合同编号：
工程名称：
四川东嘉建筑工程有限公司
分包合同
工程名称：
工程地点：
总包单位：
分包单位：
2016年月
防排烟工程劳务分包合同
项目
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
电话：电话：
电子邮件：电子邮件：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目防排烟工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、本工程包括：防排烟工程及吊装部分。
4、工程劳务内容：
（1）风管的制作和安装，系统所含的风口、风阀、风机的安装。
（2）设备的二次运输及吊装就位。
（3）风系统的漏光测试。
（4）风系统的保温。
（5）防排烟系统的调试。
（6）现场变更工程量、开孔、脚手架搭设等。
5、结算时按合同约定双方进行结算。承包方式：承包范围内所有工程劳务费采用固定单价包干（含机具、辅材）。
固定单价包干包括该承包范围内所有的人工费、机械（除垂直运输机械）、辅助
材料费及低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费（安全帽、安全带、安全绳）、安全文明施工费、赶工措施费、夜间施工费、二次搬运费、劳务费税金和完成的己领用、施工中、施工线缆守护及相关个人所得税等。
二、承包范围：
按甲方所承接的安装工程施工图设计范围的内容承包劳务施工，具体的施工范围
及要求详见招标文件、施工图纸和投标清单及业主方要求的工作内容。
1、 风管的制作和安装；系统所含的风口、风阀、风机
的安装。
2、设备的水平运输及吊装就位：
3、风系统的漏光测试。
4、防排烟系统的调试。
5、脚手架搭设（含上人的梯子等）。
6、现场变更工程量、开孔。
7、加工场地和临时库房。
8、分包包干单价清单
三、施工工期：
1、本工程工期必须满足甲方施工进度计划，具体开工时间以甲方指令为准。
2、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。
3、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际
发生人工费，由乙方支付给协助班组）。 劳务分包单价
工程名称：
序号
项目名称 项目特征 单位 工程量 劳务包干单价（元） 合价 备注 1
2
3
4、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时仍按工作联系单中要求内容进行结算。
5、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。
6、如遇下列情况，工期作相应顺延：
甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。
四、工程质量
1、质量要求：合格。
2、达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格，并通过100%细部检查验收移交业主。在竣工验收时，为清楚描述乙方交房应达到的观感标准，甲方设有交房样板房，乙方须参观掌握该标准，并视为乙方同意并执行样板房标准。
4、乙方所提供设备及材料的质量必须符合施工图及规范要求，否则乙方应免费更换，并承担甲方的相关损失。
5、施工工序、工艺、工程质量标准按□万科A6标准执行；如万科A6标准执行与上述有矛盾之处，以工程部书面确认实施标准为准；否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。
6、施工样板质量预控：
（1）本工程施工实行“样板”引路制，包括重要的部位、关键的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。
（2）明确工艺流程：“样板”制作之前由甲方项目部牵头，甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准，乙方实施。
（3）制作统一“样板”：甲方项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作“样板”的清单，统一施工。同一分部分项工程，必须统一采用一个“样板”。
（4）“样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作“样板”时要显示每道工艺的结果，由一系列“样板”组成，而不仅仅是显示完成面的情况。
（5）“样板”确认：“样板”作好后必须经甲方公司领导、工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。
（6）“样板”交底：“样板”确认以后，由甲方项目部技术负责人对施工班组进行
交底，并作好书面记录。
五、工程款的计价、结算和支付
1、承包单价
（1）在承包范围【除五 1.（2）和五.1.（3）外】内本工程采用单价包干方式承包。包干单价为：。此包干单价包含制作安装的人工费、场内的转运费、机械费及辅材费、墙上剔槽、开洞、补槽费、规费、措施费、政府规定工程的税金和相关个人所得税等全部费用。辅材包干内容按《》执行。
（2）施工过程中发生设计修改、技术核定单、工程联系单等工作量按实另计。计算规则为：按《》中定额人工费×系数计取（该系数含机械费、辅材费、税等乙方包干价费用，其它费用不再另行计取）；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。
（3）施工过程中在承包范围内未施工的工作量按实扣减。扣减计算规则为：按《》中定额人工费×系数计取（该系数含机械费、辅材费、税等乙方包干价费用，其它费用不再另行计取）；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。
（4）本合同承包范围内不再计取任何点工或计时工。
2、承包计量：
（1）本合同工程采取以包工、包质量、包安全、包工期的方式由乙方进行承包施工。
（2）甲方按本合同双方约定内容、条件，对乙方所完工程量经业主验收合格后，计算支付乙方承包工程款。
（3）工程量计算：
A、工程竣工验收合格后个工作日内，乙方报送合格的结算资料给甲方。
B、甲方在收到上述合格资料后且与业主办理完结算后个工作日内办理本合同约定项目的结算。
C、材料损耗：安装主材料按《定额》材料消耗量（含定额损耗量）提供乙方材料。当乙方实际领用材料用量超出定额材料消耗量，超出部分由乙方承担，并按甲方实际购买价格上浮20%扣取乙方相应金额工程款。乙方有责任节约优化使用材料。
D、发生合同外的费用乙方必须在完成后七个工作日内完成甲方签字确认（预算员、分管工长、项目经理、分公司经理、预算部经理、分管预算副总）。乙方未在上述规定时间内完成甲方签字确认，甲方有权对合同外费用不予认可。
3、付款方式：
