工程维修长期合作协议
甲方：
乙方：
丙方：
签约时间：年月日签约地点：
目录
一、合作项目地区 (2)
二、分包合同 (2)
三、委托维修的范围及内容 (2)
四、维修质量标准 (4)
五、维修工作计价原则 (4)
六、工程量计算规则 (6)
七、结算及支付方式 (6)
八、合作协议期限 (7)
九、其它 (7)
十、附件 (7)
附件一：廉洁协议 (10)
附件二：项目工程维修委托协议 (13)
工程维修长期合作协议
甲方：（建设单位）
乙方：（康景物业公司）
丙方：（合创）
甲方为提高所开发楼盘的售后服务质量，保障业主的正当权益，维护集团声誉，将甲方指定的项目交楼后的部分工程质量维修工作委托丙方办理，并委托乙方对维修工作进行管理。为规范甲、乙、丙三方权利义务，经友好协商，特订立本协议。
一、合作项目地区
甲方将地区甲方指定楼盘的工程维修工作委托给丙方。
二、分包合同
本协议签订后，甲方或甲方指定单位、乙方按项目工程实际情况与丙方签订《项目工程维修委托协议》（详见附件三，以下简称分合同）。
甲方、乙方及丙方的义务按照分合同的约定执行。
三、委托维修的范围及内容
本协议所指的维修工程，包括以下情况：
1、施工遗留工程：指甲方指定工程的施工总承包单位（含总承包施工单位、联营施工
单位，下同）在竣工交楼后，经甲方、监理、施工总承包单位、乙方、丙方五方进行全面排查并确认，仍有部分总承包合同中约定应由其施工而未完成的工程。以及竣工验收合格后两个月（总承包施工单位为联营单位时为三个月）内、按照合同约定仍由施工单位负责整改的质量问题，施工总承包单位未按甲方书面要求进行整改的。此类工作现由甲直接委托丙方施工完善，并由甲方代为垫付费用后，再从应付给施工总承包单位的工程结算款中扣除。
2、保修工程：指甲方指定的施工总承包单位承包完成的工程，按照总承包合同约定的保修期内的保修工作，此类工作按照总承包合同约定由甲方委托第三方维修，或按照约定应由施工总承包单位负责维修，但施工总承包单位未能按照约定及甲方书面要求履行保修义务，或经施工总承包单位书面同意的，现由甲方直接委托丙方维修施工，并由甲方代为垫付维修费用后，再从施工单位所预留的工程质量保修金中扣回。
3、有偿维修工程：指属施工单位保修范围但已过保修期、但业主购房合约保修期未结束的维修，或非施工承包单位保修范围工程、或甲方委托丙方实施的零星工程及其他事项，。此类工作现由甲方委托丙方维修施工，并由甲方负责支付维修费用。
4、甲方独立发包或指定分包工程
对于由建设单位独立发包和指定分包的工程，如玻璃幕墙、钢结构、橱柜、消防、通风空调、防水、结构补强、各类门窗、室外管线、道路、园林景观等工程维修，此类工作按照独立发包或指定分包合同约定由甲方委托第三方维修，或者约定由施工单位负责维修、但施工单位未能按照合同约定履行保修义务的，现由甲方直接委托丙方维修施工（若丙方无能力(无资质/技术/人力)维修的情况下，甲方同意由丙方委托符合条件的外包队伍进行施工），并由甲方代为垫付维修费用后，再从施工单位所预留的工程质量保修金中扣回。
以上各类维修工作，由甲方在维修单上注明分清维修责任单位后，统一委托丙方维修施工。结算时，丙方应按分清的责任单位编制结算书，报甲方审核并以甲方最终审定的结果为
准。
四、维修质量标准
1、在本协议范围内，由甲方委托丙方完成的维修工作，质量应符合国家和有关部门颁发的现行房屋修缮工程的有关规范及规程要求，并应恢复到正常使用的功能。
2、其中装饰所用饰面材料应尽量与原材料品牌、规格及质量等级相同，并应保证与原装饰风格一致。
3、如丙方完成的维修工作，在工程承包合同约定的保修期内再次出现质量维修问题的，由丙方承担返修责任。但丙方能提供证据证明此质量问题属于其它前期未发现的工程质量隐患造成的，或是因业主使用不当、或因不可抗力等造成已维修部位损坏或使用年限缩短的情况除外。
五、维修工作计价原则
(一)计价及费率文件
1、施工遗留工程
计价文件按工程所在地现行的建筑工程预算定额及相关文件，费率文件按工程所在地建设工程造价管理站已发布的现行文件相应费率计取，有上下限标准的项目按其上下限中间值计取；
2、保修工程、有偿维修工程及甲方独立发包或指定分包工程
计价文件按工程所在地的现行房屋修缮工程预算定额和相关文件，费率文件按维修业务实施时建设工程造价管理站已发布的现行文件相应费率计取，有上下限标准的项目按其上下限中间值计取。
（备注：广东地区按现行《广州市房屋修缮工程预算定额（1998年版），按一级甲类企业标准计费；上海地区按现行《上海市房屋修缮工程预算定额（2000年版）》及其现行配套计费程序表和相关文件规定的计费标准；北京地区按现行《北京市房屋修缮工程预算定额（2005年版）》，按北京地区计费标准；其他地区按工程所在地现行房屋修缮工程预算定额计取现行配套计费程序表和相关文件规定的计费标准。
(二)人工、机械、材料价格文件
人工、机械价格按维修业务实施时市建设工程造价管理站（其中：广东地区按广州市建设工程造价管理站）发布的前一期信息文件价，有上下限标准的项目按其中值计取；
材料设备价格计取顺序如下：
1、“A”类材料设备(即甲方指定品牌指定价格的材料设备)：按甲方指定价格(含采保费3%），并另计取零星采购增加费10%；
非“A”类材料设备，则
