当前位置:文档之家› 建设工程合同合同管理试题

建设工程合同合同管理试题

建设工程合同管理试卷

一、单项选择题1、公开招标是指( B )。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为

D.有限招标

2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( B )内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

3、按照承包工程计价方式分类不包括( D )。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.预算合同

4、下列不是合同价款应规定的内容的是( D )。

A.计算方式

B.结算方式

C.价款的支付期限

D.价款支付日期

5、建设工程总承包合同的履行不包括( A )。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程工程进行分包,但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可

6、建设工程工程一般应采用( A )。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

7、资格预审程序中应首先进行( C )。

A.资格预审资料分析

B.发出资格预审通知书

C.发布资格预审通告

D.发售资格预审文件

8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( B ),并标明排列顺序。

A.l-2人

B.l-3人

C.1-4人

D.1-5人

9、招标人与中标人签订合同后( C )个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

10、建设工程合同的最基本要素是( A )。

A.标的

B.承包人和发包人

C.时间

D.地点

11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是( D )。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.邀请合同

12、下列不属于工程合同的付款阶段的是( D )。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

13、下列不属于完善合同条件问题的是( B )。

A.关于工程交付

B.工程量及价格单

C.关于合同图纸

D.关于施工占地

14、建设工程的建设合同大体上不包括( D )阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

15、BOT合同又称( A )。

A.特许权协议书

B.工程工程总承包合同

C.单位工程施工承包合同

D.勘察、设计或施工总承包合同

16、下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是( D )。

A.《协议书》

B.《通用条款》

C.《专用条款》》

D.《建设工程质量管理条例》

17、工程分包是针对( A )而言。

A.总承包 B .专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

18、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是( A )。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

19、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是( A )。

A.保障、保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

20、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是( B )。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程简况

C.竣工验收与结算

D.工期

21、下列不属劳动报酬采用的方式的是( D )。

A.固定劳动报酬(含管理费)