（1）本工程款以转账支票方式结算，（甲方每次付款前，乙方应提供合法足额的并满足甲方要求的增值税专用发票，并附由甲方项目部签字盖章的验收凭证。本合同价款甲方只转至乙方对公银行账户。
乙方账户：
开户行：
开户名：
（2）当工程款累计付至暂定合同总价的 %时，将暂停支付，直到全部工程竣工验收合格后，按合同其它条款约定支付。
（3）乙方承诺本工程垫资金额元。
（4）乙方完成与垫资金额相当的工程量后，甲方按月进度付款；安装进场施工后，乙方每月号上报当月产值，上报甲方项目部及造价部审核，依据审核产值支付进度款（当月没有按期上报产值，不支付当月进度款），次月号前，甲方按以下方式支付，具体如下：
A、风系统（除机房内）完成后支付合同总价的 %。其中风管制作、安装完成支付合同总价的 %，漏光测试完成支付合同总价的 %，阀件安装完成支付合同总价的 %，保温完成支付合同总价的 %。
B、设备安装完成支付合同总价的 %。其中设备吊装就位完成支付合同总价的 %，机房内风系统完成支付合同总价的 %。
C、系统调试、及试压后付合同总价的 %。
D、验收合格后，支付合同总价的 %。
E、办理决算后支付扣除 %的质量保证金后的所有剩余款项。
（5）不排除甲方因不可抗拒因素延迟支付工程进度款给乙方，乙方应具备一定的流动资金进行垫付，并保证不因业主、甲方（因特殊原因）延迟支付工程进度款而
影响工程进度和质量。
（6）下列费用在当月进度款中扣除：
A、甲方提供的安全帽、工作马甲、工作服、胸牌等费用。
B、外调班组费用、甲方代购材料的费用。
C、借支的饭菜票或现金和乙方违约金按月完全扣清。
（7）本工程竣工后，乙方在竣工验收合格后日内向甲方报送完整合格的竣工结算资料。甲方在收到完整合格的竣工结算资料后且与业主办完结算后个工作日内办理完工程结算，扣除质量保证金后的剩余工程款于日内，一次性支付给乙方。
（8）乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后15日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。
（9）乙方人工费必须严格按照成都市人民政府令第168号文执行，否则甲方有权拒绝支付乙方工程款。乙方进场前，须向甲方缴纳民工工资保证金元（大写），或由甲方在第一次付款时予以扣除。待双方合同履行完毕，乙方无拖欠民工工资情况后，甲方予以无息退还。甲方在支付乙方每月工程进度款时，乙方必须提供详细的工资分配表以及上月发放的工资确认表（附相关劳务人员的身份证复印件），否则甲方有权拒付各劳务班组的劳务费用。甲方有权对乙方人员的工资发放进行监督。
六、甲方工作及责任
1、甲方驻工地代表姓名：身份证号: 职务：电话：
2、甲方设立施工项目管理机构，负责与建设单位、设计单位、监理单位、总包方以及本工程所需的所有对内对外协调工作。
3、接受业主或总包方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准组织进行施工，确定本项目的施工方法。
4、编制本项目的施工组织方案及其它施工方案，收集、整理、编制工程档案资料。
5、负责对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题，并负责工程初验工作。提供施工图纸1套给乙方，如乙方需加晒图纸，甲方予以配合解决，费用由乙方承担。
6、负责本项目材料计划工作，做好施工成本控制，并负责按每月工程进度编制工程进度量、材料使用量、库存量。甲供施工材料由甲方按时按需供应，若因甲方原因造成乙方的窝工，按实际进行补偿。
7、监督、检查工程质量、进度和安全，负责图纸问题的衔接、本项目各承包单位每月工程量的审核、工程进度款的支付、竣工结算的办理等。
8、乙方不能满足甲方进度等要求时，甲方有权要求乙方增加人力物力以满足甲方的工期等要求。如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日费用按实际工日数乘以150元/工日向乙方计收，所购材料费按市场单价的两倍向乙方计收。若无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍向乙方计收。
9、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求乙方辞退其相关的管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同，乙方应无条件退场，由此造成的损失由乙方承担。
10、负责按合同约定支付工程款。
11、甲方指定施工所需用水、用电接点，但水、电费由乙方自身承担。
七、乙方工作及责任
1、乙方驻工地代表姓名：身份证号:
职务：电话： 2、乙方全体人员必须严格服从甲方项目管理机构的管理。乙方在整个工程施工过程中必须以甲方的名义同建设单位和监理单位联系协调。
3、本工程严禁转包,一旦发现乙方将本工程转包或变相转包或违法分包,甲方有权无条件解除合同，并追究乙方法律责任。乙方将本工程转包或变相转包或违法分包而产生的经济纠纷和给甲方造成的经济损失，全部由乙方承担，且乙方应向甲方支付200000元违约金。
4、甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的劳务人员，不得挪作他用，否则一切后果由乙方承担，甲方对乙方劳务费的实际支付有监督权。
5、遵守有关法律和规定，接受甲方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会
审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准进行施工。施工中必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、作业图、进度作业卡及指令进行作业。
6、乙方在收到包括工程图纸、技术规范及设计修改通知等任何性质的文件时，应仔细研读。如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，应立即通知甲方。以便甲方能在相关合同或其中的任何部分付诸实施前，依据总包合同进行相应的更正、报批或确认。一旦相关合同中的任何部分付诸实施，乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
7、乙方管理人员必须按甲方下达的任务书内容和时间要求，在每道工序施工前完成相应工程量清单、计算书及材料明细清单，并经甲方确认后作为工程施工和材料准备的依据，如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。
8、配合编制该项目的施工组织方案及细部施工方案的施工方法的制定和出图，配合甲方收集整理、编制工程档案资料。
9、凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的所有损失（因甲方原因未能按期完成的除外）。
