YOUR LOGO
承包合同书(2021年)
The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.
专业合同系列，下载即可用
承包合同书(2021年)
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
企业招标承包经营合同
订立合同双方：
发包方：______
承包方：______
为深化企业改革，提高劳动生产率，依据《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》，经__人民政府批准，将__厂实行招标承包经营。由__管理局、__财政局、__税务局、__劳动局和中国工商银行__分行组成的__工业发包委员会作为发包方（以下简称：发包方）。发包方通过规定的招标程序最终确定以__为代表的（个人、合伙人、企、事业单位法人）投标者中标，作为本合同规定承包期限内__厂的承包方（以下简称：承包方）。双方协商一致，签订本合同。
第一章总则
第一条招标承包经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上，按照所有权与经营权分离的原则，通过公开招标，选拔经营者，并以承包合同形式确定发包方、承包方、企业职工三者责、权、利关系，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者。
第二条承包经营期间，本厂必须坚持社会主义方向，贯彻
执行党和国家的方针、政策、法规、法令。
第三条承包经营期间，本厂独立核算，照章纳税，自主经营，自负盈亏。所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。
第四条承包经营期间，本厂必须坚持生产__产品经营方向，在此基础上可以实行多种经营。
第二章承包的期限、形式和主要指标
第五条本厂本次实行招标承包经营的期限为__年，即从__年__月__日起至__年__月__日止。
第六条本厂本次招标承包经营的形式为：保上缴利润，保技术改造投资，职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制。
第七条本厂本次招标承包经营的主要经济技术指标为上缴利润、技术改造投资、贷款归还、企业上等级目标。具体如下：
第一款以“包死基数、逐年递增、不足自补、超交分成”为原则，承包经营期间上缴利润总额为__万元，其中__年为__万元，__年为__万元，__年为__万元，__年为__万元，……。
第二款承包经营期间，保技术改造项目完成，技术改造投资总额为__万。
其中__年为__万元，__年为__万元，__年为__万元，__年为__万元。……
第三款承包经营期间，归还银行贷款总额为__万元。其中__年为__万元，__年为__万元，__年为__，__年为__万元，……。
第四款本厂企业上等级目标为__年底以前达到国家（市）级企业标准。
第三章承包方的权利与义务
第一节承包方的权利
第八条承包经营期间，承包个人或合伙承包的第一承包人（以下简称：第一承包人）为该厂法人代表，当然厂长，享受厂长负责制和本合同赋予厂长的全部权利，并承担其全部义务，如企、事业法人承包则由其指派的承包代理人（仅限一人）作为本厂的法人代表，行使厂长的职权，并代表承包方履行本合同。
第九条承包方在承包期间，对本厂的经营管理有如下权利：
第一款有权按国家规定自主聘任副厂长及副厂级行政干部，组成本厂的领导机构，并报主管局备案，承包期满或合同解除后，该领导机构即告解体。
第二款有权决定本厂的机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任。
第三款有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪职工。
第四款有权改革本厂内部分配制度，在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式，自定工资标准。
第五款有权根据实际需要购置新设备。
第六款在不违反本合同第四条的前提下，有权开发新产品。
第十条承包方有权依据本合同规定，取得其应得的合法收入。
第二节承包方的义务
第十一条承包方在承包期间应尽义务如下：
第一款对本厂的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任。
第二款必须依照国家有关规定，按期如数缴纳应缴纳的各种税、费和统筹基金。
第三款必须按期完成本合同规定的各项经济技术指标和各项附加指标。
第四款在承包期间，应保证本厂厂房设备的完好，并按国家规定，分类按比例提取固定资产折旧基金和大修理基金，做到专款专用。
第五款应完成国家给本厂下达的各项指令性计划。
第六款应负责继续履行本厂与其它单位已签订的一切有效经济合同，并应承担本厂与其它单位一切原有合法债权、债务。
编号： HT-20219674 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 用工承包协议书范本 This contract will be effective after being signed by both parties.