2、按维修业务实施时市建设工程造价管理站发布的前一期信息文件价(其中：广东地区按广州市建设工程管理站发布的前一期《广州地区建设工程常用材料综合价格》信息文件)，有上下限标准的项目按其中值计取，并按如下原则计取材料设备价格：
①材料设备品牌、厂家及规格、型号与信息文件中相同时，按信息文件价计取；
②材料设备规格、型号与信息综合价相同的，按信息综合价计取；
③材料设备规格、型号与信息价相同，但品牌、厂家不同时，按信息文件中最低价材料设备价格计取；
3、其余材料设备按暂定价，但辅助材料设备则按定额文件价；材料设备的暂定价格由甲方审定，并按甲方审定价格计算丙方维修费用。
上述条款中“维修业务实施时”具体按甲方或乙方发出的书面通知文件日期为准。
合同编号：《建设工程维修施工合同》 建设单位：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司施工单位：罗洪生施工队 签约地点：河北省保定市新市区秀兰集团 签订日期：
兴隆县秀兰城市花园小区维修施工合同 建设单位：河北秀兰房地产集团有限公司兴隆县分公司（以下简称甲方）施工单位：罗洪生施工队(以下简称乙方) 经甲、乙双方友好协商，由乙方承揽兴隆-秀兰城市花园小区维修工程，本着诚信互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称：兴隆-秀兰城市花园小区维修工程 二、工程地点：兴隆-秀兰城市花园小区院内 三、工程维修范围： 1、太阳能改造： （1）太阳能水管及保温老化，漏水现象严重。 （2）屋面出水管管件老化，管件断裂，现象普遍。 （3）太阳能固定拉线断开较多，如遇大风可能致使太阳能掉落，存在隐患，需修补。 （4）屋面出水管低，易倒灌，致使户内漏水。 2、雨水管维修: （1）冬季冻裂现象较多。 （2）固定卡松动老化造成雨水管断裂，高空倾斜，存在安全隐患。 （3）伸缩节开裂较多，部分雨漏管未接到地面。 3、不锈钢栏杆维修:
（1）栏杆损坏部位较多，需更换。 （2）加固所有焊点。 （3）需增加支撑立杆。 4、小区热力维修 5、屋顶出屋面门安装锁工程 四、合同期限2015年5月15日-2015年8月15日。 第二条：工程承包形式 包工、包料、包工期、包质量。 第三条：合同价款 1、太阳能改造：每台维修造价需169.5元，共476台，总造价为80682。.（详见附件1） 2、雨水管维修:每处维修造价需101元，共76处，总造价为7676元。（详见附件2） 3、不锈钢栏杆维修:总造价为5504元。（详见附件3） 4、小区热力维修：总造价为17740元。（详见附件4） 5、屋顶出屋面门安装锁工程：总造价为860元。（详见附件5） 以上维修工程暂定总造价为112462元。（最终造价以实际发生为准） 第四条：结算方式 完成总维修量80%付暂定总造价款50%。工程竣工，经甲方项目部及监理验收合格、出具验收合格单后，付至维修工程结算价的95%，维修工程结算价的5%作为质保金。付款时施工队提供相应的建筑发票，质保金的期限为一年。第五条：工程质量
入户大厅及室外维修改造工程施工合同 xx社区入户大厅及室外维修改造工程施工合同 发包方（甲方）：xxx(集团)有限责任公司 承包方（乙方）：xx有限责任公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议： 一、工程名称：xx社区入户大厅及室外维修改造 二、工程地点：xx市白杨二期 三、承包范围：xx小区维修改造项目 四、承包方式：施工总承包（包工包料） 五、合同订立时间: 年月日 六、合同订立地点：xxx(集团)有限责任公司 七、本工程工期：年月日至年月日 八、工程质量： 1. 乙方采购本工程使用主要材料，乙方对其采购的材料、设备，产品质量负责。 2. 工程验收标准，双方同意按照国家的相关施工规范规定执行。 3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应签证确认，增加的费用，据实计价。
九、工程计量与计价 1、计价方式：按投标时，乙方“报价表”单价,工程量据实结算,审核单价及总价结算工程价款； 2、“报价表”中未包含的甲方需增加工程,按甲方《零星工程计量计价办法》计量计价结算,《零星工程计量计价办法》中没有的项目参照市场价，双方现场议价，减少的工程量按“报价表”中扣减; 3、清单中综合单价包含:人工费、材料费、机械设备费、运输费、管理费、文明施工费、成品保护费、材料转运费、税金、各类行政收费及利润等相关一切费用。 十、合同金额与付款方式 合同暂定价：叁拾肆万伍仟元整（￥345000.00），最终价款以甲乙双方确认通过的实际完成工程量计算。 付款方式：本工程完工并验收合格后支付已完工部分工程款80%，通过审计决算出据报告后十天内付清工程尾款。留5%的质保金,一年后退还,付款前应根据国家税务管理要求提供完税发票，否则甲方有权拒付。 十一、甲方责任 1、由甲方给乙方提供施工的装修方案和施工图，指定施工用水、电接入点，费用乙方承担。 2、指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜,对乙方完骏工移交部分及时进行接管。 3、甲方负责协调现场其他单位相关设备及与施工场地有关联的一切事
市政基础设施维护合同 工程名称：太湖县2017年度市政基础设施维护工程 工程编号： 发包人：太湖县市政公用事业管理中心 承包人： 签订日期：
