电力工程勘察设计合同
（合同编号：）
工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出
线间隔、10千伏接续工程
工程地点：离石吕梁新区
合同编号：
设计证书等级：
发包人：山西地方电力有限公司离石分公司
设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司
使用说明
1.本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。
2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。
3.专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。
4.当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。
第一部分协议书
发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司
设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、10千伏接续工程（工程名称），并通过2016年4月26日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：
一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分：
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；
2、中标通知书；
3、投标书；
4、本合同专用条款；
5、本合同通用条款；
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
六、合同签订：
合同签订时间：年月日
合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司
发包人：（公章）设计人：（公章）
地址：地址：
法人代表：（签名）法人代表：（签名）
委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
第二部分通用条款
词语定义
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“合同”：指本合同条款（包括协议书、通用条款和专用条款）、中标通知书、投标文件、招标文件等。
（2）“发包人”：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。
（3）“设计人”：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
（4）“双方”：“发包人”和“设计人”的合称。
（5）“投标书”：指设计人为工程向发包人提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。
（6）“中标通知书”：指招标机构正式确认设计人中标的信函。
（7）“工程”：合同约定具体内容的永久工程。
（8）“合同价款”：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。
（9）“不可抗力”：不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。
（10）“补充或变更协议”：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。
（11）“日”：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（12）“月”：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
合同文件及解释顺序
第二条组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议
（2）中标通知书；
（3）投标书；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（6）发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
所有合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
第三条合同文件应能互相解释，互为说明，如有含糊不清或相互矛盾之处，以时间发生在后的文件内容为准。
合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律第四条合同文件使用汉语书写和解释、说明。
第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、专用条款约定的部门规章及工程所在地的地方法规。
第六条本工程设计的依据是：
1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书；
2、发包人向设计人提供的基础资料；
3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。
第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。
发包人责任
第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
第十一条发包人应按专用条款中约定的时间和金额，分阶段向设计人支付合同价款。
第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等（如需要）协议、合同或有关文件。
第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。
第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的
项目。
第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理方承担的义务或责任、行使的权利或工作范围，除本合同另有明确约定外，设计监理方无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。
设计人责任
第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条约定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。
第十八条设计人应按照合同的约定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。
第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30％。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计
人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。主体工程不得分包。
第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。
第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。
第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。
第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。
设计工期
第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的《电力工程勘测设计工期定额》，协商确定设计工期，具体在专用条款中约定。
审查、确认
第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。
第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改补充。若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方
需另签补充或变更协议。
第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。