[标签:titlecontent] 甲方(用工单位)：________________________________(以下简称甲方) 乙方(劳务输出单位)：___________________________(以下简称乙方) 因生产(工作)需要，乙方向甲方提供劳务工人，经双方共同协商，达成如下条款： 一、农民工的基本条件 1、具有初中以上文化程度，年龄在18岁以上，有一定技术的人员。 2、身体健康，无慢性疾病。 3、有吃苦耐劳精神，能胜任本职工作，保证完成生产(工作)任务。 二、生产条件、任务和工种生产条件 1、甲方根据国家有关职工的安全生产(工作)劳动保护、卫生健康等规定，为农民工提供必要的生产(工作)条件，以保证生产(工作)任务的顺利完成。 2、乙方输出的安排其它工作。 三、协议期限及组织管理
1、提供用工协议期限为壹年。协议期内如发现有不符合条件的，甲方可以退回乙方。 2、甲方要做好农民工的思想政治工作，进行安全生产、操作规程、遵章守纪教育和技术培训。 3、协议经双方签字即具法律约束力，双方必须严格遵守。任何一方违反协议，造成了经济损失，由违反协议方负责赔偿责任。 4、双方对履行协议过程中出现的违约或争议问题，可向企业或企业主管单位的劳动争议协调组织、当地劳动仲裁机关申请调解或仲裁。也可依法向当地人民法院起诉。 5、甲方做好农民工的更换、疾病、伤、残、亡等事故的处理。 6、农民工期满或辞退离开甲方，乙方应督促其完清手续。 四、劳动纪律 1、农民工必须自觉遵守国家的政策法令和企业的规章制度，严格执行安全技术操作规程。 2、遵守劳动纪律服从甲方调配。等名同志(名单附后)同意按甲方生产，(工作)需要，安排承担生产(工作)任务。甲方也可以根据生产(工作)任务需要， 3、农民工有违纪行为，甲方按照有关规定，视其错误性质、情节轻重、损失大小、本人态度严肃处理。违法者由司法机关查处。 五、劳动报酬实行计件工资制，按多劳多得的原则办理。 六、保险福利 1、农民工因工负伤，由甲方给予免费治疗。医疗终结时，由县
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
劳务承包合同协议书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
劳务承包合同书 甲方：无锡市顺丰速运有限公司 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止：
本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。 （三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。 （四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四分，甲、乙双方各持一分；甲方存档一分；财务部门备案一分。 甲方负责人签字：乙方负责人签字（印鉴）： （盖章）住址： 身份证件号码： 年月日年月日
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议模板 合同名称： 甲方： 乙方：
签订时间： 签订地点： 承包合同书范文常用版本 发包方： 法定代表人： 承包方： 法定代表人： 双方根据，经协商签订本合同。 一、承包形式为上交利润递增包干。 二、承包期限自年月日起至年月日止，共年。 三、上交利润数额 1.承包方上交利润包干基数为 2.承包方按递增 %比例上交利润。 3.承包方上交利润时间按计算，即年月交元; 年月交元; 年月交元; 年月交元; 年月交元。
四、企业留利分配 五、国家指令性产品供应计划和生产计划 六、主要经济技术指标 1. 年末固定资产原值万元，承包期间固定资产增值总额为万元，其中年万元; 年万元; 年万元; 年万元; 年万元。 2.国家资产的维护 ;设备完好率达到 %;固定资产净值率 %。 闲置资产处理办法 3.新产品开发项，主要新产品是。 4.承包期间技术改造投资总额元; 年为元; 年为元; 年为元。 5.产品质量要求。 6.主要物资能源消耗指标。 7.安全生产和双保指标。 8.出口创汇指标。 9.产值指标。 10.人均上交利润。 七、贷款归还，承包前的债权债务处理： 八、双方权利和义务 (一)发包方： 1.应按承包合同规定，监督企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税， 履行合同;做好指导、协调、服务工作。 2.对承包方因经营管理不善，在时间内完不成上交利润 %，或严重违法经营，
或的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。 3.按合同规定兑现奖罚条款。 4. (二)承包方： 1.承包方的经营者是企业在承包期间内的法定代表人，对企业的生产经营管理活动负有全面责任，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。 2.在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。 3.承包方必须遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。 4.承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励： (1) 。 (2) 。 (3) 。 5.承包方完不成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行处罚： (1) 。 (2) 。 (3) 。 6. 。