10、乙方人员进入施工现场应出具进入施工现场人员的花名册，内容包括：姓名、性别、年龄、工种、家庭详细住址、身份证号码，并提交个人有效身份证复印件，办理进场证件、手续，并加盖乙方公章。
11、乙方必须自带工程技术管理人员不少于2人，名单、资质证书须报甲方备案。
12、乙方进场人员必须是18－55周岁的遵纪守法的健康公民（包括但不限于无传染病、精神病、癫痫病等病），并持本人有效身份证原件配合甲方办理权益卡和工资卡（以下简称双卡）。凡未办理本项目双卡的人员一律不得进入施工现场。乙方在选择班组工人时需谨慎，严格审核工人素质，以避免造成其他事件发生。如乙方聘用不符合上述要求的人员，乙方应向甲方缴纳每人1000元违约金，并在甲方规定时间内离场，否则每人每天增加100元违约金。
13、经确认乙方以下无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人·次；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人·次：
（1）施工进度及质量达不到合同要求负有主要责任的人员；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
（3）不能积极配合甲方正常工作者；
（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；
（6）酗酒闹事、不服从业主、监理方、甲方及相关管理部门管理的人员。
14、乙方上岗人员必须按照建设部和四川省建设厅相关文件规定持证上岗，并且有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作证”，所有操作人员进场前，将原件报送甲方审核，并交复印件备案。
15、各类持证上岗人员数量和素质必须达到甲方的要求，乙方应对未经甲方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。
16、乙方必须为所属现场施工人员购买意外保险，并将意外保险复印件在甲方项目部备案。乙方选派劳务因病住院或因病死亡等一切费用均由乙方承担，甲方不负任何经济、法律责任。
17、乙方管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括前期准备、收尾和维修等阶段），均须专职在岗；如甲方发现乙方管理人员脱岗，乙方应向甲方支付违约金100元/人·次，发现管理人员脱岗三次以上，甲方有权解除合同并追究乙方责任。
18、乙方进场人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督、检查，对不符合要求或违反规定的施工人员，甲方有权令其停止工作或退回乙方，并不准再次进入施工现场从事任何施工作业。
19、乙方对所派队伍必须具有较强的管理、控制能力，不得在任何时候特别是重大节假日期间（如五一、国庆、春节等）发生民工冲击甲方办公室、项目办公室、监理、业主和政府部门及堵塞道路交通等过激行为。如有发生，乙方必须承担全部经济损失，并向甲方支付违约金50000元/次。
20、乙方对现场材料及安装的成品、半成品必须采取保护措施，因乙方原因造成的乙方保管及安装的成品、半成品，在竣工验收前丢失、损坏、被盗，由乙方承担其所有损失。
21、甲方按乙方材料计划购买的材料到场后，乙方须全部领用并妥善保管，否则造成损失全部由乙方承担。
八、现场管理
1、创优良工程。
2、安全责任：
（1）工程安全目标：无伤亡事故、无重大事故。
（2）乙方必须组织人员认真学习：《JGJ59-99》规范，2003年11月24日国务院颁发的《建筑工程安全生产管理条例》及省市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。
（3）乙方在工程施工过程中，严禁违章作业，杜绝伤亡事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在1.5‰以内，乙方对未防护的施工地段，有权拒绝施工，造成的工期延误可以顺延。特殊工种必须持证上岗，并作好特殊工程的职业防护，杜绝职业病的发生，施焊过程应当设有防火、防光污染措施。
（4）乙方在施工过程中发生安全事故造成的乙方人身伤亡、财产损失以及造成第三人或第三人的人身和财产侵权，均由乙方承担全部经济、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费100000元/次。
（5）现场所有乙方人员须服从甲方的安全管理，不得违章指挥和违章操作，对检查不符合安全标准要求的行为，乙方向甲方支付100元/次的违约金。
（6）乙方在施工过程中，应对甲方提供的安全措施和安全防护设施进行检查，确认合格后方可进行施工。乙方发现甲方提供的安全措施和安全防护设施不合格或存在不安全因素，应当拒绝施工，并以书面材料向甲方项目部提出报告。
（7）乙方提供的所有机具，必须符合相关规范要求，保证安全可靠；所有的机具必须向甲方提供合格证和出厂证明书；所有特殊工作人员必须提交有效上岗操作证明。
（8）甲方为统一现场形象和加强安全管理，乙方所有进出现场的作业人员使用的安全帽按甲方要求，由乙方统一购置，并进行企业形象标识。
（9）安全责任书、甲方企业管理制度及相关文件为本合同的附件。
3、文明施工：
（1）乙方应遵守甲方制定的安全文明施工、环境保护及职业健康等各项管理制度。组织施工人员认真学习甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制
度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，执行质量、安全、文明施工“四检制”。在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工。
（2）乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金。
（3）乙方在施工过程中所用的甲供的各种材料及工具、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品。若违反本规定，根据浪费材料价值大小，乙方应向甲方支付材料浪费违约金500元/次，同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。
（4）乙方必须做到工完场清，甲方将不定期组织检查，当发现未做到工完场清、未及时清理建筑垃圾、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，乙方应向甲方支付200元/次的违约金。
（5）严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场操作禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金。