编号： 发包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 发包人为建设太湖县2017年度市政基础设施维护工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担县城市政基础设施的维护、抢修、零星工程施工竣工、交付并维护其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称：太湖县2017年度市政基础设施维护工程 1.2工程地点：太湖县县城规划区内 1.3工程内容：城市道路、桥梁、排水等市政基础设施日常巡查、维护、应急抢修及零星工程 1.4承包范围：日常巡查、维护、应急抢修，零星工程等 1.5承包方式：总价下浮率包干 1.6 工程结算：现行计价依据计算总价×（1—总价下浮率），工程量按现场计量有效签证确定。 对于应急抢修工程、询价材料，按实际发生的费用另加综合费用15%（包括费税、保险等一切综合费用）进行结算。 第二条工程期限 合同期限：一年(自合同签订之日起至2018年3月31日止)。
第三条维护、抢修承包人的义务与责任 3.1承包人的义务 （1）承包人在合同期内与发包人代表共同对合同承包范围的市政基础设施日常维护进行定期或不定期检查，需要维护的，在收到发包人下达任务单后及时进行维护，同时通知发包人代表及相关人员现场计量签证，在维护前对现场进行拍摄照片，与计量签证、结算报告一并备案。 （2）承包人应对抢修工程必须及时组织施工力量进行抢修，发包人认定属于抢修的，采用如下任一种形式通知承包人： （a）书面通知（下达任务单）； （b）电话通知。 承包人必须在太湖县新城建成区内设立项目部，项目部必须在太湖县城境内保持具有6名抢险工人随时应对道路维修抢险任务，该6名工人需附身份证和手机电话号码（手机必须24小时畅通）。 承包人对抢修项目应在收到通知后30分钟（或发包人通知要求的时间）内必须到达现场进行应急处理，并实施抢修，抢修的施工期限由发包人代表根据现场情况确定，承包人应按确定的时间完成抢修任务。抢修同样按维护方法计量、拍摄和结算。 抢修工程量的结算，由发包人代表及有关中介机构进行现场签证，属于无法计量的工程现场进行评估，该评估的费用作为直接工程结算费用，不再计算下浮率。 3.2承包人的责任 （1）不论是维护、抢修还是新建零星工程，在施工期间承包人应承担安全防护责任； （2）承包人除对公共安全进行防护措施确保安全外，还应对自身的施工人员的安全负责。一旦发生安全事故，发包人概不负责。 （3）承包人应对所发生的维护、抢修和零星工程承担缺陷责任，如在承包期内再次发生缺陷维修，发生的费用由承包人自行承担。 （4）不论是维护、抢修还是新建零星工程，在实施前除有关签证外，都必须对原貌情况进行拍摄照片，作为竣工备案资料之一。 （5）承包人日常工作中做好各项应急工作准备，包括人员、施工机械设备和物资准备。发生应急抢修，项目部在收到发包人电话通知后30分钟（或通知要求的时间）内到达现场并组织抢修，在2小时内项目部不能完成抢修任务的情况下，项目部应向公司报告，公司法定代表人组织调动全体公司力量进行抢修，尽可能的减小和降低损失。
66KV永星新型建材变电所新建工程 施工合同 甲方：本溪永星新型建材有限公司乙方：沈阳电业局电气安装公司
第一部分协议书 甲方：本溪建材有限公司 乙方：沈电气安装公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：电所新建工程 2、工程地点：市方公司 3、工程内容：66KV变电站、变电所的线路工程 4、承包方式：包工包料 5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：6 电所新建工程承包项目表）。 6、签订地点：辽宁 二、合同工期 工期：自签订合同之日起70天，开工日期：年月日；竣工日期：年月日 三、质量标准 以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式: 4.1、工程总造价（含税）：￥ 00.00元（大写：壹佰元整）。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。 4.2、付款方式： 4.2.1、首期付款40%：甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后，即首次向乙方支付工程总造价的40%，款项合计￥元； 4.2.2、二次付款30%：甲方在乙方的工程进度完成50%时，即向乙方支付工程总造价的30%，款项合计￥元； 4.2.3、工程验收款25%：甲方在乙方工程竣工并验收合格后，乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后，随即向乙方支付工程总造价的25%，款项合计￥元； 4.2.4、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后，在确认工程质量达标后，即向乙方支付工程总造价的5%。 4.3、价格说明：本合同单价为一次性包死价格，合同生效后，本单价不因市场变化等原因而变化。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条乙方代表
