合同价组成【一】:合同价款组成
合同价款组成
1、根据合同约定,中央国际B座按建筑面积每平方米340元结算合同价款(附件协议的30元/m2按比例当月支付,不在此单价内)。
2、主体结构按实际完成面积180元/m2报进度。
3、建筑部分按137元/m2报进度,其中
1)填充墙、构造柱、压顶、过梁等按42元/m2计算;(8)
2)内墙面抹灰按45元/m2计算;(25)
3)屋面及散水工程按2元/m2计算(按顶层面积62元/m2计算);
4)外墙(抹灰)面砖粘贴按25元/m2计算;(9)
5)架料及相关配件按3元/m2计算;
6)室内顶棚打磨(抹灰)按10元/m2计算;
7)室内梯步、补洞、地坪、厨房、卫生间找平等按10元/m2计算;
4、安全文明施工按5元/m2计算;
5、施工管理和做资料按18元/m2计算;
6、工程竣工验收后30日内付足合同总价90%工程款。
7、工程进度款支付按合同第十条执行,其它内容按主合同执行。
合同价组成【二】:一、合同的组成
一、合同的组成
一份完整的采购合同主要由首部、正文、尾部三部分组成。
(一)、首部主要包括以下内容
1、名称
2、编号
3、买卖双方全称
4、签订地点、签订时间
(二)、正文主要包括以下内容
1、产品的标的名称、品牌、规格、数量、单价;
2、产品的包装及运输;
3、质量要求;
4、产品交付期限及交付地点;
5、产品验收;
6、对产品提出异议的处理;
7、质量和保修;
8、价款及结算;
9、卖方违约责任;
10、买方违约责任;
11、争议解决;
(三)尾部主要包括以下内容
1、合同的份数;
2、附件与合同的关系;
3、合同的生效日期和终止日期;
4、未尽事宜及其他;
5、双方公司盖章;
6、法定代表人或双方委托代理人签字;
二、合同条款规范
1、合同主体
即当事人双方应当写明供方和需方,或者在合同题头处表明买方卖方的公司全称,不能直接写简称为甲方和乙方,以免在合同中引起误会。
2、产品名称
应当注明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级等具体内容;
3、产品的数量和计量单位、计量方法;如购买产品数量多少桶。
4、产品包装及运输
(1)不能简单写袋装、瓶装、桶装等,而应当注明是什么材料包装,包装要达到什么要求。包装不当引起损失的赔偿责任;如包装不符合规定,必须返修或重新包装,应承担支付返修费用和赔偿损失的责任。
(2)产品运输一般要求运输工作、运输的费用由卖方负责,交货前有关产品一切责任由其承担。
5、质量要求及质量标准
(1)其适用的技术标准要写明标准的种类、标准号;有国家标准的,一定要按照国家标准的要求办事;没有国家标准而有行业标准的,要按照行业标准办理;
没有国家标准和行业标准的。
(2)其质量标准由双方约定。由于用途不一,质量标准和要求也不同。为避免发生纠纷,应写明用途。
(3)质量责任明确买方在产品使用期间因为产品质量问题造成损害时,卖方的处理方式和责任。如若因产品质量问题给买方造成损失的,由卖方承担赔偿责任。
6、对产品提出异议的处理
(1)验收中,若发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应明确买方提出书面异议的期限。如买方在验收中发现产品不符合验收标准的,在3日内书面通知卖方。
(2)明确卖方在接到买方书面异议后进行处理的处理方式和具体期限。如卖方应在接到买方书面通知后1日内进行产品更换。
(3)明确对方若对验收不合格产品逾期处理,我方的处理方式以及对方责任,如若卖方不按时进行更换,买方因此造成的损失,卖方负责赔偿。
7、产品保修
(1)明确保修期限,如自交货日期起具体多个月为保修期;
(2)保修事项,比如若在保修期间发生故障均由卖方进行维修,除买方人为因素造成损坏外,维修的费用由卖方承担。
(3)卖方响应期限,如保修期内,卖方在接到买方报修通知后日内进行维修。
8、交货期限
9、产品交付
一般包括交付地点、交货方式、提货方式等。
10、产品验收
(1)应写明验收期限、验收地点、验收方式、验收标准。
(2)单证齐全验收时,出卖方应出具产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。
11、价款及结算
(1)这是合同的主要条款,要写明单价、总价款,此外须明确如何结算,怎么结算以及在什么期限内结算。
(2)一般采取的结算方式现金结算、信用卡结算、汇款结算、票据结算等
(3)结算时间一般可这样约定“签订时支付”、“交货时支付”、“履约后*日支付”、“*年*月末支付”等。
(4)结算地点如开户银行、帐户名称、帐号等均应明确约定。
12、违约责任
(1)卖方违约责任
A、卖方延期交货时,须明确违约金数额或计算方式,如每日万分之五的违约金。
B、卖方不能交货的,应明确其偿付不能交货部分货款的百分之几。法律规定最高不能超
过30%。
C、卖方交付产品不合要求应明确其在规定期限内进行调换,对买方造成损失,买方有权要求卖方进行经济赔偿。
(2)买方违约责任
A、主要是延期付款的责任,违约金额须和卖方延期交货的违约金数额一致,以免合同条款显失公平。
B、逾期付款的利息合同内应规定采购方逾期付款应偿付违约金的计算办法。按照中国人民银行有关延期付款的规定,延期付款利率一般按每天万分之五计算。
14、争议解决
一般进行如下解决约定合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
合同价组成【三】:建设工程合同分类及组成
建设工程合同分类及组成
按承发包方式分①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同(特许权协议)
按承包工程计价方式分类①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为估计工程量单价合同,纯单价合同,单位与包干混合合同等。
