编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
安全文明施工费三方监管协议
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
三方监管协议书
工程项目名称：_____________________________________
工程地点：_________________________________________
甲方（施工单位）：___________________________________
法定代表人（委托代理人）：
地址：_______________________________________________
乙方（安全施工措施费专用账户银行）：
哈尔滨银行牡丹江分行
地址：牡丹江市东安区光华街607号__________________
法定代表人（委托代理人）：于德军
丙方（建设工程安全生产监督机构）：
根据〈〈黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、
哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、
（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就
工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称
“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质
证书、税务登记证（正副本）等；
（二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及
相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等;
（三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。
第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。
第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。
第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。
第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。
第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查，乙方应予配合。
第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现甲方有挪用
或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丙方报告。
第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
第十条丙方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各白义务。
第十一条甲方不得利用专用账户规避其它法律责任。
第十二条乙方有下列情形之一的，由丙方及时告知，情节严重的，丙方可撤消甲方在乙方开立的专用账户，并会同当地人民银行、银监局等部门依法进行处理：
（一）不及时划拨安全施工措施费的；
（二）不按协议约定履行相关义务的；
（三）监督不力，致使专用账户资金挪为他用的；
（四）与甲方合谋违反本协议约定的；
（五）其他违反本协议约定内容的。
第十三条乙方遇到法院冻结、划拨专用账户资金时，应告知法院办案工作人员该账户的性质，并及时通知丙方，必要时由丙方会同相关人民法院协调处理。
第十四条三方约定的其他内容:
第十五条甲方已经完成施工合同约定的工程任务，经丙方书面确认同意后，可结清专用账户余额，做好专用账户销户，本协议关系终止。
第十六条本协议白三方盖章后生效。
安全文明施工措施费包含了哪些内容 安全文明施工措施费包含了哪些内容安全文明施工措施费包含了哪些内容文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费四项 1、文明施工与环境保护 （1）安全警示标志牌; 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 （2）现场围挡; 现场采用封闭围挡, 高度不小于1.8 米, 围挡材料可采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等墙体。 （3）牌图; 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板、施工现场总平面图。 （4）企业标志; 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标示。 （5）场容场貌; 道路畅通、排水沟、排水设施通畅、工地地面硬化处理、绿化。（6）材料堆放; 材料、构件、料具等堆放是, 悬挂有名称、品种、规格等标牌,水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 （7）现场放火; 消防器材配置合理, 符合消防要求。 （8）垃圾清运; 施工现场应设置密闭式垃圾站, 施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2、临时设施 （1）现场办公生活设施; 施工现场办公、生活区与作业区域分开设置, 保持安全距离。工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 （2）施工现场临时用电; 按照TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯 电缆; 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等, 或电缆埋地的地沟; 对靠近施工现场的外电线路, 设置木质、塑料等绝缘体的防护设施; 按三级配电要求, 配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品; 按两级保护的要求, 选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器;施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 3、安全施工 （1）楼板, 屋面、阳台灯临边防护; 用密目式安全立网全封闭, 作业层另加两边防护栏杆和450px 的踢脚板。 （2）通道口防护; 设防护棚, 防护棚应为不小于5cn 厚的木板或两道相距1250px的竹耙。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 （3）预留洞口防护; 用木板全封闭, 短边超1.5m 米长的洞口, 除封闭外四周还应设有防护栏杆。 （4）电梯井口防护; 设置定型化、工具化、标准化的防护门, 在电梯井内每隔两层（不大于10 米）设置一道安全网。 （5）楼梯边防护; 设1.2 米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆, 450px 的踢脚板。（6）垂直方向交叉作业防护; 设置防护隔离棚或其他设施。 （7）高空作业防护; 有悬挂安全带的悬索或其他设施, 有操作平台, 有上下的梯子或其他形式的通道。