道路运输承包合同范本 道路运输承包合同范本 道路运输承包合同范本一 订立合同双方： __县__乡__村，以下简称甲方; __县__乡__村__村民，以下简称乙方。 为了调动机动车辆驾驶员的积极性，加强驾驶员爱护车辆的责任心，充分发挥机动车辆的作用，更好地为发展工副业和农业生产服务，增加集体和个人的收入，经社员代表会议认真讨论和甲乙双方充分协商，特签订本合同，供双方共同遵守。 第一条承包机动车辆的型号、吨位及机械状况 第二条承包期限 承包期限为__年，即从___年__月__日起至__年__月__日止。 第三条上交承包费的数量、时间及办法 乙方在承包期内共向甲方上交承包费__元，其中，__年上交__元，__年上交__元，__年上交__元，。每年分__次上交，以现金支付，甲方收费后即出具收据。每年上交承包费的数量时间表如下：│时间│数量│时间│数量│ 第四条甲方的权利义务 1.甲方应将承包机动车辆完好地交给乙方，并随车交付下列工具给乙方使用： ________________________________________。
根据县石油公司分配给农村机动车辆的燃料指标，合理分配给乙方购买。 3.甲方有权督促乙方履行合同规定的义务。 第五条乙方的权利义务 1.按时按量完成承包费的交纳任务，负担车辆的维修费，配件、燃料、养路费、税金及车检费、保险费。 爱护车辆，适时维修和保养车辆，保证车辆设备和车容完好，能够正常运转。 3.遵守交通规则和机动车辆操作规程，严禁违章驾驶和酒后行车，保证行车安全，乙方应负担因乙方的责任造成的他人生命和财产损失。 4.乙方在经营运输中不得违反国家的政策和法律。乙方应对与第三方之间的经济合同负独立责任。 5.乙方完成每年上交甲方的承包费用后，超收部分归自己，甲方不得另派加收费项目。 6.合同期满，乙方应将机动车辆检修后，交甲方检验接收，并随交修车工具。 第六条甲方的违约责任 1.甲方交给乙方的机动车辆如有损坏，应承担一切修理费用，并赔偿乙方因此所受的损失。甲方提交的工具如与合同规定的种类、数量不符，应按所欠工具的价格补偿乙方。 甲方如果克扣乙方应得的燃料指标，每克扣一公升，应向乙方偿付违约金__元。 第七条乙方的违约责任
编号：_____________ 劳务承包合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
编号：________ 土地承包合同书样本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共16 页
土地承包合同书样本 土地承包合同书样本(1) 一、合同双方 发包方(甲方)：黑龙江省XX农场发包负责人： 承包方(乙方)：住所： 二、承包土地名称：甲方将()大队()号地耕地面积()公顷承包给乙方。详情后附表： 三、承包期限：自年月日至年月日。 四、承包土地用途：种植业生产经营。 五、地租价格：按黑龙江省XX农场当年度规定的价格执行。 六、租金交付时间：当年3月30日前由乙方以现金方式交与甲方，以甲方出据的收款凭证为准。 七、合同保证金：为保证乙方认真履行合同条款，甲方按每公顷500元的标准，收取保证金;乙方交付的保证金，甲方按当期银行利率计息，在双方解除合同时，甲方退回乙方。如乙方在承包期内违约，保证金做为违约金没收。 八、双方的权利和义务 (一)、甲方的权利和义务 第 2 页共 16 页
1、发包国家所有依法由本单位使用的土地; 2、监督、检查乙方依据承包合同约定的用途合理有效使用土地，制止乙方损害土地和农业资源的行为; 3、按合同约定的租金价格和应交方式收缴租金; 4、维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同; 5、依照合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务; 6、尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动; (二)、乙方的权利和义务 1、享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利，有权自主组织生产经营和处理产品; 2、乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝; 3、承包土地被依法征用、占用的，有权依法获得相应的补偿;在承包期满或因故终止合同时，应使所承包的土地恢复原有状态; 4、维护土地的农业用途，不得用于非农建设，不得给土地资源造成损害; 5、按合同约定土地租金价格和交租时间及交租方式交纳租金。 九、土地承包经营权的流转 第 3 页共 16 页
最新水电承包合同范本5篇 承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件.下面是关于水电承包合同范本5篇,希望对你有所帮助. 水电承包合同范本(1) 甲方:身份证号码: 乙方:身份证号码: 质量是生命,安全出效益.为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同: 一承包方法: 1承包形式:单包,即包工不包料. 2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设.文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围. 3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元.按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定. 二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约. 三质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体.乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满. 四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故.乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任. 五甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理. 六文明卫生 1现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业
