工程劳务协议书
工程名称：
甲方:
乙方:
签订日期：年月日
签订地点：
第一部分协议条款
甲方（全称）：___________________________________________
乙方（全称）：_____________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。
—、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
二、工程承包范围和内容
施工范围为浞钢中水管道工程（新四街至宝通街段）的顶管工程，施工内容包括基坑开挖、顶进后座及坑内平台安拆、机械及附属设施安拆、顶管接口外套环、管道安装、顶进、照明、取土、通风、闭水试验等顶管施工所包含的所有内容。
三、承包方式
包工、包料、包安全、包措施等为完成顶管施工发生的一切费用。
四、合同工期
4.1开工日期：2017年 _____ 月_____ 日（以实际进场时间为准）。
4.2竣工日期：开工后天内，如由于甲方原因变动，甲乙双方另行协商。
4.3以竣工日期为限，每延误1天完工，罚5000元；从延误第11天起每延误1天完工，罚4万元。如由于甲方征地拆迁问题引起延误，工期相应顺延。
五、质量标准
5.1本工程应达到的质量标准：合格。
5.2乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。如果乙方在《建设工程质量管理条例》规定的保修期内未按甲方要求对该工程进行保修，甲方可以自行保修，所发生的费用从质保金中扣除，费用超过质保金部分由乙方承担。
六、合同价款
合同采用固定综合单价，①1000 m级钢筋混凝土管顶管综合单价均为2400_元/延米。以上双方约定的单价为固定综合单价，结算时不予调整。计价和结算工程量以甲乙双方共同测定的实际完成合格工程量为准。
综合单价已包括乙方为实施和完成所承担范围内顶管工程所需的劳务、材料（不含甲方供应管材）、机械等直接费、措施费、规费、安全文明施工费、管理费、施工队伍调遣费、合同实施期间的物价上涨等所有风险，单价在施工期间直至合同期满不作任何调整。
乙方在签约前应认真踏勘施工现场，调查市场，熟悉施工环境和合同内容及
图纸情况，充分考虑对本工程有影响或起作用的风险。进场后不得以上述理由提
出综合单价调整或工期延长的要求。由于乙方采取方案不成熟、措施不力等造成本合同工程的一切损失、工期延误及施工费用的增加均由乙方自行承担；因上述情况和甲方要求造成不能连续施工、停工、窝工损失，不再向甲方索赔，已视为包含在合同综合单价内。
七、甲乙双方驻场人员
7.1甲方驻工地代表
姓名：___________________________ 职务：____________________________
7.2乙方驻工地代表
姓名：___________________________ 职务：____________________________
7.3乙方授权下列人员在约定的职权范围内作为其代表并保证所有人员资
料的真实性：乙方授权管理人员一览表（附表3）
八、甲乙双方权利和义务
8.1甲方工作
8.1.1负责施工现场三通一平，使施工现场具备施工条件。
8.1.2负责工程技术交底。
8.1.3按约定向乙方支付工程款。
8.2乙方工作
8.2.1自行解决餐饮住宿、材料设备放置、生产生活用水用电，其费用自理；
8.2.2自行负责承担施工任务所需要的机械、设备及能耗；
8.2.3乙方自行负责施工降水、排水、照明、通风和施工现场围挡等措施项
目，费用已包含在综合单价中。
8.2.4乙方按施工图纸及技术交底要求施工，施工质量执行国家相关规定，
顶管施工合同 发包方：湖北恺盛电力成套设备工程有限公司中北路、中南路整治工程电力临时迁改项目部（甲方） 承包方：湖北华洲建通建设工程有限公司（乙方）甲方将下列工程委托乙方完成，中北路、中南路整治工程电力临时迁改工程，双方根据《经济合同法》，为明确责任，分工协作，相互配合，订立合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称：中北路、中南路整治工程电力临改工程 2、工程地点：武昌东一路、八一路 3、工程内容：顶管施工 二、工程期限： 本工程于 2014 年 6月 15 日开工，年月日竣工（工程进度满足业主要求）。 第二条：承包方式、合同价款及付款方式 1、本工程承包方式为：乙方负责本工程的材料费、人工费及机械费。 2、工程量及价格清单
中北路、中南路整治工程电力临时迁改工程-成本控制价工程名称：中北路、中南路整治工程电力迁改工程 序号项目名称单位数量 金额（元） 备注 单价合计 3 15孔φ150MPP管顶管M 110 2025 222750 包括顶管的所有内容，包含安全生产文明施工，泥浆处理。 合计 3、工程量：根据实际完成工作量据实结算。 4、付款方式：按照每月完成进度的50%比例给乙方支付材料预付款。第三条：甲方权利与义务 1、顶管施工的场地由甲方提供。并以书面形式向乙方提供本段施工管线的地质勘探报告以及地下管、线的分布情况。 2、随时抽查乙方工程质量，对不符合施工要求的部分，乙方应在甲方规定期限内整改，并承担由此造成的经济损失。 3、甲方负责提供施工所需的工作井，必须保证在乙方施工过程中能够满足施工要求。 4、乙方设备在约定日期进场前，甲方应在3个工作日内使工程完全具备施工条件。 5、甲方负责顶管施工的资料整理，乙方协助甲方提供所需的相关原始数据及顶进记录。 第四条：乙方权利与义务 1、乙方应根据市政建设相应的施工要求做好本工程内的安全、文明施工，保证工程能够保质保量保安全的顺利完成。 2、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中由于自身原因而造成事故的责任和因此发生的费用。 3、乙方必须保证管材质量施工质量，确保正常施工不会造成对所穿越的道路、地下管线和施工区域内的地面出现塌陷，否则自行承担所造成的经济损失。