建设工程安全防护文明施工措施费 三方监管协议书 工程项目名称： 工程地点： 甲方（施工单位）： 法定代表人（委托代理人）: 地址： 乙方（安全施工措施费专用账户银行）： 哈尔滨银行牡丹江分行 地址：牡丹江市东安区光华街607号 法定代表人（委托代理人）：于德军 丙方（建设工程安全生产监督机构）： 根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、 哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。 第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：
（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质证书、税务登记证（正副本）等； （二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等； （三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。 第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。 第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。 第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。 第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。 第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查，乙方应予配合。 第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现甲方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丙方报告。 第九条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。
安全生产文明施工管理协议书 总包单位：（以下简称甲方）： ___________________ 分包单位：（以下简称乙方）： _____________________________________________ 一、协议依据 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《北京市生产安全事故责任划分试行办法》、《建设工程施工现场安全 防护和、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》及宝业公司制定的相关规定，签订本 协议书。甲方和乙方应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场安 全生产、文明施工。 二、协议范围 本协议包括施工现场及场外加工场、生活区的安全生产文明施工。 三、工程概况 ㈠工程情况 工程名称：天竺新新家园项目____________________________________ 工程地点顺义区天竺镇薛大人庄村_____________________________________ 建筑面积： ____________ 结构层数：____________ 开工时间： _______________ 竣工时间：__________________ ㈡乙方情况 单位名称： ______________________________________ 施工项目及范围：_________________________________ 资质等级： ____________ 营业执照________________ 负责人： _______________ 施工人数________________ 进场时间： _________________________
安全文明施工措施费支付协议书 甲方: 乙方: 安全是人类最基本的需求,是人类社会文明进步的标志,也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。为确保人民群众的生命财产安全,保证工程顺利进行,根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定,甲乙双方协商一致,特制定本协议书。 一、安全文明施工措施费的计取 根据规定安全文明施工措施费中(定额费用,按时计算费用已在招投标时计取,进入标底,专项费用标准按合同约定记取,即为该工程金额为￥:元(大写:元 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督,督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查,并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改,及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、每季度末按标准和对乙方进行考核,作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据,严禁借考核吃拿卡要。 5、每月召开一次有乙方项目负责人,安全专职人员参加的安全文明生产会议,通报情况,交流经验,纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患,有权责令乙方停工整改,直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录,确定该标段安全生产、文明施工是否合格。根据有关规定,不合格者,不计取安全文明施工措施费。 三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件,不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行南充市工程项目安全生产、文明施工有关规定,并接受甲方和市建设管理部门的检查考核。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制,对现场安全生产负总责,制定安全生产规章制度和操作规程,落实专职安全人员,确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案,若遇险情,及时启动。 ④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入,并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定(从业人员300人以下乙方应配备专职或兼职的安全管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工 程技术人员提供安全生产管理服务,但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力,并由职能部门考核合格后方可任职。