通组路基承包合同 篇一：通组道路承包合同书 通组道路承包合同书 甲方：芦河村 乙方：袁培明 为了解决群众行路难和经济发展需，搞好村级公佃事业建设。经村委会决定，代表会通过，今年修建一组道路，现经双方协商同意，拟订如下协议： 一、路基建设 规格：长1100米，宽米 标准：路面平展、压实米，取水沟米宽 二、水泥路面硬化 规格：长1100米，宽米，厚米 标准：路面平展、混凝土配料是1：3：5 三、承包金额 1、路基建设承包款XX0元 2、路基建设承包款由小组自筹 3、水泥硬化承包款216200元 合计承包款236200元 四、工期 1、路基建设XX年3月底完工 2、水泥路面硬化XX年8月底完工
五、付款方式 完工验收后付款50%，剩余在XX年底结清。 六、安全责任 在施工过程中乙方以安全为主，如出现安全事故由乙方承担，甲方概不负责。 此合同一式三份，甲、 甲方签字： 乙方签字： 财政会计中心各执一份。 二0一二年三月一日乙双方、 篇二：路基承包合同 篇一：路基承包合同1 施工承包合同 甲方：河北北方公路工程建设集团有限公司白霍项目部（以下称甲方） 乙方: (以下称乙方) 为优质、高效、快速、安全的完成白霍公路第二合同段工程任务，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律、法规，甲方将本合同段内部分路基土石方工程的施工、完成与维修承包予乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。
第一条：工程项目及内容 一、工程名称：白音华至霍林郭勒一级公路 二、工程范围： k11+600-k18+000段内路基土石方 三、工程内容：上述范围内路基土石方工程的施工。 四、承包方式及合同价额：本合同以单价承包，详见后附的承包单价构成表。 五、质量要求：确保优质，争创省、部优，达到业主对工程质量的要求。工程完工后合格率100%；优良率95%以上，在月、季抽检中合格率100%。 六、安全生产：本工程杜绝重大安全事故发生。 七、建设工期：本工程自 XX 年 7 月开工，至XX 年 10 月 15 日完工。 八、本合同的文件组成： 1、甲方与业主签订的工程承包合同中的对甲方的要求及约束文件作为本合同双方共同遵守的文件。 2、合同执行过程中，业主、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令、备忘录等。 3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。 4、按业主要求提供的施工组织设计文件。 15、合同执行过程中，甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令等。
劳务分包工程内部承包协议书样本 劳务分包工程内部承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编号::劳务分包工程内部承包协议书工程名称::工程地点::深圳 合田建设工程劳务有限公司印刷本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 劳务分包工程内部承包协议书甲方:深圳合田建设工程劳务有限 公司乙方:甲方将其从项目承包方（公司）承包的项目劳务分包工程 以统一单价计量式的形式发包给乙方，为明确双方各自经济责任关系，确保工程能保质保量如期竣工，在平等互利的原则下，经双方协商一致，达成如下协议:第一条承包范围及工作内容容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:方工程承包方项目部工作指令所示施工区域 4、承包方式:包包人工、包）施工工具及耗材（如切割机、切割片、铲、锤、镐等）、包质量、包安全、包工期、包成品保护等。 5、用人工费用合同价:以以经业主验收合格的实际工程量与工程 承包方统一工价表计算得出的金额为准。
审定单价为双方确认的人工费报价，人工费用单价为一次性包定（其中已包含赶工费、加班费、误工费等费用），结算根据经验收合格的实际工作量和双方确认的工价表结算。 对《园建绿化施工项目劳务分包统一工价表》》（见附件一）中 未有的项目，报甲方核定单价，现场办理人工费签证。 6、工期:年月日开工，年月。 日竣工。 总工期为日历天（以实际进场日期开始计算））。 7、其它需要补充说明的内容:方乙方按甲方提供的施工图进行施工，达到甲方的质量要求和工程进度要求。 非工程承包方要求增加的工程量或由于劳务分包队施工质量，问 题导致的返工维修，人工费不予签证增加。 人工费含:材料成品保护费、暂住人口费、安全保险、文明施工、差旅交通等所有工人开支发生的费用。 工作范围包括但不限于以下内容:①①负责施工材料的清点、卸货、场内转运（ （100）米之内）、保管及防损等。 ②②自行管理施工人员宿舍工人员宿舍卫生、餐饮及安全事宜。 ③③领用甲方施工设施、设备（如斗车、人字梯、安全帽等）应 在退场本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
承包经营合同书样本 发包方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 双方根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，经协商签订本合同。 一、承包形式为上交利润递增包干。 二、承包期限自＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿年。 三、上交利润数额 １．承包方上交利润包干基数为 ２．承包方按＿＿＿＿递增＿＿＿＿％比例上交利润。 ３．承包方上交利润时间按＿＿计算，即＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元。 四、企业留利分配 ┌───────┬───────┬───────┬───────┐ │││││