110千伏XX变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合同 承包人：XX市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点： 110千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部 分） 第一部分协议书 承包人(全称)：XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称)：XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1.工程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1 架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2 本工程架空部分的基础工程； 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4 桩基检测费； 1.1.5 材料卸车保管费等； 1.2 电缆部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井； 1.2.3 新建双回8线顶管305米； 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90°工作井4个； 1.2.6 新建中间接头井4个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等； 1.3 安全措施费及文明施工费（￥36,560元，已包含在工程限价内）； 1.4 为完成工程发生的有关费用； 1.5 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供￥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：￥5,109,100.00元 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年11 月1日开工； 竣工日期：本分包工程定于2012年6月30日竣工；
合作协议书 本协议有下列各方于年月日签署： （1）公司 （2）公司 （3）公司 （4）公司 （5）公司（简称“公司”） （6）技术员 （以上公司、公司、公司、公司以及公司和技术员在本协议中合称为“各方”，单独称为“一方”，其中公司、公司、公司合称为“投资方”。）鉴于： （1）技术员及其所领导的技术团队拥有建设及运营方面的专业知识和管理经验，并且直接或通过所控制的公司间接拥有与相关的专利技术和专有技术。 （2）投资方能为的开发提供资金上的帮助，并有意投资建设项目。 （3）技术员目前通过其所持有的公司，间接持有公司100%的股权，各方同意共同投资公司，将公司由外商独资企业
改组设立为中外合作经营企业，以公司为开展项目合作的投资平台。 各方兹达成协议如下： 第1条项目投资地点及投资总额 各方同意通过公司在进行项目的投资，投资总额预计为美元，其中公司注册资本为美元。具体投资金额以政府主管部门核准投资的金额为准。 第2条各方对公司的投入及持股比例 2.1 技术员通过公司向公司投资美元的现金，并且承诺将直接或通过所控制的公司间接拥有的与相关的专利技术和专有技术全部无偿转让给公司，由公司无偿使用。如公司在生产过程中需要使用超出前述专利技术和专有技术之外的第三方专利，原则上亦由技术员以及技术团队负责处理并获得使用许可，公司无需就使用第三方专利（特指本协议签署前已经存在的专利）技术支付费用，在特殊情况下，经公司董事会特别决议同意，也可以支付费用获得许可。 2.2 投资方以现金对公司进行投入，各方的出资数额分别为公司美元，公司美元，公司美元。 2.3 各方将依据公司经营业绩给与技术团队占公司股权%的技术股，该技术股由公司依据各方约定的条件转让给技术团队。在技术股全部转让给技术团队的情况下，各方在公司的持股比例为：
合同编号：YT-FS-5416-29 顶管施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
顶管施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。
工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对员工进行安全教育，做好防范工作。 2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。
合伙协议书合同范本正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-026439
合伙协议书合同范本正式版 合伙人（甲方）：姓名：性别身份证号： 住址： 合伙人（乙方）：姓名：性别身份证号： 住址： 经甲乙双方充分协商，就合伙从事美容瘦身经营一事，自愿达成如下协议，以资信守： 第一条合伙宗旨：共同合作、合法经营、利益共享、风险共担； 第二条合伙名称:_________________ 经营地址：__________________ 第三条合伙经营项目和范围：__________________ 第四条合伙期限暂定五年，自本合伙协议签订之日起计算。合伙期限届满，经各合伙人协商一致可以续展延长经营期限，也可以