四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法 第一条为进一步加强我省建设工程安全生产、文明施工管理，保证安全文明施工措施费落实到位，切实改善施工从业人员的作业条件和生活环境，防止和减少安全事故发生，防止扬尘污染，保护施工现场环境，根据《安全生产法》、《建筑法》、《大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，结合建设工程造价管理实际，制定本办法。 第二条本办法适用于四川省行政区域内的各类房屋建筑及市政基础设施工程及其配套工程。 第三条本办法所指建设工程安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用品及设施、改善安全生产条件和作业环境、防止施工过程对环境造成污染所需要的费用。建设工程安全文明施工费由环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费组成。具体内容详见附件1。 第四条建设工程安全文明施工费为不可竞争费用。在编制设计概算、施工图预算、招标控制价时应足额计取，即安全文明施工费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。
环境保护费费率=环境保护基本费费率×2 文明施工费费率=文明施工基本费费率×2 安全施工费费率=安全施工基本费费率×2 临时设施费费率=临时设施基本费费率×2 第五条对安全防护、文明施工、保护环境、临时设施有特殊要求和危险性较大的工程，超过本办法规定的标准，需增加安全文明施工费的，招标人在编制工程量清单、招标控制价时，应单独列项和计算费用，投标人投标时根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案在措施项目中单独报价。 第六条安全文明施工费分基本费、现场评价费两部分计取。 1.基本费 基本费为承包人在施工过程中发生的安全文明施工措施的基本保障费用，根据工程所在位置分别执行工程在市区时，工程在县城、镇时，工程不在市区、县城、镇时三种标准。具体标准详见附件2。 2.现场评价费 现场评价费是指承包人执行有关安全文明施工规定，经发包人、监理人、承包人共同依据相关标准和规范性文件规定对施工现场承包人执行有关安全文明施工规定情况进行自评，并经住房城乡建设行政主管部门施工安全监督机构（以下简称施工安全监督机构）核定安全文明施工措施最终综合评价得分，由承包人自
工程资金监管协议 发包人：河北省高速公路石安改扩建筹建处（以下简称“甲方”) 承包人：承德路桥建设总公司河北省高速公路石安改扩建HHL11项目经理部(以下简称“乙方”) 经办银行：(以下简称“丙方”) 为了促进河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 1、资金管理的内容 （1）本项目资金管理以“指定开户、专户存储、专款专用、银行监督”为原则； （2）乙方为完成河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程成立的项目经理部在丙方开设银行结算账户； （3）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的帐户； （4）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程； （5）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设账户资金使用情况进行监督； （6）为监督资金使用，乙、丙方愿积极配合和支持甲方实施财务检查和审计监督； （7）为提高资金监管效果，乙、丙方愿按照甲方要求提供有关财务资料，反馈监管信息。 2、甲方的权责 （1）按照河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款； （2）及时审核乙方报审的资金使用计划，并抄送丙方； （3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移或资金流向异常时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；
（4）审查乙方提供的购货和服务合同、协议和发票，检查其所购材料设备和服务内容是否用于河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程项目建设，并以此为根据进行资金使用审批； （5）根据乙方与劳务分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，并以此为根据进行资金使用审批； （6）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议； （7）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。 3、乙方的权责 （1）项目经理部成立以后，乙方应按照甲方要求尽快在丙方开设账户； （2）确保本项目资金专款专用，不得发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用在丙方开立账户的资金； （3）在本项目交工验收前的建设期间，不以预提设备折旧、材料摊销、上缴利润、上级单位管理费等任何理由转移、挪用、截留资金； （4）依据建设合同及施工进度计划编制资金使用计划，于每月25日前报送甲方审批，作为次月用款依据。如有变化，于每月10日前报送资金使用调整计划，经甲方审批后，作为当月用款调整依据； （5）办理银行付款业务时，必须将付款单据送交丙方，由丙方负责办理付款手续； （6）及时足额支付农民工工资，定期接受甲方对其农民工使用及工资支付情况的检查。 4、丙方的权责 （1）成立河北省石家庄至磁县（冀豫界）公路改扩建工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象； （2）按照甲方核准的资金使用审批意见，为乙方办理现金提取和转账业务； （3）对于乙方超资金使用计划外项目、用途和支付对象的用款，有权拒绝并及时向甲方反映； （4）每月5日前将乙方上月的支付情况整理后书面报送甲方。 5、违约规定 （1）乙方违反上述规定转移、挪用、截留或套取资金，甲方有权采取措施予以纠正，并扣除违约金额2%的违约金；情节严重的，甲方有权终止合同，按照合同专用条款处理；