第三十条根据确认或会审意见，如属非设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责；如属设计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。
第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。
设计文件交付、现场服务
第三十二条设计人根据双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。设计文件以设计人交付的书面文件为准。设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。
第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设计代表。
第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人数协商确定。
第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件，费用由设计人承担。
合同价款与支付
第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整：
（1）在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协议予以确认。
（2）当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议。
第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同开始履行后，定金抵作设计费。
第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条约定的金额和时间向设计人支付设计费用。
第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。
违约责任
第四十一条发包人或设计人违反合同约定造成损失的应承担违约责任。
第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日，
按应支付金额的千分之二承担逾期违约金，逾期违约金总额最高为应支付金额的10%。
第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计工作，并免收受损失部分的设计费。
第四十四条由于设计人设计遗漏或错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条款第十七条约定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付逾期违约金。
第四十六条非设计人原因导致发包人变更委托设计项目、规模、条件，或未按期提交资料，或提交资料错误，或对所提资料作较大修改，以致造成设计人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。
第四十七条根据通用条款第十条，发包人提交资料及文件超过约定期限30日以内，设计人交付设计文件时间顺延；超过约定期限30日以上时，双方可重新商定提交设计文件的时间。
第四十八条在合同履行期间，非设计人原因导致发包人要求终止或解除合同，设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量向设计人支付设计费。
第四十九条在合同履行期间，非发包人原因导致设计人要求终
止或解除合同的，除应全额退还发包人已支付的设计费外，还应赔偿给发包人造成的全部损失。
争议与索赔
第五十条双方因履行合同发生争议时，应通过友好协商解决，协商不能达成协议的，可向电力行业主管部门请求调解；若调解不成，按专用条款的约定，向双方约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
除仲裁裁决或法院判决另有规定外，仲裁费或法院的案件受理费应由败诉方承担。
在仲裁或法院审理期间，除与争议有关的部分外，双方应继续履行合同约定的其他义务。
第五十一条当一方向另一方索赔时，应有正当索赔理由及相关证据，并按以下程序进行：
（1）索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后20日内，向对方发出索赔通知；
（2）对方在接到索赔通知后10日内应给予书面答复，并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据；
（3）对方在接到索赔通知后10日内未予书面答复，应视为该项索赔已经认可。
合同的变更与解除
第五十二条发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应在一个月前
以书面形式通知对方。对变更或解除合同有争议的，按本合同通用条款第五十条关于争议的约定处理。
第五十四条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
其它
第五十五条当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需要可吸收设计人人员参加。出国费用除制装费外，其他费用由发包人支付。
第五十六条保险（如有时）：发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
第五十七条设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。
第五十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充或变更协议，补充或变更协议与合同具有同等法律效力。
第五十九条合同履行的有效期限：本合同自生效之日起至双方义务履行完毕时止。
第六十条合同自双方签字盖章之日起生效，正本为一式四份。
正本由签字各方分别保存两份，并按专用条款约定制作副本份数。
第六十一条本合同生效后，应按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。合同副本报送建设主管部门备案的
工作由发包人负责完成。
第三部分专用条款
第七条设计中应使用的国家标准规范、行业标准规范以及工程所在地省级地方的标准规范是
第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料及提供时间为：上安110千伏变电站电气、建筑竣工图、10千伏接续线路现状图以及安置区电气接线图，于合同签署后提供。
第十二条应由发包人负责签订的对外协议、合同或取得的有关文件为：无
第十三条应由发包人对设计人予以协助、配合的工作主要是提供上安站供电范围内电气运行资料。
第十四条在本工程投运一年质保期到期情况下，发包人对设计人交付的设计文件用于本合同外的增容改造项目，可不经设计人同意。
第十五条设计监理代表承担的义务或责任以及代表行使的权利或工作范围分别是：施工设计至项目建设、投运、质保期全过程。
第十九条发包人在进行本工程的施工招标、设备招标工作时，设计人应当协助发包人处理招标所涉及的技术问题。
第二十一条分包单位：无
分包部分设计工作内容： /
第二十四条在发电工程设计中，应由设计人予以协助和配合的主要工作是： /
第二十五条在输变电工程设计中，应由设计人与有关单位联系、协商、谈判的主要工作包括：地质勘探、区域规划、建设和路径征询
等。
第二十六条本工程的设计工期：15天。
第三十一条其它服务（具体确定为以下第（1）--（6）项）：根据发包人要求，设计人可从事以下超出规定的设计服务范围的工作：
（1）比合同规定的工期提前交付设计文件；
（2）增加设计文件份数超过合同约定的部分；
（3）配合本工程项目中建筑材料、设备的加工订货，编制设备材料规范书，参加设备材料招投标工作；
（4）发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作；
（5）当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过计划期限时，继续发生的现场服务；
（6）现场服务过程中不属设计人原因造成的超过所定设计人现场服务人月数部分。
第三十二条设计人向发包人交付设计文件的项目、方式、时间、地点、份数：本合同工程范围施工设计、施工预算，以面交方式，于合同签署后15天前，在离石分公司提交纸质版8套和电子版；于工程竣工后，以上述方式，提交竣工图4套和电子版。
第三十三条设计人对现场服务的安排：现场设计代表在工地现场服务的能力应当是：
其在工地现场服务的方式为：
其在工地现场服务的及时性是指：