B.按确认的工时计算

C.按确认的M程量计算

D.按确认的质量计算

22、工程承包人确认结算资料后( B )天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

A.13

B.14

C.15

D.16

23、劳务分包人和M程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,应( A )。

A.按本合同关于争议的约定处理

B.《协议书》

C《通用条款》D.《专用条款》

24、明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为( A )天。

A.28

B.27

C.26

D.25

25、索赔程序和争执的解决主要分析( A )。

A.争执的解决方式

B.任的开始

C.工程所有权的转让

D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始

26、建设工程合同实施控制的作用是( A )。

A.通过合同实施情况分析,找出偏离,以便及时采取措施,调整合同实施过程,达到合同总目标

B.分析合同执行差异的原因

C.分析合同差异的责任

D.问题的处理

27、下列不属于合同诊断的内容的是( A )。

A.技术措施

B.问题的处理

C.分析合同差异责任

D.分析合同执行差异的责仟

28、下列不属于工程问题的四类措施的是( A )。

A.问题的处理

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

29、下列不属于合同资料种类的是( D )。

A.合同分析资料。

B.工程实施中产生的各种资料

C.工程实施中的各种记录、施工日记等

D.合同资料的收集

30、下列不属于资料文档管理的内容的是( C )。

A.合同分析资料

B.合同资料的收集

C.资料整理

D.资料的归档

31、以下关于索赔的说法不正确的是( C )。

A.索赔是相互的

B.索赔是双向的

C.发包人不可以向承包人索赔

D.承包人可以向发包人索赔

32、索赔按索赔当事人分类包括( A )。

A.承包人与发包人之间索赔

B.发包人与分包人之间索赔

C.发包人与供货人之间索赔

D.发包人与保险人之间的索赔

33、索赔按索赔要求分类包括( A )。

A.工期索赔

B.工程终止索赔

C.工程变更索赔

D.工程拖延索赔

34、下列不属于建设工程反索赔特点的是( D )。

A.索赔与反索赔同时性

B.技巧性强,处理不当将会引起诉讼

C.在反索赔时,发包人处于主动的有利地位,发包人在经工程师证明承包人违约后,可以直接从应付工程款中扣回款项,或从银行保函中得以补偿

D.工程质量缺陷反索赔

35、下列不属于材料采购合同订立的方式的是( B )。

A.公开招标

B.间接采购方式

C.邀请招标

D.直接采购方式

36、下列不属于材料采购合同的主要内容的是( D )。

A.标的

B.数量

C.质量

D.时间

37、下列不属于建设工程监理合同标准条件的是( D )。

A.监理人义务

B.委托人义务

C.委托人权力

D.外部条件包括的内容

38、下列不属于NEC的核心条款内容的是( B )。

A.总则

B.单价

C.工期

D.权利

39、下列不属于NEC合同条件体系的合同形式的是( B )。

A.总价合同

B.总目标总价合同

C.单价合同

D.工程管理合同

40、NEC的主要特征不包括( D )。

A.适用范围广

B.为工程提供动力

C.简明清晰

D.速度快

41、下列不属于国际工程承包合同的实施阶段的内容的是( D )。

A.合同管理

B.计划管理

C.成本管理

D.工程进度管理

42、下列属于FIDIC合同条件(纠纷的解决)规定的程序的是( C )。

A.早期预警程序

B.补偿事件程序

C.友好协商

D.裁决人程序

43、国际工程承包合同订立的最主要形式是( A )。

A.招标

B.投标

C.公开招标

D.邀请招标

44、下列不属于开标和评标的推荐程序的是( B )。

A.开标

B.招标文件的修改

C.评标

D.授予合同

45、国际工程合同包括( B )。

A.国际工程招标

B.国际工程承包

C.国际工程投标

D.国际工程开标

46、国际工程的概念为( B )。

A.国际工程咨询包括对工程工程前期的投资机会研究、预可行性研究、可行性研究、工程评估、勘察、设计、招标文件编制、监理管理和后评价等,是以高水平的智力劳动为主的行业

B.国际工程通常是指一项允许由外国公司来承包建造的工程工程,即面向国际进行招标的工程

C.国际工程承包包括对工程工程进行投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等

D.国际工程承包合同即指国际工程的参与主体之间为了实现特定的目的而签订的明确彼此权利义务关系的协议

47、关于工期的索赔不包括( C )。

A.关于延展工期的索赔

B.由于延误产生损失的索赔

C.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔

D.赶工费用的索赔

48、常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含有( B )。

A.有关合同文件的组成问题引起索赔

B.关于合同文件的内容不明,或不详问题引起的索赔

C.关于合同文件有效性引起的索赔

D.因图纸或工程量表中的错误而索赔

二、多项选择题

1、支付担保的形式有( ABCD )

A.银行保函

B.履约保证金

C.担保公司担保

D.抵押或者质押

E.银行汇票

2、《建设工程合同》第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括( ACD )。

A.发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务,承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务

B.一旦发包人违约,付款担保人将不承担任何责任

C.一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任

D.提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件

E.支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施

3、进行合同分析是基于( ABCD )原因。

A.合同条文繁杂,内涵意义深刻,法律语言不容易理解

B.同在一个工程中,往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起,有十分复杂的关系

C.工程小组、工程管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部,而仅为合同的部分内容,如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响

D.合同中存在问题和风险,包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险

E.合同分析在不同的时期,为了不同的目的,有不同的内容

4、承包人的主要任务有( ABCD )。

A.明确承包人的总任务,即合同标的

B.明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义

C.明确工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般为28天,也有14天

D.明确工程变更的补偿范围,通常以合同金额一定的百分比表示

E.承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款

5、下列关于合同价格分析中正确的是( ABCD )。

A.合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围

B.工程计量程序,工程款结算方法和程序

C.合同价格的调整,即费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据、索赔有效期规定

D.拖欠工程款的合同责任

E.对合同中明示的法律应重点分析

6、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法,我们要分析它的( BCD )。

A.索赔的内容、方式及数额

B.索赔的程序

C.争执的解决方式和程序

D.仲裁条款,包括仲裁所依据的法律,仲裁地点、方式和程序仲裁结果的约束力等

E.索赔的金额

7、合同控制依据的内容包括( ABD )。

A.合同和合同分析的结果,如各种计划、方案、洽商变更文件等,它们是比较的基础,是合同实施的目标和依据

B.各种实际的工程文件,如原始记录、各种工作报表、报告、验收结果、计量结果等

C.对于合同执行差异的原因,对合同实施控制

D.工程管理人员每天对现场情况的书面记录

E.合同管理中涉及到的资料不仅目前使用,而且必须保存,直到合同结束

8、合同资料的种类有( ABCD )。

A.合同资料

B.合同分析资料

C.工程实施中产生的各种资料

D.工程实施中的各种记录、施工日记等,官方的各种文件、批件,反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等