建筑维修施工合同 合同编号： 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方房屋维修工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 第1条工程概况 1.1工程名称：房屋维修工程 1.2工程范围： 1.3工期： 1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1： 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工
4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：。 二、合同价款及支付方法 1、合同总价款：大写：元玖角整小写：（）元。其中： ①小区路面共m2，共计：元 ②水沟Φ波纹管米、Φ波纹管 米、Φ波纹管米，共计：元 ③围墙米，共计：元。 2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。 3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15 日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5%保修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式 乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。 四、开竣工日期 开工日期：。 竣工日期：。 总工期日历天。 五、工程质量 乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。 六、双方责任和义务 1、甲方负责与其他各施工方协调工作。 2、负责及时组织对以上工程的验收工作。 3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。 4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。 5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。 6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。 7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。 七、保修 本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%；保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维
电力工程施工合同 甲方：辽宁省XXXXXX供电公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准： 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力
工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
房屋建筑维修加固工程施工合同 发包人（全称）：______________________________ 房屋建筑抗震加固工程施工合同-12 —房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH-01-0802制定四川省建设厅四川省工商行政管理局二OO八年七月发包人 （全称）：承包人（全称）：柠 承包人（全称）：______________________________ 房屋建筑抗震加固工程施工合同-12 —房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH-01-0802制定四川省建设厅四川省工商行政管理局二OO八年七月发包人 （全称）：承包人（全称）：柠 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程抗震加固施工事项协商一致，订立本合同。房屋建筑抗震加固工程施工合同-12-房屋建筑 抗震加固工程施工合同（示范文本）CH-01-0802制定四川省建 1 .工程概况房屋建筑抗震加固工程施工合同—12—房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH-01-080 2 制定四川省建设厅四川省工商行政管理 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：__________________ ___________ 房屋建筑抗震加固工 1.3 承包范围：根据经审查确认的维修加固设计施工图纸明确的工程范围屋顶维修、楼梯和基础加固、门窗更换和水电维修工程。 2.合同工期房屋建筑 合同工期：总日历天数上0 _____ 天（合理工期）。房屋建筑抗震加固工程施工合同—12—房屋建筑抗震加固工程施工合同（示范文本）CH-01-0802制定四川省建设厅四川省工商行政管理局二OO八年七月发包人（全称）：承包人（全称）：
