集团未来方舟 二、工程内容：土石方运输。 三、工程数量：土石总量为立方米以上，(分期、分阶段的安排施工)。乙方的车辆必须有壹年的运输方量。四、运输工期：一年，以双方签字确认的开工日
为起始日期。 五、工程造价：甲方落实弃渣场，一切费用由甲方承担，税后包干单价： (1)暂定为保福山倒土场、公里。单价：元每立方米。 (2)其他倒土场单价由双方协商决定。 六、结算方式：开工后1天一结(遇节假日顺延，甲方支付乙方加油费用)于第二天20:00点以前，按100%结算，甲方可自愿现场加油，车辆所加油款从运输费中扣除，甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格，当市场油价格升、降幅度超0.5元时，超出部分甲方负责补偿(当时现在油价元)。 七、甲方责任： 1、甲方工地必须保证有足够的土石方方量供乙方运输，无论是甲方分阶段性施工还是其他原因必须保证乙方工作的连续性，一直到整个工程结束，保证每月作业率达80%以上(除自然灾害和人为不可抗拒的
附件3： 公路工程施工劳务合作合同范本 承包人或分包人：（以下简称甲方）劳务合作人：（以下简称乙方）为了确保项目工程在合同规定的期限安全、合格地完成，乙方在考察施工现场并了解工程的情况后，经双方协商，同意合作，甲方将工程的劳务委托给乙方承担，由甲方提供技术指导和咨询服务,并派出有关人员进行质量、安全监督，乙方应按照甲方的要求依据本合同保质保量按期完成施工任务。现依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，本着自愿、公平、公正、互惠互利的原则，经双方共同协商，达成如下条款，甲、乙双方遵照执行。 一、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 二、乙方工作对象及提供劳务容 工程名称： 工程地点： 工作范围： 提供劳务容： 。
三、工作期限 1、本工程要求于年月日开工，于年月日交工，总工期月。 2、停工 为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约。 3、工期的延长 由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日三日报经甲方并同意后，可延长合同工期： （1）有额外或附加的工作量； （2）异常恶劣的气候条件； （3）人力不可抗拒的重大自然灾害。 4、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时给予答复。因甲方原因造成停工的，由甲方承担乙方每天元的停工损失，并相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 四、工程质量要求： 1、分包的工程必须符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)》等有关技术规范和施工图纸及说明的要求，并且施工质量目标上必须与甲方总体目标一致，即合格率 %，并达到业主要求的合格工程。 2、违约责任：若分包的工程没有评上业主要求的合格工程，甲方将等额扣除乙方的质量保证金（即与业主扣除甲方的质量保证金相等）以及在业主处的优良工程保证金；乙方所施工的工程若发生在质量、外观质量、过程质量不符合相关技术规范和施工图纸及说明要求，乙方应按
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
土方工程劳务分包合同模板 土方工程劳务分包合同 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将xx填筑区的土方回填工程由乙方进行劳务分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、土方开挖、土方回填和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：XX市XX堤XX填筑区 2.工程名称：XX市XX城区段综合治理堤防加固工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主和设计图纸的要求进行土方开挖、土方回填、土方运输。 2、土方回填工程内容包括挖土、运土、堤基清理、回填、压实达到设计图纸和业主要求，平均运距约公里。 3、土方回填工程量按业主及设计图纸要求回填部位的填方量理论计算（不计超填土方量）。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施 工。 工程量：填方约万m3。 四、质量要求 回填土质量及标高必须符合业主及设计图纸要求。
四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1、开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价： 1、结算方法按上述要求及内容计算，回填土方承包单价为元/m3。本单价在合同期内不予调整。 六、付款方式 土方回填工程按实际完成工程量 %结算，经双方结算确认后半月内付清，剩余工程款经业主验收该段土方回填工程合格后一个月内付清。 七、甲方责任 1、负责确定开挖土方的开挖方案及堆放场地； 2、负责按时拨付工程款； 4、乙方有如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求。乙方不听劝阻影响工地正常施工，甲方有权终止合同，清退乙方出场。甲方另请施工队组织施工，单价变化造成甲方损失的，全部增加费用由乙方承担。 1) 进度达不到合同要求的； 2）不按安全、文明施工有关规定施工的； 3）不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度； 4）其它违约行为。 九、乙方责任 1、负责按甲方提供的尺寸与标高或方案进行定位和测量； 2、负责自用临时道路（包括挖土、运土、卸土施工过程）的修筑压实及维护（不计工程量）；