甲方： 乙方： 为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生，为明确双方责任，经甲、乙双方协定，特签订本协议书： 一、安全目标： 杜绝一切安全事故发生，确保安装工作顺利完成。 二、甲方责任： 1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。 2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。 3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。 4.不违章指挥，不强令冒险作业。 5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。 6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。 三、乙方责任： 1.严格遵守国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例，严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。 2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。 3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。 4.乙方职工的人身安全、施工设备安全、生活设施安全、机电设备安全及施工防护安全由乙方负全部责任。 5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安
全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。 6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是其他人员，由乙方负全部责任。 7.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。 四、协议书有效期： 自本协议书签订之日起生效，至采购项目完工退场后失效。 五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方负责人签字：乙方负责人签字： 甲方（盖章）乙方（盖章） 签订日期：
成都新天府广场.天堂岛海洋乐园 中区中央游艺区工程 安全文明施工补充协议书 甲方：成都世纪城新国际会展中心有限公司 乙方：四川省高标建设工程有限公司 根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方于2010年7月20日签订的主合同，特制定本补充协议如下： 一、安全文明施工措施费的计取 本工程暂定价位2500万元（大写：贰仟伍佰万元），其中应计取安全文明措施费用为210万元。该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。 二、甲方的责任、权利和义务 1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。 2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。 3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。 4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。 5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。 6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务 1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。 2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。 3、乙方主要负责人的职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。 ②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。 ③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。 ④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。 4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。 5、按照国家规定乙方应配备专职安全管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。 6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的工作相适应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。 7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