根据市场情况提前终止合伙经营。提前终止合伙或者延长合伙经营应须提前六个月取得各合伙人的一致意见，在期满前办理完毕有关手续。 第五条出资金额、方式、期限。 （一）甲方以现金方式出资元，乙方以现金方式出资元,甲乙双方各占投资总额的50% （二）合伙人的出资，于___年__月__日以前交齐。 （三）本合伙出资各占投资总额的50%,作为确定盈余分配和债务承担的基础。 （四）合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第六条：合伙人的分工、权利与义务 （一）甲乙协商一致共同推举甲方作为合伙负责人，全面负责合伙业务的日常经营与管理，包括对职工的管理、培训，考勤、客户协调，业务开拓等事宜，并享有每月元的工资待遇。 （二）乙方享有对财物账目的监督权利，对于涉及财务、账目
编号：_______________ 非开挖顶管工程承包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日 甲方: 乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方就 开挖顶管工程，经甲乙双方协商施工顶管工作任务由乙方来完成，乙方负责组织专业施工人员, 由专人负责完成，按照规范施工。协商一致，达成如下分包合同： 一、工程名称：非开挖顶管工程 二、承包范围及主要工作内容 1、非开挖顶管工程，共计道，共计米单价： 米(大写：元/米)，用材$ mm钢承口钢筋混凝土管顶管。 检查井的砌筑、回填由甲方自行实施。 2、主要工作内容： (1)、乙方负责$ mn顶管机的运输、安装、拆卸、日常维护及保养。 (2)、乙方负责机械转运的人工配合，现场安全工作由乙方负责。 (3)、必须负责认真填写顶进操作、测量记录。 (4)、乙方负责管材、设备等现场吊装时的机械指挥。 (5)、管道顶进所需麻油，石棉，水泥，胶圈等一切材料均由乙方负责。 以上材料由乙方依据设计图纸按定额供料，费用由乙方承担。 (6)、施工时工作坑的开挖由乙方负责，施工时制作工作坑所需挖掘机的提供； (7)、施工过程中所需吊车有由乙方负责； (8)、现场所需水源和电源的供应； (9)、顶管余土、路面及植被由甲方及时外运和恢复。 三、甲供材料(设备)
四、工期 1、开工日期： 年 月 日 2、竣工日期： 年 月 日 总工期： 日历天。 五、 质量等级及检查、验收 1、 乙方应严格按照国家现行的施工规范、标准及工程设计图纸进行施工，在施工过程中必须服 从监理单位及甲方监理人员的监管及监理， 确保工程质量，满足市政工程质量检验评定标准, 工程要求质量等级为：合格。 2、 每道工序完成后，乙方要组织人员进行自检，自检合格后，乙方应及时通知甲方进行竣工质 量验收，验收以监理工程师签署意见为准。 3、 竣工时，乙方应提前 2天通知甲方进行竣工质量验收。 六、 安全及文明施工 1、 安全目标：避免一般事故，杜绝重大安全事故发生，若因乙方原因发生安全事故，乙方承担 全部责任。 2、 乙方应按上级主管部门的要求，做好文明施工，注意保护管线及其它附属物，遵守上级对环 境保护的要求。 七、合同价款 1、 顶管价款： 2、 设备运费：整套顶管设备由银川至 八、甲方责任 日前向乙方提供工程图纸、地质勘探报告，甲方与业主签的运费由乙方负担。 1、
施工合同书 发包方：（简称：甲方） 承包方：（简称：乙方） 依据《中华人民和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方非开挖铺设地下管线施工订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：跨路顶管施工 4工程质量要求：按照甲方技术要求进行施工 5、工程限：本工程自年月日开工，至年月日完工。 二、双方责任和义务： 甲方： 1、施工前对施工场地的使用征得相关部门的许可，办理好相关手续，以免在施工中受到干预。 2、施工前必须向乙方交代清楚施工地点，施工内容。 3、派专人对施工工程质量进行监督。 乙方：
1、按照甲方提供的地管网情况及甲方要求的工作内容，认真搞好施工设计、按时、按量完成规定的工作内容。 2、在施工中由于乙方的操作失误导致的一切后果由乙方负责。 3、接受甲方的施工管理和监督，认真组织施工方案的实施，确保工程质量，满足甲方工程要求。 三、承包方式 1、乙方采取包工包料的方式进行承包。 四、工程造价及结算方式 1、工程造价：含材料费（PE塑料管：Φ150）每孔单价元/米，本工程合计造价按工程确认单上的实际工作量计算。 2、付款方式：工程完工验收合格后支付工程总款的100%。 五、验收及工作量确认： 施工顶管长度为路一边入射点至另一边出射点的曲线长度。 六、安全生产 1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底提出明确的安全要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。 2、由于不可遇见原因，甲方提供的具体施工方位、路线、标深的范围内出现不可预见性的大型障碍物，需改变公路线时，需经甲方同意签字后方可进行施工。 3、施工期间所发生的施工人员和第三者人身伤亡事故由乙方负责。