│项目│生产发展基金％│福利基金％│奖励基金％│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │企业留利││││ └───────┴───────┴───────┴───────┘ 五、国家指令性产品供应计划和生产计划 六、主要经济技术指标 １．＿＿＿＿年末固定资产原值＿＿＿＿万元，承包期间固定资产增值总额为＿＿万元，其中＿＿年＿＿万元；＿＿年＿＿万元；＿＿年＿＿万元；＿＿年＿＿万元；＿＿＿＿年＿＿＿＿万元。 ２．国家资产的维护＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；设备完好率达到＿＿％；固定资产净值率＿＿＿＿％。 闲置资产处理办法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３．新产品开发＿＿＿＿项，主要新产品是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ４．承包期间技术改造投资总额＿＿＿＿元；＿＿＿＿年为＿＿＿＿元；＿＿＿＿年为＿＿＿元；＿＿＿＿年为＿
包工包料水电工程承包 合同协议书 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
分包协议 发包方：XXXXXXXX建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）经双方友好协商，甲方同意将西乡商会大厦项目工程的通风及消防给水分项工程委托给乙方施工，双方本着平等互利、友好合作、保质高效的原则，特订立本协议，以资双方共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称：西乡商会大厦通风工程安装施工 2、工程地点：深圳市宝安区西乡兴业路与共乐路交汇处 3、承包范围： 西乡商会大厦楼体内除空调风管以外所有设计范围内的通风及消防给 水工程安装施工。具体见附后的工程预算清单。 4、质量等级：按相关设计及施工规范要求施工，达到国家有关消防通风 质量验收合格标准。 二、承包方式： 乙方以包工包料包施工机具的方式进行承包（甲方只提供材料垂直运输机械及临时水电接驳口）。 三、工程款支付及结算方式 1、乙方进度款支付如下：在完成地下室通风设备及风管安装与消防给水工 程经我方初验合格后支付总款项的20%，款项为万元，在主题结构封顶后完成楼宇内所有风管及通风设备设施安装后支付总款项的40%，款项为万元，在完成通风设施与消防联动测试合格后支付总款项的20%，剩余款项在发包人办理审计结算后28天内付清余款（扣除工程质量保证金4%）。质量保证金在工程竣工验收合格满一年 后，无质量问题时在一个月内退还50%（无息）；满两年且无质量问题 时在一个月内再退还50%（无息）； 四、工期要求 乙方必须配置足够数量的技术工人及1人以上的管理人员在现场作业。 在施工过程中，乙方必须接受我方项目经理部统一制定的工期进度安排，满足和服从我方总体进度要求和进度计划，不得延误。若超工期每一天赔
通村公路建设工程承包合同 甲方： 乙方： 根据省交通运输厅通村水泥路建设车购税投资计划。经过我村村民大会商议决定，确定乙方为采红乡石拖村村道路建设施工单位，经双方共同协商，同意签订如下合同条款，甲乙双方必须遵照执行。 一、工程范围及施工要求。 我县采红乡石拖村水泥路工程下达投资万元/公里。本工程为通畅水泥路工程，通畅水泥路路面建设至村民委员会为止。工程竣工按照实际工程量收方计量核算。建设标准为：路基宽度5.5米，路面宽度4.0米（含路缘带），每公里设置3处错车道（用砂砾石填平，同路面高），路面垫层30cm，采用天然砂砾石铺筑并碾压成型，路面面层为20cm厚水泥混凝土面板（C25），路面面板弯拉强度要求为不低于 3.5MPa（包括涵管、堡坎、边沟、垫层）。路缘带（C20片砼）30cm（宽度）X55cm（平均高度），沟底（40厘米宽，15厘米厚）沟帮（20厘米宽，55厘米高），其余要求见路基标准横断面图。 二、工期间要求
本工程施工期限为2017年1月18日至2017年8月31日完工，如乙方施工期限超过逾期，按审计局相关规定交纳逾期违约金。 三、签订合同的条件 1、签订合同前必须向县交通运输局交纳合同造价总额10%的民工工资保证金和施工安全保证金。 2、施工单位向县交通运输局承诺委派有资质的项目经理、安全员、施工技术员、现场管理员、质量员三人负责施工现场管理，不得倒卖、转包、分包工程项目。 3、施工单位必须对施工机械、机架人员、施工人员购买保险。 四、（1）水泥路面硬化公司负责税费。（2）乙方负责根据实际用的河沙、水泥、加油及各种材料，开正式发票给甲方冲税。（3）新修毛路公司提管理费每公里4万元。各自的税费各自负责交纳。 五、工程承包方式和竣工验收办法 本工程承包方式为双包工程。工程竣工验收标准按本合同第一条要求进行。竣工验收由甲方组织相关单位进行，按照农村公路验收办法进行验收。 六、工程支付及计量办法