（6）严禁在施工现场赌博、打架斗殴、无理取闹和盗窃财物，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人·次的违约金，并且，甲方有权直接送交当地公安机关处理。
（7）乙方人员在生活区宿舍内应按相关文件组织和安排。严禁男女混住，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/次的违约金；宿舍内严禁烧菜做饭，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/次的违约金。
（8）乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条理规定的，甲方不承担法律责任。
九、工程保修
1、质量保证金：结算总价的 %。质保期：自竣工验收合格之日起两年。质保期满后扣除保修费用，退还质量保证金余额。
2、质保期维护范围和内容：乙方所承包工程工作范围。
3、质保责任：发生质量问题时，乙方应在接到通知24小时内必须到现场处理，否则所产生的损失及相关费用直接从乙方工程结算款中扣除，乙方不得有异议。如果
乙方不履行保修义务，甲方有权请其他公司进行保修，但由此而付出的费用，由乙方负责双倍赔偿，甲方将所产生的费用和损失直接从乙方质保金中扣除。
4、保修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如保修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应全部责任。
5、乙方负责保修的质量，每个保修项目完成后要经业主委托的物业公司和甲方验收签字认可；所保修项目应保证在一年内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续保修，相应的保修款顺延支付。
十、竣工验收及工程移交
1、本工程质量标准必须达到合同规定的合格项目标准及国家、地方相关规定和甲方要求的质量验收标准，保证交付合格工程，否则乙方应承担甲方所有损失。
2、必须严格按建设工程质量验收规范要求进行逐项严格验收签字。
3、关键工序和隐蔽验收必须符合设计和规范要求。
十一、违约责任：
1、甲方应按照本合同的约定按时支付乙方工程款；若未按时支付，乙方有权要求甲方对未支付的工程款按银行同期活期存款利率承担违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的，乙方每延误一天应向甲方支付工期逾期违约金1000 元；工期延误连续或累计超过15日仍然未完工，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权另行安排其他承包商进场，若产生的费用由乙方支付。
2、本工程必须一次性竣工验收合格，如经验收不合格，乙方应尽快维修和整改，期间所产生的材料和人工费由乙方自行承担，且按每日元向甲方支付违约金；如验收后日内未整改和维修完毕并验收合格，则甲方有权要求乙方支付本合同总价5%的违约金及甲方或甲方委托的他人进行整改和维修所产生的费用并从乙方应收工程款中扣除。
3、为方便维修，承包人应在工程隐蔽前，按照发包人的要求提供水电竣工图基础资料，详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，否则向甲方支付 10000 元违约金并承担相应的法律和经济责任。
4、经相关权威部门确认由于乙方的原因导致的的工程质量或安全事故，乙方每次向甲方支付 50000 元违约金，并承担相应的法律和经济责任。
5、乙方人员在清点材料（含周转材料）时，如有弄虚作假现象，每发现一次，
除全额承担弄虚作假增加的费用外，还应承担每次向甲方支付100000.0元的违约金。
6、甲方已按合同约定支付乙方工程款，乙方没有按时或依相关规定发放民工工资，发生群体/闹事/上访等事件，则每发生一次，乙方应向甲方支付100000.00元/次违约金。
7、凡在施工现场施工的乙方人员有偷盗甲方财物行为，除全额原价赔偿所盗窃财物外，按原价格承担5倍的违约金；甲方有权保留对其进行民事责任、行政责任、刑事责任和经济责任的追究权利。
十二、廉洁自律
1、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
2、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价或结算总价的基础上下浮20%。
3、举报电话：。
十三、不可抗力
因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程，工期可以顺延。
十四、其它
1、乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。
2、劳务工程款、质量保证金及履约保证金在甲方滞留期无息。
3、乙方必须在合同签订时，提供安装工程拟投入的主要工程技术人员表，资质证书复印件，并作为本合同履行附件。
4、乙方必须在进场后根据安装工程内容，提交安装工程进度表及安装工程拟投入的施工机具明细表，并作为本合同履行附件。
十五、合同生效、争议、解除与终止
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，结清工程款后本合同失效。本合同共页，一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
2、因本合同履行过程中产生的任何争议，双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、签约单位与开具发票单位必须一致，否则出现的一切后果由违约方承担。
4、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
（2）双方接受法院调解停止施工。
（3）因不可抗力引起的停工。
5、本合同正文全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。
十六、补充合同条款
十九、签订合同时提供的附件
附件一：乙方营业执照副本（复印件加盖鲜章）
附件二：乙方组织机构代码证明（复印件加盖鲜章）
附件三：乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）
附件四：乙方法定代表人身份证（护照复印件加盖公司鲜章）
附件五：乙方委托书（项目负责人、材料负责人）
附件六：乙方受托人身份身份证（护照复印件加盖鲜章）
附件七：乙方开户银行和账号及其证明（加盖鲜章）
附件八：乙方税务登记证（复印件加盖鲜章）
附件九：乙方安全生产许可证（复印件加盖鲜章）
附件十：乙方企业营业资质证书（复印件加盖鲜章）