E.原始资料

9、按索赔当事人的不同可分为( ABCD )。

A.承包人与发包人之间索赔

B.承包人与分包人之间的索赔

C.承包人与供贷人之间索赔

D.承包人与保险人之间的索赔

E.发包人与分包人之间的索赔

10、按索赔所依据的理由分类分为( ABC )。

A.合同内索赔

B.合同外索赔

C.道义索赔

D.单项索赔

E.总索赔

11、索赔成立的条件有( ACD )。

A.与合同对照,事件已造成了承包人工程工程成本的额外支出,或直接工期损失

B.因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响,并带有严重经济损失

C.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告

E.发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失

12、常见的建设工程索赔有( ABDE )。

A.因合同文件引起的索赔

B.有关工程施工的索赔

C.增减工程量的索赔

D.关于价款与工期的索赔

E.财务费用补偿的索赔

13、合同文件是索赔的最主要依据,包括( ABCD )。

A.本合同协议书及中标通知书

B.投标书及其附件

C.本合同专用条款和通用条款

D.标准、规范及有关技术文件,图纸,工程量清单和工程报价单或预算书

E.相关证据

14、建设工程反索赔的特点有( ABC )。

A.索赔与反索赔同时性

B.技巧性强,处理不当将会引起诉讼

C.在反索赔时,发包人处于主动的有利地位,发包人在经工程师证明承包人违约后,可以直接从应付工程款中扣回款项,或从银行保函中得以补偿

D.承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔

E.反索赔是双方的,即可指发包人对承包人,也可指承包人对发包人

15、发包人相对承包人反索赔的内容有( ABCD )。

A.工程质量缺陷反索赔

B.拖延工期反索赔

C.保留金的反索赔

D.发包人其他损失的反索赔

E.关于工伤赔偿金的反索赔

16、材料采购合同订立的方式有( BCD )。

A.间接采购方式

B.直接采购方式

C.公开招标

D.邀请招标

E.非公开招标

17、得到投标的推荐程序有( ABCD )。

A.准备招标文件及颁发招标文件

B.发包人陪同投标者考察施工现场

C.招标文件的修改以及投标者的质疑

D.投标书的提交和接收

E.邀请承包人参加资格预审

18、国际工程承包合同订立后,即进人合同的履行阶段,对于国际工程承包人来说,实施阶段的工作内容包括( ABCD )。

A.合同管理、计划管理

B.成本管理、财务管理

C.物资采购管理,质量管理

D.分包商管理、移交和竣工验收管理

E.资金管理

19、建设工程监理合同的基本条款内容有( ABCD )。

A.委托人委托监理人监理的工程简况

B.监理人承诺按合同的约定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务

C.委托人向监理人承诺本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬

D.双方当事人的鉴字盖章和签约时间

E.工程执行的起止时间

20、NEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括( ABCD )。

A.总价合同及单价合同

B.目标总价合同及目标单价合同

C.成本加酬金合同

D.工程管理合同

E.承包合同及分包合同

21、建设工程监理合同专用条件有( ABCD )。

A.合同适用的法律及监理依据,监理范围和监理工作内容

B.委托人对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复的时间

C.委托人免费向监理提供设施,在监理期间,委托人免费向监理机构提供工作人员数

D.委托人向监理人支付报酬的计算方法、支付时间和金额、奖励办法

E.委托人在责任期内如果失职,应当承担责任

22、建设工程施工招标的必备条件有( ABCD )。

A.招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实

B.初步设计及概算应当履行审批手续,已经批准

C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准

D.有招标所需的设计图纸及技术资料

E.相应资金中有部分资金已经落实

23、工程建设工程施工招标文件一般包括( ABCD )。

A.投标邀请书,投标人须知,合同主要条款

B.投标文件格式,技术条款,设计图纸

C.采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单

D.评标标准和方法,投标辅助材料

E.招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间

24、详细评审内容包括(ACD )。

A.确定评标方法以及备选标的确定

B.投标文件的排序和汇率风险的承担

C.决定招标工程是否可作为一个整体合同授予中标人

D.决定投标有效期可否延长

E.投标文件的澄清说明或补正

25、废标的条件包括(ABCD )。

A.逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的

B.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

C.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标工程报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效