宇达创意中心A、B区物业维修 施工合同 发包方（甲方）: 北京宇达房地产开发有限公司 承包方（乙方）: 北京鑫日伟业装饰设计有限公司 物业方（丙方）: 第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公 司东方梅地亚分公司 签订日期 : 年月日 工程维修施工合同
发包方(甲方):北京宇达房地产开发有限公司 承包方(乙方):北京鑫日伟业装饰设计有限公司 物业方(丙方):第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司东方梅地亚分公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》相关规定，经三方进行友好协商，签订本合同。 一、工程概况 (1)工程名称: 宇达创意中心园区综合维修工程 (2)工程地点: 北京市朝阳区豆各庄乡久文路 二、工程承包范围 装修范围: 生活水箱间管道维修、中水机房维修、污水井配电箱维修、车库照明维修、A 区路灯维修、消防水泵机房维修、污水井井盖维修、配电柜处绝缘垫铺装、室外配 电柜下口封堵、配电室维修、室外消火栓井维修。 三、承包方式 甲方以固定总价的方式承包给乙方，总造价共计人民币: 260000元(大写:贰拾陆万元整)。 四、工期 (1) 工期定为 60 天(日历天)：自 2016 年 7 月 20 日起至 2016 年 9 月 17 日止。 (2) 实际开工日以乙方提供进场报告经甲方批准之日为准。 五、付款方式 (1) 签订合同施工队进场施工后，无预付款。 (2)进度款按月进度支付。每个25日上报本月工程量产值预算，经甲方审核后次月10日前支付上月已完工程量产值的60%，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不再增加其它资料十五天内付至合同价的80%，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95%。 (3)质保金为合同金额的5%. (4) 工程进度须由甲方指定跟进人员签核认可，经甲方核实并验收合格后方可支付进度款。 该工程项目甲方指定人员为_ 王威 _。（该人员权限范围以授权委托书为准），如该人员签核的权限范围超过授权委托书的，除非甲方在一个月内予以追认，否则甲乙双方认可该人员的签核为无效。
SF-2012-0203 广州市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 （示范文本） 工程编号： 合同编号： 广州市城乡建设委员会 制定 广州市工商行政管理局 二〇一二年十二月
目录 第一部分契约书 1、工程名称 (1) 2、工程地点 (1) 3、工程概况 (1) 4、合同承包范围 (1) 5、合同价款总额 (1) 6、合同工期 (2) 7、质量标准 (2) 8、合同文件及解释顺序 (2) 9、合同生效 (2) 第二部分通用条款 1、发包人 (4) 2、承包人 (5) 3、工期延误 (7) 4、误期赔偿 (8) 5、不可抗力 (8) 6、送达 (9) 7、事故处理 (10) 8、工程变更 (10) 9、合同总价款计算规则及组成方式 (11) 10、合同总价款的支付与结算方式 (11) 11、安全事故责任 (11)
12、违约责任 (11) 13、合同争议 (12) 14、合同解除 (13) 15、合同终止 (14) 16、合同备案 (14) 17、补充条款 (14) 第三部分专用条款 1、发包人 (15) 2、承包人 (15) 6、送达 (16) 9、合同总价款计算规则及组成方式 (16) 10、合同价款的支付及结算方式 (23) 12、违约责任 (23) 13、合同争议 (24) 15、补充条款 (24) 第四部分附件 附件一、法定代表人（负责人）证明书 (25) 附件二、授权委托证明书 (26)
广州市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同 第一部分契约书 发包人： 发包人资质证书号： 承包人： 承包人资质证书号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项磋商达成一致,订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程概况： 建筑面积： 4、合同承包范围： 5、合同价款总额（暂定）：元（人民币）,
电力工程施工合同协议 书修改 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
66KV永星新型建材变电所新建工程 施工合同 甲方：本溪永星新型建材有限公司乙方：沈阳电业局电气安装公司
第一部分协议书 甲方：本溪建材有限公司 乙方：沈电气安装公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：电所新建工程 2、工程地点：市方公司 3、工程内容：66KV变电站、变电所的线路工程 4、承包方式：包工包料 5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：6 电所新建工程承包项目表）。