第三十四条在土建施工、设备安装和调试阶段，设计人现场服务人月数确定为： 2 人/月。
第三十六条发包人对设计人人员进入现场作业或配合施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为： /
第三十七条合同价款的调整按：不调整
当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致时，双方的共同理解是：设计服务时间顺延。
第三十九条合同价款的支付金额、支付时间、支付方式：递交施工设计并通过会审后，支付合同总金额的60%；工程竣工投运后，支付合同总金额的30%，剩余10%质保金，于工程竣工投运一年后支付。
第四十条其它支付：按专用条款第三十一条的各项，详细列出第五十条争议的解决程序：
本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意按以下第（2）种方式解决：
（1）向太原仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
（2）向委托人所在地人民法院起诉。
第五十九条合同履行的有效期限：自生效之日起至双方义务履行完毕时止。
第六十一条合同副本份数为 5 份，其中发包人 4 份，设计人 1 份。
电力工程勘察设计合同 （合同编号：） 工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出 线间隔、千伏接续工程 工程地点：离石吕梁新区 合同编号： 设计证书等级： 发包人：山西地方电力有限公司离石分公司 设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司 使用说明 .本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。 .当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 .专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。 .当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 第一部分协议书 发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司 设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。 鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、千伏接续工程（工程名称），并通过年月日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议： 一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 二、下列文件均为本合同的组成部分： 、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 、中标通知书； 、投标书； 、本合同专用条款； 、本合同通用条款； 、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。 三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。 四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。 五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。 六、合同签订： 合同签订时间：年月日 合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电气试验委托合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲方近期施工任务重，无法及时完成施工临时用电匚程电气工 作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的 权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 第一条:工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 4. 工程工期：本工程定个工作日为有效施工工期。 第二条：工程承包范围及决算依据 1. 工作范围：电压等级为IkV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电 缆等配电设施 2. 工程结算依据： （1）本工程预算、结算根据：费用构成及计算标准：①闽建筑 （2002） 103号关于颁发〈〈全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》（2002版）的通知；②建设工程人工预算单价：根据闽建筑[2007] 15号文件〈〈关于调整建设工程人工预算单价的通知》；③定额采用：〈〈第二册-电气设备安装工程》、〈〈福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及闽建筑（2007） 4号文
件福建省建设厅关于调整〈〈福建省建筑安装工程费用定额》 （2003版）安全文明施工取费标准和使用方法的通知。 3、决算方式：采取以预算代结算方式结算。 第三条：工程款拨付及结算 1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试费：上去 写）贰仟伍百零卷元整（小写）￥:2503.0元，一次性付清。 2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方 后，在七个工作日内完成试验。 3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。 第四条：纠纷解决办法 本合同未尽之处，可参照〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。 第五条：本合同壹式里份，甲方持壹份，乙方持冬一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章）
电力建设工程施工合同样本 (合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-053604
电力建设工程施工合同样本(合同范本) 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位
1．批准文号：_________。 2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
编号：JS-20211757 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 电力工程建设监理合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签: titlecontent] 委托单位：_________ 监理单位：_________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程规模为：_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4 、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一
部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。 8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至
建设工程勘察设计合同 合同编号: 工程名称： 委托方： 受托方： 签订时间: 签订地点:
使用说明 1．本合同范本适用于国家电网公司各单位大型电力工程勘察设计合同的签订。 2．当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3．对本合同范本的修改或补充，可由当事人于“专用条款”中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4．合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义及组成合同的文件 (4) 第2条双方责任 (5) 第3条设计工期 (8) 第4条审查、确认 (8) 第5条其它服务 (8) 第6条合同价款与支付 (9) 第7条设计文件交付 (9) 第8条现场服务 (9) 第9条违约责任 (9) 第10条索赔 (10) 第11条保险 (11) 第12条不可抗力 (11) 第13条争议解决 (11) 第14条合同生效 (12) 第15条份数 (12) 第三部分专用条款 (13)