与建设工程有关的其他合同①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同
按工程建设阶段分为①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同
1Z206030 建设工程合同的主要内容
建设工程总承包合同的主要条款①词语涵义及合同文件的组成②总承包的内容③双方当事人的权得义务④合同履行期限⑤合同价款⑥工程质量与验收⑦合同的变更⑧风险责任和保险⑨工程保修⑩对设计分包人的规定⑾索赔与争议的处理⑿违约责任
建设工程总承包的履行①建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行②总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得不利于转包③建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资格条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可。
施工总承包合同协议书的内容①工程概况②工程承包范围③合同工期④质量标准⑤合同价款⑥组成合同的条件⑦承包人向发包人的承诺⑧发包人向承包人的承诺⑨合同的生效
组成合同的文件依据优先顺序分别为①本合同协议书②中标通知书③投标书及附件④专用条款⑤通用条款⑥标准规范及有关技术文件⑦图纸⑧工程量清单⑨工程报价单或预算书
工程分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业工程分包资质设2-3个等级,60个资质类别。劳务分包资质设1-2个等级,13个资质类别
建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。施工单位不得转包或违法分包工程。
劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令,劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用劳务分包的劳务报酬,除本合同约定或法律政策变化,导致劳务价格变化,均为一次包死,不再调整
劳务报酬的支付全部工程完成后,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,按约定的合同计价方式进行劳务报酬最终支付,结算资料在递交的14天内工程承包人进行核实确认,在承包确认后4天内,向劳力分包人支付劳务报酬。
1Z206040 建设工程担保
投标担保或投标保证金是指投标人保证具有投标接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔,否则招标人将对投标保证金予以没收。投标保证金的数额一般为投标价的2%左右,但最高不得超过80万元人民币,投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。
投标保证金的形式①交付现金②支票③银行汇票④不可撤销信用证⑤银行保函⑥由保险公司或者担保公司出具投标保证书
投标保证金的作用主要用于筛选投标人
履约担保是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履约合同的义务的担保。
履约担保的形式银行保函,履约担保书,保留金。
银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同金额的10%左右,银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。
工程采购项目保证金提供担保形式的,其金额一般为合同价的30%-50%
保留金一般为每次工程进度款的10%,但总额一般限制在合同总价款的5%,(通常最高不超过10%)一般在工程移交时发包人将保留金的一半支付给承包人,保修期满1年后(一般最高不超过2年)14天内将剩下的一半支付给承包人。
预付款担保一般为合同金额的10%,但需由承包人的开户银行向发包人出具预付担保。
10.预付款担保的形式一般为银行保函,也可由担保公司担保,或采取抵押等担保形式。
1预付担保的作用在于保证承包人能够按公司规定进行施工,偿还发包人已支付的全部预付款。
1投标书附件中规定的预付款额,应在承包人根据发包人呈交或认可的履约保证书和已经发包人认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函之后,由工程师开具证明支付给承包人。
1支付担保是指应承包人的要求,发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
1支付担保的形式①银行保函②履约保证金③担保公司担保④抵押或质押
1发包人支付担保应是金额担保,实行履约金分段滚动担保。担包额度为工程总额的20%-25%。本段清算后进入下段。
1支付担保的作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施,确保工程费用及进支付到位。一旦发包人违约。付款担保人将代为履约。
1发包人、承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务,承包人向发包人提供履约担保按合同约定履行自己的各项义务。
1《房屋建筑和市政基础工程施工招标投标管理办法》关于发包人工程款支付担保的内容招标文件要求中标人提交履约担保的,中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。