安全文明施工措施费内容 1.临时设施费 序号项目名称工程内容 1 临时建筑大门及附属设施、门卫岗亭、办公用房、生活用房、施工用房、旗台等临时建筑的建设（含基础）、维护及拆除 2 现场临时用电设施现场电源接入点之后的临时用电设备、设施、配电室及配电线路等安装、维护及拆除 3 现场临时用水、排水设施现场施工供排水连接点之后的临时用水、排水及消防设备、设施和管线安装、维护及拆除 4 智慧工地1.车辆进出管理设施2.实名制管理3.视频监控4.电子信息公示牌5.建筑废弃物监管6.危险源监测 2.安全施工费 序号项目名称工程内容 1 安全警示牌、标语1.危险处设置警示牌2.设置安全标语 2 危险处防护措施一、安全防护（一）临边防护1.基坑临边防护2.建筑与外架间防护3.楼层悬挑外挑网4.楼梯临边防护5.材料堆场隔离防护6.地下连续墙导墙防护7.渣土池防护8.盾构隧道人行通道、平台、开仓气体检测防护9.矿山法施工便道、台架及台车防护（二）洞口防护1.洞口防护2.电梯井口临边防护3.人工挖孔桩桩口防护4.后浇带防护5.竖向洞口防护（三）临边及洞口防护动态管理二、施工外立面防护（安全网另行计算） 三、安全通道及作业防护棚1.钢筋加工棚（钢筋集中加工场）2.木工加工棚3.配电箱防护棚 4.安全通道、施工电梯防护棚 5.泥浆池与泥浆防护棚 6.搅拌站防护 7.管片防护棚 8.竖井厂棚 9.隧道工程风水管防护10.基坑防护棚11.隧道通风降温设施四、高处作业防护1.移动式操作平台2.钢筋工程高处作业3.模板工程高处作业4.高处动火作业5.幕墙工程高处作业6.钢结构工程高处作业7.吊篮高处作业五、起重机械防护六、消防安全1.消防栓与消防管网2.消防水泵3.消防器材4.微型消防室5.吸烟休息室6.液化气瓶存储间7.易燃易爆品管理8.集中充电房与集中开水房七、外电防护八、人车分流及交通引导 3 作业人员防护安全帽、安全带等劳保防护用具 4 安全培训、教育及检测1.安全教育培训2.特种设备检验检测3.应急管理，包含应急体系、应急储备、应急演练、应急响应4.危险性较大项目论证5.起重吊装警戒措施6.班前讲评台7.安全培训室 3.文明施工费 序号项目名称工程内容 1 标识标牌七牌一图、导向标、安全标志、场内交通引导标志、现场围挡墙面美化（包括内外墙面粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰 2 现场围挡1.办公及生活区围挡制作、安装、美化及拆除2.与外部环境隔离而设置的施工临时围挡（另行计算） 3 场地硬地化1.场地铺筑硬地化材料、维护及拆除（基坑内场地硬地化另行计算）2.场地绿化3.保持现场整洁 4 材料堆放1.保持材料堆放有序2.易燃易爆有毒有害物品分类存放 5 环境卫生1.除四害消杀2.食堂卫生措施3.防暑降温措施4.施工现场垃圾的收集处理 6 生活区布置住宿、文娱、食堂、茶水间、医务室、卫生间、淋浴等设施设置
建设工程农民工工资支付保障金 专用账户三方监管协议 （样本） 甲方（工资保障金管理方）：人社部门 地址： 联系电话（传真）： 乙方（工资保障金存储方）：施工单位 营业执照号码： 法定代表人： 有效身份证件名称及号码： 授权代理人： 有效身份证件名称及号码： 地址： 联系电话（传真）： 丙方（工资保障金监管方）：银行 地址： 电话（传真）： 为了加强对建设工程农民工工资支付保障金的管理，经甲乙丙三方一致同意，在平等自愿的基础上签署本协议。 第一条监管账户 乙方需在丙方开立银行结算账户，作为乙方建设工程农民工工资支付保障金唯一专用账户，并将其作为本协议约定的监管账户（以下称监管账户），账户信息如下： - 1 -
该账户不能进行通存通兑、不允许开通网上银行。监管账户资金的划支和返还需甲方审批同意。 第二条监管内容 乙方根据甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金缴存通知书》将规定金额的工资支付保障金一次性存入监管账户，为保证乙方按照甲方管理要求履行相关义务，乙方在此同意甲方及丙方按照本协议约定监管乙方在丙方开立的监管账户资金，甲方及丙方监管权利及义务包括但不限于： 1、甲方的监管权利及义务 （1）甲方对工资保障资金数额的确定、资金的使用和返还具有审批权。保障金监管账户资金的支取和返还需得到甲方审批同意。具体要求如下 ①保障金的支取：乙方未按甲方管理要求履行支付农民工工资等相关义务的，甲方有权提取相应数量的工资保障金，用于垫支农民工工资。提取工资保障金时，甲方应向丙方出具支取保障金的书面通知，丙方按书面通知要求对保障金予以划支。 ②保障金的返还：乙方按甲方要求履行相关义务，符合返还工资保障金条件时，应向丙方出示本协议书和甲方出具的《县建设工程农民工工资保障金返还通知书》及银行支付凭证。缺少上述要件的，丙方不得为乙方办理建设工程农民工工资支付保障金支取手续。 2、丙方的监管权利及义务 - 2 -
安全文明施工协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地点： 第三条甲方责任 1、开工前甲方对乙方进行施工工程安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。 6、乙方在施工中发生的事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》中规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担负责。第四条乙方责任 乙方对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担责任,并履行以下安全责任： 1、乙方提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须遵守甲方规定的安全管理制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员投保人身保险，并配备合
格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安全监督人员。乙方指派作为安全工作负责人。 5、乙方必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行的安全技术交底和安全教育。乙方将参加安全教育人员名单（含临时增补或调换人员）报给甲方备案。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质的检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、乙方特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。并且在施工期间要随身携带上岗证件。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工。禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，由专业人员负责连接，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，施工现场严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用。签发监护工作交底书，落实监护措施。生活区内，严禁使用电炉和碘钨灯。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。不准在校内赤身裸体，随地大小便，骚扰他人，打架斗殴等。乙方除施工现场看护人外，其他人不得在校内留宿。 12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，每日清理渣土，确保安全文明施工。 13、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 14、乙方施工过程中发生各类事故，应立即报告甲方，并积极配合调查。 15、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