D.未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊,无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的

E.投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的

26、投标文件一般包括(AB )。

A.投标函,投标报价

B.施工组织设计,商务和技术偏差表

C.结合现场踏勘和投标预备会的结果,进一步分析招标文件

D.根据工程价格构成进行工程估价,确定利润方针,计算和确定报价

E.投标担保

27、有关投标人之间串通投标的禁止中,对投标人之间的串通投标有(ABCD )。

A.投标人相互约定抬高或压低投标报价

B.投标人之间相约定,在招标工程中分别以高、中、低价位报价

C.投标人之间先进行内总竞价,内定中标人,然后再参加投标

D.投标人之间其他串通报标投价的行为

E.部分投标人联合与另一部分进行竞标

28、合同谈判的主要内容有(ABCD)。

A.关于工程内容和范围的确认

B.关于技术要求、技术规范和施工技术方案

C.关于合同价格条款

D.关于价格调整条款

E.关于完善价格条款的问题

29、与建设工程有关的其他合同包括(ABCD )。

A.建设工程委托监理合同

B.建设工程物资采购合同

C.建设工程保险公司

D.建设工程担保合同

E.建设工程总承包合同

30、建设工程总承包合同的主要条款有( ABCD )。

A.词语涵义及合同文件,总承包的内容,双方当事人的权利义务

B.合同履行期限,合同价款,工程质量与验收

C.合同的变更,风险,责任和保险,工程保修

D.对设计、分包人的规定,索赔和争议的处理,违约责任

E.合同价款,合同工期开式日期,竣工日期

31、施工总承包合同的主要内容中《协议书》的内容包括有(ABCD )。

A.工程简况、工程承包范围、合同工期

B.质量标准、合同价款

C.组成合同的文件、本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同

D.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任

E.承包人向发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项

32、关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有(ABCD )。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位

B.建设工程合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D.分包单位将其承包的建设工程再分包的

E.不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人承包的行为

33、劳务报酬采用的方式有(ABC )。

A.固定劳务报酬(含管理费)

B.约定不同工种劳务的计时单价

C.约定不同工作成果的计件单价

D.约定不同努力程度的计表现单

E.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用

34、劳务报酬的最终支付形式为(ABC )。

A.全部工作完成,经工程承包人认可后的14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付

B.工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款

C.劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理

D.约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算

E.除本合同约定或法律政策变化,导致价格变化的,均为一次包死,不再调整

35、当发生( AB )情况时,工程承包人应承担违约责任。

A.工程承包人违反合同的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬

B.工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况

C.承包人检测工程质量不符合本合同的约定,但能够达到国家规定的最低标准

D.工程承包人由于劳务分包人的影响,而延续劳务分包人的时期

E.工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾数

36、投标保证金的形式有( ABCD )。

A.交付现金、支票

B.银行汇票、不可撤销信用证

C.银行保函

D.由保险公司或者担保公司出具投标保证书

E.延期付款

37、银行履约保函的内容有( BCD )。

A.承包人违约时,由工程担保人代为完成工程建设的担保方式,有利于工程顺利进行

B.银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同总额的10%左右

C.在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由发包人或监理工程师出具证明说明情况,并由担保人对已执行的合同部分和未执行部分加以鉴定,确认后才能收兑银行保函,由招标人得到保函中的款项

D.无条件保函的情形,是在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,发包人不需要出具任何证明和理由

E.当承包人在履约合同中违约时,开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金

38、在下列情形中,经批准可以进行邀请招标的有(ABCD )。

A.工程技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的

B.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的

C.拟公开招标的费用与工程的价值相比,不值得的

D.受自然地域环境限制的

E.法规规定不准公开招标的

39、招标文件澄清与修改过程中( BC )。

A.招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件

B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人

C.招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件;投标单位在收到澄清或修改通知后,应书面予以确认,该确认双方均应妥善保管