合同价组成【四】:合同范本(固定单价)
建设工程施工合同
FWZX2014____
中华人民共和国建设部制定
国家工商行政管理局制定合同价组成。
第一部分协议书
发包人:(全称) 承包人(全称)依
照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称
工程地点工
程内容资金
来源______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围
三、合同工期
开工日期年月日
竣工日期年月日
合同工期总日历天数天
四、质量标准
工程质量:
五、合同价款
金额(大写)元(人民币)
¥元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同一式份,双方各执份
合同订立时间年月___ _日
合同订立地点本合同双方约定盖章签字后生效。发包人(公章)_______________________承包人(公章)______________________________ 住所_______________________________住所法定代表人_________________________法定代表人________________________________ 委托代表人_________________________委托代表人________________________________ 电话_______________________________电话传真_______________________________传真开户银行___________________________开户银行__________________________________ 账号_______________________________账号______________________________________ 邮政编码__________________________邮政编码
服务中心确认
本部分同GF—2013—0201建设部、国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款。
一、词语定义及合同文件
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序 1、本合同协议书;2、中标通知书;3、招标文件、投标书及附件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸和施工图会审纪要; 8、工程量清单、预算书;9、双方有关工程的洽商协议和纪要以及签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标法》《生产安全法》、《建筑安装工程承包合同管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及相关的地方性法律法规和强制性条文。
3、图纸
1 发包人向承包人提供图纸日期和套数
2 发包人对图纸的保密要求
二、双方一般权利和义务
4、工程师
1 监理单位委派的工程师
姓名职务
发包人委托的职权需要取得发包人批准才能行使的职权合同价组成。
2 发包人派驻的工程师
姓名职务
职权
3 不实行监理的,工程师的职权
5、项目经理
姓名职务
6、发包人工作
双方约定发包人应做的工作
7、承包人工作
合同价组成【五】:协议供货合同范本
供货合同是关于厂商或是供货商出货给代理或是商铺的合同,下面是由整理的协议供货合同范本,欢迎阅读,更多相关供货合同内容,尽在合同范本栏目。
协议供货合同范本(一)
供方
需方
为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》,供、需双方就下述采购业务达成如下条款
2、以上实际供货价格系指包括全部设备价、税费、包装费、运输、安装、调试、必不可少的部件等费用,以及已支付或将支付的营业税和其它税费。
二、质量保证
供方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品,并完全符合。
合同货物在交货过程中,发生意外事故和故障损失,如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任;合同货物交货后,除货物本身质量问题外供方概不负责。
三、交货(或安装)时间、地点 1、供方于年月日前将货物送达(或安装)至以下指定地点,并配合需方做好验收工作。
2、在交付时,供方必须向需方提供发票、保修凭证等一切相关资料及配件。
四、售后服务
上述产品的免费保修期为交货并验收合格后 ; 免费更换时间为交货并验收合格后 ; 供方售后服务联系人联系电话
五、验收
在供货、安装、调试完毕后组织验收。
六、货款的支付
合同货物交货验收合格后,供方持供需双方签字的送货单,一次性结清货款。
七、违约责任
供方逾期履行合同的,自逾期之日起,向需方每日偿付合同总价千分之三的违约金;在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的,需方有权终止合同。
供方按合同约定履行完合同义务后,需方无故拒签 (遇不可抗力除外),每逾一天,需方应向供方支付合同价千分之三的滞纳金。如遇特殊情况需方要求推迟履行合同的,必须事先征得供方的同意,否则应承担由此给供方造成的损失。
供方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的,在协议供货有效期内发生质量问题或造成的损失额供方必须作出相应赔偿。
八、其他约定事项
供方签定的供货补充协议和供货承诺书是本合同不可分割的组成部分,本合同未尽事宜从其规定。