建设工程勘察设计合同 第一部分合同协议书 委托方： 受托方： 鉴于委托方拟委托受托方承担工程（以下简称“工程”）的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 第2条勘察设计范围 委托方根据合同需承担的勘察设计工作的范围如下： 第3条合同价款 3.1 合同价款为人民币（大写）(￥)（含税）; 3.2 支付方式见专用条款。 第4条合同依据 4.1 项目核准文件。 4.2 中标通知书。 4.3 设计委托书（如有）。 第5条合同组成部分 下列文件为本合同的组成部分： 5.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件。 5.2 本协议书。
！================================================================== 电力工程施工委托合同书 制单日期：签订地点： 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包形式： （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：元整含税（大写壹佰万元整）。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元 整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围
！================================================================== 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量（以供 电局审批为依据），双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方 均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工 程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司 验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或 付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关；
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
简易版试验检测委托合同3篇2020 试验检测委托合同1 甲方： 乙方： 为了贯彻中华人民共和国《产品质量法》及有关法律、法规，帮助甲方把好质量关，杜绝假冒伪劣商品流入市场，保证售出的商品质量，维护企业和消费者的合法权益，经甲、乙双方共同协商，就甲方经销的贵金属珠宝饰品委托乙方进行检验有关事宜达成如下协议： 1、甲方将其经营范围内的金银珠宝饰(制)品全权委托乙方进行质量检验，其质量均以乙方的检验结果为准;若甲方对检验结果有异议，可按有关法规提出复议或申请仲裁检验。 2、乙方必须按国家有关的标准、规定、方法对本协议第一条指定类别的甲方产品进行检验，乙方对检验结果负有解释权并承担相应的检验质量责任。 3、乙方对本协议第一条指定的甲方产品进行检验、挂牌或出具鉴定证书，检验费按以下标准计算： 珠宝玉石类：证书每件元、挂牌每件元;
贵金属饰品类：足金每克元;铂、k金、千足金每克元;钯每克元，银饰每件元。 4、甲方委托乙方进行质量检测需制作“质量检验合格单位”铜牌的，在自愿的情况下，由乙方统一制作，费用共计元(含制作、登报和管理费等)，有效期至年月日。甲方不得私自制作该铜牌，否则，乙方将通过法律手段追究甲方的侵权责任。 5、凡甲方委托乙方制作“质量检验合格单位”铜牌的单位，必须将其上柜的全部商品送乙方检验，否则，乙方有权收回铜牌，由此产生的一切后果由甲方承担。 6、甲方在处理有关质量争议或打击假冒伪劣商品时，乙方按照有关法律、法规的规定提供可能的咨询和帮助。 7、甲方在经营活动中不得有损乙方的名誉、形象，在广告中若需涉及乙方名义，必须先经乙方认可;同时，甲方不得使用乙方的检验结果对其经营范围内其它未经乙方检验的产品进行 广告宣传，否则，乙方可视情节通过法律手段追究甲方责任， 8、乙方在检验中应保证甲方产品的完整性，不得泄露有关甲方的商业情报，否则，应视甲方的损失如实赔偿或按有关的法律判罚赔偿甲方。 9、本合同有效期自年月日起至年月日止。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某臵业投资有限公司（以下简称甲方）承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布臵、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年 10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均
电力工程服务委托合同 合同编号（甲方）：XSX-2012-07-06 合同编号（乙方）： 委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：保定红光电器装置长 签订日期：2012年07月05日 签订地点：徐水 2012年07月06日
10KV三中515线路线路计量升级改造 工程服务委托合同协议 委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：石家庄科林电气股份有限公司 一、委托（受托）任务及内容： 乙方：网络智能电表（带费控）（220/380 1.5（6）A）共计（55）只的制作安装，网络智能电表（带费控）（100 1.5（6）A）共计（15）只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。 二、委托方式： 按施工要求进行包工包料。 三、甲方责任： 1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。 2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。 3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。 4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。 四、乙方责任： 1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。 2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。 4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。 5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。 6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。 五、其他事项： 1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。 2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。 3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。 4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。 六、工期与验收： 1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。 2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。 3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。 4、乙方负责壹年期内免费保修。 5、竣工时间2012年11月20日完成。 七、合同价款及付款和结账方法： 1、合计金额（大写）： （小写）：