D.对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理,不得以营利为目的

E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

40、关于劳务分包人应承担违约责任的说法,正确的有( BCD )。

A.工程承包人违反合同的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬

B.劳务分包人因自身原因延期交工的

C.劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时

D.劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延

E.工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时

41、劳务分包人义务有( ABCD )。

A.按时提交报表、完整原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收

B.妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施

C.劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令

D.除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施完全负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序

E.负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系

42、工程承包人的义务有( ABCD )。

A.组建与工程相适应的工程管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责

B.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收

C.统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工现场

D.按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要

E.做好自己的本职工作,不必与他单位协调配合,照顾全局

43、建设工程总承包合同的履行内容有( ACD )。

A.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行

B.建设工程总承包合同通过招标投标方式订立

C.总承包单位可以按合同规定对工程工程进行分包,但不得倒手转包

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可

E.建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容作出明确规定

44、评标报告内容包括( ABCD )。

A.基本情况和数据表,开标记录

B.评标委员会成员名单,评标标准

C.符合要求的投表一览表,废标情况说明。

D.推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

E.经评审的招标人排序

45、有关工程施工的索赔包含的内容有( ABCD )。

A.地质条件变化引起的索赔和工程中人为障碍引起的索赔

B.增减工程量的索赔和各种额外的实验和检查费用偿付

C.工程质量要求的变更引起的索赔和关于变更命令有效期引起的索赔或拒绝

D.指定分包商违约或延误造成的索赔和其他有关施工的索赔

E.各种正常的实验和检查费用偿付

46、索赔按索赔事件的影响分为( ABCD )。

A.工期拖延索赔:由于发包人未能按合同规定提供施工条件,如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等

B.不可预见的外部障碍或条件索赔:承包人在现场遇到一个有经验的承包人通常不能预见到的外界障碍或条件

C.工程变更索赔:由于发包人或工程师指令修改设计、增减工程量、增删部分工程等而造成的工期延长和费用损失

D.工程终止索赔以及其他索赔:由于某种原因发包人违约,使工程被迫在竣工前停止实施,并不再继续进行,使承包人蒙受经济损失

E.费用索赔

47、建设工程索赔的起因有( BCDE )。

A.承包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任;没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款

B.合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾等

C.工程环境变化,包括法律、市场物价、货币换率、自然条件的变化等

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

建设工程合同管理试题

高等教育自学考试 建设工程合同管理试题 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行的方式是() A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 2.《合同法》的规定,出现___________订立的合同时,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。() A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段 3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于___________状态。() A.成立但不生效 B.既不成立也不生效 C.承诺生效但合同不成立 D.生效但不成立 4.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当___________确定费用负担的责任。() A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.由履行义务一方承担 5.按照施工合同示范文本的规定,由于___________原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不能顺延。() A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力 C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障 6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。() A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 7.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该 () A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货,拒付货款 D.提取全部材料,按订购数量付款 8.FIDIC施工分包合同条件中,业主对分包合同的管理主要表现为() A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准 C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质 9.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为() A.由业主指定,并与其签定合同 B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C.对其违约行为承包商承担连带责任 D.工程师负责对其施工进行协调管理 10.___________适用于工期比较短,而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。() A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.纯单价合同 D.成本补偿合同