双方合作协议书范本(标准版) 编号：FS-HT-05018 双方合作协议书(标准版) Sample of the cooperation agreement between the two parties 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计 双方合作协议书(标准版) 甲方：______ 乙方：______ 经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展，使中国秘书尽早走向职业化，达成如下合作协议： 一、甲方授权乙方为______省______市______合作基地。同时为了维护双方的合法权益，乙方一次性向甲方交纳履约保证金______元。 二、甲方职责： 1.向乙方提供合作范围内的《授权书》; 2.向乙方颁发______合作基地的铜牌; 3.负责协助乙方办理______证书; 4.向乙方提供甲方的办学许可证、收费许可证复印件等有关证明文件; 5.负责学生入学资格的审核、面试及录取工作; 6.负责乙方教学大纲的制定及教学质量的监督和检查; 7.学生在甲方学习期满成绩合格者，由甲方负责毕业证书的发放; 8.精品秘书班、现代高等秘书班的学生学习期满成绩合格者，甲方负责安排就业。
三、乙方职责： 1.负责在当地办理合作办学的有关手续; 2.负责在当地的招生宣传、报名及入学资格的初步审定等事宜，并及时与甲方联系安排学生入学注册; 3.负责学生在乙方学习期间的教学及生活管理，并提供教学所需要的教室及教学设施; 4.乙方必须严格执行甲方所制定的教学大纲，并及时向甲方通报教学计划的执行情况; 5.负责学生在乙方学习期间的安全并承担由此产生的相关责任; 6.乙方办学、培训期间自行管理，自负盈亏，并承担相应的责任和义务。 四、项目名称： (一)精品秘书班合作项目： 1.生源定位：专科、本科毕业生(年龄在26周岁以下); 2.开班条件：每班不少于______人; 3.合作模式：实施“半年+半年”教学方式; 4.收费标准及结算办法：每年每生学费______元。前半年在乙方开班由乙方收取学费______元，为保证教学正常进行，乙方可以预留______元，余款全部交于甲方，甲方从开学后第三个月开始每月向乙方支付______元，直至余款付清;后半年学生在甲方学习的学费______元由甲方负责收取。如乙方不能独立开班而直接将学生送到甲方学习，则甲方按该生全年学费的15%向乙方返利。 (二)校际直升合作项目： 1.生源定位：初中毕业生; 2.开班条件：每班不少于______人; 3.合作模式：“2+3”五年专或“2+2+2”六年本; 4.招生与管理：乙方招生时可使用“校际合作，直升北秘”宣传语，学生前两年在乙方学习，期间的一切教学活动由乙方负责。学生入学后须在甲方注册，甲方将进行全程教学监控。学生前两年学业证书由
实用文档之"施工安全协议书" 甲方： 乙方： 为确保顶管施工期间安全生产，经甲乙双方协商达成以下协议： 一、施工内容： 施工内容：K1+087- K1+205段杨桥大道下穿南三环污水管道顶管工程。 二、安全防范内容：施工安全、南三环两侧管线安全及南三环行车安全。 三、乙方应负责任和义务： 1、乙方施工前应向甲方提报书面施工组织、安全措施，施工方案并经甲方核准后方可施工。 2、乙方人员应经安全培训合格方准上岗。乙方对施工安全负全面责任，要严格按审定的方案、范围和批准的时间组织施工，施工中要认真落实各项安全措施。乙方需在接到甲方通知后方可施工，甲方应在施工前两天通知甲方。 3、因乙方责任造成南三环南北两侧管线损坏或造成路面塌陷及行车事故的，由乙方负全部责任。 4、乙方在施工中应严格按有关规定作业，乙方施工人员在施工中发生人身伤害，由乙方负全部责任。 5、顶管作业人员要严格劳保穿戴，统一穿着防护工作服。
6、在南三环路基下进行顶进施工，乙方现场施工负责人要对顶进情况进行不间断监测，每顶进80cm～100cm 对顶管作业附近地面进行观测，发现异常情况要停止施工。 7、施工过程中，一旦发生管线损坏事故，乙方应及时上报甲方有关部门，并立即通知管线设备管理单位进行抢修，并积极组织力量协助抢修工作。 8、工作坑周围必须树立明显的警示标牌，同时在坑周围设置安全网，以免路人不慎掉入坑内，因乙方责任造成人身伤害由乙方负责；乙方施工人员未经许可施工或不在施工上班期内，发生意外伤亡，由乙方负责。乙方应提高安全意识，如酗酒、斗殴、外出发生人身伤亡事件，甲方概不负责，由乙方自负。 由自然因素、不可抗力因素所导致的人身伤亡，乙方自负。 9、乙方在施工现场和生活区临时用电中应履行职责：（1）熟悉施工现场与生活区临时用电的安全规定及相关要求，健全安全用电管理制度，落实有关的安全技术措施，严格遵守安全操作规程和相关规定；（2）配电箱、电闸箱要保证箱体牢固，门锁齐全，装置灵敏有效，四周设可靠防护栏和防雨措施，有明显的警示标志；（3）严格按照三相五线制、三级配电、两级保护要求操作。禁止随地铺设电线，并保证其完好无损；（4）电工、电焊工必须持证上岗，作业中严格遵守安全操作规程和相关规定。 10、乙方施工人员因听从甲方施工负责人指挥，严禁
顶管工程施工合同协议 书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
顶管工程施工合同 甲方：（以下简称：甲方） 乙方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律行政法规，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就本工程施工协商一致，签订本合同。 一、工程名称及施工地点： 工程名称： 施工地点： 二、工程量：顶管管径为水泥管，长度（按实际竣工顶管长度决算），及测量放线、工作井，往返调遣人员、设备、机械保险）。 三、工程期限： 1、本工程商定计划于年月日至年月日。 2、开工前3天，甲方向乙方发出开工通知。 四、合同履行地：。 五、工程量确认：工程量确认是以最终的每条顶管长度入土点至出土点长度工程量计算为准。 六、质量标准：本工程应全面达到建设方（业主）管道顶管施工质量优良质量标准。 七、本工程价款: 1、经双发商定综合包工价每米元（大写：每米）。