甲方： 乙方： 经双方协议，现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工，具体执行如下： 一、施工内容： 二、合同总价 本合同工程总价款为：________________大写： 三、承包方式： 四、合同期限：自________年________月________日至________年________月________日。 五、人工款支付方式：每个项目甲方每月号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的________，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款________给乙方，________一年质保期满后付清给乙方。 六、双方责任： 1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理。 2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。 3、乙方在施工生产过程中，必须严格按照安全生产的操作规程施工，做好防火安全工作，施工现场严禁吸烟。如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故，由乙方全部负责。 4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执，做到文明施工，如因故与客户发生矛盾，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按计算，如发生较大争执造成甲方经济损失，乙方必须对此承担经济责任。 5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。 6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的，由乙方负责赔偿。 7、乙方必须遵守甲方定出的各项项目管理措施进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。 8、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收，不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
合作服务承诺书 对参加此次员工劳务派遣项目所提供的服务，根据我公司的优势和服务特点，特作出如下承诺： 1.资料合法、真实。在此承诺书中我公司提供的各种资料数据均合法、真实有效； 2. 积极配合工作，在合同生效前后，我公司将准确提供详细的劳务派遣政策法规咨询等服务，认真解答一切与劳务派遣相关的疑问，及时办理劳务派遣手续； 3.在贵公司急缺派遣员工时，我公司在接到通知的三日内按贵公司的用工要求本着就近的原则（着重考虑利用县人才库，为本辖区内派遣员工）及时招用并派遣员工； 4.严格按照此承诺书中所列的条款，我公司及时快捷 办理员工各项社会保险事宜； 5.凡涉及员工在失业、工伤、生育期间所享受的相关待遇由专人负责，及时办理； 6.为规避贵公司资金风险，可在银行设立专户共同监管，监督派遣员工工资发放情况。且保证资金到账后24小时内完成员工工资发放，节假日顺延；
7.派遣员工发生劳资纠纷，我公司作为劳动合同主体，愿承担所有责任。派遣员工发生劳资以外的纠纷，我公司主动出面调解纠纷，确保贵公司的正常经营持序； 8.根据业务量需要，可派我公司员工，进驻贵公司，协助办理相关事宜； 9.根据贵公司的需要，及时培训派遣员工，提高职业道德、服务礼仪、保守商业秘密的能力； 10.自愿接受贵单位的监督； 11.我们真诚希望贵公司与我们精诚合作，我们以优质的服务在劳务派遣市场中经受考验。
建筑劳务分包规范用工承诺书 为规范施工分包和劳务用工行为，保障劳务工的合法权益，保进劳务市场健康有序发展，本企业从事建筑施工分包和使用建筑劳务工作郑重承诺： 1、本企业严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总包单位规章制度，依法进行施工分包和用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包队伍和资质不合格队伍，如有违背，接受政府和发包方的双重处罚。 2、劳务（专业）分包合同签约后7日内，由承迎人主动到当地建筑主管部门登记备案，并在三日后内将备案后的相关资料送达发包方劳务管理部门检验与保存，否则每延误一天接受处罚200元 3、贯彻落实《劳务合同法》严格执行实名制考核管理，所有人员进场当日，身发包方项目部提供一份进场人员花名册（按发包方提花草式样）和身份证复件。同时在发包方指明定负责人的监督下由我公司法人（或委托）代表与进场人的每个员工签订合同书（按甲方指定式样）否则每缺一人接受500元-2000元的处罚，第二次抽查，签订者在95％以下者，自愿退场。 4、保证进场人员劳动合同签约率100％，特殊工种持证率达100％，检查后发现不足的则按每无证人员每人500元的罚款，限期仍不达标的视为违约。责令其退场。
工程分包合同协议书 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则 并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、工期：开工日期：年月日 竣工日期：年月日工期：天 五、合同价款：本工程采用()方式计价，每吨()元/吨。 合同总价款为 六、质量要求： 本工程质量达到标准，如达不到本标准，应按甲方要求进行返工自理，并承担由此发生的一切费用。 七、双方责任： 1、甲方责任： ⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。 ⑵负责向乙方提供施工图一式()份。 ⑶及时供应合同规定的材料。
⑷及时办理工程结算。 2、乙方责任： ⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。 ⑵必须按图纸施工。 ⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。 ⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。 八、材料供应： 1、主材由()方负责提供。 2、辅材由()方负责提供。 九、材料消耗： 工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之()计算，废料归()方。 十、施工与验收： 1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。 2、工程完工时组织相关部门验收。 十一、结算方式： 签订合同，甲方即向乙方交付()元预付款，工程进行过半时甲方支付()元，工程完工，甲方支付()元工程款。 十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款()%的损失费。 十三、其它： 1、本协议一式()份，正本()份，副本()份。 2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