6、签订地点：辽宁 二、合同工期 工期：自签订合同之日起70天，开工日期：年月日；竣工日期：年月日 三、质量标准 以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 、工程总造价（含税）：￥元（大写：壹佰元整）。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。 、付款方式： 、首期付款40%：甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后，即首次向乙方支付工程总造价的40%，款项合计￥元； 、二次付款30%：甲方在乙方的工程进度完成50%时，即向乙方支付工程总造价的30%，款项合计￥元；
、工程验收款25%：甲方在乙方工程竣工并验收合格后，乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后，随即向乙方支付工程总造价的25%，款项合计￥元； 、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后，在确认工程质量达标后，即向乙方支付工程总造价的5%。 、价格说明：本合同单价为一次性包死价格，合同生效后，本单价不因市场变化等原因而变化。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，负责施工现场安全生产，并且按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。乙方必须贯彻执行国家安全法律法规，严格按安全标准、安全操作规程组织施工。 第三条甲方责任
建筑维修施工合同
建筑维修施工合同 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方维修工程，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 第1条工程概况 1.1工程名称：维修工程 1.2工程内容： 1.3工期：至，共计天。 1.4质量标准：达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款：预算价格（大写），￥，包工包料。因设计变更或甲方根据需要要求进行变更，合同价款可作相应的调整，变更按实际增减工程量双方协商解决，并按发包人提供的增减工程量预算为依据进行价款调整。但在工程竣工验收合格后办理结算时一次性调整。 1.6工程施工完毕经双方验收合格后，甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作，协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利，并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理，有严重的质量、安全问题，有不履行合同的情况，甲方有权下达停工整改通知，严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工，遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理，积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工 4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标，落实质量责任制，确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理：乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育，并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核，相关考核金额作为违约责任处理。 第5条工程质量及验收 5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。 5.2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、称交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
室外工程施工合同 发包商（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 兹因甲方将室外工程施工委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书： 一、工程内容 室外雨水管道、污水管道、雨水、污水井、管沟开挖、回填、道沿、室外散水、化粪池、围墙等室外安装配套工程。 二、承包方式包工、包料。 三、合同工期 （一）乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。 （二）因乙方原因导致延误工期，乙方除按甲方要求抢工外，还承担由此造成甲方的一切损失。 （三）因不可抗力因素导致工期延误，工期可以顺延。 四、工程造价 （一）结算办法： 、根据图纸结算，由甲方工程部协同乙方共同确认，不明确的地方甲、乙双方现场签证。