2、本双发商定综合包工单价为普通土人工顶管价格，不含采用机械的泥水平衡顶管，如在施工中发现砂砾层、卵石层、岩石层和需要降水处理的价格另议。 八、工程价款支付方式： 本工程预付工程进度款，工程款在每县区域顶管工程结束后，支付95%的工程款，留5%作质量保证金，在一年后付清，工程决算由乙方开启税务部门的正规发票。 九、双发主要职责： （一）甲方职责： 1、甲方驻工地代表。 2、向乙方提供合格的水泥管主材，负责协调处理施工便路、便桥、规划、市政、交通等部门的关系并办理相关手续。准确提供下管线数量、方位、埋管深度。 3、提供施工图、施工现场划线定位。工程如有修改，及时通知乙方。 4、施工用的水电甲方负责协调，水电费由乙方支付。 （二）乙方职责： 1、乙方驻工地代表。 2、编制施工方案及进场计划。 3、加强现场管理确保安全生产，在施工中如发生人身伤亡、设备事故由乙方负责。 4、工程竣工后负责提供完整的竣工资料及验收所需的相关资料。 十、工程风险
分包工程协议 立协议单位：xxxx有限公司（以下简称甲方） xxxx工程有限公司（以下简称乙方） 为了使本工程优质、高速、按时的完成，决定将上海市轨道交通11号线北段一期11.7标祁连山路站地铁车站1号出入口顶管进出洞加固工程、2号风道及出入口加固工程的施工任务委托给乙方承包施工。经过甲乙双方充分协商，为进一步明确各自的责任，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。 第一条工程名称 工程名称：上海市轨道交通11号线北段一期11.7标祁连山路站1号出入口顶管进出洞加固、2号风道及出入口加固工程 工程地点：祁连山路 第二条乙方承包内容 一、工程范围及承包方式：祁连山路站1号出入口顶管进出洞旋喷加固工程、2号出入口旋喷加固工程、2号风道旋喷加固及2号出入口灌注桩加固的施工，其中旋喷加固实行包工、包料、包机、包安全、包文明施工的方式承包，钻孔灌注桩加固工程以清包方式承包。 二、主要工程内容：包括完成旋喷加固及灌注桩加固的全部工作内容。主要包括施工机械的场内外运输、三重管高压旋喷桩、双重管旋喷桩、灌注桩的施工、泥浆的沉淀处理及场内指定地点的堆放等。 三、合同价款 1、本工程合同为综合单价价包干合同，暂估合同造价人民币1530000元（壹佰伍拾叁万元整），结算以现场签证为准。 2、本工程祁连山路站1号出入口顶管进洞加固采用三重管旋喷加固，三重管旋喷单价以350元/m3计，工程量暂定为1032.24m3。本工程祁连山路1号出入口顶管出洞加固、2号风道加固、2号出入口加固采用双重管旋喷加固，双重管
旋喷单价以275元/m3计，工程量暂定为4099.73m3，其中1号出入口顶管进洞加固工程量暂定为1000m3，2号风道加固工程量暂定为788.22m3，2号出入口加固工程量暂定为1964.70 m3（坑内）和346.81 m3（坑外）。本工程祁连山路站2号出入口部分采用φ800灌注桩加固，灌注桩加固综合单价为220元/m3，工程量暂定为226.08m3具体以现场签证为结算依据。以上工程量计算原则为：坑内加固按投影面积乘以加固厚度计算；坑外围护桩按单桩截面积乘以桩长计算。进出洞加固待施工方案确定后甲乙双方协商以闭口包干形式确定施工工程价款。以补充协议双方确认。 3、上述综合单价已包含了乙方承包内容的所有工作内容，并包括各项测试费用、水电费用的分摊。 四、工程工期 乙方进场、开工时间以甲方通知为准，施工工期90天。 若因乙方原因造成工期延误，每脱期一天，按合同价的千分之一罚款。若因甲方原因造成工期延误，工期相应顺延。 非甲方、乙方原因造成停工，工期顺延。 因不可抗力造成停工、工期顺延，如停电、停水累计超过八小时、台风（六级以上）、暴雨、地震等自然灾害及政府指令延期。 五、工程质量 本工程施工过程中必须达到设计施工图规定的技术要求以及符合上海地铁建设公司有关地基加固施工的要求，经验收工程质量等级必须达到地基加固施工验收规范要求。若达不到有关验收规范要求，则按合同价的百分之一罚款，并另应承担相关返工损失。 六、工程材料、机械设备 本工程所需的材料均由乙方自行组织提供，但在订购前，对主要材料的供应商、材料的品牌需得到甲方及监理的认可。本工程所需的机械设备均由乙方自行配备，并在组织提供机械设备前，对机械设备的规格、型号、数量需得到甲方及监理的认可。 施工期间如果涉及普硅42.5水泥，数量以甲方现场确认，材料补差价
合同编号：__________合作合同协议书范本（最新版） 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期共同发展，并为以 后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：（一）权利与义务 1、甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在彼此互联网站的显著 位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。 2、甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息，该信 息将由双方协商同意后方可引用（具体合作项目另签协议）。 3、甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明“该信息由（合作方网站）提供”字样，并建立链接。 4、甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权，未经合作方同意， 另一方不得采编其站点上的任何信息，且不得在其网站以外媒体发布来自合作 对方站点的信息，否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择 要求对方承担损害赔偿的方式。 （二）相互宣传