景观工程施工劳务承包合同 劳务作业发包人(以下简称发包人)：云南祥达房地产开发有限公司 劳务作业承包人（以下简称承包人）：云南利鲁环境建设有限公司 为明确双方之间的权利义务关系，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称及概况 1.1工程名称：祥达花园A区景观工程 1.2工程地点：建宁东路延长线祥达花园A区工地 2、劳务作业承包范围及内容 2.1劳务作业承包范围：祥达花园A区红线内所有景观土建及水电工程； 2.2劳务作业内容： 建设工程中的景观设计方案、施工图及有关设计文件、包括设计缺项、漏项及设计变更后所有内容的施工作业。 自土方开挖开始，景观设计方案、施工图及有关设计文件并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料的限额用量文字交底所确定的内容。临时用水、电的（埋）架设（发包人只提供电源至主配电箱，施工用水主管接口，场地内其余用电、用水设施、管线材料及人机费由承包人自理）；见证取样、养护及检测；施工过程中的资料的收集整理、竣工文件的收集整理及验收、存档； 4、承包人委派的管理人员和劳务作业人员 4.1 项目负责人：苏一波（职务：副总经理） 项目经理：张琦技术负责人：高小林 4.2 承包人委派的管理人员必须称职、能胜任工作；管理人员未经发包人同意不得变更；管理人员需承包人公司出具书面委派书。 4.3 承包人委派的劳务作业人员技能、作业人员数量须满足该工程质量、安全、进度、文明施工、环境保
护等方面的需要。 4.4 在劳务作业过程中，承包人必须保证其劳务作业人员相对稳定，不能随意变动。 4.5 承包人应教育其劳务作业人员遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，不得打架斗殴，不得偷盗劳务作业现场的物品等。如经发现，每人每次罚款1000元人民币，并处以警告一次，二次以上每人每次罚款2000元人民币，罚组长5000元，凡参与打架斗殴或偷盗的人全部清退出场，从此不得使用。 5、合同价款 5.1合同价款总额元（人民币），大写壹佰万元正。 5.2合同价款包含以下内容：工人工资、管理费、劳动保护费、各项保险费、利润、承包人提供的材料和工具、文明施工及环保费中的人工费等。 本工程为包干工程，合同价款不予调整（含部分设计漏项、缺项增补及变更等）。 6、劳务作业期限 6.1开工日期：2010 年11月 1 日，完工日期：2011年 3 月10 日。 6.2承包人因自身原因未能于合同约定的劳务作业期限内完工的，每延误一日，应向发包人支付违约金 1000元，并应赔偿发包人因此所受之损失。 7、质量标准 7.1 适用标准、规范的名称： 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》(GJJ/T82-99)《城市园林绿化和园林绿地用植物材料木本科》(CJ/T34)、《市政工程施工质量验收标准》(GB-2001)、《云南省建设工程造价计价规则》(2003版)国家及云南省现行有关标准、规范及强制性条文“工程施工”部份。 7.2 由承包人的原因造成的劳务作业质量达不到合同约定的合格标准，承包人必须予以维修、返工、重做以使其达到合同约定的合格标准，因此产生的费用由承包人承担。承包人因自身原因无法完成的，可以由具有相应资质的其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。维修、返工、重做后，劳务作业质量符合合同约定的合格标准的，发包人应当按照约定支付合同价款；但是，维修、返工、重做后承包人应向发包人支付违约金1000-2000元/次，且劳务作业期限不得顺延。维修、返工、重做后仍然不符合合同约定的合格标准的，除承包人应向发包人支付违约金5000元/次,且劳务作业期限不得顺延外，发包人还有权发出通知解除合同，并有权不予支付合同价款且有权向承包人追索已支付的全部合同价款。如上述不合格事项导致工程无法通过竣工验收的，承包人除承担上述违约责任外，还应当赔偿发包人因此所受损失。 7.3保修期：二年 8、文明作业标准 文明作业要求达到：承包人之劳务作业必须达到云南省及曲靖市关于文明作业的要求，做到工完料尽，施工场地内材料分类堆码整齐，场地内施工道路畅通，建筑垃圾即时清理干净，各种文明施工牌及警示牌要按
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 桥梁工程劳务分包合同简 易版
桥梁工程劳务分包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 工程名称： 甲方：乙方： 遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国合同法》有关规定，结合本工程项 目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义 务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等 达到现行规范、标准要求，经双方友好协商， 拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同 条款的情况下，双方签订本合同及《安全生产 责任书》，并共同遵守履约。 一、承包方式： 单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设
备、用具、低值易耗品等。 二、承包内容及工作范围： 主要包括： 1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划， 2、盘元钢筋的调直、切断， 3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输(包含人工搬运,10米内)、分类堆码， 4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理， 5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎， 7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确，
建设工程劳务分包合同纠纷案 原告：某劳务公司 被告：某建筑工程公司 代理人：蔡俊杰律师 案由：建设工程劳务分包合同 受案单位：北京市朝阳区人民法院 案情简介： 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员： 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案，本律师接受被告的委托，出庭参与诉讼，为履行代理人职责，现根据事实和法律，发表以下代理意见，请合议庭采纳。 总的代理意见：