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

《建设工程合同管理》试卷及答案

. 《建设工程合同管理》试卷及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选 项中,只有1个最符合题意) 1.监理公司取得法人资格的时间为()日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 2.项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代 理是()。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.转代理 3.施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定 的()担保。 A.留置 B.保证 C.定金 D.质押 4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。 A.全部消灭 B.还有100万元 C.还有150万元 D.还有180万元 5.下列文件中,属于订立合同要约文件的是()。 A.招标公告 B.资格预审合格通知书 C.投标书 D.中标通知书 6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》,应按()的市场价格履行。 A.订立合同时订立地 B.履行合同时订立地 C.订立合同时履行地 D.履行合同时履行地 7.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标 的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应 按照()执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价 D.双方协商的价格 8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权 人利益的行为,债权人可以()撤销。 A.自行 B.请求主管部门 C.请求人民法院 D.请求工商行政管理部门 9.下列有关无效合同的说法中,错误的是()。 A.无效合同从订立时起就没有法律效力 B.建设主管部门有权确认合同无效 C.一方当事人无权确认合同无效 D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行 10.按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知 应在()到达受要约人,才能取消该项要约。 A.要约到达受要约入之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()目。 A.要约生效 B.承诺生效 C.附生效条件的合同条件具备 D.附生效期限的合同期限届至 12.下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是()。 A.当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任 B.当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任 C.订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负 D.订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任 13.依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。 A.必须征得对方同意 B.无须征得对方同意,但应提供担保 C.无须征得对方同意,但要通知对方 D.无须征得对方同意,也无须通知对方 14.因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。 A.质量 B.工期 C.解决争议 D.结算 15.依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖 16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是()。 A.发布招标公告、开标、审查投标人资格 B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格 C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件 D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件 17.下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()。 A.由招标人组织,费用也由招标入承担 B.由招标人组织,费用由投标人承担 C.由投标人组织,费用也由投标人承担 D.由投标人组织,费用由招标人承担 18.招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()。 A.投标人 B.招标人 C.招标代理机构人员 D.招标单位的纪检部门人员

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一:建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法,正确的是()。 A:经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C:合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定,采购付款后,供货交货。合同订立后,采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由,暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

()。 A:同时履行抗辩权 B:后履行抗辩权 C:不安抗辩权 D:先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之(1)经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中,具有强制执行法律效力的是()。 A:和解 B:民间调解 C:行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款XX万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款, 经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。 专业资料

A:A银行1000万元,B银行XX万元 B:A银行1800万元,B银行1200万元 C:A,B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元,B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是()。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正 专业资料

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/2e1306221.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

建设工程合同合同管理试题

建设工程合同管理试卷 一、单项选择题1、公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( B )内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括( D )。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是( D )。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括( A )。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程工程进行分包,但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可 6、建设工程工程一般应采用( A )。 A.公开招标方式 B.邀请招标

C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行( C )。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( B ),并标明排列顺序。 A.l-2人 B.l-3人 C.1-4人 D.1-5人 9、招标人与中标人签订合同后( C )个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是( A )。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是( D )。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是( D )。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是( B )。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括( D )阶段。

自考工程招投标与合同管理试题

浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码:03941

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争,建设单位择优选定建筑施工企业,并与其签订承包合同,此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人,在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理?( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致(单价金额小数点无明显错误) C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同,合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投票书,并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )

建设工程合同合同管理试题[1](1)

建设工程合同管理试题 一、单项选择题1、公开招标是指(B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日(B )内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括(D )。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括(A )。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可 6、建设工程项目一般应采用(A )。 A.公开招标方式 B.邀请招标

C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行(C )。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(B ),并标明排列顺序。 A.l-2人 B.l-3人 C.1-4人 D.1-5人 9、招标人与中标人签订合同后(C )个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是(A )。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是(D )。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是(D )。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是(B )。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括(D )阶段。

2015年建设工程合同管理押题试题及答案3

2015年建设工程合同管理押题试题及答案(3) 2015年5月14日来源:233网校评论分享到我的做题记录 本文导航 ?第1页:单选题1-50 ?第2页:多选题51-80 ?第3页:单选题答案及解析 ?第4页:多选题答案及解析 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.保证合同生效后,当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。 A.3个月 B.6个月 C.1年 D.2年 2.下列财产中,不得作为抵押物的是()。 A.土地所有权 B.抵押人所有的机器、交通运输工具 C.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 D.抵押人所有的房屋和其他地上定着物 3.建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。 A.盘点时发现的短缺 B.设计错误 C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件 D.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因 4.在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。 A.发包人 B.承包人 C.业主 D.监理单位 5.要确立一种公平、公正、公开的合同订立制度,合同形成过程的程序要求的是()。 A.项目法人负责制 B.招标投标制