1、甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活 动。 2、甲乙双方都认可的适当时间内，双方在彼此站点上开设专栏，撰写并宣 传与合作对方商业行为有关的话题（具体合作项目另签协议）。 3、甲乙双方在有关internet专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览 会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。 4、双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。 （三）其他 1、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相 应的合作伙伴进行合作。 2、本协议有效期为_______年，自_______年______月______日起到___ ____年______月______日为本协议商定合作方案的执行期限。 3、甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。 4、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 5、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予 以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的 法律文件。
人工顶管劳务施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量，双方本着平等互利、协商一致的原则，经过充分协商达成如下合同： 一、工程概况 工程名称：陇海南路改建 工程地点：商丘市梁园区 工程内容：污水顶管施工 合同价款：本工程单价为：元/米，工程量以施工长度为准。 二、承包方式 本工程的承包方式为：包工不包料。 三、价款支付与结算 本工程自开工之日起，乙方设备、人员进场至到顶管结束后，通过闭水试验，验收合格后，一次性支付给乙方工程款的95%，剩余5%工程交工验收后一次性支付。 四、双方责任 1、甲方权利与义务 A、开工前甲方向乙方提供施工图纸。 B、甲方只提供管材和施工用电（一级配电箱）。 C、甲方负责协商各方关系（包括与地方政府、村民委员会的协调沟通，相关行政审批手续），并承担相关费用。 D、按合同要求办理结算，支付工程款。
2、乙方责任 A、乙方负责一级配电线以外所有施工用电材料，并承担电费。挖掘机、装载机、小型机具等设备其发生的所有费用由甲方承担。 B、乙方应按照甲方图纸要求施工，如有变动应与甲方协商解决。 C、乙方在施工期间应按相应要求做到安全文明、环保施工。 D、在施工过程中，随时与甲方沟通，保证施工顺利进行。 E、乙方负责施工现场的安全维护、文明施工。 F、乙方必须采取切实、有效、严格的安全防护措施，严格执行甲方制定的安全文明施工相关条例。保证所有施工人员和设备的安全，并承担施工中造成事故的责任和因此发生的费用。 G、在施工过程中，无论地下出现障碍物及地下水等任何状况，乙方无条件将顶管贯通，甲方不增加任何费用。 H、乙方提供人工顶管资质、特种作业人员操作证及施工方案。 J、乙方负责顶管过程中一切安全事故责任，造成的损失均由乙方承担。 六、附则 1、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。 2、本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地的地方法院起诉。 3、本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日年月日
专业分包协议书 工程名称: 合同编号: 国家工商行政管理局
委托方（甲方）： 合同编号： 受委托方（乙方）： 签订地点： 签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。 第一条服务范围： XXXX顶管工程 第二条服务内容： 1、管道顶进D=XXXmm L=XXXm，顶管坑开挖，基坑支护；管道封堵、检查 井砌筑1座，顶坑回填，井筒砌筑、地基加固，管口处理；土方倒运至围墙内指定地点. 第三条执行技术标准： 执行国家及北京市相关规范，满足施工现场条件要求。 第四条工程费用： 1、分包合同价款及承包方式：固定总价合同，分包价款元包死，大 写元整。 2、分包价款中包含分包方现场施工所发生的人工费、机械费、材料费、 工程水电费全部费用。 3、分包价款中包含地线管线调查、加固所发生的全部费用。 第五条甲方的义务 1、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。 2、自接到乙方编制的“顶管施工方案”之日起日内完成审定工作，并提出书面审定意见。 3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。 4、为乙方提供电源，以保证乙方的工作顺利进行，乙方使用的电费结算时扣除。