、结算价格及计价依据： （）材料甲方认质认价； （）人工费执行政府最新文件； （）工程量现场签证； （）取费按定额取费； （）工程造价不含税，养老保险统筹、四项基金、安全文明施工、贷款利息等不取费。 、付款方式： 本工程为全垫资工程，无预付款及进度款，待工程竣工，全部通过验收，在交房后个月之后付款项，剩余的款项在个月之后付清，留作为质保金，等保修期满后一月内退还保证金。 五、工程质量标准 （一）质量等级： 质量合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。 （二）质量控制： 、严格按照国家规范要求进行质量控制； 、乙方必须按照施工图纸进行施工； 、乙方必须接受甲方的质量监督、检查、改进措施以及验收； 、严格执行“三检制”，即班组初验、工队复检、质检员终检的制度。对于未验收的工序和不合格的工序不得进入下道工序。 、乙方必须严格按照有关技术规范进行施工，如果发现质量低劣、偷工减料等现象，甲方有权处以罚款并下达“停工令”。
合同编号：YT-FS-7952-80 基础设施建设合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
基础设施建设合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及有关法律、法规要求，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，将西吉县什字乡俊娃肉牛养 殖合作社基础设施建设工程承包给乙方，为了明确甲、 乙双方责任，确保工程质量，保证工程进度，按期交 付使用。经甲乙双方协商一致同意，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社 基础设施建设工程 2、工程地点：西吉县什字乡马沟村 3、工程内容：建设暖棚牛舍1座495平方米，冷 配改良点1处40平方米。
4、工程造价：元(大写： )。 5、资金来源：合作社自筹 6、合同附件：施工图纸。 二、双方职责 (一)甲方职责： 1、负责施工现场内占用户的搬迁和有关手续。 2、指派专人对工程进度、质量进行监督，组织施工验收。 (二)、乙方职责 1、认真做好施工前的各项准备工作。 2、严格按照施工图纸和技术要求以及操作规程进行施工，确保工程质量，保证施工进度，按期完工。 3、组织好安全施工，施工中发现的一切工伤事故，均由乙方自己负责。 4、工程竣工前，负责现场清理，并按时提交完整的施工验收资料。 5、本合同不得转主承包。 三、工程质量，施工验收及付款方式
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
室外工程施工合同 甲方：_________________ 乙方：_________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，同意签定本合同。 第一条:工程基本情况 一、工程名称：___________学校室外管线、室外道路绿化工程。 二、工程地点： 三、工程暂估总造价：556155.00元（人民币大写：伍拾伍万陆仟壹佰伍拾伍元整）。最后结算价以审计单位结算额为准，甲方收取乙方管理配合费为合同价的10%，在第一次拨款时扣除。 四、工程内容: ____________学校室外管线、室外道路绿化工程。 第二条：施工准备 一、乙方准备工作： 乙方负责同使用单位《______学校》协商本工程的的相关施工资料（图纸、洽商等）及设计文件所涉及的内容，进行施工安装。 第三条：工程工期 施工期限：2011年月日至2011年月日。 第四条：工程付款方式 甲方预付给乙方15万元作为工程的启动资金，乙方在每个月25日申报当月完成工程量产值，甲方审核乙方所报产值，支付审定额的70%给乙方，在审计单位完成对本工程审计和相关单位验收合格后付至合同额的
95%，预留5%的质保金。 乙方在领取工程款时，必须出示正式有效的发票，否则乙方须按照发票金额的双倍向甲方支付违约金。 第五条：工程竣工验收及结算 工程竣工后，由乙方和建设单位完成本工程的验收结算工作，相关资料按照甲方要求提供给甲方。 第六条：违约责任 一、甲方责任： 1、由于甲方的原因不能按照合同约定的开工日期开工，应相应顺延工期。 2、由于甲方原因认为确有必要暂停施工时，应当提前通知乙方暂停施工，并相应顺延工期。 3、甲方 二、乙方责任： 1、乙方应严格按照合同约定完成各项工作，乙方除第六条第一款第1、2项规定的原因外，不得顺延工期。 2、工程保修期为一年，保修期内如非人为损坏，乙方负责免费维修，保修期满后，乙方负责长期维修，维修时收取相关材料费用。保修期内，乙方自接到甲方的报修通知后，正常情况下应在24 小时之内到达工程现场对工程进行修复；紧急情况下应在12小时之内到现场维修。 3、乙方在施工过程中应服从甲方监督与管理，对甲方提出的合理的建议和要求应予服从。