建筑工程劳务承包协议书 建筑工程劳务承包合同 发包方：以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方甲方承包方乙方双方友好协商。特制定以下条款双方共同遵守： 一。工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价： 二。承包方式： 承包方乙方对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三。承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程 四。承包工期： 1.开工时间：2021年月日以双方确定的开工报告为准 2.竣工时间：2021年月日 五。费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作包括地梁面及以外的工程双方以现场市场价进行协商处理。 3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币2000元以内，甲方不另外补份，变更量在2000元以上，甲方将变更的劳务费按实调增建筑面积增加不在此约定范围内。 六。工程质量 在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。 七。履行保证金及劳务人工费及支付： 1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。 4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。 5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。 6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 八。甲。乙方的职责： 1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。 2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。 3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。 九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。 十。现场安全： 1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。 2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。 甲方：乙方： 负责人：负责人：
承包合同纠纷起诉状 篇一：承包经营合同纠纷起诉书 承包经营合同纠纷起诉书 一、请求事项： １．履行经营承包合同； ２．赔偿违约造成的经济损失。 二、事实理由及证据： １９８７年１月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为××省××公司法人代表刘经理；承包人是公司职工靳××；承包期限规定从１９８７年１月至１９９０年１月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。但在本年１０月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此，我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。 篇二：工程承包合同纠纷起诉状范本 民事起诉状 原告：XXX 男汉族XXXX年XX月XX日出生 身份证：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
现住址：XXX市XX区XXX街XX号院X号楼X单元XXX室电话：XXXXXXXXXXX 被告：XXX 男汉族XXXX年XX月XX日 身份证：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 现住址：XX县XXX乡XXX村X组 电话：XXXXXXXXXXX 诉讼请求： 1、依法判令被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元（）。 2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息给原告。 3、本案诉讼费全部由被告承担。 诉讼理由： XX年12月11日，原、被告双方签订合同，原告承揽被告的XX县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米，面积按实际工程量计算。原告按照合同约定，当日进入现场开始施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了叁万元工程款给原告后，其余工程款贰万陆千元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款，均遭到无理推诿或恶意回避，拒不支付所欠工程款给原告。 原告认为，被告拒绝还款的行为已严重侵犯了原告的合法权益，故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定特向贵院提起诉讼，请求贵院判决被告立即给原告
编号：GR-WR-82520 水电承包合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
水电承包合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 水电承包合同（一） 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、装修施工地点：_______________ 2、工期：______年_______月_______日至_____年_______月_______日 3、本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1、甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，
并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准