第六条乙方的义务 1、自收到甲方的有关材料之日起日内组织队伍进场作业。 2、乙方应当根据经甲方批准的“青年政治学院附属中学方案”要求确保工程如期完成，本工程工期为XXXX年XX月XX日具备竣工验收条件，每延误工期一天，扣除5%，总价不超过5% 3、乙方施工完成的顶管项目必须符合方案及设计要求，满足下道工序的正常进行，如因乙方施工质量问题造成的工程停工、怠工现象，乙方负责承担全部责任和经济损失。 4、乙方进场材料必须符合现行国家规范和设计要求，原材试验费用包含在乙方的承包价款中。 第七条乙方施工工程未达到规范要求的，由乙方负责全部责任及经济损失。 第九条分包工程费支付日期和方式： 1、本工程无预付款。 2、进度款支付： 工程完工后，甲方一次性付清乙方分包工程款。 第十条甲方违约责任 1甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，向乙方支付停窝工费。 第十二条乙方违约责任 1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同总价款的30%，但因甲方违反合同致使乙方解除合同，乙方不承担赔偿责任。 2、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
编号：HZ-20214337 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 项目合作合同协议书通用范本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签:titlecontent] 项目合作协议由：项目共同出资人(以下简称甲方、乙方) 甲：____，身份证号：____ 乙：____，身份证号：____ 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营________项目，该项目位于____，总投资为____万元，甲乙双方各以人民币方式出资____万元。 第二条在合作期间，甲乙双方出资的为共有财产，不得随意分割。 第三条该项目由双方共同经营，所产生的收益归甲乙双方所有，所产生的亏损或者民事责任由甲乙双方共同承担。 第四条加油站对外承包时，先经甲乙双方协商同意后，再由甲方代表双方签定经营协议。 第五条加油站的固定资产和经营收入由甲乙双方各按50%比例共同拥有。 第六条企业债务按照甲方50%、乙方50%比例共同负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条在合作期间，如果有一方转赠自己所持有的股份，应提前通知对方。 第八条如果有一方不再继续合作的，退出方应提前三个月向对方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给对方，对方可根据市场价格优先购买。第九条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉。 第十条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。第十一条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议 2、双方同意终止协优议的 3、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议第十二条本协议未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。 第十三条本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。 甲方：(签章)乙方：(签章) 地址：________ 地址：________ 合同签订地点：___________ 合同签订时间：____年__月__日
顶管施工合同协议书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
施工合同甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方根据电信工程施工需要，经与乙方充分协商，乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务，达成合同条款如下： 一、工程名称：方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、分包工程单价： 顶D1800砼管每延长米900元（其中包括打内环、挖机以下由乙方开挖）。 三、工程结算： 每个工作坑开始顶管时，甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款，完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、安全生产： 1、乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程， 对员工进行安全教育，做好防范工作。