工程安全文明施工措施费 计取合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-256210工程安全文明施工措施费计取合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包人（全称）：_________ 承包人（全称）：_________ 发包人、承包人就_________工程，为达到安全文明施工的要求。经双方协商，现达成如下协议。 一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。 二、安全文明施工措施费及其支付方式 1.安全文明施工措施费按工程总造价的________计取。 2.在合同签订后支付给承包方措施费的________，其余费用在支付工程进度款时一并支付。 3.安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的
国盛·飞越金溪三期四期工程 安全文明施工措施费管理制度 第一章总则 其有效实施，根据国家《安全生产法》、国家财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[] 2006478号）、国家建设部《关于印发<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的通知》（建办[] 200589号）。 第二章安全文明施工措施费用的定义和费用项目 第二条：定义 按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（建设单位对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他要求的,所发生费用一并计入安全防护、文明施工措施费）。 第三条：安全文明施工费组成（详见附表1） 安全防护、文明施工措施费用包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费组成。其中安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。危险性较大工程安全措施费及其他费用项目组成由各地建设行政主管部门结合本地区实际自行确定。 第三章安全文明施工措施费使用与管理 第四条安全文明施工费用应当按照以下规定范围使用。
二、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 三、安全文明生产检查与评价支出。 四、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出(已单列的除外)。 五、安全技能、文明施工、培训及进行应急救援演练支出。 六、其他与安全文明生产直接相关的支出。 第五条在本办法规定的使用范围内，分部应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对项目部安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。 第六条分部提取安全费用设立专户核算，按规定范围安排使用。年度结余结转下年度使用，当年计提安全文明施工费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 第七条主体施工或专业施工清包工的工程项目，安全文明施工用品应由总包单位统一采购和调拨。 第八条专业工程分包，分包工程款中含安全生产技术、文明施工措施费的，总包单位应要求分包单位按照总包批准的安全文明施工措施（方案）确保安全生产文明施工措施费的投入。 第九条分部技术部门或专业技术人员，根据工程特点，按照技术管理和安全生产有关规定，编制安全文明施工措施；特殊和危险性大的工程及设备，须编制专项安全技术方案。安全文明措施（方案）应有计算、详图、文字说明，能够详细指导工程项目的安全管理和控制。安全文明施工措施（方案）应按管理职责进行审核，经技术负责人批准。工程主体施工和涉及现场总体安全的技术措施（方案）应由总包单位负责编制，专业施工安全文明施工措施（方案）可由专业分包单位编制，总包单位负责审批。
合同编号:__________ 安全生产、文明施工协议书 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日 注意事项（使用时请删除）： （1）签订合同必须遵循国家相关法律法规。必须坚持“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。（2）合法性：合同内容和标的物是否合法，当事人有无签订该合同的权利和资格。（3）真实性：注意合同页码、加盖骑缝章、辨别有无欺骗。（4）严密性：合同条款内容是否前后一致，双方的权利、义务、违约责任是否具体、明确、平等，文字表述是否确切无误。（5）完整性：合同所书写条款是否全面，完整，考虑是否周全。（5）可行性：双方是否具备履行合同的能力和条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险。
第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。 第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。 第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。 第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。 第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。 第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。 第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。 第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安