云峰镇韩家坪村通村公路建设承包合同 甲方：云峰镇韩家坪村村民委员会 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为加快村道建设步伐，针对本村公路所处的困境，根据群众 的强烈愿望，争取通村工程项目。为确保工程顺利进行，保证工 程质量、进度、安全。经甲、乙双方共同协商，结合工程的实际 情况，特达成以下协议。 一、项目名称 韩家坪村通村公路，起至韩家坪村八组至韩家坪村九组约为 1.8公里。 二、工程开工时间 2013年10月15日至2013年12月30日。 三、工程内容 1、按合同的约定承建公路约1.7公里混凝土路。(注： 公路里程按实际工程量收方结算) 2、水泥路面要求标准，公路总宽为4.5米，路基不足4.5 米的特殊地段，按实际情况操作，其中：混凝土路面宽3.5米， 弯道地段4米宽，厚度为20公分(砼路面强度等级为C25)。路 基先对软基开挖、换填，路基连沙石铺设、碾压、找平，平均厚 度15厘米，两边路带分别为0.5米、压实厚度18cm(其中底部 用连沙石铺设，面层碎石和洒泥拌和铺筑，达到标准的泥结石路 面)。水沟规格为40cm×40cm，每200米设置一个错车道，长15 —20米，总宽达到6.5米。
3、保坎、函洞由甲乙双方现场确定价格及工程量，作本合同附件一并进入决算。 四、工程承包方式 该工程实行包工包料工程总承包，工程材料及人工价款涨降不作调整。 五、合同价款 本工程总投资66万元，按每公里33万元包干计算。（不含保坎、函洞） 六、工程款支付方式 1、国家项目补助部分：此工程国家项目补助资金，暂有35万元，工程量完成50%后，项目资金直接拨付给乙方，由甲方协助直接拨付乙方。 2、群众自筹部分共计11万元：(1)工程在软基开挖和连沙石找平、碾压验收合格后支付启动资金11万元。(2)混凝土路面浇筑到工程总长的50％时，支付35万元。(3)在工程完工，村建设领导小组验收合格后，其余资金待国家有项目资金争取在一年内结清。如不能按期付款，按国家贷款利率计息直到付清为止。 七、工程质量 本工程质量砼路面按通公路施工要求施工，路带按通村公路泥结碎石路施工要求施工。 八、安全 现场文明施工，必须遵守当地的环保和安全、生产、管理规定。施工中由承建方负责（乙方出现的安全事故由乙方负责，甲
甲方（发包方）： 身份证号： 乙方（承包方）： 身份证号： 经甲、乙双方友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方承包甲方经营场所的保健服务事宜，达成协议如下： 一、承包项目概况 1、项目地址： 2、承包经营的范围： 3、乙方承包经营的具体区域： （以下统称承包项目） 二、费用与分成 1、基础承包费用标准：￥元/每月。 基础承包费用为固定标准，不与承包经营的实际收益挂钩。 2、押金：￥元。 3、乙方自合同签定之日起三日内向甲方交纳押金，合同期满，如未出现重大事故，甲方向乙方退还押金。 4、承包费用支付方式：按季度支付；每季度开始之前支付。 5、分成：承包经营期间，乙方承包经营的收入（以乙方向客户收取的金额为准） 的 %作为甲方分成，其余部分归乙方所有。 6、分成结算时间：每月日前结算并支付上月分成。 7、甲方指定收款账号： 开户行： 户名：
三、承包期限 自年月日起 至年月日止，共计个月。 四、甲方的责任和权利 1、甲方向乙方提供下列工作条件： （1）工作所需场地、水、电通风设备，不再另计费用。 （2）提供乙方员工不超过人的住宿，不再另计费用。 （3）员工用餐为每人￥元/每天2顿，需每月在月底前交清下月伙食费。 2、甲方同意乙方使用甲方的收银系统进行收银，如客户需要发票的，由甲方提供发票，乙方无需支付费用。 3、甲方有权对乙方及乙方员工的经营进行管理，包括制订相应的规章制度、处罚措施，乙方必须遵从甲方的日常行政管理。 4、甲方在对外宣传中应对乙方承包经营项目进行一定的宣传，乙方提供相关资料。具体方式由双方协商。 五、乙方的责任与权利 1、承包经营中所需各种工具、设备及原料由乙方自行解决。 2、乙方负责承包经营范围内专业人员的管理、服装统一、培训、考核及工资、提成的发放。 3、因乙方原因发生的宾客投诉等情况，甲方负责协调处理，乙方承担结果。 如导致赔偿等，由乙方承担，甲方可从乙方应得收入中扣除。 4、乙方承包经营范围中，应严格执行甲方的统一收银政策与手续。 5、甲方营业期间，乙方提供技师数量不少于人，以保证甲方正常营业。 6、甲方与乙方及乙方人员之间不成立劳动关系、劳务派遣关系或劳务关系，乙方应自行负责乙方人员的工资、社保等全部义务。乙方人员在工作过程中有任何财产、人身损害的，由乙方自行负责。
YOUR LOGO 2020年最新版水电承包合同书 (合同示范文本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 2020年最新版水电承包合同书(合同 示范文本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 承包合同范文：水电承包合同范本 甲方： 乙方： 质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同： 一承包方法： 1 承包形式：单包，即包工不包料。 2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。 3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。 二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲
方有权采取小段罚款进行制约。 三质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。 四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。 五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。 六文明卫生 1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。 2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和