2、乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。 3、生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、双方的责任： 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利： 1、每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。 2、对工程质量和安全进行检查和监督。 3、提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。 4、按协议及时支付工程款。 5、负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停 工待料、一切机械、人工费由甲方承担。 6、根据工程进度确保所需材料。 乙方所拥有的权利： 1、乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要 求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
顶管施工分包协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国经济法》和《建设工程施工合同》及其它有关法律、法规和规定，遵循自愿、公平和诚实原则，双方就本合同工程合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概括 1、工程名称：滨河新区二期热水管网工程 2、工程地点：滨河新区二期区域 3、工程内容：顶管设备安撤、相关辅材及设备运输、顶管顶进、管缝抹带（含材料费）、场地排水及相关顶管施工准备工作等。不包括顶管（三级钢筋砼顶管）作井、检查井的制作、壁后注浆、回填夯实及场地原地貌的恢复等。 二、工程承包范围及方式 1、承包范围： (1)顶管施工劳务，管径：D1500mm 约20米，最终按实际收方为准。 2、承包方式：本合同为劳务单价包干。（按实际收方量计） 顶管：D800mm:1200元/m（土方掘进）。 三、工期要求 1、开工时间：2013年11月23 日
2、竣工时间：2013年12月30 日 合同总工期为7 天。合同签订后进场起算（甲方通知为准）。因甲方原因则工期顺延。 四、质量要求：达到国家现行规范、标准及施工图要求。 五、合同价款暂定：金额（大写）：叁万元，（小写）30000.00 元人民币。以本合同约定的结算办法结算工程款，按实收方，金额以结算为准。 六、工程量的确认、费用的结算和支付 1、工程量的确认：经甲乙双方在工程完工现场签收。 2、费用的结算和支付：本工程不支付预付款。顶管完成经热力公司及其它有关部门验收合格后付款70%，待供热管道施工通过顶管段后15日内办理结算，并提供顶管顶进施工记录资料及顶管施工方案，7个工作日内付清余款，本协议是劳务工程乙方不提供任何票据。 七、安全生产文明施工 1、甲乙双方必须认真遵守国家有关安全生产文明施工的法律、法规及各部门的相关规定。 2、乙方人员服从甲方管理，并严格遵守甲方相关规章制度。 3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，乙方应作好自检工作，并做好记录存查。乙方在施工中发现安全隐患应及时向主管人员报告，整改后方可施工，严禁违章冒险作业。 4、杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率应控制在3‰以内。乙方必须自行承担一切安全事故的所有责任及相关费用损失，所有违章
编号： HZ-20212259 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 合作协议书范本常用版 The parties may dissolve the contract upon consensus through consultation.
[标签: titlecontent] 甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。 第一条、协议范围内，双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核，同意乙方加入___________公司的销售网络。同意乙方在_______省（市、自治区）_________市（地区）_______县（区）_______地点（商场建筑物）（代理、经销、专卖、批发、零售）专属性经营（_______）品牌________系列产品。 第二条、订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者， 乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获
利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。 第三条、有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。 第四条、甲方为使乙方所辖区域更好运营，开发和提供适销产品，保证产品质量符合标准，合理定价，最大限度保证乙方的供应。在本协议期间，甲方承诺，积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱广告、POP广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出VIS形象设计，并为乙方提供相应辅导。