安全文明施工措施费用实施方案中建七局四公司承建的济南军区商丘天伦国际广场1#楼工程，为了保障建筑施工现场的安全文明生产和文明施工，确保工程质量和施工企业职工的安全与健康，按照《建筑施工检查标准》的要求，施工现场所采取的安全防护、安全标志、施工场地及道路硬修、摊销等费用，根据豫建建（2004）161号文件，安全文明施工措施费用应当按照河南省建设厅主管部门颁发的计价办法足额进行计价（其费用包括在脚手架、综合费用、安全文明施工增加费用等项目费中）。 一、工程施工措施费中，现场围档、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场临时设施、综合治理、施工标牌、生活设施、保健急救、现场消防、社区服务等合计373250元。 其分期各需费用如下： （一）现场围栏、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场临时设施、综合治理、施工标牌、生活设施、保健急救、现场消防、社区服务等合计 193250元。 1、现场围墙： 现场围墙按建筑总平面图、施工现场平面布置图所示位置布置。 2、封闭管理：封闭管理既指对施工现场进行封闭式管理又指对在建工程使用密目安全网进行封闭式管理。 （1）大门：按总平面布置设备，设置一个大门。一个位于临时道路上，主要用于对进出现场的车辆使用及现场施工人员进出施工现场使用，宽8m，高6.5m，大门上设门楣，并有企业标志、企业名称及施工项目名称标注。 （2）临时道路处大门北侧设有治安室。治安室外悬有治安保卫制度、治安食品卫生责任人及联系方式。治安室外摆放桌椅、值班人员交接记录及来访人员登记记录。 （3）进入施工现场的所有人员必须戴工作卡，卡上注明姓名、职务、工程、编号等内容。 3、施工现场 （1）现场场地硬化：进出现场的主要临时道路用碎石垫铺，道路宽度不少于4米，向东放坡水，坡度为3‰。东侧作排水沟并作沉淀池，积水经沉淀后排入现场统一设置的排水管。其他临时道路均采用三七灰土夯实，上铺20cm厚二八砂石夯实。 砂石料场用20cmC10砼硬化，砂石料场向东放坡排水，排入路面排
编号： 建筑工程安全防护文明施工措施费四方监管 协议书 工程项目名称： 工程地点： 甲方（建设单位）： 地址： 法定代表人（委托代理人）： 乙方（施工单位）： 法定代表人（委托代理人）： 地址： 丙方（安全文明费专用账户银行）： 地址： 法定代表人（委托代理人）： 丁方（建设工程安全生产监督机构）： 湖南省住房和城乡建设厅监制 根据《关于进一步加强我省建筑工程安全防护文明施工措施费使用管理的通知》（湘建建〔2010〕111号规定，（以下简称“甲方”）﹑ （以下简称“乙方”）﹑（以下简称“丙方”）﹑长沙市建筑工程安全监察站（以下简称“丁方”)四方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简“称安全文明费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。 第一条乙方必须在建设工程办理安全受监手续时，在丙方开设建筑工程安全文
明费专用账户（以下简称“专用账户”）,该账户内专项资金只能用于建筑工程施工现场安全防护及文明施工。 第二条乙方在丙方开设专用账户时应如实提供以下资料： （一）营业执照（正本）﹑机构代码证（正本）﹑资质证书、税务登记证等； （二）存款人的基本存款账户开户登记证以及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等； （三）法定代表人的身份证，或托代理人的身份证及委托书。 第三条甲方必须按文件要求及施工合同约定，分阶段提前一个月足额存入安全文明费，并将情况及时向丁方报告。 第四条乙方在从专用账户支取安全文明费时，必须先向丁方提出支取申请，由丁方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向丙方申请支取。 第一条丙方应根据丁方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到乙方的基本帐户或其项目的账户。 第二条甲方未及时向乙方专用账户存入安全文明费，乙方应书面通知甲方，并报告丁方。甲方接到乙方的书面通知后，应及时组织资金足额存入乙方的专用账户。若甲方未按期足额存入资金的，乙方有权采取停止施工等措施，且所造成的后果由甲方承担。 第三条丁方应定期对专用账户安全文明费存拨情况进行检查，丙方应予配合。 第四条丙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现乙方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丁方报告。 第五条甲、乙、丙三方不得以任何形式串通，动用专用账户资金用于其他开支。 第六条丁方应严格监督甲、乙、丙三方按本协议履行各自义务。 第七条乙方不得利用专用账户规避其它法律责任。 第八条丙方有下列情形之一的，由丁方及时告知，情节严重的，丁方可
安全文明施工协议书 一、目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的的工作秩序和施工场所的卫生环境，根据属地管理的原则，经甲乙双方平等协商，签订本施工协议。 二、施工项目:山东旭锐新材有限公司一厂施工 三、施工地点:山东旭锐新材一厂厂区内 四、施工时间: 2012年 五、协议内容: 甲方责任: 1、甲方项目管理部负责为乙方开具相关施工许可证和出入证，配合乙方为施工创造安全、健康的工作环境。 2、甲方项目管理部及安全、消防等部门负责检查工程的安全、消防、文明施工等情况，及时制止施工现场中存在的各种违章现象，并根据有关规定，按情节轻重对乙方及当事人做出处理。(按甲方公司有关规定执行) 3、甲方负责工程竣工后的消防安全验收工作。 乙方责任: 1、乙方进厂施工，必须经甲方同意。乙方应明确施工现场安全负责人，确保施工现场的安全，配合甲方做好文明施工、消防、治安管理的监督检查和协调工作。 2、乙方不得雇佣精神病患者、呆傻人员、劳改、劳教、少管人员及缓刑、假释、监外执行、取保候审、保外就医、刑事拘留等人员，进入甲方现场施工。
3、乙方施工前，必须依据甲方的安全管理规定对施工人员进行安全教育，与甲方签定安全施工协议书，并交纳安全施工抵押金 500元。 4、开工前，乙方必须编制本项目作业指导书，并对乙方施工人员进行安全培训教育。 5、乙方施工人员必须经甲方培训考核合格后凭入厂证方可进厂，否则违者罚款50元/人。 6、乙方进入甲方施工现场前由甲方所在车间负责人对其进行进入现场前的安全培训，讲解本车间的安全注意事项，严禁未经进入现场前安全培训就进行施工作业，否则违者罚款50元/人。 7、乙方特种作业人员必须携带特种作业操作资格证上岗作业，严禁无证上岗，违者罚款200元/人，并承担由此导致的一切后果。 、在生产厂区内严禁吸烟，发现一次罚款500元/人，罚款从安全抵押金中扣除;进入厂8 区内禁止带火种、香烟，否则即使不吸烟也罚款200元/人。 9、乙方必须按要求配备安全防护器材:安全帽、安全带、安全网等，安全措施得力，否则不得开工作业，违者发现一次罚款100元/人，并承担由此导致的一切后果。 10、乙方应在施工区域设置明显标志，悬挂安全施工标语并设置安全警戒带，夜间施工要保证有充足的照明，并设置红色警示灯，否则违者罚款50元/次，并承担由此导致的一切后果。 1 11、对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域内活动，违者发现一次罚款100元/人，并承担由此导致的一切后果。