C.工程监理制 D.合同管理制 6.保证这种担保方式必须由()作为保证人。 A.代理人 B.第三人 C.本人 D.抵押人 7.投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标有效期从()之日起算。 A.提交投标文件的截止 B.中标人的确定 C.建设工程的开始 D.担保人进行担保 8.保证合同不包括()。 A.保证方式 B.保证的期间 C.保证担保范围 D.保证人的信誉 9.意外伤害保险费由()支付。 A.被保险人 B.施工单位 C.发包商 D.保险人 10.投标人须知不包括()。 A.前附表 B.正文 C.合同条款 D.附表格式 11.取得()的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)。 A.工程设计专业资质 B.工程设计综合资质 C.工程设计行业资质 D.工程设计专项资质 12.关于担保方式的说法,错误的是()。 A.保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为 B.留置是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定,供货方对( )承担责任。

建筑工程合同管理试题

建筑工程合同管理试题 篇一:建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理考核题 1203 批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写 A4 答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共 30 题,每题 2 分,共 60 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1. 一个买卖合同执行的是政府定价,XX年2月1日订立 合同时价格为每千克100元,合同规定XX年4月1日交货,违约金为每千克 10 元,交货后 10 日内付款,但卖方直至 XX 年4月1日交货,而政府定价于 XX年5月1日调整为每千克120元,买方直至 XX年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D)元向卖方付款。 A. C. 120 D. 130 2. 对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种(D)。 A. 合法行为 B. 违法行为

C. 自然事件 D. 社会事件 3. 合同法律关系 (A ) ,是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A. 主体 B. 客体 C. 内容 D. 事实 4. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的 法律后果应当由 (B) 承担。 A. 乙项目经理 B. 甲施工企业 C. 建设单位 D. 具体施工人员 5. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是 (B) 。 A. 法律关系主体 B. 法律事实 C. 法律关系客体 D. 法律关系内容 6. 在施工合同中, ( D ) 是承包人的义务。 A. 提供施工场地 B. 办理土地征用 C. 在保修期内负责照管工程现场 D. 工程施工期内对施工现场的照管负责 7. 承包人在索赔意向通知提交后的 (B) 天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28 C. 7

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷(一) 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是( A )。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经( B ) A.监理单位认可,否则属于非法分包。 B.业主认可,否则属于非法分包。 C.总承包商认可,否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。 5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。 A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。 A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指( B )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括( D )。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。 A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

工程合同管理试题(带答案)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B.甲单位和乙单位 C.甲单位与乙单位签订合同的行为D.甲单位的权利和乙单位的义务 2.要式合同必须采用【】 A.口头形式B.法律规定的形式C.口头或书面形式D.书面形式 3.根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【】 A.合同是当事人意思表示一致的协议B.合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4.合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【】 A.合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效 5.合同的保全发生在【】 A.合同未生效时B.合同生效期间C.合同被判定为无效后D.合同被撤销后 6.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A.l年内B.2年内C.3年内D.4年内7.下列表述中,不属于无效合同的是【】 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益B.损害社会公共利益C.以合法形式掩盖非法目的D.乘人之危订立的合同 8.建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A.完整的施工管理资料B.完整的施工技术人员资质证件C.施工单位签署的工程质量保修书D.主要建筑材料的进场试验报告 9.按照《建筑工程施工合同》的规定,工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合格时,则应【】 A.由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延B.由发包人承担其全部费用,工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延D.由承包人和发包人共同承担其全部费用,工期应予以顺延 11.在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是【】 A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.委托与被委托关系D.监理与被监理关系 12.依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交【】A.索赔意向通知B.现场同期记录 C.索赔报告D.索赔证据 13.下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中,说法正确的是【】 A.工期不顺延,业主承担与工程有关的损失B.工期不顺延,承包商承担与工程有关的损失C.工期顺延,损失按一定比例由双方共同分担D.工期顺延,各自的损失各自承担,工程的损失由业主承担

工程建设合同管理模拟试题A

工程建设合同管理模拟试题A 二.多选(有两个或两个以上答案) 51.诉讼时效法律制度规定,诉讼时效期间的起算自( )起.a.权利人的权利受到限制之日 b.权利人义务人订立合同之日 c.权利人知道权利受到侵害之日 d.诉讼时效中断事由消除之日 e.权利人应当知道权利受到侵害之日 52.设计阶段,监理工程师进行合同管理的法律依据是()。a.设计阶段的监理委托合同 b.工程设计合同 c.批准的可行性研究报告及设计任务书 d.工程监理规划 e.规划设计方案 53.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件()。a.依法成立 b.有必要的财产和经费 c.有自己的名称、组织机构和场 所 d.有符合法定条件的法定代表人 e.能独立承担法律责任 54.当事人能行使留置权的合同有()。a.购销合同 b.加工承揽合同 c.仓储保管合同 d.借款合同 e.运输合同