九、合同的文本及生效
本合同经供方和需方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。本合同一式两份,供方、需方各执一份。
合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的,从其规定。
供方(盖章) 需方(盖章)
法定代表人或受委托人
法定代表人或受委托人 (签字) (签字)
地址地址邮编邮编
电话电话
签约时间年月日
签约地点
协议供货合同范本(二)
甲方(需方)
乙方(供方)
根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规,甲、乙双方经友好协商一
致,达成如下合同条款,供双方共同遵守。
第一条甲方购买乙方的用于。
实际验收量结算。乙方供应的材料不足上述约定的数量的,甲方有权要求乙方在本合同约定的供货期限内补足;乙方供应的材料超出上述约定的数量的部分,甲方有权拒收或接收。拒收的,由乙方负责退货,退货等费用由乙方负担;接收的,甲方按本条约定的单价据实结算。
第二条乙方供应的全部材料的产品质量按国家质量标准和技术指标执行,无国家质量标准及技术指标的,执行行业标准和技术指标。除了符合上述标准和指标
外外,甲乙双方还对乙方供应的材料质量作如下特别约定
第三条乙方供应的产品包装采取形式,满足产品的存运条件。
第四条交货规定
(一)交货时间乙方根据甲方工程量需要供货,供货方式按下列第( )
(二)交货方式按下列第( )项执行壹乙方送货,运输费和装卸费由乙方负担;贰乙方代运,运输费元,由方负担,装卸费元,由方负担;叁甲方自提自运,运输费元,由方负担,装卸费元,由方负担。
(三)到货地点和接货人甲方指定的交货地点为,甲方指定的接货人是。
(四)质量验收货到现场后,甲方依据相关标准、指标和合同的约定进行质量验收,如发现乙方供应的材料不符合相关标准、指标或合同约定,甲方有权拒收并要求乙方退换,由此产生的费用由乙方承担。关于质量验收的特别约定受甲方技术条件和检验能力所限,甲方的上述验收并不能确保发现乙方产品的所有缺陷和瑕疵,经甲方验收后接收的材料,并不视为甲方认可其质量合格。在甲方使用中或经甲方加工、混合成为建筑材料后,出现质量问题或经第三方检验发现质量问题,乙方仍应承担相关的产品质量责任和违约责任。
(五)数量验收
货到现场,甲方依据相关标准进行数量验收,以甲方验收的数量作为乙方实际供货数量,同时作为货款结算的数量。
第五条货款及费用的结算方式如下
(一)根据每一批货的验收结果,先由乙方向甲方提供结算报告,甲方收到结算报告后,由甲方在日内审核确认。审核确认后,按本合同约定的进度支付货款。货物供应完毕,双方应以书面形式办理结算手续,未经双方结算确认的,甲方有权停止支付余款。
(二)货款的支付方式及进度为
第六条违约责任
(一)乙方不能按合同约定和甲方要求的时间、地点、数量交付合格的产品,除不可抗力外,乙方应向甲方支付延期违约金,违约金的数额每日按合同总价款的 %计算。上述确定的计算延期违约金的标准,是在甲乙双方已经充分考虑因延期供货给甲方造成的实际损失的基础上作出的,按上述标准计算延期违约金的数额,乙方认可和甲方的应受到的实际损失相当。如按上述标准确定的违约金低于实际损失,乙方以甲方实际损失的数额向甲方承担违约责任。
(二)乙方不能按合同约定支付货款,除不可抗力外,应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金,但不超过货款总额的3% 。
(三)无论是否经过甲方验收,乙方交付的材料出现质量问题,按一下情形分别处理
1、甲方未投入使用的,无条件退货,退货等相关费用由乙方承担,乙方按应交货物总价款的 %向甲方支付违约金。上述确定的计算延期违约金的标准,是在甲乙双方已经充分考虑因延期供货给甲方造成的实际损失的基础上作出的,按上述标准计算延期违约金的数额,乙方认可和甲方的应受到的实际损失相当。如按上述标准确定的违约金低于实际损失,乙方以甲方实际损失的数额向甲方承担违约责任。
2、已经投入使用的,乙方应赔偿甲方因乙方提供的材料质量不符合合同约定而受到的一切损失;
3 、因乙方产品质量问题导致甲方向第三方赔偿的,乙方应赔偿甲方因此受
到的一切损失,包括但不限于甲方给第三方的赔偿款、诉讼费、鉴定费、保全费、律师费。
第七条合同的解除和终止
(一)乙方延期供货次以上(含本数),甲方有权解除合同,合同解除后,乙方仍应承担本合同约定的违约责任;
(二)乙方供货质量不符合本合同约定,甲方有权解除合同,合同解除后,乙方仍应承担
本合同约定的违约责任;
(三)甲方未按约定的进度付款达次以上(含本数),乙方有权解除合
同合同解除后,甲方仍应承担本合同约定的违约责任;
(四)双方协商一致,可以解除本合同;
(五)本合同双方的义务全部履行完毕后,自行终止。
第八条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
第九条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知并积极采取补救措施。
第十条本合同在履行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不能解决时向需方住所地(淮安市淮阴区)人民法院起诉。因诉讼发生的律师费由败诉方承担,实际发生的律师费超出相关国家机关确定的标准的,按相关国家机关确定的标准承担。
第十一条本合同经双方签字并盖章后生效
第十二条本合同在执行期间,未尽事宜,由甲乙双方协商解决,另行签订书面
补充协议。补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十三条本合同共一式二份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方乙方