原告请求的多项费用，在共同委托评估公司所作的评估报告中，已作了评估；且在结款时，双方已在支票根上共同签字，明确劳务费用已全部结清；原告的诉讼请求没有事实和法律根据，应当予以驳回。 具体意见如下： 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 （1）被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务，已将劳务费支付给了原告。 （2）原告在领取最后一笔款时，在支票根已签字言明：“按双方协议，全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项，都已结清了，不再有任何纠纷。 （3）在2006年12月30日的《协议书》中，双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日，也只有十几天的时间，哪里来的2268400元的违约金。 （4）在2006年12月30日的《协议书》中，确定付款日期的同时，未约定违约金，无违约金条款。 2、按照旧合同，原告该项主张也无事实根据 （1）起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书，被告从未收到过； 第二、即使根据合同，双方也无关于默认结算书的约定： 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为：工程承包人确认结算资料后，14日内付款。 第三、实际上，双方共同委托求实公司鉴定的行为，已表明之前双方未有结算确认，否则还要委托鉴定作什么？ 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书，即说明原告所说的确认不成立。 （2）、索赔没有根据
2017劳务合同承诺书 劳务合同承诺书 参加项目工程的劳务施工，为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题，既：现场安全、工程质量、民 工上访、文明施工等问题，根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下： 1、严格遵守公司制定的安全制度，在安全工作中，始终做到自警、自省，警钟长鸣，把安全生产、生产安 全的理念贯穿到整个生产经营全过程，确保不发生各类 安全生产事故。如出现安全伤亡事故，本人愿承担全部 责任与公司没有任何关系，并接受公司的相关处罚。 2、严把质量关，确保创建用户满意工程，树立用户至上，质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接 受公司处罚。 3、接受公司相关业务主管部门的检查和建设单位的协调管理，优质高效地完成好所承担的工程施工任务。 确保民工不上访，如出现民工上访事件，承诺人承担全 部责任，与公司无关系，并扣罚本合同额的20%作为罚款，坚决取缔承诺人队伍， 4、在现场文明工地建设上，通过提高操作人员的综
合素质和职业道德水平，做到工完料净场地清，促进文明工地建设，保证达到文明工地标准。 特此承诺。 承诺人：年月日 承诺书(劳务合同) 重庆 *********** 有限公司： 本人 **** （身份证号码：*************** ）与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的劳务合同关系，为了规范双方的管理和保持双方的友好合作关系，本人特向贵司郑重承诺： 1、严格遵守贵司劳务工程履约及质量保证金的缴纳规定，即：本人明确地知道，向贵司支付合同履约及质量保证金，该保证金必须打入贵司指定的银行帐户，且必须以盖有贵司财务章的收据为缴纳履约及质保金的依据，除此外的任何单位或个人在任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由本人自行承担，贵司不承担任何赔偿责任和其它法律责任。本人缴纳给其他任何单位或个人（包括贵司及项目部管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由本人向收款单位或个人主张权利。 2、本人在结算劳务工程款时，必须严格按照贵司的财务制度及付款规定、程序办理。贵司根据本人每月实
110千伏XX变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合同 承包人：XX市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点： 110千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部 分） 第一部分协议书 承包人(全称)：XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称)：XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1.工程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1 架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2 本工程架空部分的基础工程； 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4 桩基检测费； 1.1.5 材料卸车保管费等； 1.2 电缆部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井； 1.2.3 新建双回8线顶管305米； 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90°工作井4个； 1.2.6 新建中间接头井4个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等； 1.3 安全措施费及文明施工费（￥36,560元，已包含在工程限价内）； 1.4 为完成工程发生的有关费用； 1.5 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供￥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：￥5,109,100.00元 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年11 月1日开工； 竣工日期：本分包工程定于2012年6月30日竣工；