合同编号： 电力工程总承包合同范本 （最新版） 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日 说明：本合同为word格式，下载后可自由编辑
甲方(全称)：xx房地产开发有限公司 乙方(全称)：xx电力建设总公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：xxx房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：xxx县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。
第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变: ㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。
试验检测委托合同范本 委托单位： 受委托单位： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。 一、工程概况 1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、结构类型： 5、层数： 6、结构完成日期： 7、工程竣工日期： 二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。 2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。 3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。 三、试验检验费用收取标准及结算方式 相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。 甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。 四、甲方的权利与义务 1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。 2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。 3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
临时用电工程验收委托合同 一、本合同签订的双方 委托（甲）方: 福建省泓崴电力建设有限公司 法定代表人/授权代表: 职务: 。 受托方（乙）方: 福建西航电信息技术有限公司 法定代表人/授权代表: ，职务: 。 二、本合同的签订 根据《中华人民共和国合同法》、《供电营业规则》等法律法规及《电力监管条例》、《供电监管办法》、《临时用电验收标准》国家电力监管委员会(以下简称"电监会")的相关规定以及其他相关法律法规，本着公平合理、意思自治、诚实信用等原则，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，以资共同遵守。 三、委托关系和委托事项及内容 3. 1鉴于乙方在电力工程管理方面具有深厚专业背景和丰富专业经验，委托乙方为甲方竣工工程的验收及出具验收报告工作。 3.2具体验收内容： 3.2.1.新装双电源切换柜：1台； 新装配电箱：3台（其中一进二出：1台、一进三出：1台、一进六出：1台） 3.2.2.新埋设YJV22-4x150+1x70电缆共计长度：120m （含预留）; 新埋设YJV22-4x95+1x50电缆共计长度：220m（含预留）; 新埋设YJV22-4x50+1x25电缆共计长度：225m（含预留）。 3.2.3.预埋HFB-?150电缆保护管共计长度：890m；镀锌钢管40m。 3.2. 4.制作安装4x150+1x70低压电缆终端头：8套; 制作安装4x95+1x50低压电缆终端头：2套; 制作安装4x50+1x25低压电缆终端头：2套; 3.2.5.新修建电缆工井:9座(直线工井:7座、转角工井:2座)。 3.2.6.新建电缆走廊每30m需设置一块电缆标志桩，共计：20块。 3.3秉承为用电客户提供优质服务的理念，乙方愿意接受甲方的委托，根据相关法律、法规以及电监会的规定，代表委托方妥善履行相关委托事项和本合同约定的其他义务。 四、委托项目概况 4. 1委托工程名称: “中国-小岛屿国家海洋部长圆桌会议”电力保障工程（3D水幕投影秀）工程 4.2工程地点: 中国平潭县 五、委托价款、结算依据及支付方式 5.1委托价款：工程总造价为155万，委托价款为工程总造价4.5% ，即 6.975万元（陆万玖仟柒佰伍拾元整），最终优惠价格为人民币6万元（人民币陆万元整）。 5.2结算与支付方式：预付50%，出具报告前支付全款。 六、违约责任 本合同签约方应本着诚实信用原则履行本合同。任何一方违反本合同之约定，应承担
电力工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电力工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 电力工程施工合同（一） 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之
一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构
合同编号： 工程试验检测委托合同 委托方： 受托方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与第10条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
合同编号： 工程试验检测委托合同 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程的原材料及相关产品试验检测项目委托乙方进行试验检测事项协商一致，签订本合同。 第一条检测项目、标准及费用 甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）： □建筑材料检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测 □其他。 注：检测数量以当月实际委托送检数量为准 本合同暂定租赁费总价（含增值税）元（大写：人民币元）。其中，不含税价款为元（大写：人民币元），增值税税率为 %，增值税元（大写：人民币元）。 第二条检测费用的核算与支付 双方每月根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用，双方核实并开具税务发票后按月进行支付。 第三条检测报告的交付 （一）乙方交付检测报告时间根据试验检测结果出具时间推迟3个工作日（包括阶段试验报告）。乙方交付检测报告一式份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。 （二）双方约定按照下列第种方式交付检测报告。 1．甲方上门提取检测报告。 2．乙方邮寄检测报告给甲方。 3．其它方式：。 第四条检测样品的运输
电力工程勘察设计合同 发包人：_______________________________________（以下简称甲方）承包人：_______________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 年月日开工； 年月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。 三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。
6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均自负。 工程设计收费标准按建设部《工程勘测设计收费标准》； 收费标准费率：采用直线内插法确定设计收费基价； 2.付款时间、方式：供电部门审核图纸后提交正式合格的勘察设计技术资料及设计文本8份后天内一次性付清。 六、标准及方法 按建设部、电力部有关电力规程、规范进行验收。对乙方提交的正式勘察设计技术资料及设计文本__份，经有关职能部门和甲方验收，达到一次性验收合格。 七、违约金或损失赔偿的计算方法 1.若甲方中途要求终止勘察设计，则必须付给一定比例的劳务费用。若工作量未超过__％，按__％付费；若工作量已超过__％，则必须按合同所约定的勘察设计费用__％付费。 2.若乙方不开工或逾期开工或不能开工或中途要求终止勘察设计属违约，其
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：