法定代表人(或负责人) 法定代表人(或负责人)
授权代理人授权代理人
电话电话
电子信箱电子信箱
QQ或MSN QQ或MSN
开户银行开户银行
帐号帐号
帐号
年月日年月日
协议供货合同范本(三)
甲方与乙方为达到双方平等、互利、合法公平的交易原则,经双方友好协商,
签署如下协议
一、合作关系:甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系
甲方按乙方所需产品数量及时送达乙方,响应时间不超过24小时;
乙方在协议期内不得使用其它同类产品;
由于原材料上涨或下跌造成的成本浮动而需要调http://biz.doczj.com/doc/303318166.html,价的,甲方有权执行合理的新
价格;
以下内容根据实际情况由乙方做出选择
□.由甲方向乙方提供灶具____台,每台押金____元,共计____元。
□.由甲方为乙方更换灶芯____套,每套押金____元,共计____元。
其他事宜:
二、供货名称及价格
品名: 生物醇油价格: ________元/千克
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况采用如下货款结算方式,任选其一
现款现货结算(□是;□不是);
期结(□是;□不是)甲乙双方按______天为一货款结算期,乙方应于当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部货款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟.本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、相关责任
乙方若违反以上协议内容,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金______元。
乙方在使用甲方提供的生物醇油期间,必需严格执行安全用火标准,若发生由人为原因造成的各类损失,甲方不承担任何责任。
五、协议期限
合作期限自______年____月____日至______年____月____日止有效,在此有
效期满后,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,若双方无书面终止要
求,本合同有效期将自动顺延六个月。
六、其它内容本协议一式两份,甲乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,另行协商解决。
甲方名称甲方网址
甲方地址甲方电话
甲方代表签字_________(盖章)
签约日期_____年____月____日
乙方名称
乙方地址乙方电话
乙方代表签字_________(盖章)
签约日期_____年____月____日
更多内容尽在
供货合同精选(十二篇)
食品原料供货合同
设备供货合同范本
合同价组成【六】:建筑施工合同书范本
合同网为了提供许多各种各样的重要的合同信息,合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。下面是跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考。(本文为你提供合同范本两篇。)
篇一
发包人(全称)___________________
承包人(全称)___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称____________________________ 。
2、工程地点_____________________ 。
3、工程立项批准文号________________________ 。
4、资金来源___________________________ 。
5、工程内容_________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6、工程承包范围________________________________。
二、合同工期
计划开工日期__________年______月________日。
计划竣工日期__________年______月________日。合同价组成。
工期总日历天数_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为
人民币(大写)_________(¥_________元)。
其中__________________
(1)安全文明施工费
人民币(大写)__________(¥_______元)。
(2)材料和工程设备暂估价金额
人民币(大写)__________(¥________元)。
(3)专业工程暂估价金额
人民币(大写)___________(¥_______元)。
(4)暂列金额
人民币(大写) ________________(¥_______元)。
2、合同价格形式______________。
五、项目经理
承包人项目经理_______________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_____年____月_______日签订。
十、签订地点
本合同在___________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_____________生效。
十三、合同份数
本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
发包人________(公章) 承包人_______(公章)