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
施工劳务承包合同 甲方：___________________（以下简称甲方） 乙方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为，地点在。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容： 等内容。 四、工程质量与安全 根据规范要求，该工程质量要求达到合格。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、付款方式与工期：
六、双方权力与义务 （一）甲方 1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。 2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。 （二）乙方 1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。 2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。 3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。 5.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 七、违约责任与其他 1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。 2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。 4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
绿化工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行湖北中烟黄鹤楼小镇景观绿化施工劳务分包项目达成一致意见，特签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、预定开工日期：年月日 第二条：施工范围 1、施工范围： 2、施工内容：换种植土，施肥，挖树穴，乔、灌木种植，花、草种植，修剪，支撑，浇水，防病虫害及养护一年（按二级养护计算）。 第三条：施工方式 1、本工程由乙方以劳务分包的形式进行施工。 第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计50（包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。 (1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。 (2)不可抗力因素。 第五条：工程质量及验收标准 1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。 2、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条：工程价款及结算、付款方式 1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。 2、结算方式： (1)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的5个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。 (4)绿化养护期为一年，甲方应在养护期期满后5个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，并付清余款。 （5）工程的最终造价按实际发生的工程量进行决算。
编号：_____________ 劳务承包合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
工程分包协议书 甲方：河北成昊建筑工程有限公司 乙方：王金龙 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：衡水市绿地亮化工程 2、工程地址：前进街永兴路至南环路、青年公园 3、施工内容： 3.1前进街永兴路至南环路东西两侧及河道两侧线坑挖槽、灯基础浇筑、 回填土平整夯实及地面恢复。 3.2青年公园线坑挖槽、灯基础浇筑、回填土平整夯实及地面恢复。 4、工程造价：元。大写。 5、工程承包方式：包质量，包工期，包安全，包人员，同时自行承担安全、生产责任。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。 二、工程期限 本合同工程自年月日开工至年月日竣工。 三、甲方责任
1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，工具及施工机械； 2、甲方指派人员对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理； 3、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源； 4、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底； 5、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 四、乙方责任 1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工； 2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地； 3、严格按照施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。 4、由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任； 5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任； 6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到标准和甲方的要求； 五、工程款支付的相关条款 1、工程款支付方式随着业主拨付甲方进度款支付给乙方。 2、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 六、工程负责人及安全施工责任 1、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。