55.经济合同鉴证和公正的差异是()不同。a.实行的原则 b.实施的目的 c.行为的性质 d.证据的效力 e.法律效力的适用范围 56.勘察设计合同的承包方因勘察设计质量低劣引起返工或未按期提交勘察设计文件、拖延工期造成损失时,应由()。a.承包方继续完善勘察设计 b.发包方与承包方解除勘察设计合同 c.承担与受损失部分勘察设计费相当的赔偿金d.视造成损失浪费的大小减收或免收勘察设计费 e.视造成损失浪费的大小赔偿发包方实际损失 57.施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。a.工程本身的损害 b.清理修复的费用 c.施工现场的设备、机械的损坏d.施工现场甲方人员的伤亡 e.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡 58.《经济合同法》规定,经济合同依法订立具有法律约束力。审查经济合同的有效性,应从以下几方面考虑:()。a.当事人主体资格 b.形式程序合法 c.合同内容合法 d.合同登记备 案 e.合同经过公证 59.工程建设监理合同示范文本规定,建设监理单位服务的内容包括()。a.正常的监理工作 b.附属工作 c.附加工作 d.额外工作 e.业主要求的工作

(完整word版)建设工程合同管理考试试题及答案

2005年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于()。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A.施工合同成立,但不生效 B.施工合同成立,且已生效 C.施工合同不成立,不生效 D.施工合同不成立,但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A.仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A.有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D.无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

工程合同管理试题(带答案)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分.共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙.签订了一份工程设计合同,该合同关系的内容是指【】 A. 拟建办公楼 B .甲单位和乙单位 C. 甲单位与乙单位签订合同的行为 D ?甲单位的权利和乙单位的义务 2.要式合同必须采用【】 A. 口头形式 B .法律规定的形式C .口头或书面形式 D. 书面形式 3.根据我国合同法的规定,以下关于合同的表述不正确的是【】 A .合同是当事人意思表示一致的协议 B .合同的签订也可以经由当事人一方完成C.合同的当事人具有平等的民事主体资格D.合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4 .合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人,称为【】 A .合同变更B.合同生效C.合同转让D.合同无效 5.合同的保全发生在【】 A .合同未生效时 B .合同生效期间 C .合同被判定为无效后 D.合同被撤销后 6.根据《合同法》规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】 A .l 年内 B .2 年内 C .3 年内D.4 年内7.下列表述中,不属于无效合同的是【】 A. —方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益 B .损害社会公共利益C .以合法形 式掩盖非法目的 D .乘人之危订立的合同 8 .建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A .完整的施工管理资料 B .完整的施工技术人员资质证件 C .施工 单位签署的工程质量保修书 D .主要建筑材料的进场试验报告 9.按照《建筑工程施工合同》的规定,工程预付款的比例是( ) A.安装工程一般不超过合同价的10% B.建筑工程一般不超过合同价的10% C.建筑工程一 般不超过当年建筑工程工作量的30% D.安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10.工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求,若重新检验发现工程质量不合 格时,则应【】 A .由承包人承担其全部费用,工期不予以顺延 B .由发包人承担其全部费用,工期不予以顺延C.由承包人承担其全部费用,工期应予以顺延 D .由承包人和发包人共同承担其全部费用,工期应予以顺延 11 在建设工程项目中,监理单位与施工单位之间的关系是【】 A 代理与被代理关系 B 雇佣与被雇佣关系 C 委托与被委托关系 D 监理与被监理关系 12 依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28 天内,承包人应向工程师递交【】 A 索赔意向通知 B 现场同期记录 C 索赔报告 D 索赔证据 13 下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中,说法正确的是【】 A 工期不顺延,业主承担与工程有关的损失 B 工期不顺延,承包商承担与工程有关的损失 C 工期顺

相关主题