基建维修合同范本 篇一：小型基建维修施工合同 小型基建维修施工合同 发包人： 承包人：：： XX年月日（甲方）（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共国建筑法》及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信原则，双方就13#楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。 一、项目名称： 二、工程内容：台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装（相似）、安装栏杆，垃圾清理外运。 三、工程地点：小区内 四、合同工期：开竣工时间 XX年月日至XX年月日。 五、质量标准及材料：质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执 行。 六、工程款：万元，大写： 七、资金来源及结算办法：本工程资金由乙方先期垫付，工程完工3天内
结算支付100%。 八、双方权利义务： 1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序，为乙方施工创造适合条件。 2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应，提供相应的图纸及测量纪录。 3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。 4、乙方负责施工材料及设备的采购供应，负责施工的组织与设计，维护施 工秩序，承担施工安全及保卫工作。 5、乙方应维护甲方的正常工作秩序，采取合理措施保护现场内环境，避免 不必要的污染及噪音。 6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。 九、验收标准： 1、验收标准：以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。 2、验收程序：乙方按合同完工后，由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。 十、工程量变更：甲方如有工程量变化，应提前3日报教育主管部门同意后并书面通知乙方，待双方协商订立变更
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
建筑维修施工合同 甲方: 内蒙古******有限公司 (以下简称甲方) 乙方: **************护维修服务部(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方厂区零星维修工程,双方 本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《中华人民 共与国合同法》与《中华人民共与国建筑安装工程承包合同条例》有 关规定,签订本合同,具体条款如下: 第1条工程概况 1、1工程名称:厂区零星维修 1、2工程范围:全厂区 1、3工期: 至 ,共计天。 1、4质量标准:达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标 准。 1、5合同价款:价格壹万贰仟贰佰陆拾柒元肆角整 (大写),￥12267、4元 ,包工包料。因设计变更或甲方根据需要要求进行变 更,合同价款可作相应的调整,变更按实际增减工程量双方协商解决, 并按发包人提供的增减工程量预算为依据进行价款调整。但在工程竣 工验收合格后办理结算时一次性调整。 1、6付款方式:合同签订后,工程施工完毕经双方验收合格后,甲 方在一周内一次性支付工程款。 明细详见报价单(后附) 第2条甲方权利义务
2、1甲方应积极支持乙方工作,协助乙方全面履行合同。 2、2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2、3乙方不服从甲方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3、1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3、2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定与要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失与罚款。 3、3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督与管理,积极配合现场其她施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工 4、1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标,落实质量责任制,确保实现施工合同与甲方要求的质量目标。 4、2安全生产、文明施工管理:乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育,并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核,相关考核金额作为违约责任处理。 第5条工程质量及验收